机械租赁合同【通用】
随着法律观念的深入人心，合同的法律效力与日俱增，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家收集的机械租赁合同，欢迎阅读与收藏。
机械租赁合同1
出租方：(以下简称甲方)
租用方：(以下简称乙方)
使用地点：
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，按照平等互利的原则，为明确双方的权利和义务，经双方协商，签订本合同。
一、租赁内容及价格:
1.甲方出租给乙方塔吊机台、型号安装高度为(需要增加标准节节、附着，标塔为40米(标准节15节)。
2.塔吊租金单机，按XXXX设备租赁指导价格执行330天。
3.超高标准节每节按天计费，附着按目前焊接式每道按元天计费，附着为铰接式每道按22元天计费。
4.塔机由甲方负责运输安、拆取证，费用由乙方承担，塔机(标塔)一次性进、出场和地脚螺栓及办理取证等费用为壹万捌仟元整(18000)元台。
5.塔吊超高标准节及附着一次性进、退场按节进、退场运输费，安装、拆出人工费)。
6.建筑物附着预埋件由乙方负责制作安装，如因乙方所埋预埋件出现问题乙方负责，需要甲方重新加工制作，所产生的费用由乙方负责。附着杆件斜长度超过5米，需要另外加工超长附着杆件，所产生费用由乙方负责杆件归乙方所有。
7.本合同暂估价为：万元(标塔部分)，最终以双方认可的实际结算金额为准。
二、租金的结算和收取：
1.租金的支付方式为现金或现金转账或支票或银行转账支票。
2.租金计取时间的确定：塔机从安装完毕验收合格后、现场启用之日开始计算租金，按天(日历天数)计算租金(手续的完善由甲方办理项目部配合)。租金的`收取不能因使用现场停电、停水、停工、节假日等各种原因终止。塔机使用结束报停，乙方做好塔机拆除的准备工作并书面通知甲方，甲方应派人及时核实(若甲方延迟核实，以乙方书面通知时间为准)，经双方签字认可确定最终的塔机租赁费。
3.甲方配备满足标塔使用的新钢丝绳一付和电缆线，钢丝绳保证使用3个月，3个月内出现正常使用磨损报废由甲方负责更换并承担费用;超过3个月以后钢丝绳出现问题由乙方负责购买甲方更换。超高塔吊只保证标塔部分钢丝绳和电缆线的使用，超高部分的长钢丝绳和电缆线由乙方自行解决，中途更换乙方购买的钢丝绳因质量问题所产生的一切事故由乙方负责。
4.甲方每月日前对上月台班进行结算，乙方并于次月____日前支付上月塔机租金80%。
5.塔吊在春节期间扣除停止台班10天
三、甲、乙双方责任和义务：
1.乙方在收到基础图纸后，必须按甲方提供的塔机基础技术资料自行负责塔机定点、基础开挖及混凝土浇灌，防雷接地必须按图按要求乙方负责施工完善，否则造成后果由乙方负责。乙方应及时收集好基础隐蔽资料、强度试压报告、校平资料、防雷接地等基础资料，配合甲方及时完善现场签章及相关的合法使用手续，如因乙方原因造成的手续滞后与甲方无关。塔XX、拆前，若受场地条件的限制，由乙方向城管、交通、环卫、电力、街道等有关部门办理手续，并负责其相关费用。安、拆时乙方必须保证道路畅通，因道路不畅通而造成的一切增加费用由乙方负责。
2.甲方安、拆塔机应编写施工方案，安、拆人员必须持证上岗，安、拆前必须进行安全技术交底。现场提供电源到塔机下，配置专用塔机配电箱，并确保电压3805%且三相平衡，否则因用电问题或电压过低造成的设备损坏由乙方负责赔偿。塔机的基础定位和安装方向由乙方负责，塔机在安、拆(维修)过程中，乙方应在现场派人员配合甲方协调处理相关事宜，甲方负责设置地面安全警戒线，并负责安全警戒，禁止与塔XX、拆(维修)工作无关的人员进入。
3.若因现场场地局限、现场塔机定点失误、塔XX装方向指定错误、或塔XX装在建筑物结构中而造成不能按照正常要求，安装或拆出塔吊所造成的损失按台班50%计费，增加的费用由乙方负责并承担全部责任，因乙方原因造成塔吊不能拆出注：(常规安、拆是指吊车能一次性到位，并限用25汽车吊安、拆，工作时间为两天，超出25汽车吊才能安、拆为增加的费用)。
4.塔XX装完毕后，由甲、乙双方有关人员在现场进行安装验收并填写安装验收表，验收合格后方可使用，在现场使用时，相关手续由甲方负责办理，未经验收(检测)合格，乙方擅自使用造成的一切损失由乙方负责。
5.塔机操作指挥人员：为便于乙方现场管理，由乙方委派持证专业人员担任操作工和指挥工，乙方承担操作工和指挥工管理责任。操作工和指挥工的工作安排、安全管理、薪金报酬均由乙方负责。
6.塔机在施工现场使用过程中，因现场施工原因或其他方面与甲方无关的原因，造成塔机不能使用或停机，收取塔机台班50%费用，现场每月塔机处于零星使用状态，应收取正常台办费用
机械租赁合同2
承租方：（乙方）_______________________________出租方：（甲方）______________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、机械设备
名称：______________________
型号：______________________
数量：______________________
概况：______________________
二、设备使用地点及工程项目
本租赁设备仅限于在___________________，用于_____________________工程。
三、租赁设备的所有权和使用权
1、甲方拥有租赁设备的所有权。
2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为乙方配备该设备操作手______人，由乙方负责食宿，由_____方负责该设备操作手工资。
五、租赁期限及租金结算方式
1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时（折合一个台班），每月累计不得超过____小时，确因工作所需超出_____小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。
设备的租赁费按月租结算___________元/月，________元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。
3、经甲乙双方商定，甲方收取乙方设备保证金_______________元，作为履行本合同的保证。
4、乙方向甲方交纳租金及保证金后，办理提货手续，自始租日起，每_________天向甲方交付一次租金（每月提前五日付下月租金），租赁期满后，甲方应将保证金余额退还乙方。
六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用
1、设备的进场费由乙方负担，退场费由甲方负担，乙方应在设备退场前七天通知甲方（如果设备实际租赁不足一个月进退场费全由乙方承担）。
2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。
3、设备在租赁期间内由乙方使用，乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养，使设备保持良好状态，维修费用在________元以下的由乙方负担，维修费用在_________元以上的由甲方负担，所付费用以甲方机手签字为准，由甲方负担的'部分从甲方收取设备租赁费中扣除。（易损件如叶片、链条、铰笼等费用由乙方承担）
4、在工作过程中，乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修，设备因故障造成每月停工________天以上的部分乙方应扣除甲方相应天数乘以8小时的租赁费。
5、租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用，税款均由乙方承担。
七、甲方的义务
1、为乙方提供性能良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应按设备操作规程施工。
4、甲方机手应每日严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表，每月或租期结束将此表交乙方单位签字盖章，并以此表计算租金。
八、乙方的义务
1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备及甲方工作人员的安全，如因乙方原因造成设备的损坏、丢失，其损失由乙方赔偿。
2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。
3、在设备租赁期间，乙方应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失（如甲方设备被第三方扣押等），乙方仍应按合同约定支付停机期间的日租金。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。
九、违约责任
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。
3、若乙方未按合同规定期限支付租金或超期使用，甲方有权终止合同调回所租设备，每超一天乙方应向甲方正常交纳租金并加付月租金的5%作为违约金。
十、争议的解决
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成，应提交_______仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
十一、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式_____份，甲乙双方各执___份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
承租方（乙方）：______________________
法定代表人：______________________
委托代理人：______________________
地址：______________________
电话：______________________
开户行：______________________
签字日期：________年____月___日
出租方（甲方）：______________________
法定代表人：______________________
委托代理人：______________________
地址：______________________
电话：______________________
开户行：______________________
签字日期：________年____月___日
机械租赁合同3
出租方：__________（简称甲方）
承租方：__________（简称乙方）
甲、乙双方根据《中国工商银行__________市信托部设备租赁业务试行办法》的规定，签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。
一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准，向__________购进以下设备租给乙方使用。
二、甲方根据与生产厂（商）签订的设备订货合同规定，于__________年季交货，由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责，并在订货合同中予以说明。
四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
五、在租赁期间，乙方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。
六、设备租赁期限为__________年，租期从供货厂向甲方托收货款时算起，租金总额为人民币__________元（包括手续费__________ %），分__________期交付，每期租赁金__________元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方给予退还一部分利息的优惠。
八、本合同期满，甲方同意按人民币__________元的`优惠价格将设备所有权转给乙方。
九、乙方上级单位同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。
十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份；副本份，乙方担保人和乙方开户银行各一份。
甲方：__________
负责人：__________
开户银行及账号：__________
乙方：_________
负责人：__________
开户银行及账号：__________
经济担保单位（全称）：__________
负责人：__________
__________年__________月__________日
机械租赁合同4
出租方：(以下简称甲方)____________
承租人：(以下简称乙方)____________
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，本着平等互利的原则，为明确双方的权利和责任，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守。
一、设备和租赁期限
1.2租赁时间：从(_____ 月_____日)至( _____ 月_____日)。因工程需要提前退出或延期使用的，以乙方书面通知的时间为准。
二.租金和其他费用：
2.1设备进出费用合计人民币元整，包括以下费用：□安装拆卸费□检验费□运输费□基础预埋螺丝。乙方应在机械进场前向甲方预付人民币_____元，其余在设备出场前付清。甲方应将租赁设备运至乙方指定的地点。
2.2机械租金按以下方法计算(不含操作人员工资)；①按机组计算，每台机组租赁费为人民币_____/台。②按月计算，月租费为人民币/_____套。计算期自使用之日起至乙方发出书面退出通知并符合退出条件时止。不足一个月的，折算成每月30天。
2.3机械租赁费按月结算，乙方应于每月10日前支付上月租赁费。
2.4超过第一次约定的安装高度，乙方每次吊装或加高(高度为米)仅收取人民币_____元。
2.5机械押金1万元，由乙方在设备进场前支付给甲方。该款项不能作为租金抵减，但应由甲方在机器退出前返还给乙方。
2.6电费由乙方承担。
2.7乙方施工场地停工及法定节假日期间的租金计算在第2.2条约定。
三.乙方的权利和义务
3.1乙方根据甲方提供的技术资料，确定基础施工方案，负责基础制作，并将隐蔽记录、混凝土试验报告、接地电阻试验记录等相关资料交由安装单位验收。
3.2乙方负责安装、拆除现场的平整、清扫，架设输电线路，根据甲方要求和用电规范安装专用配电箱，接通电源，保证设备进出道路畅通，操作方便。
3.3乙方负责派遣持证指挥官和电缆工指挥作业。严禁违章指挥。因违章指挥造成的事故，乙方应负全部责任。
3.4设备安装完毕后，乙方应会同甲方组织安装单位和监理单位进行联合验收，验收合格后方可投入使用，并在30天内向建设主管部门办理使用登记。
3.5乙方应按合同约定向甲方支付租金及相关费用。
3.6乙方有权要求甲方更换不符合现场管理制度的船员，并无故刁难乙方施工人员。
3.7乙方设备管理人员和专职安全生产管理人员有权监督检查现场机械的使用情况。设备出现故障或异常时，应立即停机，排除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。
3.8在租赁期内，乙方应承担保管设备的责任。因储存不当造成的设备损坏和零部件损失，乙方应承担赔偿责任。乙方不得将甲方设备转让或转租给第三方使用，不得出售或抵押。本合同所列的.所有租赁机械均属甲方所有。
四.甲方的权利和义务
4.1甲方应在第2.1条约定的交货时间前15天向乙方提供准确的基础生产图纸和技术要求，并指派专业人员协助乙方预埋预埋件。
4.2甲方应向乙方提供营业执照、租赁资质、设备登记证等资料，以确保所提供的租赁设备经检测合格，具有良好的技术性能。
4.3甲方必须将安装单位的资质证书、安全生产许可证、特种作业人员操作证、安装拆除方案等相关资料和安装安全协议送乙方和监理单位审核。
4.4甲方负责派遣持证操作人员随机操作，操作人员应遵守操作规程，不违章，服从乙方工作安排，保证乙方施工需要。经营者的工资为每人每月人民币_____元，由乙方支付。
4.5甲方负责租赁设备的日常维修和保养服务。如无安装维修资质，甲方可委托有资质的单位履行维修义务，租赁期内所有维修费用由甲方承担。
4.6甲方应按安全文明施工的要求对机械进行维修和保养，如有故障应及时修理。每月维护时间不得超过三天(含三天)，超过维护时间，按人民币_____/天从台班费用中扣除。
4.7甲方应确保设备维修制度的实施，定期检查和维修在用机械设备的安全防护装置、吊索和索具，保持设备处于良好的运行状态，做好设备的日常检查和月度检查工作，并将检查和维修记录送乙方存档。
4.8甲方应对其造成的事故负全部责任。因乙方擅自派遣人员操作或维修、违章指挥等原因造成的机械损坏或事故，乙方应承担全部赔偿责任。
五.合同解除和违约责任
5.1如果甲方未能在约定时间内通过租赁设备的验收并投入使用，乙方有权拒绝支付租金或终止合同，并要求甲方退还预付费用和向乙方支付违约金。
5.2如甲方无正当理由停止租赁设备运行或导致租赁设备停止运行(正常维护除外)，甲方应赔偿乙方所有相关损失。
5.3乙方未按合同条款支付租金的，按日向甲方支付所欠租金的2‰，超过日未支付租金的，甲方有权停止设备运行并终止合同。
5.4因不可抗力造成的设备损失和飞机租赁伤亡，甲方应承担赔偿责任。
5.5甲乙双方本着诚实守信的原则共同履行本合同，本合同未尽事宜，双方应通过友好协商解决。如有争议，可向当地法院提起诉讼。
5.6本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经双方代表签字盖章后生效，合同期满后结算自然失效。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________
法定代表人(签名)：____________
日期：____________
机械租赁合同5
承租人(甲方) (单位全称)
出租人(乙方) (单位全称)
行业确认证书号：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下：
第一条 机械设备租赁及租金计算与支付
1.机械设备租赁及租金计算明细表(略)
2.租金计算。机械设备租金每月合计 元(见表一)按合同约定，若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二)，租金每月共计元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内，若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。
3.支付方式：
4.支付时间：
第二条 项目名称、使用地点
项目名称：
使用地点：
第三条 租赁期限
1.因工程需要延长租期，双方应在租赁期满前 日内，续签合同。
2.租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于 个月，则按实际租赁时间结算;少于 个月，按个月结算租赁费。
3.本合同签定之日起日内，设备进场安装。机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用，并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。
4.由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护不到位等)，造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格，机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。
5.机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。
第四条 保证金
1.合同签订后甲方向乙方支付 元作为本合同的履约保证金。
2.甲方应在机械设备进场前 日内支付保证金。租赁期满，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，余额退还甲方。
3.其他约定： .
第五条 机械设备操作、维护与
1.双方约定机械设备由 方负责操作、由 方负责维护。
2.因故障造成机械设备无法正常作业的，按合同约定由乙方负责维护时，乙方应当自接到甲方通知时起 小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起小时/日内未能修复的，自故障发生第日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。
3.双方约定机械设备正常维护保养时间为 小时/月，具体时间安排为：
第六条 双方权利义务
一、甲方权利义务
1.有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。
2.有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备，并要求乙方赔偿损失。
3.按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
4.为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作，保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。
5.负责司机、指挥工的日常和进场安全技术交底，并签定责任状。
6.甲方应在机械设备进场安装完毕之日起日内，组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收，及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员，督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。
7.负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱，以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责提供工地宿舍，作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。
8.按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。
9.未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设他物。
二、乙方权利义务
1.有权按照合同约定按月收取租金。
2.机械设备进场前，应认真地进行维修和保养，保证进场机械设备的完好性。
3.负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录，特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录，行业确认证书和营业执照(复印件)等。
4.负责提供机械设备司机 名/台，指挥工名/台。进场前，负责与上岗人员签订《》并进行安全教育，上岗人员须持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求，甲方有权要求退回，乙方应及时协调处理直至更换。
5.按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修，并及时将结果书面反馈甲方。
6.负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改，并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。
7.机械设备安装前，负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前，负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)
8.租赁期满后 日内，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，乙方应将保证金余额及时返还甲方。
第七条 双方安全责任
一、甲方安全责任
1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。
2.施工现场有多台机械设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。
3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。
4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。
二、乙方安全责任
1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护，对机械设备的安全可靠性负责。
2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。
3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时，司机应及时通知甲乙双方相关人员，机械设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。
三、双方共同安全责任
1.本着“谁违章谁承担责任”的原则，甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。
2.机械设备在使用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保不超载，且货物放置、绑扎符合安全要求。
第八条 违约责任
一、甲方违约责任：
1.甲方未按合同约定支付租金的，按每逾期一日 元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满 日未支付的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
2.按合同约定的进场时间，若因甲方原因影响机械设备进场安装超过 日，乙方有权终止合同并向甲方收取违约金 元。
3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的使用机械设备，致使机械设备受到严重损坏的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
4.其他约定：
二、乙方违约责任：
1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。
2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的，应按照每逾期一日每台次 元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满 日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金元。
3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的'时间除外)导致机械设备停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付每台次元/日的违约金。累计停工超过 日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
4.乙方未按合同约定期及时返还保证金，应按照每逾期一日 元的标准向甲方支付违约金。
5.其他约定：
第九条 不可抗力
当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起日内向对方当事人提供证明。
第十条 争议解决
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第 种方式解决。
1.向 人民法院提起诉讼;
2.向 仲裁委员会申请仲裁。
第十一条 其他条款
1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，其中甲方 份，乙方 份。
2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 合同签订地：
5.其他约定：
承 租 人：(甲方签章) 出 租 人：(乙方签章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：
年 月 日 年 月 日
签订日期： _________年________月_________日 编 号：_________________________
承租方： (以下简称乙方)___________________________________________________
出租方： (以下简称甲方)___________________________________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同，
大型机械租赁合同。
一、机械设备概况
二、设备使用地点及工程项目：
本租赁设备仅限于在________________________________，用于_________________________工程。
三、租赁设备的所有权和使用权：
1、甲方拥有租赁设备的所有权。
2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为乙方配备该设备操作手______人，由乙方负责食宿，由_____方负责该设备操作手工资。
五、租赁期限及租金结算方式：
1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合一个台班)，每月累计不得超过____小时，确因工作所需超出_____小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。
设备的租赁费按月租结算___________元/月，________元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。
3、经甲乙双方商定，甲方收取乙方设备保证金_______________元，作为履行本合同的保证。
4、乙方向甲方交纳租金及保证金后，办理提货手续，自始租日起，每30天向甲方交付一次租金(每月提前五日付下月租金)，租赁期满后，甲方应将保证金余额退还乙方。
六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用：
1、设备的进场费由乙方负担，退场费由甲方负担，乙方应在设备退场前七天通知甲方(如果设备实际租赁不足一个月进退场费全由乙方承担)。
2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。
3、设备在租赁期间内由乙方使用，乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养，使设备保持良好状态，维修费用在________元以下的由乙方负担，维修费用在_________元以上的由甲方负担，所付费用以甲方机手签字为准，由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。(易损件如叶片、链条、铰笼等费用由乙方承担)
4、在工作过程中，乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修，设备因故障造成每月停工三天以上的部分乙方应扣除甲方相应天数乘以8小时的租赁费。
5、租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用，税款均由乙方承担。
七、甲方的义务：
1、为乙方提供性能良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的。
3、甲方机手应按设备操作规程施工。
4、甲方机手应每日严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表，每月或租期结束将此表交乙方单位签字盖章，并以此表计算租金。
八、乙方的义务：
1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备及甲方工作人员的安全，如因乙方原因造成设备的损坏、丢失，其损失由乙方赔偿。
2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。
3、在设备租赁期间，乙方应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失(如甲方设备被第三方扣押等)，乙方仍应按合同约定支付停机期间的日租金。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的验收交给甲方。
九、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。
3、若乙方未按合同规定期限支付租金或超期使用，甲方有权终止合同调回所租设备，每超一天乙方应向甲方正常交纳租金并加付月租金的5%作为违约金。
十、争议的解决：
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成，应提交_______仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
十一、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式_____份，甲乙双方各执___份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
承租方(乙方)：
法定代表人：
委托代理人：
地 址：
电 话：
开 户 行：
帐 号：
税 号：
出租方(甲方)：
法定代表人：
委托代理人：
地 址：
电 话：
开 户 行：
帐 号：
税 号：
出租方：_______________________
承租方：_______________________
签订日期：_______年____月____日
签订地点：_____________________
依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就_________机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____________________________________
二、机械施工地点：____________________________________
三、机械型号及技术要求：______________________________
四、机械使用时间：_______个月;自______年_____月_____日起_______年______月______日至共计_________天。
机械进场时间：_________月_________日;机械投用时间：_________月_________日。
五、租金及支付
1.租金及计算：租金_________元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
2.租金支付：租赁费用按月计算。每月的25日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按_________支付租赁费。
3.租金优惠：租用期满12个月按10个月计算租费。租用期满_________按_________计算租费。
4.其它：__________________________________________。
六、技术安全要求：_________________________________。
七、双方责任
(一)承租方
1.按合同约定及时付给出租方租金。
2.给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。
(二)出租方
1.按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。
2.负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。
3.提供机械相关资料。
4.服从承租方指挥，接受承租方检查。
5.负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。
6.操作人员持有效证件上岗。
7.因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿。
八、其他约定事项
1.出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金(月租费/30)，如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。
2.出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金_________元。
3.出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同。
4.双方发生争执，可协商解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法院为________________法院。
5.本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。
6.本合同经出租、承租双方企业法定代表人签字并加盖合同专用章后，方能生效。
7.____________________________________________。
出租方(盖章)：___________
法定代表人(签字)：_______
承租方(盖章)：___________
法定代表人(签字)：_______
机械租赁合同6
承租单位：_________（以下简称甲方）
出租单位：_________（以下简称乙方）
甲方因工程施工需要，向乙方租用混凝土泵送机械，为明确双方责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法规，经甲乙双方协商一致，特签订本合同以兹遵守。
工程名称：_________
工程地址：_________
一、合同期限：
从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
二、租赁费按下相关项的计费方式计收
52米/47米臂架泵车：按每月租赁费______元，按方量______元/方，每月保底方量______方。
三、付款方式：
1、每次泵送结束，乙方的实际泵送量按搅拌站供应量计算，并由甲方或工地的有关人员签名确认泵送签证单的时间和方量，作为双方结算凭证。
2、甲乙双方确认全部结算给乙方。
四、双方权利义务：
1、甲方责任：
①、甲方用泵需提前24小时通知乙方，并将泵送混凝土的部分、混凝土标号、塌落度和泵送方量等具体参数告示乙方，以便乙方合理安排出车。
②、甲方必须严格执行泵送混凝土的要求。若因甲方混凝土出现问题，（如石头太多、塌落度达不到要求），导致乙方泵车赛管。致使混凝土报废不能浇注的损失，乙方概不负责。
③、甲方应做好泵送前的前期工作（如场地道路安全、平整；办理相关占道审批手续，甲方只承担在甲方施工现场因工地占道或噪音问题引发的城管或环保、交警等对乙方泵车设备的罚款）；
④、由于甲方施工原因造成的损失，由甲方承担。
2、乙方负责：
①、乙方负责应甲方用泵时间要求到达工地，配合工地现场人员的工作。
②、乙方负责乙方设备到达甲方工地前所有道路交通相关事宜。
③、乙方操作员必须严格遵守安全操作，乙方泵车设备安全又乙方负责。
④、在施工过程中，若泵车发生机械故障，乙方必须立即进行抢修并及时通知甲方，若短时间内不能修复，乙方必须与甲方协商采取有效解决措施。
五、违约责任：
1、甲方不按照合同约定付款的，乙方有权停止提供泵车服务并向甲方索还所欠款项，从施欠之日起，每日按照欠款千分之五追收违约金，直到全部款项付清为止，在付清乙方泵送款项之前，甲方不能请其他泵车进行泵送。
2、甲方中途单方面终止合同的，按合同未履行部分送款总额的20%承担违约金。
六、争议的处理
争议解决方式：本合同项下发生的`争议，双方应协商解决，解决不成的，可以采取以下2种方式解决：
七、合同附件
1、本合同未尽事宜，双方可以达成书面补充协议。
2、本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
八、其他约定
1、本合同一式2份，甲乙双方各执1份，具有同等法律效力。
2、本合同双方签字盖章之日起生效，双方完成各自责任、并结算合同款后自动终止。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
机械租赁合同7
甲方： （承租方）
乙方： （出租方）
为了国家建设，根据工程需要，明确双方的权利的义务，经双方协商后签定如下租赁承包协议：
一、甲方租赁乙方____________________________________。
二、付款方式及工作时间：
1、付款方式：月结；
2、在租赁期间内，甲方未征得乙方同意，不得擅自在所租设备上增加或拆除任何零部件，起租日期以现场签证为准。
三、甲方双方责任
1、乙方机械进入甲方工地，共同负责机械的安全，保证工程完工后机械人员安全离场。
2、施工工地如甲方属于证照不健全、出现电缆、光缆、水道、军事设施等影响施工，导致乙方机械人员被有关部门扣留甲方负责。
3、如果出现甲方资金不能按合同付款，乙方有权停机。停机期间照算工作日，停机两天再不付款，乙方有权把机械拖走，造成的.一切损失由甲方负责。
4、乙方机手应听从甲方工地人员的指挥和安排，认真工作，合理施工，不听甲方指挥人员的指挥，甲方有权解除合同，费用乙方自负，但甲方不得强行机手进行危险作业，否则乙方机手有权拒绝。
5、乙方应确保机械正常作业，圆满完成任务。
6、由于乙方机械手违章作业不当指挥造成的事故一切费用由乙方承担。
四、甲方双方发生纠纷，应在同等互利的原则下协商解决，如协商不妥，可在甲方当地仲裁委员会解决。
五、本合同未经公证处公证，但经双方签字后享有法律的同等效力。
六、本合同一式两份，双方各一份，双方签字后生效。
备注：每月修机器不得超过两天，超出部分应从包月费中扣除。
甲方签字： 乙方签字：
地址： 地址：
电话： 电话：
身份证号码： 身份证号码：
机械租赁合同8
承租方：(以下简称乙方)
出租方：(以下简称甲方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规，按照平等互利原则，为明确甲、乙双方的权利和责任，经双方友好协商签订本合同，以便共同遵守。
一、设备及租赁期限
1、租用时间：自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。因工程需要提前退场或延长使用，以乙方书面通知时间为准。
二、租金及其他费用：
1、设备进退场费合计按人民币元整，包含以下费用：□安装拆卸费□检测费□运输费□基础预埋螺杆乙方在机械进场前先向甲方预付元，余款待设备退场前付清。甲方应在xx年xx月xx日前将租赁设备运到乙方指定地点。
2、机械租金按以下第种方式计算(不含操作工工资) ①按台班计算，每台班租赁费元/台。 ②按月计算，每月租赁费元/台。计算期限从使用之日起至乙方书面通知退场并具备退场条件为止，不足一个月的按每月30天折算。
机械租赁费按月结算，乙方每月10日前支付上个月的租赁费。
超过首次约定安装高度，如需要顶升或加高及制作附着架，每顶升或加高一次(高度为米)收取乙方费用元整。
机械押金万元，在设备进场前由乙方支付给甲方，该款项不能作为租金冲抵款，于机械退场前由甲方返还给乙方。
6、电费由乙方承担。
7、乙方工地停工期间及法定节假日期间的租金计算按2条约定。
三、乙方权利和义务
1、乙方根据甲方提供的技术资料，确定基础施工方案并负责基础制作，并将相关资料如隐蔽记录、砼试验报告、接地电阻测试记录等交付安装单位验收。
2、乙方负责平整清理安装拆除场地，架好输电线路，按甲方要求及用电规范安装专用配电箱，负责接通电源，保证设备进出场道路畅通和作业方便。
3、乙方负责派有证指挥人员、司索工指挥作业，严禁违章指挥，因违章指挥造成的事故，由乙方负全部责任。
设备安装完毕，由乙方会同甲方组织安装单位、监理单位进行联合验收，合格后方可投入使用，并在30日内到建设主管部门办理使用登记。。
乙方应当按合同约定向甲方支付租金和相关费用。
6、对不遵守工地管理制度，无故刁难乙方施工人员的机组人员，乙方有权向甲方提出更换要求。
7、乙方的设备管理人员、专职安全生产管理人员有权对现场机械的使用监督检查，设备出现故障或发现异常时，应立即停止使用，消除故障和事故隐患后方可继续投入使用。
8、在租赁期间，设备保管的责任由乙方承担，由于保管不当造成的设备损坏和配件丢失由乙方承担赔偿责任，乙方不得将甲方设备转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押，合同所列租赁机械的所有权属甲方。
四、甲方的权利和义务
1、甲方应在1条约定的交付时间15天以前向乙方提供准确的基础制作图纸和技术要求，并指派专业人员协助乙方做好预埋件的预埋工作。
2、甲方应向乙方提供其营业执照、租赁资质，设备登记备案证明等资料，保证提供的租赁设备经检测合格，技术性能良好。
3、甲方必须将安装单位的资质证书、安全生产许可证、特种作业人员操作证、安拆方案等相关资料及安装安全协议送乙方及监理单位审核。
4、甲方负责派名有证操作工随机操作，操作工应遵守操作规程，不违章作业，服从乙方的工作安排，保证乙方施工使用需要。操作工的工资每人每月元，由乙方支付。
甲方负责租赁设备的日常维修、保养服务，若无安装维修资质，甲方可委托有相关资质的单位履行维修保养义务，租赁期间的一切维修保养费用均由甲方承担。
6、甲方对机械的.维修和保养应符合安全文明施工要求，出现故障及时抢修。每月维修时间累计不超过三天(含三天)，超过则按元/天从台班费中扣除。
7、甲方应保证设备维修保养制度的落实，对在用机械设备的安全保护装臵、吊具、索具等定期检查维修，使设备处于良好的运行状态，做好设备的日常检查和月检，并将检查和维修记录送乙方存档。
8、因甲方原因造成的事故，甲方负全部责任。由于乙方擅自派人操作或修理、违章指挥等原因而造成的机械损坏或事故，由乙方承担全部赔偿责任。
五、合同解除与违约责任
1、甲方未能按约定时间将租赁设备检测验收合格并投入使用，乙方有权拒付租金或解除合同，并要求甲方退还已预付的费用同时向乙方支付违约金。
2、甲方无正当理由停止租赁设备作业或因其原因造成租赁设备停止作业的(正常维修保养除外)，甲方赔偿乙方一切相关损失。
3、乙方不按合同条款支付租金，每逾一日按所欠租金的2‰向甲方支付违约金，乙方逾期支付租金超过天，甲方则有权停止设备作业解除合同。
4、因不可抗力导致设备损失和机租人员伤亡的赔偿责任由甲方承担。
5、甲乙双方应本着诚实守信的原则共同履行本合同，未尽事宜双方友好协商解决。若有争议则向当地法院起诉。
6、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，由双方代表签字盖章生效，合同期满结清帐务自然失效。
甲方(公章)：xx乙方(公章)：xx
法定代表人(签字)：xx法定代表人(签字)：xx
机械租赁合同9
出租方(一下简称甲方)：
承租方(一下简称乙方)：
根据乙方工程施工需要，甲方租给乙方壹台型机，经甲、乙双方协商同意，就责、权、利达成一下协议：
一、租用时间：____年____月____日起至____年____月____日止。
二、机械租赁采用制，每租金为____元(大写)，工作所超出的时间另外计算。工作时间必须采用电脑计时器计时。
三、机械进场后，机械良好的情况下，乙方因工作安排不当，或过多的雨水及其他事项，机械没有做够月租所定的总时间，由乙方补偿月租所定的总金额。
四、机械进、出、场时，因路面损坏或当地收过路费，及乙方所欠当地一切费用等原因，被当地群众扣留机械所造成的一切经济损失，均由乙方全部承担责任。
五、租赁方式：配单驾驶员，240小时包月，月租____元，不足240小时，按月租支付，超出240小时，按元/小时支付;配双驾驶员，278小时包月，月租____元，不足278小时，按月租支付，超出278小时，按____元/小时支付。甲方负责免费提供挖机的燃油及驾驶员的`食宿。乙方负责机手工资及挖机的正常维护费用。机械每月正常保养为3天，超出3天，按月租比例从乙方的租金中扣除。如果甲方机械出现故障需要维修保养，乙方必须支持配合。
六、机械进出场费：机械在乙方工地工作三个月之内，乙方支付双边进出场费____元(大写____元)，工作超过三个月机械设备租赁合同(含三个月)由乙方支付单边进出场费____(大写____元) 。开票税金由乙方承担。
七、付款方式：机械进出场前由乙方预付租金____元(大写____元)，干到预付租金完，由乙方再支付，以此类推，每月必须结清账。
八、乙方不得以任何理由拖延或推迟付款，否则甲方有权强行停机或退场，由于拖欠租金而停机造成的损失由乙方全部负责。如发生经济纠纷必须在甲方所在地法院进行调解或起诉。
九、机械停放时，乙方必须派专人看管，如机械有被盗、零配件掉失或他人的损失，乙方必须负责一切后果及赔偿直或间接接损失。
十、甲方驾驶员在绝对安全的情况下，必须服从乙方施工管理人员的安全施工指挥和安排(包括夜班加班)。如在开挖工作时，在没有明显标志提示下，损坏地下的电缆、天然气管、水管等地下埋藏物，方不承担任何责任及经济损失。在工地上因乙方施工爆破给甲方机械或机手造成损失，由乙方全部承担负责。
十一、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，本合同自双方签字之日起生效。
以上未尽事宜，经双方共同协商解决。
甲方代表：乙方代表：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
____年____月____日
联系电话：联系电话：
身份证号：身份证号：
____年____月____日____年____月____日
机械租赁合同10
出租方：___________
承租方：___________
签订日期：___________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：租赁机械的名称、型号、机号、数量、附件。
第二条：租赁机械的期限：
租赁期从报停日收回。
第三条：租金机械的期限交纳方式、期限：___________，租金的计算：___________，租金的支付方式：___________。
春节期间扣除15天租金（每月均按30天计算）以上租金包含租赁机械的运输、安装、调试、验收的费用及随机人员的工资。
第四条：租赁期间机械的维修、保养和各类事故的`处理：
1、维修：出租方负责，其费用由出租方承担。
2、保养：出租方负责，其费用由出租方承担。
3、机械故障：出租方负责，其费用由出租方承担。
4、安全事故；责任方承担，其费用由责任方承担。
第五条：出租方与承租方的变更
1、租赁机械的所有权属出租方、在租赁期间，出租方若将所有权移交第三方，出租方应在所有权移交日的15天前书面通知承租方，承租方与出租方的合同关系自然过渡至第三方。
2、在租赁期间，承租方若将使用权移交第三方，承租方必须在使用权移交日的15天前向出租方提出书面要求，在付清租金款的同时，取得出租方的签证认可方可移交，承租方租出租方的合同关系过渡至第三方。
第六条：违约责任
1、未经双方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，违约方按《合同法》的有关条款处理。
2、承租方不按规定支付租金，出租方有权要求承租方及时支付租金。
3、因出租方原因造成租赁机械不能按期交付，出租方应承担每延误一天向承租人支付1000元的违约金。
4、出租方必须确保每台电梯双笼15小时运行，15小时外保证单笼24小时可以运行。
5、机械如发生故障若4小时不能及时修复，承租方有权扣除当日租金。
6、出租方派出的操作工应持证上岗，服从承租方工作安排。
第七条：其它约定事项：施工升降机楼层呼叫装置分机，如正常损坏由乙方承担，如人为损坏或丢失由甲方承担（发射头每个90元，分机每个110元）。
第八条：争议的解决方式：如发生争议，由双方协商解决。
第九条：在本合同规定的租赁期届满前15天内，如承租方要延长租赁期限，应与出租方协商，并办理重新签订合同的手续。
本合同一式五份，甲方三份，乙方贰份。
出租单位：___________
承租单位：___________
代表人：___________
代表人：___________
电话：___________
电话：___________
签约日期：___________年___________月___________日
机械租赁合同11
合同号：____________________
出租方（甲方）
承租方（乙方）
甲乙双方按《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等互利的原则，经友好协商签订本合同：
一、乙方以日租方式租用甲方下列机械设备。
设备名称、型号、单价等详见附表清单：
序号设备名称规格型号单位数量日租单价操作手姓名及联系。
二、租赁期限及租金计算、支付方式：
1、设备租赁期限：乙方根据实际临时租赁。
2、租金计算：乙方根据双方书面签认实际使用天数，结算租金。
3、税金：租费价不含税金。
三、租赁设备的进出场验收
设备进场前由甲方加满油，退场由乙方负责加满；若甲方未加满，乙方负责加满，并按加油量及费用加计10%的管理费在甲方租费中扣除。
四、运输、使用、维修、保养、燃油费用
1、机械进出场费由甲方全部承担，同时甲方负责设备进出场安全。
2、乙方负责设备在租赁期间正常运转所需的燃油。
3、所有的修理、保养、操作手工资及其他费用由甲方负责并承担费用。
五、甲方的权利与义务
1、为乙方提供机况良好的设备，外观整洁，各类安全防护装置齐全。
2、每台设备配备一名具有操作资格证、技术水平达到中级以上、身体健康的操作手。严禁派遣学员、学徒上机，一旦发现，乙方有权按200元/次在租费结算时扣除。
3、设备进入施工现场后，甲方操作手必须服从乙方统一管理，遵从乙方现场管理人员调度、指挥，保证随叫随到，按要求填写乙方提供的《设备运转记录单》并交乙方，遵守乙方的`管理法规及施工现场的规章制度。若甲方操作手不服从乙方指挥，违章操作，乙方有权要求甲方更换操作手或终止本合同，并由甲方承担由此造成的一切损失〔包含第三方损失〕。
4、甲方设备应停放在乙方指定地点并由乙方派人负责看守；否则，乙方不承担相应的责任。
六、乙方的权利与义务
1、乙方负责租赁期间设备的看护，并保证甲方操作手的正常作业安全。
2、乙方应及时支付甲方租费，租赁结束后不得滞留甲方设备。
七、违约责任
1、租赁设备未能按时到场，甲方应向乙方赔付与违约期租费等额的违约金。
2、乙方逾期不归还租赁设备，应向甲方赔付与违约期租费等额的违约金。
八、争议解决方式
有关合同的一切争议甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律友好协商解决，协商未果，双方约定向成都铁路运输法院提起诉讼。
九、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本合同正本一式二份，甲乙双方各一份，副本二份，乙方二份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。租赁结束本合同自动失效。
甲方：____________________ 乙方：____________________
代理人：____________________ 代理人：____________________
电话：____________________ 电话：____________________
合同签订日期：________年____月____日 合同签订地点：________年____月____日
机械租赁合同12
甲方：__________________
乙方：__________________
签订时间：____________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，经甲、乙双方充分协商同意后，特签订本合同：
第一条：租赁机械概况
第二条：租赁期限、地点、工作内容及单价
1、租赁期限：
乙方机械到达甲方工地后，从甲方使用之日起开始计租，至甲方下达停租通知之日起停租。
2、使用地点：
涧东大桥
3、工作内容：
桥面系及其它零星工程
4、租赁价格(以月租计)：26000元/月，单价含税金。租赁费按月租结算时，必须依据项目部机械设备部发放的《行车命令本》为准，天对天为整月，不足一个月的部分，按实际天数结算。乙方机械完好率每月必须达到90%以上，即乙方机械每月维修保养时间累计不得超过3天，正常情况下施工天数不低于27天，如达不到，甲方有权扣除相应天数租赁费。另外，每月因不可抗拒因素或项目部及业主原因造成长时间停工，5天以内甲方承担租金，超过天数则不予结算。操作手必须按甲方要求施工，故意拖延工作任务，甲方有权扣除当天租赁费，情节严重者辞退操作手甚至该机械。
5、乙方必须承诺其提供的机械设备与合同上报的型号规格、生产厂家、出厂日期、功率等相符，如不相符接受甲方任何处罚。
6、乙方应按国家规定的税收标准提供正式合法的完税发票。
7、进退场费：机械设备进退场费用均由乙方承担。进场交付前发生的一切事故由乙方承担，与甲方无关;退场时离开现场即为交付，交付后发生的一切事故由乙方承担与甲方无关。
第三条：租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、机械运行期间，甲方给乙方操作手发放《机械运行命令本》，此本由甲方施工员填写，乙方操作手保存，月底交回甲方统计作为双方结算的依据，乙方操作手不得随便填写，否则扣除所填的工作天数租金。甲方施工员每天收工后填写当天工作记录，若甲方施工员没有填写，乙方操作手可以拒绝第二天施工。
2、甲方只负责机械设备的主油，特油和维修保养费用由乙方负责(如乙方不能及时维修，甲方有权维修，费用从包机费中扣除)。
3、乙方车辆的柴油耗费标准由项目部油料员按第一次到第四次加油所工作的时间得出每小时平均耗油量，然后对四次的每小时耗油量再平均得出相对准确的每小时平均油耗量，并由双方签字认可。命令本上的机械运行记录必须由施工员填写，要注明工作地点、内容、工作时间，由总工作时间依据标准油耗推算出总油耗量，超出部分从租赁费中扣除。
4、乙方操作手不得擅自离岗，如有事，须向机械部请假，批准后方可离开。如无请假，按双倍扣除当天月租。
5、因工作需要，乙方必须保证24小时工作，否则甲方有权停租机械，由此造成的损失全部由乙方承担。
第四条：结算与付款
1、租赁费为每月结算一次，结算后甲方根据业主计量款的支付情况按比例向乙方支付工程款。
2、乙方为租赁机械配备操作手，工资由乙方自行负责承担，甲方负责安排操作手的'食宿。
第五条：违约责任
1、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、乙方不能按时提供进场设备或提供的进场设备不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
第六条：安全生产，文明施工
1、乙方操作手在施工期间，要遵守国家法律法规，遵守当地的村规民约，如果乙方人员与当地民众发生纠纷或因乙方操作人员违章作业而造成人身伤亡，一切后果由乙方自负。
2、设备进入甲方施工现场后，乙方操作手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，严格按照操作规程施工，否则甲方有权解除合同，乙方应赔偿操作手误工引起的损失。
第七条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应协商解决;如果协商不成，应提交甲方所在地法院裁决。
第八条：本合同附件包括身份证复印件作为本合同不可分割的一部分，其它未尽事宜，须经双方协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
第九条：本协议一式______份，甲方______份，乙方______份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
机械租赁合同13
合同编号：________
出租人：________
承租人：________
签约地点：________
签约时间：________
乙方因施工需要，租用甲方以下设备，经双方协商，就租赁事项达成一致，签订本合同，共同遵照执行。
第一条：租用设备概况
1.设备名称： 门式起重机
2.规格型号：________
3.生产厂家：________________
4.新旧程度：
第二条：租用设备地点及日期
1、租用地点：________ 。
2、进场日期：________ ，按乙方要求 ________年 ________月________ 日进场。
机械性能必须能够满足乙方施工需要，使用中如果出现机械故障，若给乙方造成工期延误等损失，甲方应予以赔偿。
3、该设备用于乙方公铁立交桥预制梁场，乙方须按该设备的使用说明书规定的方法正确使用，除经甲乙双方另行约定外，乙方不得任意改作其它的用途。
4、乙方可对甲方的设备进行局部的有利于使用的改造。但需事先经甲方同意，并按双方约定的改造方式进行。
第三条：租赁费规定
1进出场费：1台/________ 元，________ 台。
2报检：1台/ 元， ________台。
安装：1台/ ________元安装费，________ 台。
4拆除：1台/________ 元拆除费，________ 台。
合计： ________元整，大写 ________。
2、租赁期限： 自设备全部到场拼装完成，达到使用条件起开始算租金，至乙方出据报停通知单止租赁期满。
2.1、具体租赁期限按照________ 月进行计算， ________个月起租。超出 ________个月，甲方向乙方按实际天数计算。
第四条：双方的权利及义务：
1.乙方对甲方进场的机械型号、规格、数量和技术性能等进行检查、验收，若发现与合同中的规定不符，乙方有权要求甲方退场，一切损失由甲方承担。
2.在该设备租赁期间，电力及费用由乙方负责，甲方需配备主行走电缆满足乙方需要。
3.设备在进场、退场运输途中以及在装卸、安装、调试过程中的一切安全事故和费用由甲方负责并承担全部风险和损失。
4.甲方必须提供性能完好、安全装置齐全有效的`设备，不配备操作司机，但需对乙方现场人员进行操作培训。如需甲方提供操作司机，乙方需支付操作司机费用，以满足乙方施工需要。
5.操作司机必须持设备操作有效证件上岗，严格遵守安全操作规程。在施工时必须遵守国家及地方政府部门、行业颁布的一切有关安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规和乙方编制的本工程安全施工组织要求，安全文明施工。
6.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方自行承担操作人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
7.甲方人员必须遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因甲方原因引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由甲方自行负责。
8.租赁期间甲方应及时并定期做好设备维修、保养工作，并承担其相关费用。
9.租赁设备在使用过程中由于甲方原因致使乙方、甲方或第三方遭受人员伤亡、财产损失等由甲方承担全部责任。
10.由于甲方原因造成的损失和停机由甲方承担，停机期间不得收取费用，造成的损失等由甲方承担全部责任。
11.乙方提供设备安全停放场地，并负责设备的看护。
12.甲方应按乙方要求设备及时进场，乙方负责设备报检，甲方在提供人员、设备资料等方面予以配合。
14.甲方提供的操作人员必须服从乙方相关人员的指挥，机械施工中要严格按照乙方现场管理人员的要求施工，确保租赁机械的施工质量，接受和服从乙方、建设单位和监理的现场指导、检查。
15.甲方需提供有关设备的一切资料及合格证等，并保证资料真实，设备完好无隐患等。
第五条：结算和付款方式
1、结算方式及付款： 合同签订后，乙方支付给甲方 ________元，设备全部到场支付________ 元。
1.1、租赁款按________ 结算，设备全部到场拼装完成，达到使用条件开始计算日期，满________ 个月后结算租金，次月________ 号之前结清上月租金。
1.2、乙方支付租金按照甲方指定的银行账户进行支付，但不得违反乙方财务规定。
1.3、设备租金乙方需及时支付，如不及时付款，甲方有权向乙方索取相关赔偿。
第六条：争议的解决方式
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应向合同签约地人民法院提起诉讼。
第七条：本合同一式 ________份，乙方 ________份，甲方 ________份。自签订之日起生效。
出租人： ________承租人：________
住所： ________住所：________
法定代表人：________ 法定代表人：________
委托代理人：________ 委托代理人：________
电话：________ 电话：________
传真：________ 传真：________
编码：________ 编码：________
开户银行：________ 开户银行：________
帐号：________ 帐号：________
时间：________ 时间：________
机械租赁合同14
甲方：_________________
乙方：_________________
本合同书有承租方(以下简称甲方)与出租方(以下简称乙方)商定并签署。
经双方协商，拟以甲方租赁乙方的水泥搅拌车台，泵车台，经双方协商一致，特签订如下协议，以资共同遵守。
第二条合同内容
1、操作人员、维修人员的工资、社会保险费等费用由乙方负责。
2、设备的保养、维修、辅助油料(含机油、黄油、液压油)等费
用由乙方负责。
3、甲方承担设备的主燃油费等。
4、设备的每月工作日是自然月天数扣减2天的.维修时间(仅限月机械设备租赁合同租方式)。
第三条设备的交付及进退场费用
1、乙方在向甲方交付设备时，由甲方验证所交付的设备及其相关
零配件、备件和资料是否符合本合同第一条的约定，并由甲方签收。如果不符合约定，甲方有权拒收，并要求乙方重新提供合格的设备。如乙方未能及时重新提供合格设备，甲方有权解除合同，因此给甲方造成的工期延误等损失，乙方应承担赔偿责任。
2、设备的退场费用由乙方承担，在进退场过程中，所发生的交通
安全事故或其它事故，均由乙方负责承担费用。甲方不承担任何责任和费用。
第四条租赁期限
1、保证施
工期限每年为7个月，租赁费每年不够7个月按7个月结算，超出7个月按实际天数结算(年度以实际租用天数
为准)。
2、乙方同意，本合同设备每台的进场时间和退场时间由甲方根
据其承包工程的施工需要决定。乙方在接到甲方的进场或退场通知后，按通知规定的时间准时进场或退场。实际的租赁时间，以设备物进入现场作业的时间至实际停止作业的时间为准。
3、甲方在冬季休息期间，设备将停止租赁费用的计算，具体休
息起止时间，由甲方以书面形式告知乙方。
第五条甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利及义务
1.1、甲方有权根据施工或管理需要安排设备的作业
1.2、甲方应当按合同约定向乙方支付租金
1.3、甲方应乙方要求，甲方向乙方司机免费提供食宿
1.4、甲方应合理、正确指挥乙方设备的作业，不得强行要求操作人员违章操作，如甲方违章指挥造成的安全事故或其它损失由甲方负责承担所有费用。
2、乙方的权利及义务
2.1、乙方有权要求甲方按合同约定支付租金
2.2、乙方应当保证甲方在租赁期间内对设备的使用权不因管理机关的决定或第三人就设备主张权利受到任何中断或侵害。
2.3、乙方按照甲方通知要求，必须按时提供设备和操作人员，保证设备证照齐全，操作人员有相应的有效证件。
甲方：_________________(以下简称甲方)
乙方：_________________(以下简称乙方)
________年____月____日
机械租赁合同15
上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称B公司）因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司（以下简称A公司）、原审第三人北京C房地产开发有限公司（以下简称C公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院（20xx）密民初字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
A公司一审起诉称：20xx年8月10日，B公司与A公司签订塔吊租赁合同，B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台，用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场，B公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元，B公司仅支付12 000元，尚欠191 851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故A公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，B公司返还A公司塔吊（登记编号为MY-T01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165 465.45元），并负担本案诉讼费。
A公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。
B公司一审答辩称：C花园四标段工程确系B公司承建，但B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担；A公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为B公司所盖；A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，B公司并无此下属部门，该结算单与B公司无关；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意A公司的诉讼请求。
B公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。
第三人C公司一审述称：C公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。
第三人C公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。
经一审法院庭审质证，三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。
三方当事人对以下涉及本案争议焦点的'证据持有异议：
一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可；第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。
二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。
一审法院根据上述认证查明：20xx年8月10日，A公司与B公司签订租赁合同，约定B公司租赁A公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13 000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13 600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章，并有毛洁林签字。后A公司塔吊（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）运到B公司工地。20xx年11月28日，B公司为A公司出具了结算单，结算单显示，20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为C花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密 BT01151，样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。
另查，20xx年8月3日，C公司（发包人）与B公司（承包人）签订建设工程施工合同，由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。
再查，（20xx）密民初字第7051号民事判决认定，B公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，B公司未提出上诉。
一审法院认为：A公司与B公司签订的租赁合同，是双方当事人的真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认，20xx年共计发生租赁费25 386元，此款B公司应予给付，B公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对B公司此辩解意见，法院不予采信；B公司承认C花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新开始运行，至A公司主张的20xx年3月5日，A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但B公司并未向A公司发出停工通知，且塔吊继续在B公司工地处，A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另B公司尚欠A公司进场费13 000元，已付A公司租赁费12 000元。综上，B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元，对A公司此项诉讼请求，法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除，A公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在C花园工地，而工程已停工，故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同；二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
【机械租赁合同】相关文章：
机械租赁合同06-24
租赁机械合同11-13
机械租赁合同【经典】07-20
机械租赁合同（经典）07-24
[精选]机械租赁合同07-23
机械租赁合同[精选]07-23
【精选】机械租赁合同07-24
【经典】机械租赁合同07-25
机械租赁合同【精选】07-25
机械租赁合同(经典)07-21