设备租赁合同

时间:2021-07-09 20:11:20 租赁合同 我要投稿

有关设备租赁合同合集10篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编收集整理的设备租赁合同10篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

有关设备租赁合同合集10篇

设备租赁合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好协商,甲方委托乙方对进行年期维修保养,以保证甲方厨房运作正常。双方经协商一致就具体的委托维修保养事宜商定如下:

  一、维修期限:自年月日至年月日止。

  二、维修内容:详见附件1《委托保养内容及执行方式》。

  三、双方责任:

  (1)、乙方提供24小时服务,负责甲方厨房设备维修,甲方厨房设备出现故障时,

  乙方保证在接到甲方通知后小时内派技术人员赶到维修地点,以最快的速度清除故障。

  (2)、如遇到因气候或者交通堵塞或其他不可抗力或意外因素等非乙方原因导致乙

  方没能在接到通知后小时赶到维修地点的,乙方不承担责任。但乙方在上述因素消除之后应及时赶往维修地点进行维修。未能及时赶到现场处理故障,每次扣维保费5%。

  (3)、如遇外购品配件损坏,其订购周期应及时知会甲方(国内配件最长二周,国外配件最长二月),力争尽快恢复使用。未能及时供货每次扣维保费5%。

  (4)、甲方负责厨房设备的日常保养清理、清洁及维修时的必要协作与支持。

  (5)、乙方人员的食宿问题由乙方自行解决。

  四、付款方式:

  (1)、支付乙方例行保养及应急维修费用(含人工费、交通住勤、材料辅料消耗等)

  为一年人民币:元整。

  (2)、付款方式:合同签订后乙方开始正常维护,维护保养满个月后经

  甲方工程部确认设备正常,甲方支付年度服务费用的25%。维护保养满6个月后经甲方工程部确认设备正常,甲方支付年度服务费用的25%。维护保养满9个月后经甲方工程部确认设备正常,甲方支付年度服务费用的25%。维护保养满一年后经甲方工程部确认设备正常,甲方支付年度服务费用的最后25%。乙方先开具合规发票一月内付清,每次付款元正。

  (3)、有发票引起的任何问题,由乙方负责。

  五、计费约定:

  (1)、上述费用不含更换零配件及材料消耗费用,乙方在为甲方维修设备时,如需要

  更换零配件,将另行对配件进行报价,形成报价单,得到甲方认可并签字确认后,方能进行后续配件更换及维修工作,其所更换的配件仅收成本费,附件2《主要零配件价格汇总表》,甲方也可选择自购配件。维修配件材料费单个材料费用在元以下的由乙方承担。

  (2)、另外报价的配件及材料费实行季结算方式,乙方提供票据及更换确认依据,甲方需凭相关依据按实支付配件等款项。

  六、本合同一式份,双方各执份,自双方(授权代表)签字并盖章之日起即生效。

  七、经甲乙双方充分协商可以对本合同进行补充、修改、变更,但非经双方达成一致,任何一方不得擅自变更或解除本合同。

  八、本合同中的附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,非经双方协商一致不得随意变更、修改。

  九、如因本合同发生纠纷的,双方应友好协商解决。协商不成的,双方均可向厨房设备所在地法院起诉。

  签约时间:年月日

  甲方(盖章):

  法定代表人或委托代理人(签字):

  地址:

  电话:

  乙方:

  法定代表人或委托代理人(签字):

  地址:

  电话:

  传真:

  开户银行:

  账号:

设备租赁合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  合同日期:

  根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律法规的规定,甲乙双方经协商一致签订本合同。

  一、项目内容:

  乙方承接甲方公司(正月十五晚会即20xx年2月6日晚会)舞台、灯光、音响、灯架设备的租赁服务具体配置见附件清单。在甲方确认后签订合同。并按甲方要求时间完成施工、调试、后期节目制作合成工作。

  二、产品验收标准:

  1.品牌、数量与附表所列规格、型号相符。

  2.保证灯光、音响调试最佳效果。

  三、合同金额及付款方式:

  1.合同总金额:人民币元整(¥元)。

  2.甲方在签定合同时首付给乙方灯光音响设备租赁订金即人民币元整(¥元),余款人民币元整(¥元)在使用保证灯光、音响调试最佳效果之后,开具发票挂账后一周内一次性付清。

  四、施工标准及工期

  乙方负责设备的运费、税金.乙方负责安装调试,达到合同第二条第二款的验收标准,安装调试音响所发生的零配件均有乙方负责。合同签订后乙方须在甲方要求时间内将全部设备发至现时间从年月日至年月日

  五、违约责任:

  1.乙方有违第一、二条之规定外,每延误一小时按合同总额百分之二十付给甲方违约金。

  2.如演出设备租用时间延期或更改甲乙双方协商解决,甲方给予乙方相应的费用。

  六、合同一式两份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。

  八、本合同执行过程中发生的纠纷,甲乙双方协商解决,若意见不能达成一致,双方均有权向当地人民法院提起诉讼。

  注:

  1.乙方自行负责乙方施工人员食宿,设备库房及保管。

  2.甲方协调场馆现场电力,保安及工作人员。

  3.甲方负责现场演出安全工作。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇3

  承租方(甲方):

  联系方式:

  通讯地址:

  出租方(乙方):

  联系方式:

  通讯地址:

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定,签订以下租赁合同,商定如下条款,共同遵守执行。

  一、租赁内容

  1、租用设备:________。

  2、租用时间:自____年____月____日至____年____月____日。

  3、租用地点:________。乙方按甲方的要求于____年____月____日____时,将上述设备送至甲方指定的地点,乙方在安装调试完毕后,甲方投入使用。在甲方使用设备过程中,乙方同时增派技术人员进行现场协助。

  二、设备租金及预付款

  1、设备租赁费已包含人员服务费。

  2、此次租赁设备费用为人民币____元。运输费用为____元。

  3、甲乙双方签订合同后,甲方以现金(或支票)向乙方支付设备租赁总款的____%作为定金,约为____元。乙方到达现场安装设备并调试完毕后甲方向乙方交付设备租赁总款的____%,约为____元,使用完毕当日或次日交付其余款项,即为____元(具体付款方式或付款比例可以协商)。

  三、甲方责任

  1、甲方负责协助乙方在现场的安装及进出;承担现场制作所发生的有关费用(场租、管理、电费等)。

  2、甲方按约定的付款方式向乙方付款,逾期未付的金额按每天____%赔付滞纳金。

  四、乙方责任

  1、乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,确保租赁期内正常使用。

  2、乙方不能确保在本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,或不能确保租赁期内正常使用,甲方将扣除给乙方的全部合同款项。

  五、违约责任

  1、双方在签订合同之后,如甲方退订,乙方扣留预付款。若甲方交付定金后,乙方不能提供相关设备,甲方有权要求返还2倍定金。

  2、如遇甲方人为原因使活动不能举行或中途中断,甲方仍需向乙方支付全额租赁费用。

  3、如演出进程中因停电或其他不可抗拒因素导致活动不能进行的,甲方仍需向乙方支付全额租赁费用。

  六、其它

  1、如有未尽事宜,双方需另拟书面协议或依有关法规办理。

  2、本合同一式____份,甲乙双方各持____份,经双方签字盖章,即时生效。

  甲方:

  签订时间:____年____月____日

  乙方:

  开户银行:

  账户:

  签订时间:____年____月____日

设备租赁合同 篇4

  承租人(甲方): (单位全称)

  出租人(乙方): (单位全称)

  依照《中华人民共和国合同法》和承租人单位制定的《建筑起重机械租赁框架合同》以及其他相关法律法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方协商一致就租用建筑起重机械的相关事宜达成协议如下:

  第一条:使用地点、项目名称和施工内容

  使用地点: 彭山区青龙开发区

  项目名称: 成都苏宁B2C自动分拣中心项目

  第二条:租赁设备明细、租赁费用及支付

  1、进出场费为正常安拆价,如甲方由于图纸更改或场地原因使安拆场地发生变化增加难度,则进出场费甲方应按实际增加费用进行追加。塔机一次性进出场地运输费、安装拆卸所用吊车费(25T及以下汽车吊费用)、安装拆除人工费、地脚螺栓等配件费和塔机检测费(包括塔机顶升至本次使用的最终高度后再次经有相应资质的检验检测机构检测合格的费用)以包干方式计,由乙方包干使用。进出场费16000元/台,包干使用。

  2、春节放假期间7天不计取租赁费。遇不可抗力引起设备停用闲置时,不收取租赁费。

  3、计价方式:按月计算。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。

  4、预计使用时间月,租赁费用总额约)。租赁费用结算以实际使用天数办理;办理流程:每月25日,乙方开据发票、在甲方公司办理付款手续。

  5、支付方式:转帐支票或现金。

  6、支付期限:进出场费在设备安装完毕,检测合格后一个月内支付全额16000元,机组人员工资由乙方发放;租赁费为次月付上月的75%不含人工工资其余25%在建筑起重机械拆除出场后办理租赁费用结算打欠条公司盖章;工程竣工后四个月内支付完剩余费用。

  第三条:租赁期限

  设备进场到安装完毕检测合格之日为安装期间,设备租赁费用计算从检测合格之日开始计算至报停日塔吊租赁不足四个月按四个月算。

  因工程需要延长租期,双方应在合同届满前15日内,续签合同。

  租赁期满,甲方继续使用租赁机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效,但租赁期限为不定期。

  设备租赁费用计算截止日期为设备停止使用之日。

  如设备停止使用后不具备拆除条件,则从停止使用之日开始计取闲置费用,具备拆除条件后,不再计取闲置费用。

  第四条:租赁机械交接与验收

  1、乙方按甲方工程项目要求的时间完成建筑起重机械安装,并通过第三方检测合格,交付甲方使用,并开始计算租赁费。甲方工程项目必须保证合理的安装条件。起重设备备案、安拆备案、使用备案由乙方负责办理,甲方必须配合完成有关盖章用印手续。

  2、甲方工程项目应当在建筑起重机械要停止使用前 7天书面通知乙方。乙方应尽快安排建筑起重机械的拆除工作,甲方必须保证合理的拆除条件。

  3、如果甲方停止设备使用后,通知乙方折除设备,或无法通知到乙方拆除设备,将从停止使用之日开始不再计取租赁费用和闲置费用。

  第五条:租赁的建筑起重机械的设备管理

  1、租赁的建筑起重机械由乙方负责操作和设备管理。建筑起重机械应当配备取得相应特种作业证(四川省建设厅颁发)的操作、指挥和安拆人员,并对设备及配置的机组人员进行日常检查和管理,确保设备在安全、正常技术状态下运行,对设备的安全使用负责。

  2、因故障造成租赁机械无法正常运行时:一般故障乙方应在4小时内排除,大的故障(起升、回转、小车的大故障)不得超过12小时。如12小时内未能修复的,乙方免收维修期间的租赁费。但机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成,甲方仍应支付修复停运期间的租金。每月每台塔机故障不得超过2次4小时以上,若超过2次以上,每次扣除一个台班,每月超过一次24小时以上故障的,每次扣除2个台班。

  3、双方约定每月一次,每次4小时为机械正常维护保养时间,具体时间由甲方工程项目与乙方管理人员商定。

  第六条:双方权利和义务

  甲方权利义务

  1、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械,要求乙方正确安全地操作和维护租赁使用的建筑起重机械。若因为乙方原因导致机械毁损灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械。

  2、甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

  3、甲方应当为乙方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利,按时接收或验收乙方交付的机械设备。

  4、甲方应当为租赁机械提供安全作业环境,负责机械设备在施工现场的看护,保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损灭失的,应赔偿乙方损失。

  5、未经乙方书面同意,甲方不得转租本合同名下机械,不得对租赁机械进行改装或增设他物。

  6、配合乙方办理建筑起重机械的安装备案和使用备案,完成有关盖章用印手续。

  7、不得违章指挥建筑起重机械和机组人员,不得强令机组人员冒险作业。

  8、承租人应当确保出租人塔机进出场三通一平,排除障碍,提供安装和拆卸的地理条件。

  9、保证塔机供电电源安置在塔机基础附近三米内,专用配电应按用电规范要求配置,电压应保持在360-400之间。

  10、塔机操作和指挥人员的工作量除白天外每人夜班不超过20点,超过由承租方付超时工资,每人每小时15元。

  11、为机操工和指挥人员提供食宿环境。

  乙方权利义务

  1、乙方有权按照合同约定收取租金。

  2、因甲方原因导致的机械毁损灭失,乙方有权要求甲方赔偿。由于塔机本身性能原因及违章操作造成的安全事故由乙方负责。

  3、乙方应当按照约定的时间、地点完成建筑起重机械的安装验收,并通过第三方检测,不得提供已经淘汰或报废的机械设备。乙方应提供塔机基础图并负责安装地脚螺栓的预埋工作,提供塔机使用的相关资质及装拆资格说明,并保证进场塔机使用年限均在4年以内(20xx年08月01日后出厂的设备)。

  4、乙方应向甲方当提供建筑起重机械的生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、产权备案证等资料,负责到建设行政主管部门办理建筑起重机械的安装备案和使用备案。(塔机驾驶室应加质量好的锁,加强管理)。

  5、乙方应当向甲方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明;乙方应每月向甲方出具每台设备的自检记录;操作人员应按时认真填写交接班记录、维修保养记录。

  6、乙方应当提供技术保障,承担租赁期间的维修保养义务,并承担钢丝绳、滑轮、料斗(每台一个)、长短吊绳。吊绳三副以旧换新,丢失赔偿每副80元,塔吊上的绳卡、吊钩、吊环由出租方自备,场地上的绳卡、吊钩、吊环由承租方承担。

  7、乙方指派的机组人员具有两年以上的操作经验,必须具有相应的上岗证(四川省建设厅颁发),遵守各项操作规程,并应拒绝甲方提出的违章指挥。保证每班一个司机,两个指挥,否则将视具体情况扣除当班人员的工资及机械租赁费。

  8、由于承租方工地供电电压的问题造成塔机不能正常工作,以及不按合同付租赁费出租方有权停机,停机期间按正常租赁费收取。

  第七条:违约责任

  甲方违约责任:

  1、因甲方原因单方解除合同,如给乙方造成损失,应向乙方赔偿相应损失。

  2、甲方未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用租赁机械的,致使租赁机械受到损失的,乙方可以解除合同,并要求甲方赔偿损失。

  3、甲方未经乙方书面许可擅自将租赁机械转租的,乙方可以解除合同并要求甲方赔偿损失。

  4、甲方未经乙方书面许可擅自改善或增设他物的,乙方可以要求甲方及时恢复原状或者赔偿损失。

  5、因甲方施工现场条件或施工更改等原因造成租赁机械进场后停工或停工后延迟出场,甲方应按租金(不含人工)的65%的金额向乙方支付闲置费用。

  乙方违约责任:

  1、乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,经甲方书面告之仍不能按时履行或提供的替代机械性能达不到甲方要求,导致合同无法履行的,甲方可以解除合同,并要求乙方赔偿损失。

  2、乙方未按合同约定日期提供机械设备的,每逾期一日应按照元/日的标准向甲方支付迟延履行违约金。凡逾期满15日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。

  3、在合同期间因乙方原因(包括机械设备原因和乙方指派的操作、维护人员的不当行为,但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外)导致机械停工的,每停工一天,甲方除扣减相应租金外,可要求乙方支付该机械日租金100%的违约金。

  4、工程施工过程中发生事故的,乙方应立即通知甲方。乙方和甲方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应做出标记和书面记录,妥善保管有关证据。乙方和甲方应按国家有关规定,及时如实的向有关部门报告裁定:甲乙双方承担相应责任。

  第八条:不可抗力

  一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

  第九条:争议解决

  本合同执行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商或者调解不成的,向成都市金牛区人民法院提起诉讼。

  第十条:为更好地履行本合同,双方特指定以下人员为履约联系人。

  甲方项目经理: 乙方业务联系人:

  联系电话: 联系电话:

  执行经理: 刘富兵 维修联系人:

  联系电话:XX 联系电话:

  现场设备管理:彭正明 投诉联系人:

  联系电话:XXX投诉电话:

  第十一条:其他条款

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共7页,一式六份,具有同等法律效力,其中甲方四份,乙方二份。

  2、本合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,解释的顺序除有特别说明外,以文件生成时间在后的为准。

  3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  4、合同签订地:

  5、其他约定:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇5

  出租方(甲方): 法定代表人/联系人: 住所地: 联系电话: 传真: 邮政编码:

  承租方(乙方): 法定代表人/联系人: 住所地: 联系电话: 传真: 邮政编码:

  鉴于乙方即将举办 活动(以下简称“活动”),为了 ,本着平等自愿,诚实信用的原则,甲乙双方协商一致,就设备租赁事宜签订本合同:

  一、设备描述

  1、甲方依照本合同出租给乙方的设备(以下简称为“本设备”)为 ,型号为 ,规格为 。关于本设备的其他描述还有: 。

  2、甲方向乙方保证:

  (1)甲方对本设备拥有所有权或合法的使用权;本设备未设定任何抵押,本合同签订之时,甲方与第三方之间不存在关于本设备的任何未到期的租赁合同或借用合同。

  (2)甲方将本设备交付乙方使用之时,设备本身状况及各附属器件均良好,能够满足乙方的使用要求。

  3、本设备及各附属器件的清单,以附件一所列明的为准,甲乙双方在交付设备时,应于核对无误后在附件一上签字盖章。

  4、租赁期内本设备及各附属器件的供电应由 方负责,由此所产生的费用,由 方承担。

  5、如无其他特殊约定,由 方负责出资进行本设备及各附属器件的维修事宜。

  二、租期及租金

  1、本设备本次租用期限为:从 年 月 日 时至 年 月 日 时。

  2、本设备本次租金共计人民币 元整。甲方应在收到乙方租金之后 日内按乙方要求开具税务机关认可的正规发票。

  3、租金的支付方式为:(可从以下方式中选择一种)

  (1)合同生效当日,乙方即向甲方支付租金总额的百分之 ,计人民币 元整,活动结束后 天内乙方付清余款,计人民币 元整。

  (2)活动结束后 天内一次付清。

  (3)合同生效后 天内一次付清。

  (4)其他支付方式: 。

  三、甲方的权利与义务

  1、甲方有权按时向乙方收取租金;租期届满后,甲方有权收回本设备。

  2、甲方应当按照乙方的要求在 年 月 日时之前将本设备安装完毕、调试妥当并交乙方验收。验收结果为不合格的,乙方有权要求甲方返工,直至符合要求。

  3、甲方应当在 年 月 日 时之前将已经验收合格的本设备交予乙方使用。

  4、甲方应保证本设备在租期内能够满足本合同约定的用途,本设备及各附属器件在租期内出现正常耗损,应及时予以维修。

  5、本设备的搬运、进场安装以及拆卸等事宜由 (甲方/乙方)负责。

  四、乙方的权利与义务

  1、乙方有权依照本合同使用本设备,取得各种收益。

  2、本设备及各附属器件在租期内出现正常耗损,乙方有权要求甲方维修,但应当及时通知甲方。甲方不履行维修义务或不及时履行维修义务的,乙方可以自行维修,费用由甲方负担。

  3、乙方应按时向甲方支付租金。

  4、乙方应按照约定使用本设备,不得将本设备用于从事法律、行政法规所禁止的各类活动。

  五、合同的变更与解除

  1、对本合同进行变更或解除本合同,须甲乙双方达成一致。

  2、甲方对设备的安装调试最迟在 年 月 日 时之前仍不能通过乙方验收的,乙方有权解除本合同。

  3、甲方在租期内对本设备进行物权变动的,不影响本合同的效力,但乙方有权解除本合同。

  4、乙方在租期内未经甲方同意而将本设备转租的,甲方有权解除合同。

  5、乙方利用本设备从事法律、行政法规所禁止的各类活动的,甲方有权解除合同。

  六、违约责任

  1、出现以下情形,使乙方在租期内不能使用或不能正常使用本设备的,甲方须按本合同总金额的百分之 向乙方支付违约金:

  (1)甲方安装调试的设备在本合同第五条第2款规定的时间之前仍不能通过乙方验收的;

  (2)甲方不能在本合同第三条第3款规定的时间之前将已经验收合格的本设备交予乙方的;

  (3)其它因甲方的原因致使合同无法履行或无法正常履行的。

  2、甲方违反本合同第一条第2款第(1)项之约定,导致乙方在租期内被第三方主张权利的,甲方应当按本合同总金额的百分之向乙方支付违约金,给乙方造成损失的,并应赔偿乙方的损失。

  3、甲方违反本合同第一条第2款第(2)项之约定,影响乙方正常使用本设备的,应当按本合同总金额的百分之向乙方支付违约金,给乙方造成损失的,并应赔偿乙方的损失。

  4、乙方逾期支付租金的,每逾期一日,须按本合同总金额的千分之 向甲方支付违约金, 但违约金最多不超过本合同总金额的百分之 。

  5、乙方因不正当使用本设备,导致本设备及各附属器件受损,应当及时修复,不能修复的,应当向甲方赔偿损失。

  6、违约金的支付不影响守约方的合同解除权。

  七、争议解决办法

  1、甲乙双方应本着友好协商的精神,妥善处理合同履行过程中所产生的各种争议。

  2、协商不能达成一致意见的,任何一方均可向 人民法院提起诉讼。

  八、其它

  1、本合同自双方签字盖章后即生效。

  2、租期内,如因不可抗力导致本设备及各附属器件损坏的,甲乙双方互不承担违约责任。

  3、本合同每一条款均互相独立,任一条款的变更、删除、失效或无效,均不影响本合同中其他任何条款的效力。

  4、本合同正本一式 份,甲乙双方各执 份,每一份均具有同等法律效力。

  5、未尽事宜,由双方协商解决。双方可签订补充协议,补充协议视为本合同的一部分,补充协议与本合同不一致的,以 (补充协议/本合同)为准。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇6

  承租方: (以下简称甲方)

  出租方: (以下简称乙方)

  共同签订的机械设备租赁协议。双方本着平等协商,达成下列合同条款。

  第一条、 机械设备名称和技术规格要求

  1、设备1名称:

  2、规格型号:

  3、技术要求:

  4、需求数量:

  5、设备2名称:

  6、规格型号:

  7、技术要求:

  8、需求数量:

  第二条、工程名称及租赁地点

  1、工程名称:

  2、租赁地点:

  第三条、租赁时间及计算方法

  1、租赁时间:

  1.1、设备1 从 年 月 日(设备抵达现场、经甲方验收合格并具备作业条件开始)至 年 月 日(甲方通知乙方停止作业止),共计 日历天;

  1.2、设备2 从 年 月 日(设备抵达现场、经甲方验收合格并具备作业条件开始)至 年 月 日(甲方通知乙方停止作业止),共计 日历天;

  2、计算方法:(请选择)

  2.1、按月计算:每月工作天数不少于 天,每天不少于 小时;

  2.2、按台班计算:每台班按8小时计算,每天8-12小时,按1.5个台班计算,超过12小时,按2个台班计算,不另计加班费;在租期内随时听从甲方安排工作,满足进度要求(含甲方赶工期间对租赁机械的工作时间需求)。

  2.3、□按小时计算:

  2.4、乙方应将设备每天的使用情况报表送甲方现场负责人签字确认,实际租赁时间以甲方现场负责人确认的书面记录为准,如果使用情况未经确认,结算时不予考虑。

  第四条、租赁单价及付款方式

  1、租赁单价:

  1.1、 月租金:

  1.2、台班租金:

  1.3、小时租金:

  1.4、设备进出场费: ;安拆费:

  1.5、若租赁期间,因甲方原因停工,机械停滞期间的租赁费按 元/天收取,并按实际停工天数予以结算。

  2、租赁单价内容:包括但不仅限于以下内容:

  2.1、设备自身的燃料费、维修费、保险费;

  2.2、司机及辅助工人工资、奖金、补贴、福利及保险等;

  2.3、因甲方赶工而需要乙方为租赁设备配置的司机进行加班时的加班费用;

  2.4、租赁税金;

  2.5、因乙方原因造成的机械停工费;

  2.6、因不可抗力造成的乙方机械设备的损坏维修费;

  2.7、因业主原因造成而甲方又未获得赔偿的损失;

  2.8、因天气等原因造成的设备闲置费;

  2.9、□设备进出场费 安拆费

  3、付款方式:

  3.1、进度款:

  按月支付进度款。乙方每月_X日前将上月机械使用情况报表报甲方现场负责人审核签字,甲方按经审核后的报表数量与双方约定的单价在10个工作日(遇国家法定节假日顺延)内支付进度款。乙方应在甲方付款前向甲方提供全额的税务发票,并将向乙方现场操作人员发放工资的记录交甲方备案,否则甲方有权不向乙方支付任何进度款项并不承担任何形式的违约责任。

  3.2、结算:租赁期结束后,乙方将整个期间机械使用情况报甲方现场负责 人办理完工证(格式见附件2),凭审核后的结算价交税,甲方收到乙方的完工证和合法的税务发票后在10个工作日(遇国家法定节假日顺延)内支付结算款。

  4、支付方式:通过□自取支票、□转帐或□银行X月期承兑汇票(甲方不承担未到期的帖息)方式支付。

  第五条、甲方责任

  1、保证机械进出场道路的畅通,负责机械设备的基础施工(如果有);

  2、若租赁机械规格型号发生变化,应提前通知乙方,重新商定其租金;若需 延长租赁时间,应提前五个工作日通知乙方;

  3、按合同约定办理进度款支付及及时办理结算。

  4、甲方指定 为现场负责人,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的 问题,协调现场各方的关系。

  第六条、乙方责任

  1、乙方必须保证机械设备状况良好、完整及安全可靠,符合国家、行业相关 标准及地方法规。如甲方要求时,应提供设备的出厂合格证,年审(检)证明,安装检查验收证明、准许使用证书等。如乙方提供的设备因故障、老化等原因无法使用或达不到合同约定的工作能力,甲方有权要求乙方更换设备。如果乙方不执行上述决定,甲方有权终止合同并另行租赁其他替代设备。由此而发生的一切费用(包括但不仅限于新租赁设备所有费用)及造成甲方的一切损失(包括但不仅限于工期延误导致甲方的工期罚款),均由乙方承担;

  2、机械设备的 □安装、 □调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。

  3、在机械租赁期间,乙方应提供足够的、有经验的并持上岗证的机械操作人员,在甲方的安排下进行机械的使用操作和维修保养工作,甲方有权辞退现场不合格人员并要求乙方在2个工作日内更换合格人员上岗。

  4、乙方应提供与所租赁设备相应的操作人员(含因甲方需要赶工时保证按甲方赶工要求而需要的正常工作时间外的乙方操作人员),乙方人员应遵守甲方现场的规章制度和甲方规定的环保、职业健康方面的要求,服从甲方协调安排,严格配合甲方现场施工需要和作业时间,按操作规程进行操作,并要经常按规定检修设备,如因设备故障或乙方操作人员操作不当而出现安全事故,乙方应负全部责任并承担因此给甲方造成的一切损失。

  5、乙方应给其进入现场的设备购买保险,如乙方未办理相关保险事宜,甲方有权代办并在相应租金中予以扣除。

  6、租赁期间,若发生机械故障,乙方接到甲方通知后,必须在4小时内派人到场维修(如遇暴风雨等特殊原因除外)。

  7、若设备每月累计故障停机时间超过24小时,在停机期间每8小时按一个台班扣减乙方当月租金;超过72小时后,乙方必须更换该设备,更换期间甲方将另行租赁其他替代设备,由此所发生的一切费用(包括但不仅限于设备停工租金)及甲方的一切损失均由乙方承担。

  8、乙方指定 (联系电话: )为现场负责人,负责现场一切事务。

  9、遵守甲方财务管理制度,提供甲方财务要求的相关资料并配合办好税务发票。

  10、按时为乙方现场操作人员发放工资,并将工资发放记录提交甲方备案。

  第七条、环保要求和安全文明施工

  1、乙方在机械设备安装过程中,应严格遵守操作规程以及甲方现场环境管理的有关规定,确保油污、噪声、烟尘等对环境的有害影响控制在最低限度,对产生的污水、有毒有害废弃物等应按要求处置;

  2、乙方违反环境管理有关条例时,甲方将对乙方处予1.5倍的政府罚款;每发生一起公众投诉或媒体曝光事件甲方将对乙方处予1000-10000元的罚款;施工过程中甲方发现乙方有违反有关规定的,乙方应立即纠正并将处予500-1000元罚款。

  3、机械在开机操作前,乙方应组织有关单位进行鉴定验收,包括是否漏油及噪声、烟尘是否超标准等,验收合格方能操作;

  4、机械设备退场前,乙方应将现场清理干净,设备不得漏油,并清理废弃杂物,做到工完场清。

  5、不按规定戴其他防护用品,每人次扣50元;在施工区域内,若乙方人员不戴安全帽,每人次扣100元;禁烟区吸烟,每人次扣100元;不系安全带,每人次扣200元;酒后上班,每人次扣200元;第二次发现同一人犯同一错误,加倍处罚。

  6、在施工区域内,若乙方人员参与打架斗殴等影响甲方形象的事件,不论任何原因,每起事件甲方对乙方罚5000元,由此造成的甲方损失也由乙方承担。

  第八条、合同终止:

  甲乙双方中的任一方,在对方严重违约或在被警告后仍继续不履行其在合同项下的任何责任的情况下,可以向对方发出通知终止合同。终止合同供应关系不影响已发生的双方的权利、责任和义务。

  第九条、争议的解决方式

  与本合同有关的或因执行本合同所发生的一切争执,由供需双方友好协商解决。如协商不成,可采用下列第 种方式解决(只能选一种):

  一、 向 人民法院起诉

  二、 向 仲裁委员会申请仲裁;

  2、在争议解决以前,双方均应继续履行合同,否则视为违约

  第十条、合同组成

  乙方提供相关机械资料及其援引文件,双方在签订合同后的往来文件、双方对本合同的修改、补充,虽未在本合同中全部列出,均视为本合同不可分割的一部分,具有法律效力。

  第十一条、其它

  1、任何有关本合同内容的任何形式的变更均需采取书面形式进行。

  2、本合同正本一式四份,双方签字盖章后,供需双方各持两份。具有同等效力。

  3、本合同由甲方和乙方签字盖章后发生法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇7

  出租方:(以下简称甲方)

  承租方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定,双方本着平等互利的原则,以严守合同、信誉至上为准则,经充分协商签订以下合同。

  第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用,其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准,租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

  1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

  2、赔偿费如不执行上表单价,结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿,损坏扣件按市场价赔偿,运费、下车费则按实际结算。

  第二条 乙方所租上表物资,须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件,并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金 元(大写: )。押金不得中途抵扣租金,不计利息,办理结算时在完清各项手续后方能退还。

  第三条 租赁期限不得少于一个月,但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的按一个月(30天)计算,一个月及其以上的按实际天数计算,法定节假日除春节三天不计租金外,其余照计。

  第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金,不得拖欠,否则,甲方有权终止合同,收回租赁的各种物资,原租金、赔偿费、上下车费,乙方应按实支付。

  第五条 乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收,凡不符质量标准的物资应当场拒收,否则,由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

  第六条 违约责任

  1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约,违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。

  2、乙方应在每月底前按时支付租金,反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。

  第七条 赔偿约定

  1、乙方不得私自转借、转租甲方物资,一经发现,其租金按原租金五倍赔偿。

  2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。

  3、租赁物资送还时,乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

  4、乙方未还清所租物资前,不论使用与否,均视为在租,不能中断租金,须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

  第八条 乙方提货或返还物资时,必须提前一天通知甲方,乙方在甲方指定的地点自提或交还,其上、下车搬运费按每吨钢管 元,扣件 元,由乙方承担。

  第九条 其它:

  第十条本合同一式二份,每份共2页,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可,否则无效。本合同纠纷由双方协商解决,直至诉讼到甲方所在地人民法院。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇8

  尊敬的审判长、审判员:

  四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:

  一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

  1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

  2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

  3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。

  据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。

  二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

  1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

  2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。

  3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。

  4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

  5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢?

  三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

  1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

  针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

  法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

  秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。

  被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

  然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。

  2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

  另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

  3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的`后果。

  四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

  1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

  2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。

  3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。

  综上所述:

  1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。

  2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。

  3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

  此致

  遂宁市中级人民法院

  四川法银律师事务所

  杜正武付贤禹律师

  二〇一三年一月十五日

设备租赁合同 篇9

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方经友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,就委托乙方于负责畅捷通20_年会活动的搭建等项目提供相关服务事宜(以下简称“本协议”)。具体内容如下:

  一、项目名称: 20_年

  二、执行时间: 20_年 月 日布置

  三、活动地点:

  四、费用明细: (见附件一《活动费用明细》,)

  第1条 合作内容

  1.1乙方为甲方畅捷通20_年年会活动项目的搭建等项目提供相关服务事宜等。

  1.2乙方应严格按照甲方书面确认的合同要求进行,未经甲方同意,乙方不得改动。

  第2条 工作流程及要求

  2.1 甲方根据实际要求向乙方提供具体活动安排及要求计划表;

  2.2 甲乙双方共同确认工作细节及时间安排;

  2.3 乙方按照本协议书双方确认的工作计划表按时、保质的完成约定项目;

  2.4 甲方在约定时间内完成对乙方成果的审查;

  2.5 乙方需按附件一执行各项活动,并保证活动的质量与效果,否则甲方有权扣减相应款项。附件一中的价款为甲方接受乙方提供的本合同项下各项具体活动所需制作成本及乙方服务费用的对价,如有超出的费用由乙方自行承担;

  2.6 乙方为完成本合同项下的工作任务提供的所有物料、所需的所有设备在活动结束后移交甲方之前,均由乙方承担相应的妥善保管责任及意外毁损灭失的风险,非因甲方原因导致的损坏,均由乙方自行承担,乙方并应及时进行重做、修理、更换,以满足甲方活动项目所需;

  2.7 如遇执行效果问题,乙方有责任及时进行维护,乙方对活动进行现场维护服务;

  2.8 甲方验收方式及标准:

  活动执行过程中,乙方人员需严格服从甲方工作人员指挥,确保活动顺利进行;甲方在每次活动开始之前履行各环节验收义务,并向乙方提出验收意见。

  第3条 项目费用及付款方式

  3.1本协议活动合同额为RMB¥ 元(人民币大写: 元 )。

  3.2甲方须支付的活动费用根据本合同费用明细表中的总计价款计算。如遇有临时增加或减少的费用,将以合同附件形式双方补签,以增加或减少后的实际合同总额价款计算。

  3.3付款时间合同签订时甲方支付乙方50%;演出开始前确认搭建完毕符合甲方要求后支付乙方30%;活动活动结束后一次结清尾款20%;付款方式甲方以现金或支票的形式支付给乙方费用款;

  第4条 违约责任

  4.1乙方由于自身原因要求改变服务或者取消的,于会议举办前5日内(含第5日)通知甲方的,除全部退还甲方预付款外,还必须赔付甲方总服务费用的10%;如在3日内(含第3日)通知甲方,除全部退还甲方预付款外,乙方还必须赔付甲方总服务费用的20%;

  4.2甲方变更或取消会议的决定如果在会议前5日内(含第5日)通知乙方,甲方应赔付乙方服务费的10%;如果在3日内(含第3日)通知乙方,甲方应赔付乙方服务费的20%;

  4.3任何一方由于不可抗力导致不能履行、不能完全履行本协议,就受不可抗力影响部分不承担违约责任,但法律另有规定的除外,受不可抗力影响的一方应及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供相关证明;

  4.4 乙方必须严格按照甲方书面确认的方案执行,确保项目质量和进度。如果发生逾期或出现人员质量问题,乙方承担甲方由此而产生的经济损失;如果活动开始前乙方仍未能达到甲乙双方事先约定的成果品质要求/验收标准的,乙方负责按照本合同双方约定的验收标准重新执行并承担相应费用,并向甲方支付合同总金额50%的违约金。

  第5条 不可抗力

  5.1 “不可抗力”是指本协议双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件;

  5.2出现不可抗力事件时,知情方应及时、充分地向对方以书面形式发出通知,并告知对方该类事件对本合同可能产生的影响,并应当在合理期限内提供相关证明;

  5.3由于以上所述之不可抗力事件致使本协议的不能履行或延迟履行,则双方于彼此间不承担任何违约责任;

  5.4 如遇到不可抗拒自然现象,现场活动按照原约定费用双方重新约定日期顺延执行未完成的部分。

  第6条 争议解决和适应法律

  6.1 就本协议内容或其执行发生任何争议,双方应进行友好协商;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提出诉讼,并以法院判决为准。

  第7条 其他

  7.1 其他未尽事宜,由双方协商解决;

  7.2 本协议一式两份,双方各执一份,传真、复印具有同等法律效力;

  7.3 本协议及合同附件为本协议组成部分,与协议具有同等法律效力;

  7.4 双方之间的任何通知均按本协议落款处联系方式进行,如联系方式发生变化,应立即通知对方;

  7.5 双方均有就本合同内容对外保密的责任;

  7.6 本协议自双方签署盖章之日起生效,至履行完毕之日自动失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同 篇10

  委托方全称: (以下简称为甲方)

  服务方全称: (以下简称为乙方)

  为了确保日常保洁工作的顺利进行,甲乙双方本着共同协作,互惠互利的原则,经充分协商制定本合同。具体承包合同条款如下:

  第一条:保洁期限

  洒水车保洁期限: 年 月 日至 年 月 日。

  第二条:洒水车保洁费用

  1、保洁费用为合计为元,大写:元,大写 ( 税金为6%)

  第三条:付款方式

  1、乙方进场进行保洁第10天,甲方应按洒水保洁费总价的 %( )预付保洁款给乙方,以保证三保洁所用的工人生活费等;乙方施工完成后,甲方一次性付清余款(¥ )(乙方提供发票,甲方公司以现金方式支付保洁费)

  第四条:双方的权利和义务

  1、甲方的权利和义务

  (1)甲方有权对乙方保洁工作进行监督、检查、实施指导,有权对乙方的服务提出意见和建议。

  (2)甲方对乙方的服务及清洁质量不满意时有权提出异议和整改。

  (3)协助乙方解决工作现场遇到的特殊问题。

  2、乙方的权利和义务

  (1)坚持质量第一,客户满意的原则,保证洒水车服务井然有序。

  (2)乙方员工在工作期间要遵循职业操守,热情服务,保持良好的形象,并服从甲方的监督和管理。

  (3)爱护建筑物及各种设施,注意节约水电,因乙方失误造成的损坏,乙方应负责修复赔偿。

  (4)乙方派驻到甲方工作的员工工资、洒水车及油费由乙方负责。

  第五条:服务人员安排及保洁范围

  1、乙方作业人员由经过专业培训和具有专业知识的高素质人员担任。

  2、保洁范围是国际赛车场公共场所洒水保洁。

  3、规定工作时间:洒水保洁时间:08:00—17:00

  4、在规定的工作时间内清洁人员必须随时在位,有需要随叫随到,确保洒水保洁状况一切正常。如遇超出规定工作时间的加班,按实际加班时长统计好加班时间后,由甲方按37元/小时支付加班费用。

  第六条:合同的变更与终止

  1、合同的变更须双方协商,并采用书面形式。

  2、本合同规定的履行期限届满,合同自动终止;无异议可顺延续签。

  3、在合同履行过程中,如遇到不可抗拒的因素,双方可协商变更合同的内容或者履行方式。

  第七条:违约责任与合同解除

  1、甲方未按合同规定向乙方支付服务费用,甲方应支付给乙方每日3%的滞纳金。

  2、本合同依法签订,具有法律约束力,双方共同履行,无正当理由不得无故终止合同,否则违约方应向对方赔偿违约金保洁费总额的20%。

  第八条:争议解决。

  本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。保留必要时提起诉讼的权利。

  第九条:其他

  本合同自双方签字、盖章之日起生效;本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,同等有效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

【有关设备租赁合同合集10篇】相关文章:

1.有关设备租赁合同

2.有关设备租赁合同合集6篇

3.有关设备租赁合同合集7篇

4.有关设备租赁合同合集8篇

5.有关设备租赁合同范文合集八篇

6.有关设备租赁合同模板合集5篇

7.有关设备租赁合同模板合集八篇

8.有关设备租赁合同范文合集7篇