【精品】租赁合同模板锦集6篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同起到的作用越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的租赁合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
租赁合同 篇1
出租方：（以下简称甲方）
承租方：（以下简称乙方）
为了充分发挥土地用途，维护双方当事人的合法权益，根据相关法律法规的规定，双方经友好协商就乙方租赁甲方承包土地相关事宜达成一致，签订本合同。
一、租赁土地面积、位置及用途：
甲方将位于租的承包经营的集体所有耕地12亩出租给乙方作苗木基地培护苗木使用。
二、租赁期限：
租赁期自________年____月____日起，共年。若要续约，再签定续约合同。伍年以后，若乙方续租，甲方应优先考虑乙方，并按当地不超过10%的合理价格计算。
三、相关费用计算标准及交付方法：
（一）租金计算标准：亩地，年租金合计元，大写：元整。（含两间办公室租金）
（二）租金支付方式：租金每年一付，即每年的月日支付当年的租金。
（三）该土地上的罗汉松以500元每棵卖给乙方，桂花树以200元每棵卖给乙方，其他苗木无偿归乙方所有。
（四）乙方用电单独设表，费用按照当地供电局用电价格收取。
（五）甲方提供相关租金及苗木结算发票办理款项的支付。
四、甲方的权利和义务：
（一）对乙方租赁的土地拥有合法的承包经营权。
（二）提供与租赁土地有关的手续、资料。租赁期限内甲方必须保证无其他集体或个人对乙方所承租的土地提出任何异议，如果出现上述情况由甲方负责处理，与乙方无关，如甲方处理不当而给乙方造成了经济损失由甲方负责赔偿。
（三）保护乙方的正常生产经营活动，维护乙方的合法权益。
五、乙方的权利和义务：
（一）对租赁土地享有经营使用权、收益权。
（二）对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。
（三）按合同规定的用途使用土地，不得违反有关土地管理的其他规定。
（四）按时向甲方交付租金。
（五）租赁土地内的水井、鱼塘乙方可无偿使用。
六、围墙、苗木移结束后，应及时修补，费用由乙方承担。六、特殊规定：
（一）租赁期内如遇国家相关政策补贴，涉及到土地补贴归甲方所有，地上物相关补贴归乙方所有。
（二）租赁期内如遇国家征用、征收或调整土地。土地补偿款归甲方所有，地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。乙方在得到国家补偿后双方合同终止。
七、双方约定的其他事项：
（一）到期若需要续租的，乙方应提前一个月向甲方提出，双方协商续租事宜；合同到期如乙方不续租则合同自然终止，涉及地上经营物归乙方处置。乙方在合同到期后，应负责把土地恢复原样，不影响甲方的农业生产。
（二）若甲方的合法的承包经营权发生变化，应与乙方协商变更，变更后合同条款与原合同一致，不作变更。若因此而使乙方遭受经济损失由甲方予以赔偿。
八、合同变更、解除及纠纷的解决办法：
双方当事人经协商可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更或者解除，并报相关部门备案。如遇国家政策等原因造成乙方无法继续经营等其它情况，经双方协商一致可以解除合同。因此合同发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方可直接向当地仲裁委员会申请仲裁或人民法院起诉。
九、违约责任：
（一）合同双方当事人任何一方违反本合同规定条款，均视为违约，违约方应向对方支付实际损失的双倍予以赔偿。对造成的损失的认定由双方协商或由乙方委托有评估资质的中价机构评估，其评估结果对双方均有约束力。
（二）乙方最多延期15天交纳租金，超过15天每天按所欠租金的1‰向甲方支付滞纳金。超过30天的，甲方可书面通知乙方解除合同。
十、本合同未尽事宜，双方可经协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同自双方签字后生效。
十二、本合同一式叁份，甲方壹份，乙方执两份。
出租方：承租方：
签订日期：签订地点：
见证机关：（章）代表人：
见证日期：
租赁合同 篇2
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，按照广珠铁路 标工程具体情况，经双方协商一致，签订本机械租赁合同，双方共同遵照执行。
1、合同主要内容
1.1 甲方租用乙方 钻孔桩 机械设备用于工程施工，施工内容包括钻孔桩工程施工。
1.2 租用的机械设备名称、规格、数量见附表一《机械租赁设备一览表》要求乙方的设备状况良好。
1.3 机械租赁时间： 年月日至 年月日。
2、机械租赁费单价
2.1机械租赁费单价按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的单价计算。其中台班单价已综合包括了机械设备台班作业所需的全部费用，单价不作任何调整。
2.2 租赁机械台班费的计价均按八小时为一台班计算，不足八小时按比例折合相应台班数。
2.3机械进出场费均由乙方承担
2.4机械施工所用油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责，如果需甲方供应时，所用甲方供应材料以甲方采购价格供应乙方。
3、甲方责任
3.1 负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、作业进度进行全方位管理、控制。
3.2 甲方应配备责任心强，熟悉技术和管理的机械领工员指挥调配乙方的机械设备。
3.3 甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进行技术交底，确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准。
3.4 依作业进度及时组织测量、检验和交桩，并提供相应的作业指导书、技术交底等技术资料。
3.5 负责作好施工组织和协调工作，确保施工顺利进行，减少误工、待窝工，降低机械使用成本。
3.7 对本工程的施工作业质量、安全、技术、作业进度进行全方面的管理控制。
3.8应严格按照安全操作规程指挥调配作业机械，杜绝违章作业。
3.9 按本合同约定及时办理机械租费结算手续。
4、乙方责任
4.1 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工范围及验收标准进行施工。
4.2 乙方应按甲方要求的时间及时组织机械设备进场作业，并保证所出租的设备状态良好，满足施工作业要求。乙方应自觉接受甲方对施工作业质量、安全、进度的监督和管理，确保作业质量和进度。
4.3 乙方必须选派具备相应资质的机械操作人员操作、维修人员，机械操作、维修人员必须年满18岁，身体健康，胜任施工机械岗位工作，否则甲方有权要求乙方调换人员。4.4乙方应按国家和当地政府的有关规定，及时办理机械操作人员、维修人员和机械设备的相关手续，确保设备手续齐全，人员持证上岗。
4.5乙方必须保持施工作业人员及施工机械设备的相对稳定，保证机械设备的完好率，机械及操作人员调动更换时，必须经甲方同意。
4.6 乙方机械设备的进出场、燃油、水、电、配件、润滑油脂及维修费用均由乙方负责，维修期间乙方应保证施工任务的正常进行。所出租设备的保管工作由乙方全权负责，如发生设备或附件丢失由乙方自负。
4.7 按规定提报机械租赁费结算资料，办理结算和拨付。
4.8负责为机械操作人员、维修人员交纳国家及地方政府规定应缴纳的各种税费，并及时支付劳务人员费用。
4.9因乙方责任造成建设单位或地方政府对甲方的罚款或其他处罚，甲方将对乙方处以两倍以上的罚款或其他处罚，甲方完成的乙方作业范围内的工程，费用在乙方机械租赁费中扣除。
5、安全施工
5.1 在施工中，乙方应遵守国家、行业安全生产法规。
5.2 乙方必须对参加施工作业人员进行专业安全教育，作业中发生人员责任伤亡事故，按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。
6、机械租赁费的结算
6.1 机械租赁费按照季、年度及末次分阶段计价，每季末前、年末按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的台班单价和附表三《租赁机械设备完成台班数量签认表》经双方现场签认完成的机械台帐数量进行结算。
6.2 《机械设备租赁费用单价汇总表》和《租赁机械设备完成台班数量签认表》必须经甲乙双方确认，并加盖甲乙双方公章后方可作为机械租赁费结算依据。
6.3 机械租赁费按季、年度及末次结算和拨付，乙方在机械租赁费待甲方有关部门确认、审核和领导签批盖章后，作为甲方拨款的依据。
7、环境和文物保护
7.1 乙方应在施工作业中采取有效的防范措施，保护施工作业现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。
7.2 在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应采取有效防护措施，并立即通知甲方。甲方在收到通知后应及时与建设单位及有关管理部门协商处理。
8、违约责任
8.1 甲方按合同要求应及时拨付机械租赁费。因甲方无故拖延拨付机械租赁费造成的工期、费用损失，由甲方承担。
8.2 乙方不能按合同规定的工期、质量、安全要求组织施工，并给甲方造成不良影响，甲方有权调整乙方的施工作业任务。乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。
8.3 因一方原因使合同无法履行，另一方有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应对已完工程进行盘点，并据此进行末次结算。
9、争议解决
9.1 合同在履行过程中发生争议时双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理。协商不成时，由双方约定的仲裁机构裁定或通过诉讼解决。
10、合同生效与终止
10.1 本合同自甲、乙双方签章之日起生效，工完帐清后自动失效。
11、补充协议
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租赁合同 篇3
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
经甲、乙双方平等协商，本着互惠互利原则，就衔架租赁事宜达成以下协议：
一、 租赁事项
1、 乙方决定租赁甲方衔架（规格：长25米，深8米，高5米）
2、 衔架总长度以实际使用桁架为准。
3、 租赁时间为： 年月日至 年 月 日止。
二、 费用
1、 租金单价：米。（包含衔架租赁费用，搭建费用）
2、 租金总价以实际使用桁架长度为准。
3、 乙方在合同签订时预付给甲方 （大写）作为押金，在乙方归还桁架并确认桁架完好无损后，甲方将押金退还给乙方。
三、 甲方责任和义务
1、 甲方必须保证该广告合同期内使用权归乙方，甲方如果将此衔架租赁给第三方而造成的经济损失由甲方负责赔偿。
2、 合同期有效期内甲方不得干涉乙方对此衔架的使用权。
3、 若发现因衔架原因造成安全隐患，及时通知乙方修复或拆除，相关责任由乙方承担。
四、 乙方的`责任和义务
1、 乙方在协议期间必须合法经营，并在施工前办理好相关手续。
2、 乙方必须按时缴纳租金。
3、 乙方必须承担衔架钢架的安全责任，杜绝安全隐患。
五、 付款方法 乙方在衔架搭建完成后一次性支付甲方租金。付款方式为现金支付。
六、 其他事项
1、 租赁期，乙方必须对衔架做好保护措施，若有损坏，乙方按照 的金额向甲方提出赔偿。
2、 未尽事宜，甲、乙双方协商解决，但不得中止合同所规定的义务。
3、 协议期满，乙方有优先续租的权利。
4、 租赁的时间为 年 月 日至年 月 日，如需续租，则租金另算。
5、 违约责任
1、 甲、乙双方任何一方违反以上任何条款都将承担违约责任。
2、 合同约定的商业内容，甲乙双方均不得透露给第三方，否则将承担违约责任。
八、双方严格执行以上条款，未尽事宜友好协商。
本协议双方签字盖章后生效，协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：
乙方：
年 月 日
租赁合同 篇4
合同编号： 出租方：（以下简称“甲方” ）
承租方： （以下简称“乙方” ）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方在平等、互
利、诚信的原则下，本着建立长期稳定的战略合作伙伴的共同意愿，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
本合同由甲乙双方于年月日在
第一条 租赁设备情况
本合同项下运输的货物是。甲方提供运输车辆为 管束
式集装箱压缩天然气运输车 。甲方提供的出租设备有天然气运输车头一台和天然气运输集装箱半挂车两台。车头车牌号码是__________。两辆半挂车的车辆大架号是_______________和_________________。
第二条 租赁车辆工作方式
本合同约定的期限内，乙方租赁甲方的管束式集装箱天然气运输车车和车
头运输天然气。按照甲方和乙方合同约定好的路线运输，不得违规使用。
第三条 租赁期限
自____年__月__日开始，租赁至____年__月__日，具体租赁截止日期由
甲方确定，但甲方必须提前15天将终止租车的意愿告知乙方。租赁期自车辆进入甲方指定的接收地点，经验收合格后，交付甲方之日起开始计算。
第四条 验收地点及方法
1. 交车时间：____年__月__日
2. 交车地点：黑龙江省哈尔滨市五常市
3. 验收方法：甲方检查相关手续以及车辆的实际情况，甲方必须保证所出租的车辆手续齐全、状况良好。
第五条 车辆权属及车辆驾驶员管理
1. 甲方与乙方系租赁关系，租用车辆产权归甲方所有；驾驶人员和押运人员要持证上岗，人员管理权归乙方，受甲方监督核实。
2. 租用车辆及驾驶员必须受甲方的不定期监督，乙方要严格执行甲方的车辆管理制度，保证车辆设备完好，保持车容车貌、驾驶员仪容整洁，按时参加甲方的检查考核，确保安全行车。
第六条 租赁费用及结算方式
1. 租赁价格：车辆租赁费用合计为人民币2500元/天（大写：贰仟伍佰元整）。车辆的司机工资、过路、过桥、停车费用和燃料费用由乙方负担。
2. 结算方式：车辆租赁费用以月计费单位，甲方自合同签订之日起应一次行交付保证金人民币贰拾万元整（￥200000元）；乙方在甲方车辆交付使用三十日内，将第一个月的租金以银行转账的形式一次性付给乙方；第二个月，每30日为一个付款周期，甲方出具正式合法有效发票。
第七条 双方责任及义务
1. 乙方提供的驾驶员和押运员必须证照齐全，车辆完好，技术安全性
能可靠，符合甲方需要，租赁期间甲方有权对车辆及驾驶和押运人员监督考核，出现违规按甲方的管理制度进行罚款。
2. 甲方因其他原因在租赁期内终止本协议，必须于七日前书面通知家
甲方，具体事宜双方协商解决。
3. 甲方必须保证车辆在使用过程中服从乙方的安排，因故不能及时提
供服务的，应迅速通知甲方，因此给乙方造成的损失，由乙方承担。
4. 甲乙双方在车辆使用过程中严格遵守《中华人民共和国道路交通安
全法》，不得以任何理由违反交通法规，如因违反交通法规造成车辆损失和违章罚款由违规方自行承担。
5. 甲方负责车辆正常的年审费用、保险等国家规定的车辆本身必须具
有的相关手续及行车证件；车辆的正常维护、保养、维修及维修期间的费用由乙方负责，甲方负责监督。
第八条 其他
1.本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。
2.合同双方应对合同的内容及条款予以保密，未经对方允许不能透露给第三方。
3.合同的未尽事宜由双方协商解决；本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决或报绥化仲裁机关仲裁。
4.本合同一式肆份，双方各持贰份。本合同自签字盖章之日起生效（传真件具有同等的法律效力，手写涂改无效）。
签字（签章）
甲方：
乙方： 年日
租赁合同 篇5
案情简介：
20xx年10月15日，原告(甲方)与被告(乙方)签订砼泵租赁合同，约定：乙方因工程需要租用甲方的砼泵，施工地址为京良环岛南侧;租赁方式及价格为方租，每立方米10元;结算方式为月结，按小票方量计算，每两个月结算70%，结构封顶后，剩余未付款一个月内全部结清;双方同时还约定了其他权利义务。合同签订后开始履行。原告依约向被告提供了租赁物。被告先后向原告支付了部分租赁费。20xx年7月5日，被告与原告签订一份还款协议书，内容为：被告欠原告地泵租赁费74225元，被告保证在20xx年7月25日全部结清，如不按日期还款，按每天3‰的标准支付违约金。同时刘吉安为该笔债务进行了担保。该协议签订后，被告并未依约及时履行付款义务。被告至今尚欠原告租赁费74225元。
法院判决：
本院经审理认为：原告与被告签订的租赁合同及还款协议均系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，应为合法有效，双方均应依约履行各自义务。被告在接受原告提供的租赁物后，未能依约及时履行给付租赁费的义务，违反了合同约定，应承担相应的违约责任。故原告要求被告给付拖欠租赁费及相应违约金的诉讼请求，理由正当，证据充分，本院予以支持。被告经本院合法传唤，无正当理由，拒不到庭应诉，应视为其自愿放弃民事诉讼权利。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条;《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条、第二百二十六条之规定，判决如下：
一、被告湖南省鸿腾建设工程有限公司于本判决生效后十日内给付原告北京华英兴业商贸有限公司租赁费七万四千二百二十五元。
二、被告湖南省鸿腾建设工程有限公司于本判决生效后十日内给付原告北京华英兴业商贸有限公司违约金十四万二千五百一十二元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费二千二百七十六元，由被告湖南省鸿腾建设工程有限公司负担(于本判决生效后七日内交纳)。
律师解析：
依据我国合同法的规定，租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。本案中的原告和被告在签订租赁合同了后又签订了还款协议，该还款协议也是当事人双方的合法意思表现，所以也是合法有效，只是这两个合同之间是有着内在联系的特殊合同，还款协议是原租赁合同的从合同，两者之间是主从关系。
但是，不管是主合同还是从合同只要是双方当事人的真实意思表示，合同的内容不违法就都是合法有效的，当事人必须遵守，依据双方的约定以及合同的规定履行自己的权利义务，尤其必须及时履行各自的义务，不然就构成违约，必须承担违约的处罚后果。
我国合同法规定，承租人应当按照约定的期限支付租金。本案的被告作为该租赁合同的承租人必须按照双方的约定交付租金。承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的,出租人可以要求承租人在合理期限内支付。所以，其后，本案的被告没有在约定日期交付租金，已经违约。而后，本案的原告再次和被告达成约定达成还款协议，属于权利主张时期的重新计算，而这次被告在此没有履行交付租金的义务，从对主合同的违约到从合同的违约，所以出租人(即本案的原告)有权利要求被告承担违约责任。
从另一个层面讲，原被告之间签订时合法有效的合同，合同的性质为租赁合同，那么多出租人来说交付租赁物是主合同义务，而对承租人被告来说，交付租金是主合同义务，那么现在在原告已经履行了交付主合同租赁物的义务后，被告就必须按合同约定履行交付租金的义务，现在被告违反约定，不交付租金或者说不及时履行交付租金的义务，就必须承担从合同规定的处罚责任，按每天3‰的标准支付违约金和租金。
我国合同法第六十条规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。所以被盖必须履行自己交付租金的义务。
另依据我国合同法第108条的规定：当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。本案的被告不仅没有按期交付租金，且在该案的审理也没有出庭应诉辩称，所以承担违约责任是必然的。
租赁合同 篇6
甲方(出租方)：
身份证号码：
乙方(承租方)：
身份证号码：
签定日期：
经甲乙双方自愿协商，本着平等、自愿、公平互利，友好合作及诚实信用的原则，经充分酝酿协商，就租赁经营事宜达成一致意见，根据《合同法》，特定立本合同，以兹共同遵守。
一、甲方同意将位于 商服，提供给予乙方使用。
二、租赁期限及租金
1、租赁期限为年，自 年月日至 年月
2、年租金
3、如续租房租价格随市场价格调动。
4、合同到期后，如乙方继续承租，需提前15天向甲方交纳下一年租金。规定日期内，如不通知甲方，视为终止合同，甲方有权收回房屋。
三、在合同期限内乙方不得改兼房屋主体结构，如有损坏要按现价赔偿甲方。取暖费、物业费由甲方负责，其他税费由乙方自付。
四、甲方不干涉乙方对承租房屋的正常使用。
五、乙方在履行租赁房屋合同期内，有权对房屋分租，但如果转租、出兑必须经甲方同意。
六、在租赁期间，如发生火灾、跑水造成甲乙双方损失，均由出事方负责。
七、其他项目：
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力，双方签订后生效。
甲方房主(签字 手印)：
联系电话：
乙方房主(签字 手印)：
联系电话
【【精品】租赁合同模板锦集6篇】相关文章：