销售合同范文汇编7篇
现今社会公众的法律意识不断增强，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编整理的销售合同8篇，希望能够帮助到大家。
销售合同 篇1
甲方（买方）_____________________________________________________________
乙方（卖方）_____________________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 品名、数量、价格
产品类型 品名或型号 规格（mm） 等级 数量（㎡） 单价
（元/㎡） 金额
（元）
第二条 安装
一、甲方选择由乙方安装的，安装方式为________________，安装期限为_____________________.
二、安装数量__________㎡，安装单价_________元/㎡， 安装费用_________元（安装完毕后双方按地板实际用量多退少补）
三、安装所含辅料________________________________________________________________________.
第三条 质量标准
本合同质量标准按以下第______种方式执行：
一、现行国家标准。
二、其他：________________________________________________________________________________.
第四条 合同价款
本合同总价款为人民币_________元，其中地板价款为人民币________元，安装费用为人民币________元。
第五条 支付方式
本合同价款按以下第______种方式支付：
一、定金、余款
1、定金：签署本合同时，甲方即向乙方支付定金人民币_________元。
2、余款：甲方于____年____月____日前向乙方付清余款，计人民币_________元。
二、其他：________________________________________________________________.
第六条 交付
本合同所购地板按以下第_____种方式交付：
一、乙方于____年___月___日将地板送至甲方指定地点_____________________________________.
二、甲方于____年___月___日至乙方指定地点_____________________________________自提地板。
三、其他：___________________________________________________________________________.
第七条 验收
一、甲方应对地板名称、产地、包装、使用说明书、产品合格证、商标或品牌、型号、规格、等级、数量等进行验收。
二、甲方选择由乙方安装的，按国家现行安装标准进行验收。
第八条 退货与保修
一、未拆除包装且完好的整包地板可在安装完毕后_____日内按原价办理退货手续。
二、已拆除包装且完好的零散地板，按______________________处理。
三、已损坏地板不予办理退货手续。
四、地板由乙方安装的，安装完毕后剩余整片地板按原价办理退货手续。
五、退货地点：______________________________________________________________.
六、地板安装完毕后，乙方应向甲方提供产品质量保修卡和发票。
七、保修期限为_____年。
第九条 违约责任
一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期支付部分价款的 %向乙方支付违约金。
二、乙方逾期交付的，每逾期一日，按照本合同总价款的 %向对方支付违约金。
三、地板产品质量不符合本合同约定，乙方应当无偿返工或更换，因返工或更换造成逾期完工的，乙方应承担违约责任。经乙方返工或更换后，仍未达到约定的质量标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
四、因甲方原因造成乙方延期交货、安装的，交货、安装完工日顺延，由此造成乙方损失的，甲方应当赔偿。
五、其他违约责任________________________________________________________________________.
第十条 其他约定
________________________________________________________________________________________.
第十一条 争议解决
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）
第十二条 附则
本合同一式 份，甲乙双方各执 份，经双方签字或盖章后生效。
甲方（买方） 乙方（买方）
联系电话 联系电话
签订时间 签订时间
销售合同 篇2
甲方：_________
乙方：_________
一、甲方授权乙方限在_________省_________市(县、区)区域内作为甲方产品的独家经销商，甲方不再向另家供货，从而保证乙方独家销售权。
二、业务办理方式：现款现货，货到先付款后提货。运输交货方式：代运制交货(只限长途)乙方提货额达_________元。甲方负责组织货源。
三、甲方按各不同品种瓶、盒上明确标明的产品执行标准保证产品质量。
四、乙方对销售困难的任何_________白酒品种在保持产品原样的情况下，享受调换、退货、退款的选择权，从而维护乙方经济利益不受损失。退货调换品种时运费由乙方承担。
五、乙方在所在区域内经销_________白酒发生的一切经营费用(专卖、税务、工商、技术监督、卫生防疫等)和经营风险都由乙方自己承担。
六、乙方必须严格按约定区域、价格销售，不准跨域降价销售，第一次按当地经销商收回的冲货数量为依据给予冲货方应得提成的3倍罚款，从提成奖励中扣除;第二次甲方取消乙方该品种的经销资格;第三次甲方有权单方终止协议并扣除乙方所有提成奖励。
七、乙方自协议签定之日起3个月内如月平均销售额达不到(_________)元，甲方有权自行终止本协议。
八、本协议自两方签字第一批货物交付后生效，有效期为一年，本协议一式三份，甲乙两方各存一份，备案一份。因本协议执行发生纠纷，由甲方所在地法院负责处理。
甲方(盖章)_________ 乙方(盖章)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
销售合同 篇3
甲方：_________________________
乙方：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》之规定，本着平等、互利、共同发展，经双方友好协商，签订这份合同：
一、乙方在销售甲方或甲方总代理产品，在未征得甲方同意下，不得转嫁第三方销售。
二、甲方所提供商品必须出自正规厂家（必须提供厂家营业执照，税务登记证，卫生许可证，产品检测报告）商品质量必须符合国家标准及行业标准，否则乙方有权拒绝收货。
三、进店费用如下几种方式
1.乙方不收进店费用。
2.乙方要收进店费用，进店费用形式为：_______________________________.
四、结帐方式分为三种
1.现结（货到验收无误后当时结帐）甲、乙双方指定结帐联系人。
2.压批结（每次货到验收后结上一批货款）甲、乙双方指定结帐联系人。
3.月结：甲、乙双方约定月结帐期为30天，对帐时间为每月_____________，结帐时间为每月____________
如遇特殊情况乙方应提前通知甲方且约定结帐期，如乙方连续二个帐期未给甲方结帐，甲方有权停止供货，且有权提请法院判决
五、乙方必须提前24小时向甲方订货，以电话或传真方式详细说明所需商品的名称、规格、数量。
六、甲方按乙方要求提供商品，严格保证商品质量和供货时间，如甲方所供商品在销售当中出现质量问题，经确认后，甲方有义务进行调换和回收。
七、甲方根据乙方要求自费将商品送至乙方指定的接货地点，经乙方指定收货人验收无误后，在甲方送货单上签字认可，双方的债权债务随之产生，在结帐时以乙方收货人签字的送货单为结算凭证，甲方任何无签字送货单的人员都无权与乙方进行帐务结算。
八、在产品销售过程中，出现因甲方产品质量问题而引起的与消费者的纠纷或因国家有关部门（卫生监督部门、工商部门）抽查而产生的问题，乙方必须及时通知甲方，且有甲方派人协助乙方处理，乙方未经甲方同意私自处理，甲方不承认处理结果。
九、在合同期内甲、乙双方发生争议，应友好协商解决，如协商不成，交由合同签订地人民法院解决。
十、若甲、乙方双方如有一方倒闭、破产或出现违反国家法律法规的行为，另一方有权单方面终止合同，遗留帐务一次性结清。
十一、这份合同有限期为_________年，自合同签订之日起生效，若双方续约，可在合同期满前15天协商决定。
十二、这份合同一式二份，双方各执一份为凭，这份合同如有补充条款，经双方签字并盖章后有效。
甲方（盖章）_________ 乙方（盖章）_________
负责人（签字）_______ 负责人（签字）_______
地址：_________________ 地址：_________________
电话：_________________ 电话：_________________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同 篇4
供方/乙方:
需方/甲方:
甲、乙双方根据<中华人民共和国合同法>及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。
一、合作方式
甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提供商品的送货及售后退换等服务。
二、价格条款
1、乙方应根据报价单(标书)价格提供商品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。
2、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别商品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知，预期通知将计为下一个月(个别商品除外)。
3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)，如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。
4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。
三、支付方式
1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需商品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。
2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。
四、交货方式
1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。
2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认商品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上商品数量价格为准，对于更换的商品需在验收单上注明，对于增加商品或价格有变动的商品，需另外填写验收单。
3、乙方应保证所提供商品为报价单中所规定之原厂商品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售商品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。
五、违约责任
1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。
2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。
3、乙方未规定送货，甲方有权退货。
六、合同附则
1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期年，到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。
4、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自愿提交法律仲裁委员会给予解决。
甲方公司名称:乙方公司名称:
代表人签字:代表人签字:
销售合同 篇5
甲方(购方)：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
乙方(销方)：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
为了促进农副产品生产的发展，沟通城乡流通渠道，为城镇人民和对外贸易提供丰富的农副产品，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 交售日期、数量及价格
1.乙方必须在____年____月以前(或____月____旬内)，向甲方交售____(农副产品)____斤(担)。
2.甲方应按照物价主管部门规定的价格(国家允许议价的，价格由甲、乙双方协商议定)，向乙方计付货款。
3.甲、乙双方的任何一方如需提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，达成协议后按协议执行。
第二条 品种、等级、质量及包装
1.____ (农副产品)的品种、等级和质量，按下列第( )项执行：
(1)按国家标准执行;
(2)按部颁标准执行;
(3)按地区标准执行;
(4)由甲、乙双方协商确定。
2.____ (农副产品)的包装，按下列第( )项办理：
(1)按国家或部门规定的办法执行;
(2)由甲、乙双方协商包装办法。
包装物由乙(甲)方供应，包装物的回收办法另订附件。
第三条 交(提)货方式
1.交(提)货方式按下列第( )项办理：
(1)送货，乙方应按合同规定的时间送往____(接收地点)，交货日期以发运时运输部门的.戳记为准;
(2)提货，乙方应按合同规定的时间通知甲方提货，以发出通知之日作为通知提货时间;
(3)代运，乙方应按甲方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续。交货日期以发运时运输部门的戳记为准。
第四条 农副产品的验收地点
(实行乙方送货或乙方委托运输部门代运的，以接收地点为验收地点;实行甲方提货的，以提货地点为验收地点。)
第五条 验收办法
(合同应明确规定：(1)验收期限;(2)验收手续;(3)验收标准;(4)由谁负责验收;(5)在验收中对产量质量发生争议，应按《中华人民共和国标准化法》的规定，交质量监督检验机构裁决。)
第六条 货款结算办法
乙方交售的____(农副产品)经验收合格后，甲方应在____天之内，通过银行转帐(或按银行的规定以现金)向乙方支付货款。
第七条 乙方的违约责任
1.乙方交货数量少于合同的规定而甲方仍然需要的，以及供方逾期交货而甲方仍需要的，应照数补交，乙方并应比照人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期交货的违约金;乙方超过规定期限不能交货的，应偿付甲方不能交货部分货款总值____%(1%～20%)的违约金;因逾期交货，甲方不再需要的，由乙方自行处理，并向甲方偿付该部分货款总值____%(1%～20%)的违约金。
2.乙方如因违约自销或因套取超购加价款而不履行合同时，应向甲方偿付不履行合同部分货款总值____%(5%～25%的幅度)的违约金，并退回套取的加价款和奖售、换购的物资;乙方违约自销多得的收入，由工商行政管理部门没收上交国家财政。
3.乙方在交售____(农副产品)中掺杂使假、以次充好的，甲方有权拒收，乙方同时应向甲方偿付该批货款总值____%(5%～25%)的违约金。乙方交售的鲜活产品如有污染或疾病的，甲方有权拒收，并可按国家有关规定处理。
4.乙方的包装不符合规定，发货前需返修或重新包装的，应负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。发货后因包装不善给甲方造成损失的，应赔偿其实际损失。乙方由于返修或重新包装而造成逾期交货的，按逾期交货处理。
5.甲方按乙方通知的时间、地点提货而未提到的，乙方应负逾期交货的违约责任，并承担甲方因此而支付的实际费用。
6.因数量、质量、包装或交货期限不符合合同规定而被拒收的产品，甲方应代供方保管。在代保管期间，乙方应负责支付实际开支的一切费用，并承担非因保管、保养不善所造成的损失。
7.甲方根据乙方的要求预付定金的，供方在不履行或不完全履行合同时，应加倍偿还。
8.实行送货或代运的，乙方错发到货地点或接货单位(人)时，应按合同规定重新发货或将错发的货物送到合同规定的地点、接货单位(人)，并承担因此多付的运杂费及其他费用;造成逾期交货的，还应偿付逾期交货的违约金。乙方未经征得甲方同意，擅自改变合同规定的运输路线或运输工具的，应承担因此多支付的费用。
9.乙方在接到甲方验收产品提出的书面异议后，应在15天内做出处理，如乙方未按时处理，可视为默认。
第八条 甲方的违约责任
1.甲方在合同执行中退货的，应偿付乙方退货部分货款总值____%(5%～25%)的违约金。因此造成乙方损失的，还应根据实际情况赔偿其损失。
2.甲方无故拒收送货或代运的产品，应向乙方偿付被拒收货款总值____%(5%～25%)的违约金，并承担因此而造成的损失和费用。
3.按合同规定提货的产品，乙方通知提货而逾期提货的，除比照银行有关延期付款的规定，按逾期提货(收购)部分货款总值计算偿付违约金以外，还应承担乙方在此期间所支付的保管费或保养费，并承担因此而造成的其他实际损失。
4.甲方未按合同规定的期限付款的，应按银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
5.甲方未按合同规定提供包装物的，乙方交货日期得顺延，甲方并应向乙方偿付延期付款的违约金。因此造成乙方损失的，甲方还应根据实际情况赔偿其损失。
6.甲方如向乙方预付定金的，在不履行或不完全履行预购合同时，无权收回未履行部分的预付定金。
7.甲方必须承担因错填或临时改变到货地点而多支付的一切费用。
8.甲方在合同规定的验收期限内，未进行验收或验收后未在规定期限内提出异议，视为默认。
9.在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议或因其他原因拒收，应负责妥善保管，等候处理，不得动用。一经动用即视为接收，甲方应按期向乙方付款，如不按期付款，则按延期付款处理。
第九条 不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。乙方如果由于不可抗力造成产品质量不符合合同规定的，不以违约论。对这些产品的处理办法，可由甲、乙双方协商决定。
农副产品因受气候影响早熟或晚熟的，交货日期经双方协商，可适当提前或推迟。
第十条 合同的变更与解除
甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时，应及时通知对方，并采用书面形式由双方达成协议。未达成协议以前，原合同仍然有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之日起15天内做出答复，当事人双方另有约定的，按约定的期限答复，逾期不做答复的，即视为默认。
第十一条 其他约定
违约金或赔偿金，应在甲、乙双方商定的日期内或由有关部门确定责任后10天内偿付，否则，按逾期付款处理。
第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
第十三条 本合同于____年____月____日在________ 签订，有效期至____年____月____日。
甲方：________________________
代 表 人：________
开户银行：________
帐号：________________年__月__日
乙方：________________________
代 表 人：________
开户银行：________
帐号：____________ ____年__月__日
甲方：______________________乙方：______________________
地址：______________________ 地址：______________________
电话：______________________电话：______________________
传真：______________________ 传真：______________________
销售合同 篇6
甲方：xx华天米业有限公司
乙方：
经甲、乙双方友好协商，自愿签订购销合同，就甲方出售给乙方商品达成如下协议：
一、产品名称： 。
二、 质量标准： 。
三、 数量： 吨。
四、 价格： 元/斤。
五、 总金额：（大写） （小写）：￥ 。
六、 运费 元 （由乙方直接支付运输公司）。
七、 包装、运输及精米质量的具体要求：
（一）精米包装应符合国家相关包装物的规定。
（二）执行《关于解决公路粮食运输散落问题的通知》，确保在装卸及运输环节中不散不漏。
八、 交货时间： 年 月 日
九、 交货地点： 。
十、 货款结算：不含运费壹拾陆万陆仟肆佰元整，七日内结清账款。
十一、 解决争议：本合同在履行中发生任何争议，双方可通过友好协商解决，如协商不成，双方同意提交本合同发货地人民法院予以裁决。
十二、法律效力：双方一致同意上述条款。对本合同的修改必须用书面形式，并经双方签字盖章，方可生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（全称）：绥化华天米业有限公司
单位地址：黑龙江省绥化市北林区连岗乡
委托代表人：
开户银行： 中国工商银行绥化市北林支行
帐号：0912034029221039768
税号：231202052886907
电话：010-83131230
传真：010-83131227
年 月 日
乙方（全称）：
单位地址：
委托代表人：
开户银行：
帐号：
税号：
电话：
传真：
年 月 日
销售合同 篇7
尊敬的领导
卓尔控股此次申报待审批合同共10份，其中卓尔（天门）棉花交易中心工程建设项目申报待审批合同8份。卓尔生态物流园申报待审批合同2 份 一：卓尔（天门）棉花交易中心合同申报简介。
（1） 合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至a区）
送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司
合作单位：湖北华顶建筑工程有限公司
合同金额：76万元（柒拾陆万元整）
合同内容：此合同为单价包干40元/㎡，工程量暂定19000㎡，工程在20xx年12月15日前完工。工程款支付方式为每施工段完成后，甲方支付完成工作量的50% ；竣工验收交甲方使用后付至合同总金额的80%；结算完成后付至结算总金额的97%；余款3%为质保金，甲方自验收合格之日起一年期满无任何质量问题付清。
（2） 合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至f区）
送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司
合作单位：湖北华茂建筑工程有限公司
合同金额：79.6万元（柒拾玖万陆千元整）
合同内容：此合同为单价包干40元/㎡，工程量暂定19900㎡，工程在20xx年12月15日前完工。工程款支付方式为每施工段完成后，甲方支付完成工作量的50% ；竣工验收交甲方使用后付至合同总金额的80%；结算完成后付至结算总金额的97%；余款3%为质保金，甲方自验收合格之日起一年期满无任何质量问题付清。
（3） 合同名称：c区仓库土建工程
送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司
合作单位：天门市华晨建筑工程有限公司
合同金额：200万元（贰佰万元整）
合同内容：本工程暂按人民币200元/㎡计算总价，建筑面积暂定10000㎡，
（4） 合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至c区）
送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司
合作单位：（拟订）武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设工程有限公司
合同金额：
合同内容：（拟订）此合同为单价包干40元/㎡，
（5） 合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至d区）
送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司
合作单位：（拟订）武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设工程有限公司
合同金额：
合同内容：（拟订）此合同为单价包干40元/㎡
（6） 合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至e区）送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司
合作单位：（拟订）武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设工程有限公司
合同金额：
合同内容：（拟订）此合同为单价包干40元/㎡
（7） 合同名称：临时供电设备施工（合同）
送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司
合作单位：（拟订）天门泰盟公司
合同金额：（拟订）36万（叁拾陆万）
合同内容：630kva箱式变压器
（8） 合同名称：交易大厅主体合同
送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司
合作单位：（拟订）武汉华茂有限公司、卓峰公司
合同金额：武汉华茂有限公司按20xx年定额四级四类不下调。卓峰公司按20xx年定额四级四类可下调两个点。
合同内容：
（9） 合同名称：卓尔城（天门）临时围墙工程施工合同
送审单位：卓尔城（天门）投资有限公司
合作单位：
合同金额：528000元（伍拾贰万捌千元整）
合同内容：围墙暂定工程量2400m，包干单价220元/ m，含大门。
二：卓尔生态工业城建有限公司合同申报简介。
（1） 合同名称：卓尔生态物流园4、5、6#仓库屋面防水工程施工合同
送审单位：卓尔生态工业城建有限公司
合作单位：湖北永佳防水科技有限公司
合同金额：306000元（叁拾陆万元整）
合同内容：本工程为综合包干单价合同，综合包干单价为34元/㎡，暂定工程量为9000㎡。
（2） 合同名称：卓尔生态物流园大门及围墙
送审单位：卓尔生态工业城建有限公司
合作单位：
合同金额：拟订围墙为380元/m
合同内容：
【销售合同范文汇编7篇】相关文章：
5.销售合同范文