当前位置：库文网>劳动类合同>维修合同>维修合同

维修合同

时间：2022-06-28 12:32:35 维修合同我要投稿

【推荐】维修合同模板汇总7篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，很多场合都离不了合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的维修合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【推荐】维修合同模板汇总7篇

维修合同篇1

　　维修养护工程名称：

　　合同编号：_________

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_________元。

　　一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。

　　二、本合同的组成文件及解释顺序为：

　　1．合同（包括补充合同和协议）

　　2．中标通知书

　　3．招标文件

　　4．专用合同条款

　　5．通用合同条款

　　6．技术条款

　　7．组成合同的其它文件。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。

　　三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。

　　四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。

　　五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

　　六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_________份，其中：发包人_________份，承包人_________份。

　　发包人（公章）：_________承包人（公章）：_________

　　法定代表人（签章）：_________法定代表人（签章）：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　地址：_________地址：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　附件：

　　通用合同条款

　　1．词语涵义及合同文件

　　第1条词语涵义。除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。

　　1．1发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

　　1．2承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。

　　1．3发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。

　　1．4承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。

　　1．5合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。

　　1．6投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。

　　1．7中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。

　　1．8工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。

　　1．9合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。

　　1．10费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。

　　1．11承包期：指承包工程维修养护工作的历时。

　　1．12天：指日历天。

　　1．13书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。

　　1．14不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。

　　第2条合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

　　2．1合同（包括补充合同或协议）。

　　2．2中标通知书

　　2．3招标文件

　　2．4专用合同条款。

　　2．5通用合同条款。

　　2．6技术条款。

　　2．7组成合同的其它文件。

　　第3条合同使用的语言文字和适用法律。

　　3．1本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。

　　3．2本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。

　　3．3施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。

　　第4条联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。

　　2．双方主要义务和责任

　　第5条发包人主要义务和责任。

　　5．1按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。

　　5．2按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。

　　5．3按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。

　　5．4按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。

　　5．5按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。

　　5．6按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。

　　第6条承包人主要义务和责任。

　　6．1在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。

　　6．2按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。

　　6．3遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

　　6．4自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。

　　6．5负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。

　　6．6在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。

　　6．7按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。

　　6．8按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。

　　第7条发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。

　　第8条承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　3．工作进度

　　第9条实施计划。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。

　　第10条延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。

　　第11条暂停工作。发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。

　　当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

　　第12条单项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任。

　　12．1增加合同中任何单项项目的工作内容。

　　12．2增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。

　　12．3改变合同中任何一项工作的标准或性质。

　　12．4合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。

　　12．5不可抗力：承包人在以上情况发生后2天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。

　　第13条单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议，完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划，发包人应在2天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容：

　　13．1提前的时间。

　　13．2承包人采取的赶工措施。

　　13．3发包人为赶工提供的条件。

　　13．4赶工费用和奖金。

　　4．质量与检验

　　第14条质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批。

　　第15条检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。

　　以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。

　　以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。

　　第16条质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。

　　因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。

　　因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。

　　双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的一切费用由责任方承担。

　　5．合同价款与支付

　　第17条合同价格调整

　　合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作调整。

　　17．1发包人确认的变更。

　　17．2专用合同条款约定的其他增减和调整。

　　承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核，批准后通知承包人。

　　第18条月维修养护付款申请报告的核实确认

　　承包人按专用合同条款约定的时间，向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款，若月维修养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人的指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。

　　第19条维修养护款支付

　　发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度，直至停止工作，发包人承担违约责任。

　　若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。

　　第20条维修养护款结算

　　维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。

　　6．变更

　　第21条变更

　　21．1变更的范围和内容：

　　（1）取消合同中任何一项工作。

　　（2）改变合同中任何一项工作的标准和性质。

　　（3）改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。

　　21．2变更的程序和指示：

　　（1）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。

　　（2）没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。

　　第22条确定变更价款和工期。做出第21条规定的变更后，如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定；除此之外，不予调整合同价款。

　　因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人承担。

　　7．验收

　　第23条验收

　　合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。

　　23．1阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。

　　23．2合同期满验收

　　合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验收资料）。发包人应在收到承包人提交的.验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。

　　8．争议、违约和索赔

　　第24条争议的解决。发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按专用合同条款的约定，采用以下的方式解决：

　　24．1提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。

　　24．2签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。

　　发生争议后，任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按

　　合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。

　　第25条违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。

　　承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养护款，直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成的损失。

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前7天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　第26条索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：

　　26．1索赔事件发生后7天内，向发包人提交索赔的申请报告。

　　26．2索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。

　　26．3发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核，并做出决定，发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复，应视为批准。

　　9．其他

　　第27条安全施工。承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查、监督上述工作的实施，对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。

　　第28条专利技术和合理化建议。发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时，须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施。

　　承包人提出合理化建议涉及到的变更，应以书面形式提交发包人，若建议被采纳，需由发包人发出变更指示后方可实施。

　　第29条不可抗力。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。

　　因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。

　　30．1工程本身的损害由发包人承担。

　　30．2人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用。

　　30．3造成承包人设备、机械的损坏等损失，由承包人承担。

　　30．4所需清理修复工作的费用由发包人承担。

　　第30条合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，维修养护工作终止，未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。

维修合同篇2

　　甲方（发包方）：广州快通通信设备有限公司植村店

　　乙方 (承包方 )：

　　本着互相信任的原则，就甲方的手机维修业务达成以下协议。

　　第一条概况

　　1:甲方手机维修业务由乙方承包经营；

　　2．维修地点：番禺区大石南大路植村快通公司手机连锁店

　　3．承包时间：起始日期 _________年_______月_______日至终止日期

　　________年_______月_______日

　　4．承包费用暂定为2200元/月（人民币）。进场需交一个月的押金和当月租金，总计人民币4400元。（肆仟肆佰元整）

　　5. 合同解除后，乙方无遗留问题，甲方全额返还押金。

　　第二条甲乙双方关于手机维修承包业务的约定

　　1．由于乙方维修技术差及责任心不到位等自身原因造成维修的手机质量问题，其返工费用和客户提出的赔偿费用由乙方承担。

　　2. 甲方负责提供店面内指定的区域给乙方。

　　3.乙方自己负责购买手机维修柜台，维修工具和维修需更换的手机内部零件，不得销售手机和手机配件。

　　第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1．未经甲方同意批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　2.负责维修过程所产生垃圾的处理工作，维修完工清洁干净。

　　3.维修现场，日常用水、用电等必须注意安全，发生工伤由乙方负责。

　　4.乙方不得携带任何甲方的物品出门，若发现偷盗现象按进货价格加倍赔偿。并送交公安机关处理。

　　第四条违约责任：

　　1．由于乙方原因无故逾期维修造成客户损失的，每逾期一天，乙方向甲方支付壹拾元违约金。甲方有权另外安排人员进行维修，发生的费用从乙方的押金中扣除。

　　第五条纠纷处理方式：

　　因维修质量乙方与客户发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，乙方和客户可以向人民法院提起诉讼。维修质量纠纷问题与甲方无关。

　　第六条合同的变更和解除：

　　1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后，乙方如要终止合同，应以书面形式提出，并按月租金总价款 10 ％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　第七条．其它约定：

　　1.乙方维修可以独立收取客户的维修费，需使用一式三联的单据，其中一联需提供给甲方作为凭证。

　　第八条附则

　　（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　（二）本合同签订后维修业务不得转包。

　　（三）乙方需提供身份证原件和复印件。如有担保人需提供担保人的身份

　　证复印件。

　　（四）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　（五）合同有效期至_____________________。

　　甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

　　年月日

维修合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经过友好协商，就太原市迎泽大街x号x小区地下车库内机械停车设备的维修和保养事宜，达成以下协议：

　　一、合同内容：

　　甲方委托乙方对太原市迎泽大街x号x小区地下车库内机械停车设备进行维修保养，乙方的修理期限应在本合同生效后两个月内修复，最长不超过两个半月。

　　二、维保金额：

　　1、维修保养费为人民币贰拾万元整(包括维修费壹拾陆万元，保养费4万元整)。

　　2、乙方翻新此套设备费用为伍万元整。

　　三、乙方责任范围：

　　1、乙方在合同约定的维修期内按要求修复车库设备的各项功能，功能修复后，由乙方对车库机械设备各部位进行翻修工作，包括喷防锈漆后，颜色和性能等外观基本达到初始状态。

　　2、乙方保证修好后一年内设备性能完好，若设备发生故障，乙方接到甲方报修电话，24小时内赶到现场，48小时(从接到甲方报修电话之时点起算)内解决问题(夜间或节假日48小时内到现场并解决问题);如果因设备使用故障造成任何损失，乙方负责赔偿。

　　3、乙方在本合同约定的维修和保养期内，免费负责该设备的维修保养工作，包括对运作系统的调试、检查、维修、软件的升级及更换所需零件的订制供给(软件升级不另行收费)。

　　4、如果需要更换零部件的，甲方按照合同原附件配件价格付款后，更换，免收人工费;如甲方提出软件的特别更改，则乙方需另行收费。

　　四、甲方责任范围：

　　1、维修、翻新、保养费分三部分：

　　(1)、维修费共壹拾陆万元(小写：16万元)，支付标准：合同签订后甲方向乙方预付维修价的30%，设备全部修好尚未验收时付维修价的30%，由质监局和甲方负责人等相关人员共同验收并经质监局盖章发证之后，将维修价尾款交与乙方。

　　(2)、车库翻新费伍万元支付标准：在乙方对所有相关设备进行整修、喷漆等工作完成并验收后，由甲方一次性支付给乙方。

　　(3)、保养费共肆万(小写：4万元)，支付标准：从维修竣工质保期满一年后，进入保养期，一个保养期为一年，每年保养费为壹万元，在每个保养期开始时由甲方支付乙方，保养期暂时约定四年，期满后，双方另行续约。

　　2、甲方在设备使用中发现异常，应立即通知乙方，但不得自行拆卸，否则后果自付(造成损失由甲方承担)。

　　五、其它：

　　1、本合同中任何条款的修改必须经双方同意，并有双方授权代表签字确认并加盖双方合同公章的书面文件为有效，对本合同条款的修改，不影响本合同其它条款内容的执行。

　　2、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章之日起生效。本合同各项条款履行完毕后自动失效。

　　六、违约责任：

　　1、甲方应按照合同约定向乙方支付维修保养费。

　　2、乙方应按照合同约定的时间对甲方的设备进行维修保养。

　　甲方：乙方：

　　授权代表：授权代表：

　　日期：日期：

维修合同篇4

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　为了确保____乡________村通村道路建设工程顺利实施，按期保质保量完成工程项目，根据经济合同法有关规定，结合本工程的特点，经甲乙双方充分协商，特定立本合同：

　　一、工程施工项目、内容

　　按照本工程建设内容以及工程建设方案，工程路段总长度为____公里，路宽度4米，厚20厘米砂石路面。

　　二、工程造价及承包方式

　　工程造价按照设计____公里，工程造价元，承包给乙方实施。结算时按实际完成的工程量进行。

　　三、工程质量要求及铺筑工艺

　　1、乙方要严格按砂石路工程技术标准和工程施工技术规范组织施工，对承建的工程质量负全部责任，必须达到合格工程。按《砂石路质量检验评定标准》验收。

　　2、乙方必须接收甲方和交通部门的监督管理，若有违反者，视为违约，由此引起的不良后果和责任，由乙方全部承担。

　　3、乙方必须严格按照施工的工程程序进行规范施工，最终工程完工后由建设单位和区减负办;区税改办及相关部门联合验收。

　　四、施工期限

　　本工程工期从________年6月18日至________年07月18日完工，工程竣工后由区减负办;区税改办及建设单位组织验收合格为准。

　　五、双方的权利和义务

　　1、甲乙双方有权相互监督本合同第一条款的履行情况。

　　2、甲方有权对乙方的施工进行全过程的质量监督，乙方须听从指挥，接受监督和检查。

　　3、质检人员对工程要认真负责，坚守岗位，坚持原则，随时协商解决施工过程中存在的问题。

　　4、甲方根据工程需要为施工提供必要的便利条件。

　　5、甲方的义务

　　①甲方有义务负责协调现场有关问题。

　　②按合同履行支付工程价款(工程款在减负办拨付后拨付乙方)。

　　6、乙方的义务

　　①全面负责工程的质量、工期、施工等工作，做好施工前的各项准备工作，保质保量按期完成施工任务。竣工后，乙方提供竣工资料并提出竣工验收申请。

　　②必须严格按照工程规范的程序进行施工，不得偷工减料、降低工程标准，否则甲方有权要求乙方返工、停工。

　　③乙方全权负责施工安全，做到安全文明施工，采取各种安全措施，教育施工人员杜绝各种安全事故发生;若发生事故，一切责任由乙方承担。

　　六、合同的变更与解除

　　1、合同的变更

　　因工程的需要，确需增加或减少工程量，经甲乙双方协商需要变更合同的方可变更，单方不得变更合同。

　　2、合同的解除

　　①开工通知书发出三日内乙方迟迟不动工的;

　　②乙方在修建过程中不按合同和质量要求施工的;

　　③乙方在施工过程中，因质量问题甲方责令限期整改，而没有整改的;

　　④工程完工后，超过保修期和付清工程款后合同自行解除。有上述情形之一的甲方有权要求解除合同。

　　七、本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订附加合同，签订的附加合同与本合同有同等的法律效力。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，从甲、乙双方盖章、签字之日起生效。

　　建设单位：(盖章)

　　法人代表：

　　施工单位：(盖章)

　　法人代表：

　　合同签定日期：

维修合同篇5

　　1. 合同双方及电梯型号

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，由乙方对甲方电梯提供有偿保养维修服务工作，为明确双方的权利和义务，本着公平、诚信、互利的原则，现就电梯维修保养特订立本合同，以便共同遵守。

　　2、合同期限：于年月日至年月日止，为期年。

　　3、维修保养内容及价格：货币单位：人民币

　　3．1 维修保养内容

　　3.1 保修包括如下内容

　　3.1.1 层、轿门不能关闭；

　　3.1.2 层、轿门完全关闭后，电梯不能正常行驶；

　　3.1.3 运行速度发生变化；

　　3.1.4 层、轿门完全关闭前，电梯能够行驶

　　；3.1.5 行驶方向与选定方向相反；

　　3.1.6 内选、外呼、指层失灵失控；

　　3.1.7 平层精度超过标准值(15mm)或发生显著变化；

　　3.1.8 出现异常噪音、较大振动和冲击；

　　3.1.9 轿厢超越位置而可继续运行；

　　3.1.10 超载时电梯能够行驶；

　　3.1.11 安全触板不起作用；

　　3.1.12 安全钳误动作；

　　3.1.13 接触到电梯任何金属部分有麻电现象；

　　3.1.14 机械、电气部分在工作环境正常时，温升过高而发出焦热的臭味；

　　3.1.15 其它与电梯有关国家标准规定功能不符的故障；

　　3.1.16 技术监督局年审(核发<<使用许可证>>,发<<安全守则>>由乙方协助办理，甲方支付费用；

　　3.1.17 提供每月二次的日常维护保养服务。

　　4、乙方负责的工作及责任：

　　4.1 提供服务时，应严格遵守甲方相关规章制度，按照合同约定内容进行维修、保养，确保电梯的正常运行。

　　4.2 乙方负责对上述电梯按照保养年度作业计划表进行例行保养工作，严格按照国家颁布的电梯相关安全标准维护、保养电梯。

　　4.3 乙方为甲方提供24小时电梯应急故障维修服务。

　　4.4 若发现电梯损坏严重，可能危急乘客安全或可能对电梯造成更大的损坏时，应立即书面通知甲方，且乙方有权立即停止使用该设备。

　　4.5 乙方负责对损坏需要更换的配件向甲方提出说明，在甲方认可并同意后，乙方进行维修更换。

　　4.6 乙方只负责此合同规定的电梯保养维修工作，不负责电梯的各项装饰及翻新、改造、增加功能等。甲方若要求乙方进行该类工作，乙方将另行收费。

　　4.7 每次例行保养或紧急维修后，必须做维修、保养记录。

　　4.8 负责协助质量技术监督局对电梯进行年检，并取得使用合格证，相关费用由甲方支付。若因

　　乙方的原因造成电梯复检，复检电梯的费用由乙方支付；若因甲方的原因造成电梯复检，复检电梯的费用则由甲方支付。

　　4.9 乙方自行准备维修保养工具，并自行承担维修人员的安全责任及可能出现的相关风险。

　　5、甲方负责的工作及责任：

　　5.1 按照政府主管部门对电梯设备日常管理的法规和要求进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

　　5.2 甲方应协助乙方对电梯机房、轿厢、底坑等例行保养清洁。在乙方的指导下，负责对电梯的主要安全装置、主机油位、各部分润滑情况和电梯运行情况进行检查并做好记录。

　　5.3 甲方应负责电梯机房消防设施的维修、维护，保证该设备正常运行，甲方应保证进入电梯机房、底坑的通道顺畅。

　　5.4 保养、维修时，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志；甲方负责监督乙方的保养、修理，并有指定人员签字确认。在意外故障或停电时安全救出被困乘客。

　　5.5 甲方负责提供电梯全套技术资料；根据国家相关技术规范及时整改电梯的相应功能要求。

　　6、不可抗力:

　　如国家政策变更、罢工、内乱、战争、盗窃、恶意破坏、水灾、雷击、火灾、建筑物变形等不可抗力的原因导致电梯损坏、及其他一切损失，乙方不负责。

　　7、违约责任：

　　7.1 如乙方未按本合同条款之规定进行维修保养，或甲方对乙方的工作很不满意，甲方有权提前一个月以书面形式通知乙方，终止合同，并要求乙方赔偿由此造成的相关损失。

　　7.2 如甲方未按照合同约定条款履行责任，无理由拖欠本合同规定的保养费及甲方同意支付的其他费用，乙方可以暂停维修服务或中止合约，上述期间的一切损失或意外事故，乙方不承担任何责任，由此造成的损失由甲方负责。

　　7.3 任何一方违反本合同约定的，须支付本合同款总金额30%的违约金，并赔偿经济损失。

　　8、付款方式：

　　8.1 本合同每年分二次付款，第一次付款在合同生效七日内，甲方向乙方支付合同维保费总金额50%的保养款计（RMB：元），（大写：）；

　　8.2 电梯维保时间每进行到了六个月后的七日内甲方向乙方支付合同维保费总金额50%的保养款计（RMB：元）（大写：）；

　　8.3 乙方收款发票印章。

　　8.4 收款单位：公司。

　　8.5 帐号：

　　8.6 开户银行：

　　9、其它：

　　9.1 此维修保养合同包含免费提供附件中材料，不含超出附件的材料，需要更换的其他电梯零部件及材料等，由甲方承担费用。

　　9.2 电梯每使用三年至五年后需进行一次的大修或中修方案双方另行协商。

　　9.3 本合同在履行中如发生争议，双方协商解决，协商不成由原告向当地人民法院提起诉讼。

　　9.4 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　9.5 合同经双方代表签字、盖章后生效，到期后自动失效。

　　9.6 未尽事宜由双方另行约定。

　　甲方：乙方：

　　签订代表：签订代表：

　　年月日

维修合同篇6

　　合同编号：________________

　　托修方：________________签订地点：________________

　　承修方：________________签订时间：____年__月__日

　　一、车辆型号：

　　车种牌照号发动机型号

　　车型底盘号发动机编号

　　二、车辆交接期限(事宜)：

　　送修接车

　　日期方式日期方式

　　地点地点

　　三、维修类别及项目：________________________________________

　　________________________________________________________

　　预计维修费总金额(大写)________(其中工时)________

　　四、材料提供方式：________________________________________________

　　五、质量保证期：

　　维修车辆自出厂日起，在正常使用情况下，________天或行驶________公里以内出现维修质量问题承修方负责。

　　六、验收标准及方式：______________________________________________

　　七、结算方式及期限：________________________________________________

　　现金________转账________银行汇款________期限________

　　八、违约责任及金额：

　　九、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　十一、双方商定的其他条款

　　托修方单位名称(章)：承修方单位名称(章)：

　　单位地址：单位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代表人：代表人：

　　电话：电挂：电话：电挂：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　说明：

　　1.承、托修方签订书面合同的范围：汽车大修、主要总成大修、二级维护及维修费在一千元以上的。

　　2.本合同正本一式二份，经承、托修方签章生效。

　　3.本合同维修费是概算费用。结算时凭维修工时费、材料明细表，按实际发生金额结算。

　　4.承修方在维修过程中，发现其他故障需增加维修项目及延长维修期限时，承修方应及时以书面形式(包括文书、电报)通知托修方，托修方必须在接到通知后________天内给予书面答复，否则视为同意。

　　5.承、托修方签订本合同时，应以《汽车维修合同实施细则》的规定为依据。

　　注：本合同一式________份。承、托修双方各一份，维修主管部门各________份。

　　监制：印制：

　　文书要点

　　汽车维修合同是托修方委托承修方修理汽车，托修方支付维修费用的合同。维修汽车是托修方要完成的特定工作，因此，该合同也属于承揽合同的一种。本格式为示范文本(GF20000304)。

　　汽车维修合同的主要内容包括：送修汽车的型号;车辆交接期;维修类别及项目;预计的维修费用;材料的提供方式;质量保证期限;验收标准及方式;维修费用的结算及支付方式等。

　　特别提示

　　汽车维修涉及到汽车运行安全等重要事项，在签订该合同时要注意以下问题：

　　(1)对汽车的维修项目要写清楚，有的需要经过检查才能确定的故障，在正式签订维修合同前双方要进行检查确认，避免因维修项目不准确而引起纠纷。

　　(2)维修材料的提供，包括托修方提供和承修方提供两种方式。不管是哪一方提供，都有对方要验收和确认的问题。如果未经对方确认，另一方提出异议的，则提供方应承担相应的法律责任。

　　(3)车辆交接。托修方交给承修方时，承修方要对车辆进行验收，确定车辆损坏的项目;承修方在修好后，托修方接受车辆时也要进行验收，确认符合维修标准时方可办理交接手续。

　　(4)承修方的保修责任要明确。

维修合同篇7

　　办公楼维修工程合同

　　发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）

　　中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂因老旧，严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公、用餐、住宿环境，提高效能建设，进一步规范标准化建设，甲方决定将中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂进行维修。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合本工程具体情况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下施工合同，以便共同遵守，明确责任。

　　一、工程地点：金川电力学院南门西100米路南山海羊绒院内

　　二、维修内容及造价

　　维修内容：

　　1、刮腻子8元/㎡；

　　2、水暖维修更换，每人每天400元；

　　3、厨房接三相电，办公楼接热水器，维修线路，更换开关和灯；

　　4、安装厨房排风设备；

　　5、更换地砖，维修道牙子，办公楼、宿舍楼外墙维修；

　　6、清理办公楼、宿舍楼、餐厅垃圾，擦玻璃；

　　维修价格：

　　1、以实际工程量进行结算；

　　三、承包方式：包工