关于管道维修合同3篇
随着法律观念的日渐普及,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家收集的管道维修合同3篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
管道维修合同 篇1
甲方:平山县大佳物业服务有限公司
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的基础上,合同双方就 管道维修 工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。
一、工程名称: 小区院内各公用管道阀门
二、工程地点:平山县县标北街13号山水青城小区
三、承包方式:乙方包工包料。
四、工程合同造价:暂造价为人民币: 捌仟叁佰陆拾陆元整,¥:8366元,最终总造价以决算审计为准。
五、施工期限:年月日至 年月 日。工期为天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的 3‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期。
六、工程质量及验收:
施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求,严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后,邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收,验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。
七、双方责任:
甲方:
1.保证“三通”(水、电、路)施工条件。提供相关图纸技术资料,派现场监督人员监督工程质量进度。
2.有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。
3.办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。 乙方:
1.对施工环境的安全要检查监督,发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。
2.乙方技术人员要持证上岗,认真研究图纸,安排好施工进度,把好质量关、安全关,坚持每天填写施工记录,每天清理现场垃圾,交工前彻底清理现场卫生。
3.遇特殊情况需及时与甲方说明情况,避免不必要的损失。
4.保证施工现场的施工安全,施工期间乙方发生的一切安全事故,均由乙方承担。
八、质量保修:保质期二年。在保质期内,乙方维修、改造或安装的部分(包括设备、管道等),在运行过程中出现问题(造成直接经济损失的.,由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。)乙方无偿维修、更换(或另行安装)。因操作不当造成的事故,责任由甲方承担。
九、违约责任:
本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止合同;若单方违约、废止,应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。
十、解决合同纠纷的方式:双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交延安仲裁委员会仲裁。
十一、本合同正本一式三份,甲乙双方各持一份。
甲方(签字盖章):
业主委员会(签字盖章):
房管局签字: 乙方(签字盖章): 签订日期:年 月
管道维修合同 篇2
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的基础上,合同双方就 管道维修 工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。
一、工程名称: 小区院内各公用管道阀门
二、工程地点:平山县县标北街13号山水青城小区
三、承包方式:乙方包工包料。
四、工程合同造价:暂造价为人民币: 捌仟叁佰陆拾陆元整,:8366元,最终总造价以决算审计为准。
五、施工期限: 年 月 日至 年 月 日。工期为 天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的 3‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期。
六、工程质量及验收:
施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求,严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后,邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收,验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。
七、双方责任:
甲方:
1.保证“三通”(水、电、路)施工条件。提供相关图纸技术资料,派现场监督人员监督工程质量进度。
2.有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。
3.办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。 乙方:
1.对施工环境的安全要检查监督,发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。
2.乙方技术人员要持证上岗,认真研究图纸,安排好施工进度,把好质量关、安全关,坚持每天填写施工记录,每天清理现场垃圾,交工前彻底清理现场卫生。
3.遇特殊情况需及时与甲方说明情况,避免不必要的损失。
4.保证施工现场的施工安全,施工期间乙方发生的一切安全事故,均由乙方承担。
八、质量保修:保质期二年。在保质期内,乙方维修、改造或安装的部分(包括设备、管道等),在运行过程中出现问题(造成直接经济损失的,由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。)乙方无偿维修、更换(或另行安装)。因操作不当造成的事故,责任由甲方承担。
九、违约责任:
本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止
合同;若单方违约、废止,应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。
十、解决合同纠纷的方式:双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交延安仲裁委员会仲裁。
十一、本合同正本一式三份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
管道维修合同 篇3
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的基础上,合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。
一、工程名称:棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修
二、工程地点:生态公园
三、工程项目:管道维修
四、承包方式:乙方包工。
五、工程合同造价:造价为人民币:422988.1:肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角
1.结算方式:双方经济往来,通过银行办理。
2.付款方式:工程竣工验收合格后,乙方提供正规发票后付款。
六、施工期限:20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期为 70天;工期每延期一天 建设单位有权按合同总造价的 3‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期。
七、工程质量及验收:施工单位应依照建设单位提供的要求,严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决.
八、违约责任:本合同自签订之日起生效,双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。 本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【关于管道维修合同3篇】相关文章:
1.管道维修合同