工程委托书
被委托人如果没有做出违背国家法律的任何权益，被委托人在行使权力时委托人不得以任何理由反悔。在发展不断提速的社会中，需要用到委托书的事务越来越多，为了让您在写委托书时更加简单方便，下面是小编收集整理的工程委托书，仅供参考，大家一起来看看吧。
工程委托书1
xx建设有限公司：
我单位与xx建设发展有限公司xx家园项目部签订的《xx家园建设工程水电消防安装合同》，合同总价款为20xx万元。经过协调会调解达成工程款支付协议（xx公司出据委托及支付金额建设单位代为支付），我公司已按约定办理委托支付申请建设单位已经同意支付程序已签字完毕，委托支付货款总计20xx元。
现委托贵公司将上述款项分别支付给以下单位：
1.xx公司
开户银行：
账号：
金额：
2.xx公司
开户银行：
账号：
金额：
上述款项从我公司与xx发展建设有限公司签订的合同价款中扣除，执行合同其余条款是不再支付。
xxx
20xx年x月x日
工程委托书2
工程施工委托协议
甲方：(委托方)：
乙方：(受托方)：
自愿将工程施工任务委托给 (以下简称乙方)，由乙方进行配电工程的施工工作。
乙方应严格按照设计方案和国家有关施工标准进行施工，未按设计方案进行施工，由甲方或供电部门提出整改意见的，乙方应立即按设计方案进行整改，直至合格。
本委托书一式两份，双方各执一份。
自签订之日起生效，工程完毕后，该委托书自行终止。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
日期： 日期：
工程委托书3
致：_______股份有限公司
兹委托贵单位承建______沙盘模型底座施工，具体工程委托约定如下：
1、工程范围：_______沙盘模型底座
2、施工依据：配合营销部顺利开放
3、工期：（填写工期及开工日期）
4、工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。
5、工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：xxx元（人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。
6、保修：按照合同第五条有关条款
7、付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的`80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。）
8、违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金200元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价10 %；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。
9、其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，
28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。
委托单位：_______有限公司工程部，被委托单位：_______股份有限公司
签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字），签约代表（盖章）：（被委托单位签字）
注：
1、本工程委托书一式五份，预决算部、财务部、工程技术部、工程部、被委托单位各执一份；
2、本工程委托书经双方签字盖章后生效。
日期：xxxx年xx月xx日，日期：xxxx年xx月xx日
工程量清单
工程名称：（填写工程名称，同上）
编号：（填写委托编号，同上）
注：
1、本工程委托书一式五份，预决算部、财务部、工程技术部、工程部、被委托单位各执一份；
2、本工程委托书经双方签字盖章后生效。
工程委托书4
本委托书声明：我 (姓名)系 (建设单位名称)的法定代表人,现授权委托 (施工单位名称)的` (姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人： 性别 年龄
身份证号码：
法定代表人：
建设单位：
委托日期： 年 月 日
工程委托书5
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司的`合法代理人，就的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：性别年龄
身份证号码：职务：
投标人：
法定代表人：（签字或盖章）
20xx年X月X日
工程委托书6
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：梁文君(注：个人承包)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
概括：兹云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站，扩建云南省第十四局厂房宿舍消防控制室，供第十四局职工工作之用。
1.1工程名称：扩建第十四局厂房工程
1.2工程地点：云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站
1.3承包范围：扩建云南省第十四局职工厂房
1.4承包方式：有建设全过程承包
1.5工期：本工程自20xx年5月1日开工，于20xx年11月15日竣工。
1.6合同总价款(人民币大写)：柒拾叁万元人民币整
第2条、甲方工作
2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.4如需要拆改原有建筑环境或设备管线，负责到有关部门办理相应手续。
2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划。
3.2指派梁文君为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条、关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、甲方不能及时配合及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
4.5由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4.6由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
4.7工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第5条、关于工程价款及结算的约定
5.1双方商定本合同价款采用第种：甲
(甲)固定价格。
(乙)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。
(丙)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
5.2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。
5.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天一个星期内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在一个月天内，结清尾款。
第6条、关于材料供应的约定
6.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的.材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
6.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第7条、有关安全生产和防火的约定
7.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2乙方在施工期间应严格遵守《安防工程安全技术规程》、《弱电安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
7.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第8条、奖励和违约责任
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方叁万元人民币整。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的20 %支付滞纳金。
8.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金伍万元人民币整。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方一万元人民币整，作为奖励。
8.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
8.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆、改原有建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
8.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
8.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品，造成损失由甲方负责。
8.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第9条、争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第10条、附则
10.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
10.2本协议书共：两份，双方各执一份。
10.3本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
年月日年月日
工程委托书7
编号：[__]-__-（__）-委-______
致：（____________________）
兹委托贵单位承建（____________）施工，具体工程委托约定如下：
1.工程范围：（____________________________）
2.施工依据：（____________________________）
3.工期：（工期________开工日期____年__月__日）
4.工程质量验收标准：按照国家现行的'施工质量验收标准执行。
5.工程结算依据：本工程计价办法采用全费用综合单价包干（或总价包干）方式；暂定造价：________元（人民币：__万__仟__佰__拾__元__角__分）；计价项目及单价见附件清单；结算时工程量按实计算。
6．保修：一年（或六个月、三个月等，根据保修要求进行填写）
7．付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。）
8．违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价____％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。
9．其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。
（空几行，根据版面自行调整）
委托单位：__________被委托单位：__________
（填写委托单位全称+工程部）（填写被委托单位全称）
签约代表（盖章）：__________（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：_________（被委托单位签字）
日期：____年__月__日 日期：____年__月__日
工程委托书8
满城县教育局:
xxxxxxx 限公司法定代表人杨亚桥授权我公司刘宝花同志身份证号9124524为我单位全权代理人，以本公司的`名义参加满城县教育局举办的满城县教育局新建中学及生活设备采购(项目)，全权处理此项目过程有关的一切事务。
特此证明。
单位名称：(公章)XXXxxxx有限公司
联系电话：0316-74XXXX
法定代表人(签章)：
授权代理人签字：
授权有效期为：xxxx年7月29日至xxxx年12月31日
20xx年x月x日
工程委托书9
XXXXXXXXXXXX通信工程有限公司：
根据我公司业务发展需要，我公司已经立项建设20xx年中国联通湖南宽带及数据综合客户XXXXXXXXX工程。要求于20xx年06月18日开通附件所属全部单项。请贵公司马上对此工程组织实施，主要要求如下：
一、请贵公司尽快确定本工程负责人，并于20xx年06月10日前完成设计交底工作，根据设计方案制定工程实施方案，尽快启动本工程。工程结算应按照我公司相关取费标准进行预估。
二、请贵单位认真组织现场实施工作，重视安全生产。施工期间发生如下安全事故和损坏事宜，其所有直接和间接责任(含各种法律责任)均由贵公司负责，我司不承担任何的责任：
1、施工期间各类人身安全事故、电源等其他事故;
2、施工不当所造成的`通信故障、对其他公共财产、私人财产损害;
3、设计所造成的
4、由于施工考虑不到位的原因引起工程质量、材料问题事故;
5、其他相关的责任事故
三、本工程联系人：
部门
建设维护部职位项目经理姓名XXX联系电话XXXXXXXXX电子邮箱
中国联合网络通信有限公司XXXX分公司网络建设部
20xx年x月x日
工程委托书10
致：深圳______团股份有限公司
兹委托贵单位承建：海南儋州______沙盘模型底座，施工，具体工程委托约定如下：
1、工程范围：海南儋州______沙盘模型底座
2、施工依据：配合营销部顺利开放
3、工期：（填写工期及开工日期）
4、工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。
5、工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293。16元（人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。
6、保修：按照合同第五条有关条款
7、付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的.95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。）
8、违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金200元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价10 %；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。
9、其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。
委托单位：儋州恒______有限公司工程部被委托单位：深圳______集团股份有限公司
签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单位签字）
注：1、本工程委托书一式五份，预决算部、财务部、工程技术部、工程部、被委托单位各执一份；
2、本工程委托书经双方签字盖章后生效。
日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日工程量清单
工程名称：（填写工程名称，同上）
编号：
（填写委托编号，同上）注：
1、本工程委托书一式五份，预决算部、财务部、工程技术部、工程部、被委托单位各执一份；
2、本工程委托书经双方签字盖章后生效。
工程委托书11
兹委托(身份证号码：)作为我公司的代理人，全权代表我公司前往贵处办理项目工程款的往来事宜。该工程款转入本人账户。我公司对代理人在代理权限范围内签署的有关文件均予承认，并承担由此产生的.法律责任。
委托权限：
委托期限：
受托人无权再转委托。
委托人：(盖章)
受托人：(签字并捺印)
年月日
工程委托书12
本授权委托书声明，本人 系陕西神木惠源装饰工程有限公司的法定代表人，现委托为我公司的代理人，以本公司名义参加 的'投标活动。
代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。
代理人无转委权，特此委托
法定代理人：(签字、盖章)
代理人：（签字、盖章）
单位：陕西神木惠源装饰工程有限公司 日 期： 年 月 日
介绍信
兹介绍人前来贵处联系 请予以接洽为盼。
此致
敬礼
工程委托书13
我公司承建 工程，根据签订的建筑工程施工合同，任命 为本工程项目经理，任命 为本工程项目技术负责人，委托上述二人代表公司负责该项目的施工管理及技术管理工作，处理与本工程有关的`一切事务，特此委托。
代理人无转委托权，特此委托；
代理人姓名： 职务：
姓名： 职务：
单位名称： （盖公章）
法定代表人： （签字或盖章） 授权委托日期： 年 月 日
工程委托书14
本授权委托书声明：我系的.法人代表，现授权委托为我公司代理人，以本公司的名义参加的施工。代理人在施工过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人：身份证号码：
代理人无转委权。特此委托。
单位：
法定代表人：
日期：20xx年xx月xx日
工程委托书15
根据xxxx建设监理有限公司对总监理工程师的授权委托书及《建设工程监理规范》的'有关规定，经研究决定并已报请xxxx建
代表我行使《建设工程监理规范》允许委托的总监理工程师的部分职责和权力。
xxxx建设监理有限公司
总监理工程师：xxx
20xx年xx月xx日
【工程委托书】相关文章：
工程委托书04-25
工程投标委托书11-09
项目工程的委托书06-18
工程招标委托书05-17
项目工程委托书07-29
工程授权委托书01-13
工程委托书15篇06-28
工程委托书(15篇)08-05
建筑工程委托书08-08
工程招标委托书13篇12-04