当前位置：库文网>建筑类合同>施工合同>简易版施工合同

简易版施工合同

时间：2023-10-11 06:54:10 施工合同我要投稿

施工劳务合同简易版推荐度：
相关推荐

简易版施工合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的简易版施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

简易版施工合同

简易版施工合同1

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称：__________________.

　　二、工程地点：__________________.

　　三、承包方式：__________________.

　　四、工程造价：__________________.

　　五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

　　六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

　　七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

　　八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

　　九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

　　十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

　　十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的'安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

　　十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

　　十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

　　甲方（盖章）：__________________

　　乙方（盖章）：__________________

　　______年______月______日

简易版施工合同2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1.工程地址：湟里镇湟庭花苑7-1号。

　　2.居室规格：房型双拼别墅，总计施工面积700平方米。

　　3.施工内容：详见施工图。

　　4.委托方式：包工包料大包干工程。

　　5.开工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，工期个月。

　　第二条、工程价款

　　工程价款(金额大写)，详见本合同附件(二)《材料预算表》。

　　第三条、质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　第四条、材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的'损失均由乙方负责。

　　第五条、付款方式

　　1.合同一经签订，甲方付合同总价的，工期过半支付，竣工验收后付(注：施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。乙方未按工期安排完工，甲方有权不按比例支付约定款项。

　　第六条、工程工期

　　1.按工期八个月完工。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　第七条、工程验收和保修

　　乙方应提前两天通知甲方验收，甲方应自接到验收通知单后两天内进行验收。在工程款结清后，办理移交手续本工程自验收合格双方签字之日起保修为两年。

　　第八条、其他事项

　　1.乙方责任

　　1)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　2)负责施工现场的安全，施工中出现的一切安全事故由乙方负责。严防火灾、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。____发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　第九条、违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的应进行补偿。

　　第十条、争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第十一条、合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

　　如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条、合同生效

　　1.本合同双方签字后生效。

　　2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(业主)：签约日期：

　　乙方：签约日期：

简易版施工合同3

　　建设单位（甲方）：

　　施工单位（乙方）：

　　根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　武汉______绿化工程。

　　二、施工地点及范围：

　　本工程位于武汉______，绿地总面积为__平方米。

　　三、工程内容：

　　1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

　　2．绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；

　　3．工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；

　　4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的.，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

　　5．种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得·超过一指宽。

　　四、工程造价：

　　工程总造价为人民币____元整，一次性包干。

　　五、付款方式：

　　甲方：____

　　乙方：____

　　签订时间：

简易版施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方决定拆除________小学1号教学楼和教师2号宿舍楼，乙方自愿承包此项工程的施工。现双方协议如下：

　　一、拆除1号教学楼和2号教师宿舍楼共计面积2390平方米。

　　二、甲方在______年____月____日前将应拆除房屋内的`物品全部清空。

　　三、乙方在______年____月____日前将应拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力，时间顺延)，并打围封闭全部废渣，待新校区公路开通后再运出废渣。

　　四、乙方全权负责废渣上车、运输到甲方指定的地点，甲方负责协调废渣堆放地。

　　五、打围、拆除、运输按工程预算总价63158.00元(大写：六万三千一百五十八元整)。

　　六、付款方式：乙方拆除完1号教学楼和2号教室宿舍楼后甲方付给乙方20000.00元(大写：贰万元整)，乙方运输完全部废渣后乙方向甲方付清余款43158.00元(大写四万三千一百五十八元整)。

　　七、甲方要做好师生安全教育管理工作，施工期间师生不能进入施工场地。

　　八、乙方要做好安全施工、文明施工工作，如不慎造成安全事故，由乙方自行负责。此合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

简易版施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，达成以下意向：

　　甲乙双方本着平等互利真诚合作的宗旨，为明确甲乙双方的权力和义务，就“工程施工队阶段性支持加盟商”合作事宜，经友好协商并签订本协议。合作期为3个月或累计产值超过60万元人民币。合作协议期限：甲乙双方的合作为阶段合作，合作协议期限自本协议签字盖章后生效，如果续约双方则需另签协议，协议内容由甲乙双方协商后签字盖章生效。

　　一、甲方权利：

　　1、甲方有权监督的现场管理及文明施工。

　　2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

　　3、甲方有权对乙方的施工材料进行封样及审核。

　　4、甲方有权对乙方的现场人员进行管理。

　　5、甲方有权对乙方的不规范行为做出相应的`经济处罚。

　　二、甲方责任：

　　1、甲方负责帮助乙方寻找宿舍，供乙方使用。（费用由乙方自负）

　　2、甲方有权给乙方确定材料品牌的使用。

　　3、甲方有权负责给乙方确定合同提成比例。

　　4、甲方负责及时给乙方拨付工程款。

　　三、乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方协助工人解决住宿问题。

　　2、乙方有权要求甲方保证工程施工队的合同提成比例，确保施工队的利润。

　　3、乙方有权要求甲方帮助工程施工队与客户沟通，确保工程的顺利进行。

　　4、乙方有权要求甲方及时拨付工程款，确保工程的顺利进行、施工队工人的稳定。

　　四、乙方责任：

　　1、乙方派出人员必须遵守甲方的各项规章制度。

　　1）现场文明

　　2）工艺做法

　　3）规章制度

　　2、乙方保证所派出人员具有较强的工作能力，能够胜任施工中各个环节的工作任务。

　　1）熟悉各工种的施工工艺

　　2）协调解决问题能力强

　　3）熟练掌握各种单据的填写

　　3、乙方保证所派出人员对东易日盛企业文化有较深的认识。

　　1）负责人以上施工人员对东易企业文化有较深认识

　　2）工人能够认真执行东易日盛各项规章制度

　　3）能够按时参加公司培训及考核

　　4、乙方不须遵守甲方现场施工管理的各项要求。

　　1）工艺做法（国标）

　　2）成品保护

　　3）材料验收

　　4）表格填写

　　5）阶段验收

　　6）工地营销推广

　　5、支持效果

　　1）达到东易日盛集团公司样板间要求

　　2）客户满意度应在90%以上

　　3）优良工程比例100%

　　五、付款方式及质保金

　　1）如果配有材料库且不发放首期款，如没有材料库，则按

　　工程报价的60% ╳ 20% 领取首期款

　　2）中期款按15%提取中期款

　　3）尾款、其余款项待竣工后且客户交其尾款后付清

　　4）质保金为3万元人民币，从每个工程中扣除该工程总金额的5%作为质保金

　　5）如3个月内产值在60万以上，按60万的5%扣除维修保证金

　　6）3个月内不能达到60万产值的，按实际发生产值扣除维修保证金

　　7）双方如继续合作，维修保证金可累计

　　六、材料领用

　　1、如公司有材料库，乙方每个工程材料领用比例不得低于25%，不得高于40%（根据当地情况双方协定）

　　2、公司没有材料库，甲方应指定品牌、地点并以统一结算的方式提醒乙方到该处领用材料，乙方不得偷梁换柱欺骗公司及客户

　　3、如乙方不能按协议要求领用材料，一经发现处以该材料单价10倍以上罚款

　　七、协议终止

　　甲乙任何一方终止合作协议，须提前两个月以书面形式通知对方。乙方承接甲方的所有装饰工程的质量保修期执行完毕无质量问题，甲方将乙方的质量保证金退还乙方。

　　八、补充协议

　　本协议未尽事宜，按照《合同法》及相关法律法规的有关规定执行或双方另订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　九、纠纷处理

　　甲乙双方因本合作协议产生的纠纷，应友好协商解决。

　　十、合作期限：

　　自年月日—— 年日月。

　　甲方：

　　代表人签名：

　　日期：

　　乙方：

　　代表人签名：

　　日期：

简易版施工合同6

　　合同编号：_______

　　发包方：_______________________

　　承包方：_______________________

　　签约时间：_____________________

　　签约地点：_____________________

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据相关法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：_________________________________

　　二、建筑面积（工程形式）：___________________

　　三、施工地点：_________________________________

　　四、工期

　　1、开工：______年__月__日；

　　2、竣工：______年__月__日；

　　3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：____________。

　　六、工程质量标准：________。

　　七、工程价款：共计人民币____元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。

　　九、质保期：____年。

　　十、双方的`责任义务

　　1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工；

　　②如期完成施工任务；

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求；

　　④负责发包方提供料物及设备的保护；

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用。

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满；

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼；

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执____份，具有同等效力。

　　发包方：________________________承包方：________________________

　　委托代理人：____________________委托代理人：___________________

简易版施工合同7

　　发包方(全称)：(以下简称甲方)

　　承包方(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20____年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：

　　一、工程概况：

　　工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金来源：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期： 20____ 年6月5日完工日期：20____年 7月15日合同工期总天数 40 天

　　四、质量标准：

　　五、合同价款：

　　喷涂每平米用料10元、人工费4元

　　六、甲方的权利与责任：

　　1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。

　　2、严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。

　　3、负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。

　　4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。

　　5、本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。

　　六、乙方的.权利与责任：

　　1、负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。

　　2、施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。

　　3、在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。

　　4、接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。

　　5、在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。

　　七、付款方式：

　　工程完工待有关部门验收合格后，资金到位后再行付款。

　　八、工程保修：

　　工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。

　　合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。

　　以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

简易版施工合同8

　　发包方(以下简称甲方)：____________________________

　　承包方(以下简称乙方)：____________________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：

　　1、工程地点：________________________________；

　　2、工程承包方式：____________________________；

　　3、工程期限____天。

　　开工日期___________年_________月_______日

　　竣工日期___________年_________月_______日

　　4、双方商定，本工程的价款为人民币(大写)_________________元。首付________________元，第二次付________________元。

　　5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。

　　8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的'，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

　　9、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

　　10、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　11、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(盖章)：_____________________乙方(盖章)：_____________________

　　___________年_________月_______日___________年_________月_______日

简易版施工合同9

　　发包方（甲方）：___________________

　　承包方（乙方）： ___________________

　　资质等级： ___________________

　　合同编号： ___________________

　　联合监制

　　XX市工商行政管理局

　　合同编号：_______________

　　发包方（甲方）： _______________ 身份证号码： _______________

　　联系（通信）地址： ______________________________

　　电话：①_______________②_______________手机： _______________

　　承包方（乙方）： ______________________________

　　公司总部地址： ______________________________

　　法定代表人： _______________电话： _______________

　　法人营业执照号： _______________资质证书号： _______________

　　分公司（分部）地址： ______________________________

　　营业执照号： _______________电话： _______________

　　负责人： _______________职务： _______________电话： _______________

　　签约人（或代理人） _______________电话： _______________

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程地址： ______________________________。

　　2、建筑面积： _______________。

　　3、户型： _____室____厅____卫，为平层，或错层，或复式，或别墅.（为确定的内容，以√或×表示，下同。）

　　4、承包方式.双方商定采用下列第______种方式承包：

　　①乙方包工、包辅助施工材料、包全部或部分主材（以"甲方委托乙方代购主材清单"为准）。

　　②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材（见甲方提供材料明细表）。

　　③其他方式______________________________。

　　5、施工内容：（附施工说明、施工图及工程报价单）。

　　6、施工日期：___年___月___日至___年___月___日。

　　7、合同付款：（大写）_________________________元。竣工后据实复核结算；合同款包干。

　　8、支付方式：合同签定后，甲方预付30％工程款_____元；水电等隐蔽工程验收后支付40％工程款_____元；家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25％工程款_____元和追加工程款_____元。工程竣工验收合格后5日内支付5％的尾款_____元。

　　9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有"财务专用章"的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。

　　二、施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：

　　1、甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。

　　2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费（大写）_______________元。（此费用由甲方支付；此费用予以减免）。

　　三、甲方工作

　　1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。

　　3、开工前尾乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工尾原则。

　　4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。

　　5、负责协调施工队与邻里之间的关系。

　　6、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。

　　7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。

　　四、乙方工作

　　1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。

　　2、若由乙方设计，开工前向甲方提供双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆

　　改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。

　　4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。

　　5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。

　　6、保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。

　　7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方（第三方监理也参加）共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。

　　五、工程监理

　　本工程实行工程监理，甲乙双方共同委托_______________监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费_____％，乙方支付_____％；甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费。

　　六、工期

　　1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。

　　2、由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。

　　3、若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。

　　七、材料供应

　　1、本工程甲方采购的材料、设备，应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或"三无"产品造成损失，由甲方自行承担。

　　2、凡由乙方供应的材料、设备，其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。

　　八、工程变更

　　1、工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（附装修工程变更单）；

　　2、无敌未按期支付工程款的，工期相应顺延。

　　3、若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且无法调整的，损失由甲方承担。

　　九、工程质量验收及保修

　　1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210－20xx）为质量评定的. 最低标准；以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。

　　2、在水、电等隐蔽工程完工后，甲乙方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。

　　3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。如甲方不能及按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。

　　4、在隐蔽工程和中间工程验收过程种甲、乙双方（第三方监理也参加）确认的质量问题，由乙方负责返修（返工）并承担费用和工期；在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修（返工）并承担费用，但不再承担工期。

　　5、未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。

　　6、工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，并出据《保修单》，保修期未年。

　　十、违约责任

　　1、甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构和煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由甲方承担。

　　2、未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由乙方承担。

　　3、再施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容，所引起的质量问题由甲方承担责任。

　　4、若因违反施工规范，安全操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担责任。

　　5、因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。（违约金按合同金额的10％支付，设计费按_______元平方米建筑面积支付）。

　　十一、争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或武汉建筑装饰学会家装委员会申请调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙双方同意以第_____种方式解决：①武汉仲裁委员会仲裁；②向人民法院提起诉讼。

　　十二、其它___________________________________

　　十三、附则

　　1、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包，否则合同生效。

　　3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　①附件1：补充协议；

　　②附件2：设计

　　、施工图纸、施工说明；

　　③附件3：工程报价单；

　　④附件4：设计（施工）变更单；

　　⑤附件5：验收单（含隐蔽工程、中间工程和竣工验收）；

　　⑥附件6：材料清单（含甲方供料和乙方供料）；

　　⑦附件7：工程结算单；

　　⑧附件8：工程保修单。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人：

　　签约代理人：

　　合同签订日期：年月日

　　附件

　　工程报价单

　　甲方：

　　乙方：第页共页

简易版施工合同10

　　甲方：______（以下简称甲方）

　　乙方：______（以下简称乙方）

　　依据《民法典》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、工程名称

　　工程地点：

　　二、工程内容及主要技术参数

　　1、工程内容：的制作、安装。

　　2、面积：____㎡。

　　3、技术要求：以甲方提供图纸为准。

　　4、其它要求：____

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程总造价为人民币元，单价为每平方米__元。

　　2、付款方式

　　1合同签订完毕，甲方应支付乙方预付款元。

　　2主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款元，累计支付工程款元。

　　③檩条、屋面板进场，甲方应支付乙方工程款元，累计支付工程款元。

　　④工程安装完毕，甲方应支付乙方工程款元，累计支付工程款元；验收合格后，预留元作为质保金（六个月内结清）。

　　五、甲乙双方负责事项

　　（一）甲方负责事项

　　1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。因甲方工程勘探设计蓝图和报建手续不齐全等因素形成的费用由甲方承担，其它费用由乙方承担。

　　4、按合同约定，按期付款。

　　（二）乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方提供的.施工图及说明、图纸会审、纪要施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定，按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生安全事故，由事故责任方负责。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。

　　2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按元天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　______年____月______日________年____月____日

【简易版施工合同】相关文章：