弱电施工合同

弱电施工合同（热门）

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编精心整理的弱电施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

弱电施工合同1

　　委托方：(以下简称甲方)

　　承接方：(以下简称乙方)

　　依照遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

　　一、工程名称：__工程地点：__工程内容：

　　1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。

　　2.安防监控系统布线、设备安装及调试。

　　3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。

　　4.周界报警系统布线、设备安装及调试。

　　5.公共广播系统布线、设备安装及调试。

　　6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。

　　二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

　　三、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按附表

　　1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。

　　未经2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。

　　四、工程项目建设期限：接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。

　　年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。

　　并能投入正常使用。

　　五、双方责任甲方责任：

　　1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。

　　2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。

　　3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。

　　4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。

　　乙方责任：

　　1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。

　　2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

　　所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　3.

　　乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的.，将由乙方负责赔偿。

　　4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。

　　六、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。

　　质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。

　　2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。

　　七、责任的免除

　　1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。

　　但应当采取积极措施尽量减少损失。

　　八、约定事项

　　1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。

　　2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

　　九、违约责任：

　　1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。

　　如有违约，每违约一天，按合同总金额的%向甲方支付违约金。

　　2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。

　　十、竣工验收及付款方式：工程款支付方式为：工程支付方式

　　1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即大写：

　　2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的%，即大写：

　　3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的%，即大写：

　　4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即

　　大写：5、剩余工程款总额的5%做质保金，即大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

　　十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。

　　十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。

　　货款两清后，合同效力终止。

　　甲方：

　　乙方：

弱电施工合同2

　　合同号：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　乙方为甲方的环境监控软件升级、监控系统维护、LED大屏维修等设备提供一年维护期，为保证双方利益特订立此协议。

　　一、服务项目的名称

　　环境监控软件升级、监控系统维护、LED大屏维修等系统维护项目

　　服务项目的地址：_________________

　　二、服务范围

　　系统中设备的故障排除;系统中设备损坏后的配合维修(包含正常损耗的零件更换费用);系统线缆检查和维护;系统改造、升级的建议;用户操作人员的培训(甲方认为有需要时)。

　　三、结算方式

　　(一)服务费项目详细明细表为人民币：_________________元整。

　　(二)服务费在合同签订后一周内甲方支付服务费给乙方，收到款后乙方开具正式发票。

　　(三)对于人为损坏或其他不可抗力因素意外损坏需要更换或维修的器材，将根据实际器材价格和维修费由甲方承担，费用当即结算;

　　四、维护方式

　　电话联系，非紧急情况按双方约定时间维修。特殊情况相应时间：_________________如系统发生严重故障12小时内响应处理。(24小时内开始维护)

　　五、双方的责任与义务

　　1、在甲方的.工作时间内乙方必须尽职尽责的提供维护项目中的服务内容，甲方要求服务的联系方式为电话联系，甲方在提出服务要求后乙方必须在24小时内到达现声进行服务。如有特殊情况，双方协调解决。

　　2、在整个维护期内甲方必须使用乙方提供的设备。

　　3、乙方在维护设备过程中，如遇上硬件操作无法维修，由乙方负责购买相应配件线材等，乙方负责免费安装调试。根据产品的正规保修改造保修义务。乙方在维护过程遇到必须购买的特殊工具和软件，由甲方负责费用。

　　六、合同为尽事宜，双方协商制定。

　　七、本合同一式两份，双方各一份。

　　八、本合同双方签定后生效。

　　甲方代表人：_________________乙方代表人：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

弱电施工合同3

　　甲方： _________________

　　乙方： _________________

　　为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全、火灾等事故发生，特签订本协议书：

　　一、安全目标：

　　杜绝一切安全、火灾等事故发生，确保玻璃幕墙安装工作顺利完成。

　　二、甲方责任：

　　1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。

　　2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。

　　3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导人。

　　4.不违章指挥，不强令冒险作业。

　　5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。

　　6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取合理的措施。

　　7.甲方负责协调各班组间的配合作业。

　　三、乙方责任：

　　1.严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。

　　2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。

　　3.建立安全生产领导人，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。在作业开始前，乙方负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，不得安排未经教育的员工进入现场，特别要做好安装玻璃时注意事项的培训、提醒和保障措施(其中包括电动吸盘的安装使用规范)，预防人员的坠落和割伤等意外发生。

　　4.根据“一岗双责”的规定：乙方的负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责，包括人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。

　　5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

　　6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是他人，由乙方负全部责任。若对公司造成损失，乙方赔偿损失。

　　7.不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的`事故，乙方负全部责任。

　　8.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。

　　9.作业过程中出现人员伤害情况，甲方可协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。

　　10.乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。

　　四、协议书有效期：

　　自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。

　　未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

　　本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。

　　甲方(公章) : _________________ 乙方(公章) : ________________

　　甲方负责人签字 : _________________ 乙方负责人签字 :________________

　　签订时间 : _____________________ 签订时间 : _______________________

弱电施工合同4

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。

　　第一条：工程项目

　　1：工程名称：赤城县人事劳动和社会保障局弱电系统工程

　　2：工程地点：赤城县

　　3：工程范围

　　本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;

　　第二条：工程内容

　　甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。

　　第三条：差异调整

　　甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。

　　第四条：承包方式

　　本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。

　　第五条：双方责任

　　1：甲方责任

　　1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;

　　2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;

　　3)：确定工程的变更事项;

　　4)：负责申报工程验收;

　　5)：办理竣工结算;

　　6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。

　　7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。

　　2：乙方责任

　　1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;

　　2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;

　　3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;

　　4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的`规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;

　　5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;

　　6)：配合甲方的验收工作。

　　第六条：工程进度及工期

　　本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。

　　第七条：工程验收

　　乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。

　　第八条：工程质量标准和保修期

　　1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良;

　　2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行;

　　3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务;

　　4：保修范围

　　保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况：

　　1)：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏;

　　2)：甲方提供的设备及材料不在保修期之内;

　　3)：火灾、水灾、雷击、地震等其他不可抗力的事件;

　　5：保修期内维护条项

　　1)：在工程维护范围内故障时，乙方工程师在接到故障通告后，通知相应人员进行紧急故障排除，以恢复系统的正常运行;

　　2)：乙方在接到甲方的故障通知后，应在8小时内到达现场维修，特殊情况除外;

　　6：争议性故障问题的解决方式

　　1)：若确定在乙方的保修系统范围内故障，乙方无条件在规定响应时间内解决故障;

　　2)：若甲方不确定是否在乙方的保修系统范围内的故障，乙方应在规定响应时间内上门检查故障原因，若在乙方的保修系统范围内则应及时排除故障，保证系统的正常运行;若在乙方上门检查并确定故障并不在乙方的保修系统范围内则乙方需告知甲方故障原因和建议甲方采取相关措施，并需向甲方收取100元上门服务费;

　　3)：若甲方确定所发故障不在乙方的保修系统范围内，乙方可以上门排除故障，但乙方需向甲方收取100元上门服务费和相关技术费用和材料费用，同时乙方保留不作出故障响应的权力。

　　第九条：工程设计变更

　　1：甲方可根据实际需要，书面要求乙方对施工设计进行变更，乙方应无条件配合。

　　2：乙方应严格按甲方审定后的设计图施工，若中途变更设计，需提前向甲方提出申请。

　　3：设计变更增减工程造价将于工程结算时调整。

　　第十条：工程费用及付款方式

　　1：工程费用清单(见附件)

　　2：工程造价为人民币：￥ 275099元整;大写：贰拾柒万伍仟零玖拾玖元整。

　　3：付款方式对系统验收合格后的两个工作日内一次性付清。

　　第十一条工程结算

　　1：本工程结算期为工程竣工验收后2个工作日内。

　　2：经甲方确认后的设计变更项目，按以下原则确定增减工程造价;

　　1)有合同单价的套合同单价;

　　2)无合同单价但有近似单价的，以当时市场单价为基础调整;

　　3)完全无合同单价的项目，甲、乙双方另行协商确定。

　　第十二条违约责任

　　1：甲方逾期付款，每逾期一天按所拖欠金额的0.1%向乙方支付滞纳金;

　　2：甲方应充分协调乙方与装修，强电施工等现场施工方之间的配合关系，若乙方因甲方协调不当导致工期延后，则第3点不成立;

　　3：乙方应按时完成工程，如因乙方原因造成工程延误，每延误一天，乙方应按每天所拖欠金额的0.1%向甲方支付滞纳金。

　　第十三条争议解决方式

　　发生争议时，双方协商或调解解决，协商或调解不成时，双方均有权向合同履行所在地人民法院提起诉讼。

　　第十四条本合同如有未尽事宜，可双方协商，签订补充协议。合同所有附件及补充协议构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十五条本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十六条本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

弱电施工合同5

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就弱电工程签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程概况：

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1.完成弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品.

　　2.提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装（工作服.在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：人民币_________元整（大写.

　　六、结算方式

　　合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的.预付款。工程进行到%进度时，甲方付%的进度款，工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%；余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院裁决。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方（签章.：

　　乙方（签章.：

　　法人或委托人：

　　法人或委托人：

　　地址：

　　地址：

　　开户行：

　　开户行：

　　帐号：

　　帐号：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

弱电施工合同6

　　甲 方：

　　乙 方：

　　依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：网络综合布线

　　工程内容：设备购置、系统综合布线、设备安装和调试

　　签约地点：

　　第二条 设备要求及设备清单

　　乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。

　　设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。

　　第三条 工程款及支付方式

　　本合同项下的工程款总额为￥ 元整，大写：人民币 整。 甲方应在合同签署之日起3个工作日内，将款项按下列支付方式支付至以下其中一个账户。

　　1.对公账户：开户名称：广州市申爵利电子科技有限公司

　　开户银行：建设银行广州海珠支行 账号：440021330

　　2.对私账户：开户名称：曾祥辉

　　开户银行：交通银行 账号：62226xxxxxxx3462569

　　工程款支付方式为：

　　1、本合同签定后 3 日内，甲方支付乙方总工程款的 30% 作为预付款，即￥ 元整，大写：人民币 整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。

　　2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的5天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的 30% ，即￥ 元整，大写：人民币 整。

　　3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在 5 日内支付乙方总工程款的 35% ，即￥ 元整，大写：人民币 元整。剩余工程款总额的 5% 做为两年质保金，保修期一年届满后 5日 内支付5%，￥ 元整，大写：人民币 元整即给乙方。

　　4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。

　　第四条 工程建设期限

　　合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为 天( 年 月 日开工， 年 月 日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用)

　　第五条 产品质量及安装调试要求

　　1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案，并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件资料文件等。

　　2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品，且包装为原包装，内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方提供供货证明，经甲方验收，不得以次充好，以假充真，如发现非正品一律以一赔十。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责在5个工作日内完成安装布局设计图纸，在甲方对设计图纸确认后，方能开始设备安装、调试，要求做到布局合理、布线规范，便于使用和维护，符合国家相关技术标准。

　　4、甲方付清总工程款的 60% 后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲

　　5、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。

　　6、乙方施工过程中需保证以下起码标准：

　　(1)所有线路封闭，不存在任何管线外露;

　　(2)所有隐蔽工程在甲方检验并书面确认后进行隐蔽;

　　(3)所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的`情况。

　　7、由甲方提供安装场地和电源。

　　第六条 技术标准和质量保证

　　1、布线标准：乙方综合布线方案，严格遵照国际《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20xx。

　　2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换产品，由此带来的损失由乙方承担。

　　3、乙方对综合布线、设备质保期限为两年。

　　4、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后24小时内派人员检修。

　　第七条 工程设备的验收

　　1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，乙方应要求甲方验收后书面确认，由乙方负责保管，领料。

　　2、甲乙双方在工程结束后，将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。

　　第八条 技术支持及售后服务

　　1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

　　2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

　　3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。

　　4、乙方承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题，经电话面授无法解决的，乙方将在5小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题。

　　第九条 验收和移交

　　1、系统调试开通壹周内，由乙方书面通知甲方组织验收，并提供相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，签注验收结论，并由乙方移交给甲方。

　　2、如甲方在一个月内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。

　　第十条 设备保修

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本计算。更换的产品必须为新品，且质保期从更换之日起算。

　　2、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询，4小时内解决问题。电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。

　　3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。

　　第十一条 违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;

　　(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;

　　(3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失;

　　(4)超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金;

　　(5)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;

　　(6)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　(1)乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外，直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，并不承担相应的赔付责任：

　　A、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;

　　B、未按合同规定的期限交付工程;

　　C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

　　(2)乙方未提供设备保质、保修服务，或乙方提供的保质、保修服务未达到合同约定要求的，甲方除要求乙方继续承担相关义务外，可拒绝支付质保金。

　　(3)乙方未能按时完成项目工程的按照调试，影响甲方正常工作开展的，乙方按照每天工程款总额的0.5%作为逾期滞纳金支付给甲方;甲方没有按照工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。

　　(4)因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

　　第十二条 责任免除

　　1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。

　　2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

　　第十三条 合同的变更和解除

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十四条 施工期间出现乙方员工工伤事故，由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产，由乙方照价赔偿。

　　第十五条 合同生效与终止

　　1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

　　2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

　　第十六条 纠纷处理及其他

　　1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。

　　2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。

　　甲方(盖章): 乙方(盖章):

　　代表签字：年 月 日

　　代表签字： 年 月 日

弱电施工合同7

　　委托方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：

　　2、交货及安装工程地点：

　　3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。

　　二、系统总造价及其支付：

　　(一)系统总造价

　　1、本智能系统含税总包干价为人民币_____ ____.

　　2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

　　(二)工程款支付

　　乙方完工验收后支付工程总造价款的80%，余款在三个月内付清。

　　三、工期：

　　1、本合同签订后，乙方于______年______月______日进场，到______年______月______日止， 完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

　　2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

　　四、供货及安装：

　　1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

　　2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

　　五、维修保养：

　　1、本智能系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。

　　2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以最优惠价格适当向甲方收费。

　　3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

　　4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

　　六、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_____日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。 甲方应督促和协调其它施工方，为乙方提供必要的施工条件，以免影响乙方施工工期。

　　2、按工程进度向乙方支付工程款。

　　3、委派王宽(项目经理)为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

　　4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

　　5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

　　(二)乙方责任：

　　1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

　　2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

　　4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

　　5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的`手续。

　　七、违约责任：

　　1、除不可抗力(战争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价0.5%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的0.5%计付违约金。

　　3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的0.5%向甲方计付违约金。逾期超过60日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　4、本智能系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准。

　　八、其他事宜：

　　1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后7天内付清，否则按逾期付款处理。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向 人民法院提起诉讼。

　　4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

　　5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果3日内不答复视为认可。

　　6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

　　7、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，后附布局平面图及设备设施清单。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

弱电施工合同8

　　委托方 (以下简称甲方):

　　施工队(以下简称乙方):

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

　　一、工程概况

　　工程地址： 海南省万宁市

　　二、价格

　　清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 具体价格金额如下:

　　三、工期

　　从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天

　　四、材料搬运

　　甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。

　　五、垃圾清运

　　1、 垃圾袋装化

　　2、 垃圾应日日清

　　3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

　　六、劳动力管理

　　1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

　　2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。

　　3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。

　　4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

　　5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。

　　6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。

　　7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。

　　8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

　　七、施工机具

　　1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

　　2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。

　　八、工地现场管理

　　1、 现场禁止使用明火。

　　2、 现场禁止吸烟。

　　九、维修

　　1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

　　2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

　　十、合同附件

　　1、 施工项目清单。

　　2、 双方认可的工程施工报价单。

　　3、 乙方开出的辅助材料采购清单。

　　十一、合同争议

　　1、 出现争议甲乙双方先协商。

　　2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　十二、装修要求

　　A.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：

　　1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。

　　2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。

　　3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。

　　4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。

　　5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。

　　6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。

　　5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-20xx 进行施工。

　　6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

　　7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。

　　8、业主购买的.由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

　　9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。

　　10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。

　　11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。

　　12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。

　　15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。

　　16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

　　十三、附加条款

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

弱电施工合同9

　　甲方：__________________________(以下称甲方)

　　乙方：__________________________(以下称乙方)

　　甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用友好合作的态度，按照依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合弱电工程的具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守。

　　甲乙双方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包资质的企业法人。

　　甲方委托乙方完成本工程施工安装的相关事项，具体内容参见合同附件之《网络及监控设备系统集成造价表》。

　　1、工程概况⑴工程名称：⑵工程地址：⑶工程承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)⑷工程施工概况：

　　①甲方负责协调处理业主工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　乙方应按合同规定的时间施工、完工。

　　②甲方应及时将工程材料运到施工现场，由乙方负责搬运并存放在业主指定的安全仓库。

　　2、甲乙双方的权利、责任和义务⑴甲方责任：⑵乙方责任：

　　3、工程施工造价预算

　　⑴工程施工劳务造价：大写：(人民币)_______________小写(RMB)____元整。

　　其中：材料费：_________，人工费：_______，现场管理费：__________，设计费：________，垃圾清运费：______，开挖回填费：________根基预埋管路预埋费_________税金：________，其他费用：__________。

　　⑵经双方认可，变更施工内容，变更部分的.工程款按实际另计。

　　4、结算方式⑴工程施工人员进场预付合同造价工程款20%，即______元⑵线路施工完毕经业主初验合格支付工程款的70%，即____元

　　5、附则⑴甲乙双方已明确本协议所规定的所有内容，并无异议，双方一致同意严格遵守本协议的要求进行合作。

　　⑵本协议经甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。

　　⑶本协议一式两份，甲方、乙方各持一份。

　　每份具有与本项目主合同同等法律效力。

　　⑷本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

　　⑸未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方代表：________________乙方代表：________________

　　(签章)(签章)

　　________年________月________日________年________月________日

弱电施工合同10

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　甲乙双方遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经充分协商，达成一致意见，订立本合同。

　　第一条：分包工程。

　　1、分包工程名称：

　　2、分包工程地点：

　　第二条：分包工程范围、内容及承包方式。

　　一、施工范围、内容。

　　1、按甲方规定的施工量及提供相应的施工图纸进行施工，施工量清单及施工图纸作为合同附件另附。

　　2、乙方代表甲方，按甲方与建设方所签的合同的要求进行施工，包材料、包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包竣工验收与资料编制。

　　第三条： 工期要求。

　　按工程建设方提供的工程要求执行。

　　第四条：工程款的支付、结算约定及工程量计算。

　　1、本工程施工分包费用暂定价为

　　2、分包费支付方式：

　　(1)、开工一周内支付工程总价的约 为预付款;

　　(2)、现场施工完毕，系统进入试运行，初验通过后一周内，付总价的约

　　(3)、工程竣工验收通过，资料移交完毕，系统交付建设方正常使用，甲方与工程建设方结算完毕收齐款(不包括质保金)后，甲方向乙方支付余下款项。

　　第五条：甲方责任

　　1、负责与工程建设方的商务沟通。

　　2、按合同约定对乙方进行管理、监督，检查乙方的工程质量、安全文明施工和工程进度。

　　第六条、 乙方责任。

　　1、在施工现场，代表甲方按合同要求与建设方、监理方及其他施工或协作单位进行沟通协调工作。

　　2、代表甲方参加日常的施工协调会，编写和上报各类施工资料，包括竣工资料。

　　3、工程进度：在约定时间内进行施工，按时向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表，保证工程如期竣工。

　　3、按工程建设方要求，提供符合要求(包括质量和数量)的设备和材料。

　　5、负责教育员工自觉执行安全生产、文明施工及相关劳动纪律的规定，按规定办理有关手续，严格遵守施工现场的管理规定。乙方进场施工的所有人员都必须购买人身意外保险。

　　6、乙方自带施工机具，有关机具的耗材由乙方负责。

　　7、工程竣工后，负责对施工场地进行清理，已竣工工程未办理移交和交付使用前，乙方负责其承包范围内工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

　　8、严禁破坏或有意触动与本工程无关的材料及设备，否则损坏及损失由乙方负责。

　　9、乙方未履行以上各项义务而造成甲方的经济损失，乙方应予以赔偿。

　　第七条：工程质量及验收。

　　甲方发现质量问题时，经质监部门、甲方现场工程师或监理工程师三方任一方确认后，通知乙方，乙方在收到通知后24小时内进行返修工作，并承担因此造成的经济损失，工期不予以顺延。否则，甲方有权采取措施补救，直致终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

　　第八条：安全施工

　　乙方在施工期间应严格遵守《国家安全生产法》、《建设防程安全生产条例》、建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条侧》和其它的.相关法规，严格遵守工地的规章制度，服从现场人员的管理，对易燃、易爆物品加强管理，施工中由乙方原因出现的工伤事故由乙方负全责。所有特种作业人员必须持证上岗。由于乙方在施工过程中违反安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切经济损失及法律后果。

　　第九条：售后服务。

　　乙方提供二年的现场免费保修服务。

　　第十条：合同争议的解决方式。

　　本合同执行过程中如有争议，本着友好原则，协商解决。

　　第十一条：附则

　　1、本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收、保修期满并结清款项后自行失效。

　　2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

弱电施工合同11

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　签订地点：______________

　　项目名称：_________________

　　项目编号：______________

　　本项目经招标及评审委员会评审乙方中标，经甲方审核决定将工程施工合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条、合同组成部分

　　1.本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。

　　2.乙方投标文件。

　　3.甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。

　　第二条、合同范围(工程量的名称品种规格数量和价格)

　　详见：_________________投标工程量报价清单

　　第三条、工程量的技术标准(包括质量要求)

　　1.国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行，没有规定的由甲乙双方商定，应不低于同行业质量标准。

　　2.投标文件中的要求或有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的'技术要求执行。

　　第四条、工程量的包装标准和包装物的供应与回收

　　国家或行业主管部门有规定的按规定执行，无规定的由甲乙双方商定。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　________年____月____日

弱电施工合同12

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程地址：

　　2、工程款结算方式：工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整)，具体详见清单。付费流程如下：

　　备注：如需开具发票，另加6个税点，即823元(计算方式13710元x6%=823元)。

　　二、关于工程质量及验收的约定

　　本工程执行 建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。

　　工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的'检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　三、纠纷处理方式

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。

　　四、合同的变更和解除

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　本合同一式 份，甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力，若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

弱电施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。

　　二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;

　　三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;

　　1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;

　　2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。

　　3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。

　　4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。

　　四、施工地点：

　　五、施工期限

　　如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。

　　六、验收

　　甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的'调试工作：

　　七、质量保证

　　整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：

　　八、货款支付

　　甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。

　　九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。

　　十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

　　十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。

　　本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

弱电施工合同14

　　甲方：(以下简称甲方)

　　身份证号码：

　　乙方：(以下简称乙方)

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)

　　四、计价方式：按设备每点元计算(以消防主机点数为准)。以上价格不含税、不开发票。

　　五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。

　　六、承包方式：人工费承包。

　　七、工程材料要求：

　　1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。

　　2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。

　　3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。

　　4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清，垃圾自行清理，由于乙方原因，破坏土建已经完成的成品，由乙方负责赔偿，所有由乙方施工的项目，必须做好成品保护，直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。

　　八、结算方式及付款方式：

　　1、乙方应在每月1日前申报上个月(1-31日)完成工程量，合同外工程量应另列计算清单并说明原因，由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-20日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的`80%人工费。

　　2.工程完工消防验收合格并移交给建设单位后，乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%，预留3%作为人工保修费

　　3工程量分析(穿线部分占总工程量的35%，设备安装部分占总工程量的35%，设备调试部分占总工程量的30%)

　　九、工程质量：

　　本工程质量要求为合格工程(相关职能部门规定的验收合格标准)，乙方必须按照施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工，若因乙方原因造成验收不合格，乙方承担全部责任。

　　十、文明、安全施工：

　　1、乙方参加施工人员必须穿着整齐，严禁赤膊进场，文明施工。

　　2、乙方安排专人负责自己施工区域内安全巡查，监督工作，做到安全施工。

　　3、做到使用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作，保持施工场所整洁卫生，当日工完场清。

　　4、由于乙方施工原因造成的安全事故，费用由乙方负责。、

　　十一、乙方按图施工完成后，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

　　十二、违约责任：

　　1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款;若验收合格后，甲方仍未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停甲方使用所安装消防设施，直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

　　2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

　　3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

　　4、乙方在施工过程中，必须严格按照设计图纸要求，甲方的《施工组织设计》及“技术安全交底”要求进行施工操作，保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求，若施工质量达不到合同要求和图纸要求，乙方必须无条件返工整改至符合要求。

　　5、所有安装必须配合土建工程施工，服从建设单位或监理单位合理安排，保证按期完成。

　　如乙方无法按期完成工程进度，甲方有权单方提出清退处理，乙方不得有异议，并按已完成工作量的60%给予结算.

　　6、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

　　7、工程完工后，乙方提供技术，配合、协助甲方组织验收。

　　十三、其他事项：

　　1、施工图纸中的广播算半个点数，多线盘按一个点计算，其他点数以消防主机显示点数为准。

　　2、7、8、9#楼上部如出现预埋管道堵塞及漏埋，乙方应及时通知甲方并以书面形式体现，以便甲方处理。

　　3、地下室如出现管道堵塞及漏埋，由乙方自行处理，甲方楖不负责。

　　十四、本合同未竞事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十五、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式贰份，双方各执一份，效力等同。工程款付清后，本合同自行失效。

　　甲方：乙方：

　　开户行：开户行：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期：签订日期：

弱电施工合同15

　　合同编号：_________

　　甲 方：_________

　　联系人：_________

　　乙 方：_________

　　联系人：_________

　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的'方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________

　　签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________

　　弱电安装施工合同范本2

　　甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

　　一、 施工责任

　　1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。

　　2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。

　　4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。

　　5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的.指挥。

　　1. 甲方责任：

　　提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等；

　　提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》；

　　对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同；

　　2. 乙方责任：

　　自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。

　　严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。

　　乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。

　　乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。

　　二、 付款方式

　　1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元

　　2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元

　　4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元

　　三、 设计

　　1、 甲方提供图纸一套（包括具体点位图及管线走向），并负责交底工作.

　　2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.

　　四、 工期

　　从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天

　　五、 施工安全

　　在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。

　　六、 工地现场管理

　　1、 现场禁止使用明火。

　　2、 现场禁止吸烟。

　　七、 维修

　　1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

　　2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

　　八、 合同争议

　　1、 出现争议甲乙双方先协商。

　　2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　九、 施工安装要求

　　1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。

　　2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。

　　4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。

　　5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。

　　5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-XX进行施工。

　　6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

　　8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

　　11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。

　　12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。

　　甲 方： 乙方：

　　签 章： 签 章：

　　签约日期： 签约日期：

【弱电施工合同】相关文章：

弱电施工合同04-12

弱电安装施工合同最新01-31

弱电安装施工合同通用01-31

弱电工程施工合同07-15

弱电工程施工合同 11篇07-20

弱电线路工程施工合同09-30

弱电工程合同03-11

弱电工程合同通用09-16

弱电工程安装合同09-10