施工用电合同
在人们越来越相信法律的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编为大家整理的施工用电合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
施工用电合同1
甲方:__________(以下简称甲方)
乙方:__________(以下简称乙方)
乙方在__________兴建牧业小区,需在__________镇10kv__________线t接10kv线路,经电力主管部门____________________公司__________供电所现场勘查确认,__________支线线路产权归甲方所有,为了支持地方经济发展,确保甲乙双方正常安全可靠用电,更好的界定甲乙双方产权分界及安全职责,经甲乙双方协商,根据《民法典》、《中华人民共和国安全生产法》的规定,特制定本协议。
1、乙方在线路建设施工过程中不得危及甲方线路及设备安全。
2、乙方t接10kv线路必须安装合格可靠的`线路保护装置,并以此为产权分界,如乙方线路或设备发生故障不得影响甲方正常安全可靠用电,如因此造成甲方或第三方损失,由乙方负责赔偿,与甲方无关。
3、乙方新建线路产权归乙方所有,乙方负责维护及检修,甲乙双方共用的甲方产权线路发生的维护及检修费用由甲乙双方共同承担。
4、本协议不因甲乙双方法定代表人的变更而终止。
5、此协议一式四份,甲、乙双方各持一份,____________________公司__________供电营业所持两份,自签订之日起生效。
甲方:__________乙方:__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
委托代理人:__________委托代理人:__________
签订日期:_____年_____月_____日
施工用电合同2
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
乙方在xx兴建牧业小区,需在xx镇10kvxx线t接10kv线路,经电力主管部门xxxx公司xx供电所现场勘查确认,xx支线线路产权归甲方所有,为了支持地方经济发展,确保甲乙双方正常安全可靠用电,更好的界定甲乙双方产权分界及安全职责,经甲乙双方协商,根据《民法典》、《中华人民共和国安全生产法》的规定,特制定本协议。
1、乙方在线路建设施工过程中不得危及甲方线路及设备安全。
2、乙方t接10kv线路必须安装合格可靠的线路保护装置,并以此为产权分界,如乙方线路或设备发生故障不得影响甲方正常安全可靠用电,如因此造成甲方或第三方损失,由乙方负责赔偿,与甲方无关。
3、乙方新建线路产权归乙方所有,乙方负责维护及检修,甲乙双方共用的`甲方产权线路发生的维护及检修费用由甲乙双方共同承担。
4、本协议不因甲乙双方法定代表人的变更而终止。
5、此协议一式四份,甲、乙双方各持一份,xxxx公司xx供电营业所持两份,自签订之日起生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
签订日期: 年 月 日
施工用电合同3
发包方(甲方):
承包方(乙方):
经甲乙双方共同协商,甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工,为明确双方责任,分工协作、互相配合、按期完成工程任务,双方同意订立如下条款共同遵守:
一、工程概况
二、承包范围
根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容,乙方承包的工程范围为:包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险(物价上涨)等以合同价综合单价包干的形式进行承包。
三、承包方式
1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险(物价上涨)等以综合单价包干的形式进行承包。
2、由甲、乙双方协定造价为¥50万元(人民币大写:伍拾万圆整)结算,合同价应包括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用(含电缆主材及辅材)、架空线架设费用(含主材)、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。
3、结算方式以实际完成的工程量为准,如施工中发生工程变更须另行增减,按双方签证在结算中调整。
4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整;
四、合同工期
1、本工程开工时间为20xx年月日;竣工时间为20xx年月日;
2、本合同约定方可顺延工期。
五、双方责任
1、甲方责任:
1)按时按合同约定方式付款;
2)委托专职现场代表,检查、监督工程质量,处理施工中的设计、变更、签证等工作;
3) 提供必要的施工条件(如水、电及土建现场);
4)工程竣工供电部门验收合格后,及时提供办理通电手续所需资料。
2、乙方责任:
1)确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范,保证施工质量并验收合格;
2)查阅施工图纸,提出施工方案,按期、按有关技术规范进行施工;
3)乙方的.施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违规而引起的一切后果由乙方负责,确保施工安全,并负安全责任;
4)乙方在施工期间,必须做到文明施工,积极按照甲方监理要求进行专业施工;
5)如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备,由乙方负责;
6)及时办理送电手续和送电。
六、付款方法:
合同签订后3日内甲方支付合同价的30%的预付款,主设备进场安装后10日内支付合同价的50%,工程竣工通电并验收合格后10日内支付合同余款15 %,本合同工程造价5%作为质保金,乙方在保修期内无违约行为,在保修期届满并办理保修终结手续后十日内,甲方一次性向乙方付清余款(无息)。
七、材料设备供应
1、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。如一方对材料设备有异议,需进行检验。如检验合格,检验费由持有异议一方承担,否则由采购方承担。如供电部门对材料设备有异议,需进行检验,费用由乙方承担。
2、本合同附表中的报价已含运输费、吊装搬运费、税金、检测费等一切费用,即为外电设备到现场安装调试并达到竣工验收要求的包干价格。
八、竣工验收
1、送电手续由乙方按当地供电局有关规定及标准进行办理。
2、工程验收以经当地电主管部门审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范及深圳市供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及深圳市供电部门的验收标准,最终以供电部门验收送电为准。
3、隐蔽工程在乙方自检合格后填制相关记录表,持表通知供电部门检查。经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。若供电部门未验收或验收不合格,乙方自行进入下一道工序施工,事后供电部门提出复查,复查费用及迫修费用由乙方承担,工期不顺延。
4、工程竣工验收,甲方应会同供电主管部门进行,并以供电主管部门验收合格为准。
九、保修期
1、保修期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。保修期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起2天内,应无条件予以维修。若乙方因此拖延维修或知而拖延,则甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。
2、保修期内非乙方原因造成的质量问题,乙方也需在接甲方通知之日起2天内到现场负责维修,甲方负责承担更换零配件的工本费。
十、工程主材归属
乙方安装的所有的SCB10-2×500KVA箱式变配电设备设施及电缆的所有权归甲方。
十一、违约责任
1、工程竣工后甲方在能力内必须协助乙方办理工程验收有关手续,若因甲方不能及时配合乙方办理验收手续,超过施工期限而造成的损失,由甲方负责。
2、甲乙双方必须严格遵守和履行本合同,若由于一方的过错,造成本合同不能履行或不能完全履行时,由过错方承担责任;如属双方过错,应根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约责任。
3、如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款,乙方有权予设备不送电,催收并应向甲方收取滞纳金,滞纳金按天计算,其标准为所欠款项的千分之三,且因此造成的一切损失将由甲方负责。
4、如乙方不能按期履行本合同所规定的责任,乙方应向甲方交纳罚金,为甲方按照本合同约定已向乙方支付的款项的千分之三。如乙方逾期一个月仍未履行该义务,甲方有权解除本合同,收回甲方按本合同已向乙方支付的全部款项及赔偿甲方一切损失。
5、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据,如违约方在十天内未予签复,视为批准该项索赔。
十二、在施工过程中所发生的争议,双方应首先协商解决,不能协商解决的,由深圳市仲裁委员会仲裁。
十三、本合同一式肆份,经甲乙双方签字后生效,甲乙双方各执贰份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工用电合同4
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程具体情况,经甲乙双方友好协商,双方签定此合同。
第一条:工作范围及内容
1、两台315KVA台式变压器的安装,供电部门指定高压拨接点至台变的线路铺设及相关工作,并通过供电部门验收,正式供电。
2、按甲方要求,一期为一台315KVA台变的安装并投入使用。二期安装视甲方需求,按甲方要求进行第二台315KVA台变的安装并投入使用(如甲方不再需求使用,不视为违约)。
工程地点:x项目施工现场。
第二条:开竣工时间
开工时间:年月日
竣工时间:年月日
第三条:合同价款及付款方式
1、合同总造价:人民币xx万元整(.00元)
本合同为总价包干合同,乙方在合同总价中已包含人工、材料、安装调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素以及供电部门的相关手续。
2、付款方式:工程竣工供电局验收合格,送电手续完备并移交给供电局维护后,甲方向乙方支付一期工程总造价的90%,余下10%作为质保金,质保期为一年,期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。二期安装工程竣工供电局验收合格,送电手续完备并移交给供电局维护后,甲方向乙方支付二期工程总造价的90%,余下10%作为质保金,质保期为一年,期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。
第四条:双方责任
甲方责任:
1、负责提供相关资料及台变的位置,并配合乙方施工。
2、本着为甲方负责的原则,一切与电业部门有关事宜,甲方应首先通知乙方再做决定。
3、甲方应划定乙方工作范围及现场,禁止无关人员进入,以防设备的损坏及施工工具的丢失。
乙方责任:
负责包工、包料、包质量、包工期。负责办理临时施工用电许可证执照。负责协调供电局按期送电,并手续完备。负责向供电局办理工程验收、挂表、送电等一切手续。负责工程竣工后,将表前的工程移交供电局维护。负责由本工程引起的竣工后与供电局协调工作。
注:在办理临时用电手续时,涉及到正式用电规划,甲方理解为只方便临时用电手续办理的需要,与正式用电无关,以将来正式用电申报为准。
第五条:施工质量及设备质量
1、按图纸设计要求及行业标准结合地方电业部门的规定,施工质量要一次达到能够验收的标准,如出现质量问题,乙方无条件整改,延误工期每日按工程总造价的0.5%赔偿。
2、乙方保证按合同的规定提供优质的、全新的、全套设备齐全的、无损的产品,产品除符合国家有关技术标准外,还应符合本合同的'技术规格和行业标准。
3、交货时,乙方须同时提供产品质量保证书、出厂合格证、使用说明书、检验报告、技术指标等产品出厂附带资料。设备到场必须经甲方验收,验收过程中如发现质量、规格、型号有问题,应按甲方要求退换,由此引起的费用和工期延误由乙方赔偿,赔偿的标准为工程总造价的0.5%。
4、设备安装调试标准必须按国家相应规范执行,并能通过电业部门的验收。
5、台式变电站的系统要求:两台315KVA台变及相关配件、计量器具等。
第六条:违约责任及解决方式
因甲方原因造成的损失由甲方负责,因乙方原因不能按甲方要求及时送电,从而延误甲方施工进度,甲方可以提出相应赔偿,并设定最后期限,如不能完成,乙方按甲方要求赔偿,并无条件按甲方要求柒日内撤出工地,因此造成的一切经济损失由乙方承担。
第七条:不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括战争、动乱、空中飞行物体坠落,非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾,以及洪水、地震、飓风等方面的自然灾害。
第八条:其它
1、乙方应负有向甲方提供产品行业技术及服务支持的责任,如甲方需要,乙方须在收到甲方通知后2日内,指派有专业资质证明的技术人员到甲方指定地点,无偿培训甲方指定的安装操作人员;
2、与本合同签订有关的产品方案、产品样本、产品技术性能参数和技术规范、有关产品出厂合格证及出厂附带材料等,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同如有未尽事宜或甲方发生设计变更,双方应及时签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同如发生纠纷,甲乙方应及时友好协商解决,协商不成时,双方均有权向本工程所在地人民法院起诉。
6、本合同自双方签订之日起生效,一式陆份,甲方执三份,乙方执三份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工用电合同5
立合同单位: (以下简称甲方)
(以下简称乙方)
甲方生产安全隐患主要表现 ,主要部位 ,整改内容 。
工程总预算: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分( 元)
其中:(1)材料费 元,(2)人工及运输费 元。
为明确责任,按质按量完成施工任务,结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商,签订如下条款共同信守。
一、甲方应给乙方提供施工便利,并确定一名工程负责人协调配合施工具体事宜。
二、付款方式:甲方分别按 ,余额工程款等完工验收合格后结清,并预留质量保证金 万元,时间自完工验收合格之日起 月。
三、在施工中,甲方应指定专人负责质量检查,发现乙方不按施工要求施工时,应给予指出,乙方应认真听取甲方意见进行纠正,否则,甲方有权视工程情况建议财务部门折扣工程款。
四、材料要求:用于本工程的`主要材料,安装前必须经过甲方同意,否则不能使用;不得使用劣质材料。
五、乙方做好施工记录,保证有关资料完整,手续齐备,工程竣工验收合格后移交甲方。
六、其它约定事项:。
七、本工程定于 年 月 日动工, 年 月 日完工交付使用。
八、乙方在施工过程中应做好对临时工的安全教育和施工过程中的监护,对施工中发生的生产安全事故以及由此产生的后果,由乙方负责。
九、工程最终总费用在预算范围内据实结算。
十、本合同一式 份,甲乙双方各执一份,报 各一份。
十一、本合同自签订之日起生效。
甲方(单位盖章) 乙方(单位盖章)
负责人: 负责人:
第三方监证人:
合同签订日期: 年 月 日
施工用电合同6
甲方:_________________
乙方:_________________
一、甲方将负荷三相电力供至。
二、乙方应无条件服从甲方的.调配和管理,应采取电或非电保护安全措施,如因乙方自身原因未能采取保安措施,所发生的事故均由乙方自行承担由此可能引起的影响或损失的一切责任。
三、未经甲方同意,乙方不得自行向第三方转供电力,以及私拉乱接。
四、乙方电费按电表计算,每度电以元,抄表后一周内付清。
五、预交押金正,如有窃电违约行为产生,拆除供电设备停止供电,该押金不予退还。
六、为双方分界点。
七、消防:_________________乙方配备灭火器材,设消防池,严禁山林明火火种。
八、管理:_________________甲方有权督促乙方做好用电、消防等各方面安全工作,并努力配合做好内部安全管理工作。
九、责任:_________________乙方必须自觉遵守有关安全方面各种有关规定,造成安全工作方面的产生后果,有乙方负全部责任。
十、甲方在许可条件下,尽量满足乙方所需,特别情况双方协商解决。
十一、以上未尽事宜,另行商定。
十二、协议有效期为自年月起至年月日止。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方法人委托代表:_________________乙方法人代表:_________________
年 月 日
施工用电合同7
甲方:
乙方:
经友好协商,甲乙双方就湘潭县房地产开发公司的锦绣·御珑湾小区三期C1#、C2#、C3#三栋楼的供配电工程的施工达成一致,签订如下合同。
一、工程合同:
1、xxx湾小区三期C1#、C2#、C3#三栋楼基建临时用电,用电规划,用电方案报批、用电设计;
2、专、公变工程安装施工,公变资产移交,直至验收合格供电并办理公变资产移交;用电容量及所有设备的配置必须满足项目用电按要求,负荷现有国家及地方设计规程,规范;
二、承包方式:
包用电手续、包施工,包质量、包安全,包工期,包相应临时用电设施。采用大包干方式,俗称交钥匙工程。
三、工程范围
1、工程用电规划及审批,按电力部门的设计施工。
2、315KVA临地基建变的设计、报装、采购、安装、相关送电相关一切手续;
3、公、专变的报装设计安装及送电一切手续,配电间内电气设备采购安装调试;包含630KVA干式变压器(公变)及其配套电气设备2套;1000KVA干式变压器及其配套子电气设器(专变)1套;(具体供电容量以电力局供电方案为准,不低于合同约定容量)。
4、从室外高压电源点至高压配电间、变压器之间的10KV电缆线路安装工程;如需环网柜,费用由乙方负责。
5、公变低压出线工程;写字楼(C3#)内从配电间至每层楼之间的低压电缆,电表箱安装于楼产人,5~22F每层配置1块三相电度表及其表箱;公寓及商业门面(C1#、C2#)的表箱集中安装在负二楼,C3#一楼14个门面表箱集中安装在一楼,位置以业主要求为准,表箱安装及采购在工程范围之内,表箱的配置甲方要求的规格配置,立户费由乙方缴纳,乙方代为办理相关手续。
6、专变工程范围包括消防、电梯水泵,主备供电源低压出线至消防、电梯、水泵的末端的开关箱,含开关箱的采购、安装、调试等,备供电源由基建变转为正式用电;基建变在转正式用电之前的迁移,概由乙方负责,并安装好基建变压器的低压电气设备采购、安装、调试。安装地点按设计图定位。
7、C3地下室负一、负二、2F、3F、4F负荷各安装一块三相电度表及配电箱,负一楼,2F、3F、4F按商业用电负荷设计,表箱安装及采购在工程范围之内。
8、以上所有工程涉及的.土建配套工程(配电房建筑除外);配电房内设备基础及设备防雷接地由乙方负责。
9、工程范围内的用电手续,报装等直接通验收送电过程中的相关手续及费用。
10、包含所有与电力相关过程的一切费用。
四、合同价款:
按照总承包方式:本期建筑面积44903.9㎡,合同单价为82元/㎡,总价3682119.8元(大写:叁佰陆拾捌万贰仟壹佰壹拾玖圆捌角零分。甲方不需要乙方开具发票)
五、结算及付款方式:
1、乙方和云海公司签订合同后,甲方支付云海公司合同的35%给乙(约70万元);
2、正式进场施工后甲方支付乙方30万元;
3、设备进场安装到位后,甲方支付乙方总合同价款的35%给乙方。
4、县供电公司验收合格送电甲方应按合同总价的95%支付到位。
5、保质金5%保质期内12个月后,甲方应按实支付乙方最后5%质保金。
六、甲乙双方职责,安全及质量
1、施工中因乙方原因所造成的一切安全事故,责任由乙方承担。
2、因工程质量问题返工,误工所发生的一切费用由乙方承担。
3、甲方需提供工程所需的场地、用水、临时用电源等施工条件,协助并提供乙方工程过程中电力主管部门所需的资料文件,因甲方原因造成的工期和经济损失由甲方承担。
4、甲方负责协调施工现场各种相关施工单位之间的协调。
5、遇不可抗拒的天灾等事件,甲、乙双方协商解决。
七、工期要求,质量标准,质保期限:
1、基建安合同签订45天内完成并送电;其它部分在房屋建成具备施工条件后60天完成并送电;
2、质量标准:按照供电主管部门验收合格标准;
3、保质期一年,从工程竣工验收之日开始计算。
八、其它
未尽事宜,双方协商解决。本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【施工用电合同】相关文章:
施工现场临时用电安全管理协议书01-29
施工合同施工合同11-08
施工施工合同01-01
施工用电申请书3篇08-21
用电买卖合同05-21
实用的施工用电申请书4篇02-20
实用的施工用电申请书三篇03-23
施工用电申请书集合五篇11-22
有关施工用电申请书三篇01-01
建筑施工配合施工合同09-11