弱电安装施工合同最新

弱电安装施工合同最新

　　随着人们法律观念的日益增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编帮大家整理的弱电安装施工合同最新，欢迎阅读与收藏。

弱电安装施工合同最新1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方在平等互利原则下：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等原则，公平和诚信的原则。双方就建设工程施工劳务事项协商一致，乙方愿意承担咋放的安装施工任务。并达成遵守如下协议：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　开竣工时间：

　　一、项目承包名称范围：万华时代商务中心外墙铝型板安装，每瓶105元。

　　（1）工程结算按实际发生可视面积结算。合同价格包括完成合同所属的.费用有：包工期、包质量、包后置埋板的安装、包人工工资、包人员服务、住宿费。

　　（2）乙方自行配备所需工具

　　（3）咋放提供钢材、方管、铝型板及所有辅料。若不及时，甲方应给乙方补偿有关工费及人员

　　二、工程量确定、结算及工程款支付、结算方式

　　（1）工程量结算：施工结束后，乙方结算人员与甲方技术人员以施工图纸为准，双方进行工作量最后审核。

　　（2）合同签订后3日内乙方人员及设备必须到场。

　　三、本工程款分期付款，包括骨架安装和铝型板安装，骨架完工付总工程量的40%，铝塑板开工时付10%剩余一次付清。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自签订日开始执行，乙方必须严格遵守工程建设安全生产的有关规定。接管各级安全检查人员依法实施监督检查，乙方要保证安装施工及管理人员的人身安全。对于乙方安全管理措施不到位造成的事故责任人及因此发生的费用由乙方承担。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：

弱电安装施工合同最新2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　为明确甲乙双方在热力管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工合同》通用条款等有关法律、法规的规定，双方就永阳路热力管网工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。

　　一：承包范围

　　工程内容：热力管网的基础开挖，管网的连接、保温，检查井和固定支墩的施工，回填及路面、绿化的恢复等。

　　工程地点：永阳路（东段、西段）。

　　工程量：定额及取费标准执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(20__)、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(20__)及其勘误表(20__)、《陕西省安装工程消耗量定额》(20__)及其勘误表(20__)、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》(20__)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(20__)，劳保统筹按规定计取，由甲方代缴。人工单价执行陕西省相关文件规定。

　　如果该工程中相关内容在以上定额中没有适合标准的，双方则结合现行市场价协商确定。

　　二：承包方式

　　包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料（主材、设备、配件）必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家热力工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担。

　　材料单价中有暂定价的执行暂定价，无暂定价的执行合同签订当期的《陕西工程造价管理信息》（材料信息价） ，合同签订当期信息价与施工当期信息价不符时，经甲方审核确认后计算差价，差价部分按价差调整，只计取规费、税金。

　　三：开竣工时间

　　开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订20__年3月20日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。

　　竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。

　　四：工程规范

　　按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[热力管理条例]和最新规定执行。

　　1、《工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264-20__

　　2、《建筑设计防火规范》 GB50016-20__

　　3、《建筑物防雷设计规范》（20__年版） GB50057-20__

　　4、城市供热管网工程施工及验收规范 CJJ 28-20__

　　5、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 CJJ33-20__

　　6、工业金属管道工程施工规范 GB 50235-20__

　　7、现场设备、工业管网焊接工程施工及验收规范 GB 50236-20__

　　8、埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准 SY/T 0420-1997

　　9、固定式压力容器安全技术监察规程 TSGR0004-20__

　　10、城镇供热直埋热水管道技术规程 CJJ/T 81-20__

　　11、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-20__

　　12、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管件》CJ/T155-20__

　　13、输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-20__

　　五：双方的`责任与义务

　　甲方责任与义务

　　1、合同签订当日，甲方提供给乙方满足施工的工程施工图资料及其它基础资料，资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。因甲方原因造成工程拖延，时间顺延。

　　2、按合同规定及时向乙方支付费用。

　　3、及时组织工程竣工验收。

　　乙方责任与义务

　　1、按合同规定，保质保量完成工程进度，对工程质量负责，凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

　　2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后，按照预定的工程节点制

　　3、做好采购、保管材料工作，并按照国家法律法规报验，及办理相关手续。

　　六：工程返工

　　1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工程变更或影响工期时，须以书面形式向甲方提出，甲方须在四十八小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。

　　2、工程验收前，由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承 担，由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。

　　3、甲方安排乙方施工后，如果中途造成乙方停工，甲方应在四十八小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因、乙方中途停工，乙方应在四十八小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工，造成方应赔偿对方的经济损失。工期相继顺延。

　　4、有全新技术（PE管、管件）使用按设计达标，乙方服从甲方， 如国家没有标准，按当时PE管材企业施工标准进行计取，甲方按PE 管材企业厂家能提供的。技术资料和机械设备给乙方使用，其费用按国家标准计取。 七、工程量确认

　　1、乙方提出变更设计，必须征得甲方同意，否则因此所增加的费用由乙方承担。

　　2、单位工程设计变更金额在8000元以上的，施工完成后，报业主验收、签证后，在当年12月份一并汇总结算；单位工程变更金额在八千元以下的，不予签证。 3、乙方向甲方提交已完工程量报告的时间：当月25日。

　　八、工程进度款结算与支付

　　双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例：

　　（1）月工程进度款的支付办法：乙方每月25日前向甲方提交当月工程进度表，经发包方确认后，按确认量的60%支付。

　　（2）月工程进度款累计支付至合同价款（合同价款=合同总价-预留金+工程变更）的85%时停付。

　　（3）工程竣工验收合格交付使用并通过项目审计后，剩余的10%的工程款不计利息支付，剩余5%的工程款作为质量保证金，质保期为两个采暖期，如无质量问题，质保期满后不计利息一次性支付给乙方。

　　4、本工程无预付款

　　九、材料设备供应

　　乙方采购材料设备：乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书，均应达到国家规定要求“合格”标准。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样后方可订货，材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格后方可使用，否则甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失，由乙方负全部责任。

　　十、竣工验收

　　十一：违约责任：

　　1、乙方不能按照合同竣工，质量不合格，因其它原因并无正当 理由造成停工，四十八小时还不能复工，应承担违约责任（违约金原 则上执行国家相关规定）合同终止。

　　2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。

　　3、违约方承担了违约责任后，甲、乙双方通过协商还可以继续 履行合同。

　　4、任何一方书面提出违约，被指出违约方需在七天内予以答复， 不予答复视同认可。

　　十二：其它事项

　　1、甲方向乙方下达进场通知时，甲方应向乙方提供相应的施工 图，甲方组织有关部门向乙方进行技术交底，乙方应编制施工组织 计划方案及单项工程预算进度表，经甲方审定后方能实施。

　　2、乙方管理人员和涉及压力管网施工人员，必须持证上岗，随 时接受当地职能部门及甲方人员的检查。

　　3、在施工中无论发生任何事故时，不管何种原因，现场当事人均应先积极组织抢救，待施救完毕后再划定责任实行追究。

　　4、施工协议的文字如有不足，或定义标准不全时，应按建设部颁布的[建设工程施工合同]印发的[47条规定]精神，双方协商补充执行。补充协议与合同有同样法律效力。

　　5、如有未尽事宜，双方协商解决，协商未果，提交施工所在地仲裁。

　　6、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

　　发包方： （章) 承包方： (章）

　　地址： 地址：

　　发包方代表人： 承包方代表人：

　　发包方业务联系人： 承包方业务联系人：

　　电话： 电话：

　　年 月 日

弱电安装施工合同最新3

　　甲方：

　　乙方：______

　　依据供热管道工程设计及甲方要求，本着互惠互利原则，乙方自愿承担此施工任务，制定本合同如下：

　　一、工程项目名称：

　　三号站至教师公寓楼一级管网

　　二、工程量及范围：

　　从三号站至教师公寓楼一级DN200、DN150及阀门、管件等配套工程的安装。

　　三、承包方式：

　　本工程为包工包辅材及施工机械，（氧气、乙炔、焊条）。

　　四、结算方式：

　　甲方配合下管，打地面及打墙，乙方负责，焊口每寸以35元计取。

　　五、付款方式：

　　工程完工一次付总价95%，乙方不提供发票。

　　六、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：（盖章签字）

　　乙方：（盖章签字）

　　20____年12月10日

弱电安装施工合同最新4

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就××雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。

　　一、工程概况

　　二、工程工期

　　三、工程价款

　　1、综合单价

　　2、工程款支付

　　（1）本工程无预付款；

　　（2）在工程所需窗框/门框全部进场后个××工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即××万元；

　　（3）全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%；

　　（4）其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

　　3、工程款发票

　　甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。

　　四、材料供应

　　五、工程保修及售后服务

　　1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。

　　2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。

　　3、乙方应在本合同签订的'同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

　　5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方（包括甲方选聘的物业管理公司）均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。

　　6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。

　　7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。

　　六、违约责任

　　1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。

　　2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担5000元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

　　3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。

　　4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。

　　5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。

　　6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。

　　7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。

　　8、如因乙方原因工程延期或存在质量量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。

　　9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

　　七、争议解决

　　发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　八、其他

　　1、本合同自

　　双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　 年 月 日

弱电安装施工合同最新5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲乙双方本着公平、公正、平等、自愿和诚实守信的原则，就地面辐射采暖系统工程承包事宜结合本工程的具体情况达成如协议，以供双方共同遵守。

　　一、 工程概述

　　1、 工程名称：地面辐射采暖系统工程。

　　2、 工程内容：乙方负责地面辐射采暖系统的材料及安装耐压试验工程。（气压试验）

　　3、 材料及规格：

　　（1） 日丰地暖专用管PE-XB管材，管径20×2.0mm。

　　（2） 聚乙烯板容量18kg厚度20mm。

　　（3） 日丰分水器。

　　（4） 日丰地面反射膜。

　　（5） 地暖间距为20cm——25cm(按图施工）。

　　4、合同价格：地面辐射采暖系统工程分水器（含）以下部分，综合价（不含税）

　　5、施工面积：地面辐射采暖系统工程面积约为程总造价约为元，施工完毕后按实际面积测算。

　　6、上列材料及安装价款不含主系统与分水器连接的设备及人工费用。

　　二、工程结算方式：

　　甲方首付工程款两万元。乙方工程施工完毕，打压验收合格后，甲方支付全部剩余工程款。

　　三、地面找平与填充层和供暖主管道施工、连接分水器由甲方施工单位负责，乙方将派人配合。

　　四、乙方工作的.主要内容：

　　1、乙方提供的材料必须符合国家质量标准，本工程所需的管材、苯板、分水器须向甲方提供厂方检验报告。如需复检由甲方负责。

　　2、乙方按照甲方要求组织施工，严格遵守甲方的现场管理。

　　3、乙方指派负责乙方工地现场管理，组织施工和材料进场后的安全、消防工作及处理各项事宜。

　　4、乙方按期施工，完工后及时通知甲方组织有关部门验收。

　　五、甲方工作的主要内容：

　　1、甲方免费提供乙方施工所需的用电、用水及材料存放区。

　　2、工程完工后，甲方应迅速组织有关部门验收。

　　3、甲方应积极配合乙方解决施工中出现的各种问题。

　　4、甲方负责对乙方进行工程技术交底，并协调各施工单位，保证乙方施工进度。

　　5、施工前甲方应协调其他施工单位将施工场地进行整理，保持施工场地洁净、平整。

　　6、甲方须向乙方提供施工现场平面图一份。

　　六、工程质量及安全

　　1、本工程各工序施工质量应达到国家和青海省现行相应质量评定合格标准。

　　2、本工程保修期为一个采暖期，（地暖管厂家承诺使用五十年）在保修期内工程若出现因乙方原因造成的质量问题，有乙方负责维修，费用乙方承担，不留质量隐患；若出现为甲方原因造成的质量问题，乙方不承担责任，但可协助甲方维修解决，费用由甲方承担。

　　七、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　八、其他约定事项：

　　九、本合同未尽事宜或本合同履行中出现不可抗力因素，双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　签约代表： 签约代表：

　　电话：电话：

　　签约日期： 年 月 日

弱电安装施工合同最新6

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。

　　工程地点：_________市_________街。

　　工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

　　工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）

　　第二条 工程期限

　　合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

　　双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条 材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条 工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方，余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条 工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条 保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。

　　第七条 组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条 甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的.三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条 乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条 违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条 保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条 补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条 争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条 优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条 其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

弱电安装施工合同最新7

　　甲方：

　　乙方：

　　依据供热管道工程设计及甲方要求，本着互惠互利原则，乙方自愿承担此施工任务，制定本合同如下：

　　一、工程项目名称：________________________。

　　二、工程量及范围：________________________。

　　三、承包方式：

　　本工程为包工包辅材及施工机械，（氧气、乙炔、焊条）。

　　四、结算方式：

　　甲方配合下管，打地面及打墙，乙方负责，焊口每寸以________元计取。

　　五、付款方式：

　　工程完工一次付总价________%，乙方不提供发票。

　　六、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：________（盖章签字）

　　乙方：________（盖章签字）

　　________年________月________日

弱电安装施工合同最新8

　　委托方（甲方）：___________________

　　承包方（乙方）：___________________

　　为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、名称：安装塑钢窗。

　　2、地点：_____________________

　　3、承包方式：采取大包干的形式。

　　二、结算方式

　　按投标的`中标价格_______元／m2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。

　　三、甲方责任

　　1、提供现有的水、电、路及其场地。

　　2、及时提供施工方案。

　　3、负责乙方施工时的水、电费。

　　四、乙方责任

　　1、严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。

　　2、每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。

　　3、施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。

　　五、工程质量

　　1、乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。

　　2、服从甲方和见证方的施工方案。

　　3、凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。

　　六、付款方式

　　工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。

　　七、工期及其奖励办法

　　本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。

　　八、其他

　　1、本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。

　　2、本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_____________________盖章 乙方：_____________________盖章

　　___________年_______月_______日 ___________年_______月_______日

【弱电安装施工合同最新】相关文章：

弱电安装施工合同通用01-31

弱电施工合同06-23

弱电施工合同09-09

弱电工程安装合同05-04

弱电委托施工合同03-06

弱电施工合同（热门）08-15

弱电项目施工合同:弱电工程项目合同04-12

安装施工合同03-21

安装施工合同12-23