施工合同

时间:2020-09-29 21:03:34 施工合同 我要投稿

精选施工合同模板集锦六篇

  随着法律观念的日渐普及,合同的法律效力与日俱增,它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的施工合同6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

精选施工合同模板集锦六篇

施工合同 篇1

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。

  第一条、 工程名称:

  第二条、 工程地点:

  第三条、 工程内容:

  1、单桩深度暂定 米,共约 条, 单桩竖向承载力特征值 kn,单桩竖向极限承载力为 kn。

  2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

  ①打桩单价:ф500桩按 元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。

  ②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)

  ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

  第四条、施工工期:

  1、自试桩之日起计 个日历天,要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。

  2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。

  3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款XX元。

  第五条、付款方式:

  (一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

  (二) 乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:

  1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;

  2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;

  3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。

  第六条、承包方式:

  1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。

  2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。

  3、水电费负责:由乙方负责。

  第七条、甲方责任:

  1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

  2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。

  3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。

  4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

  5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料。

  第八条、乙方责任:

  1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。

  2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

  3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

  4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

  5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。

  6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

  7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。

  第九条、注意事项;

  1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责。

  2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

  3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。

  第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

  第十一条、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

  第十二条、未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。

  第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法人代表签名: 法人代表签名:

  委托代理人签名: 委托代理人签名:

  合同签定日期: 年 月 日

施工合同 篇2

  发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)

  为了加快咸宁市淦河水生态修复及综合整治工程的进度,现将该工程临时道路施工及施工仓库承包给乙方施工建设,经甲乙双方平等、自愿协商,一致达成如下协议:

  1、由乙方协调好环卫、城管及周边的社会关系,甲方概不负责。

  2、一切安全事故由乙方自行负责。

  3、承包方式:包工包料。

  4、结算价格:该工程的临时道路约700米,以每米80元包干的价格。仓库约300平方米,每平方200元包工包料。

  5、付款方式:工程完工后,甲方验收合格后,一次性付清。

  6、施工过程中,如因乙方原因造成工程停工或不能继续,乙方有权另找他人施工,前期工程量按50%结算。

  7、工期:从本协议签字之日起, 30个日历天内完工。如超过工期,所剩工程量甲方自行处理,所产生的费用从乙方总工程价中扣除。

  8、合同签字后,次日乙方必须开工,否则合同无效。

  9、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。

  甲方: 乙方:

  年月日 年月日

施工合同 篇3

  甲方:__________________公司

  乙方:______________________

  根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。

  一、 租机范围及内容

  甲方租用乙方钻机两台,用于_______________________,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。

  二、 甲方责任

  1.乙方进场前,做好场地的三通一平;

  2.派___________为驻工地代表,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的问题,协调与业主、总包、设计及监理的关系;

  3.协助解决工人住宿。

  三、乙方责任

  1.根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔;

  2.做好施工原始记录;

  3.按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理;

  4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理;

  5.严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。

  四、质量标准

  按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

  五、付款及结算方式

  1.成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。

  2.乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机________元支付预付款。

  3.锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的________% 支付进度款。

  4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。

  5.乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

  6.未尽事宜,双方协商解决。

  本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。

  本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_____________ 签订地点:_____________

施工合同 篇4

  QC-JSYX-SG-14-05

  外墙保温工程施工合同

  工程名称:江山印象(一期)建设工程 发 包 方:吉林市七彩房地产开发有限公司 承 包 方:吉林市鸿屹建筑安装有限公司 签订日期: 20xx年7月22日

  目 录

  一、词语定义及解释

  二、合同文件内容及解释次序 三 、工程概况

  四、承包范围和施工内容 五、合同工期

  六、工程施工质量标准 七、工程量确认

  八、承包形式、承包价格及付款方式 九、甲乙丙三方的责任和义务 十、安全生产

  十一、文明施工及现场管理 十二、交工与验收 十三、保修服务 十四、违反约定的索赔 十五、合同生效、解除与终止 十六、争议解决 十七、其他约定

  外墙保温工程施工合同

  发包人:吉林市七彩房地产开发有限公司 (以下简称甲方) 承包人:吉林市鸿屹建筑安装有限公司(以下简称乙方)

  甲乙方依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、守信的原则,就甲方建设的江山印象(一期)2#楼外墙保温工程交由乙方施工事宜,经充分协商达成以下共识:

  一、词语定义及解释

  下列词语除补充合同中另有约定外,应具有以下所赋予的含义:

  1.工程:指本合同书中约定的承包范围内的工程,包括永久性工程和临时性工程。2.工期:指合同中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。3.图样:指由丙方按本合同约定向甲方提供的窗样品,由甲方确定窗样品的款式。 4.书面形式:指合同书、信件和数据文件(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

  5.日:本合同中规定按日数计算时间,均指日历天数,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

  6. 竣工日期:本合同中实际竣工日期是指甲方及业主验收合格后,正式接受移交的日期。

  7.工程指示:工程指示是甲方指出丙方在进度、质量、安全文明施工等各方面缺陷的书面文件。工程指示不作为工程价款结算的依据。

  8.违约责任:是指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

  9.索赔:指合同履行过程中,对于并非己方过错,而是应由相对一或两方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误,向相对方提出经济补偿或顺延工期的要求。

  10.不可抗力: 指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、、动乱、破坏活动或其他类似的自然灾害或社会事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

  二、合同文件内容及解释次序

  构成合同的文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下:

  1. 本合同签订后双方约定的`有关工程的洽商、变更等书面协议或文件;2. 甲方驻工地总代表有关通知及工程会议纪要;

  3.本合同附件;

  4.现行标准、规范、技术要求和有关技术资料; 5.材料及成品样板。

  三、工程概况 :

  1、工程名称:江山印象(一期)3#楼外墙保温工程 2、工程地点:吉林市蓝旗大桥北端西侧 3、外墙保温施工面积:具体面积按实测结算 四、承包范围和施工内容

  1、承包范围:本标段楼房设计蓝图内外墙保温工程。EPS板、聚合物砂浆及辅料等原材料费用、安装人工费、安装材料费、运费、包装费、装饰线、檐口板、窗台檐等所有黏贴面。(工程量由乙方与施工单位相互签字确认后在报甲方签字入账) 2、施工内容:设备、防护设施配备及安装调试,基础墙面处理、苯板及防火隔离带(含造型)粘贴锚固、网格布粘贴及墙面抹平。五、合同工期

  1、本合同签订后,乙方可按本合同约定的参数自行安排相关材料采购。乙方接到甲方通知后3日内做好入场前后的施工准备工作,第四天正式作业。否则每逾期一天将承担工程总价的1%违约金。

  2、合同工期:本工程于20xx年8月 1 日开始施工,20xx年8月31日完成。3、乙方须根据甲方的土建进度结合外墙保温单项工程进度计划及时完成任务,由于施工过程中出现质量不合格,耽误下道工序施工将承担双倍损失赔付给被耽误方。

  4、遇有下列情形之一,经甲方同意认可后,可将工期顺延: 4.1因不可抗力影响的;

  4.2重大的设计变更、修改而增加的工程量,致使乙方工程进度无法按原计划进行的。

  六、工程施工质量标准

  1、乙方必须严格按甲方认可的本工程施工验收规范标准和质量要求组织施工。 2、材料要求:

  (1)乙方使用的保温材料需符合相关规范规定标准和设计的节能要求,并提供相应证明。保温板的规格和各项技术指标以及粘接剂的质量均须符合相关标准。

  (2)主材采用EPS板材(材料燃烧性能等级达到规范要求),厚度100㎜、60㎜和30㎜三种,熟化后容重≥20㎏/m3;网格布采用JG158-20xx玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于1250N/50 mm, 耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%,每平方米重量≥145克(服从设计要求);按规范要求设置A级防火隔离带,采用无机保温材料。材料由甲方统一指定、网格布要求保证检测合格品,甲方锁定样品、随时进行抽检,发现有不合者清退出场,甲方不承担任何责任。

  (3)执行质量保证约定,本工程的质保期为2年整(自取得工程备案证之日算起)。

  3、质量要求:

  (1)满足以下施工工序:苯板粘贴要在墙面抹灰打底合格后进行;乙方做好工序交接检记录确认合格后再进行施工,发现不平乙方可要求抹灰整改。否则,由此造成质量问题,由乙方承担责任。对已抹灰找平的外墙面验收清理、涂刷粘结胶浆、EPS板材黏贴并固定、涂刷抗裂胶浆、粘贴耐碱网格布、涂刷第二遍抗裂胶浆。乙方应在其施工组织设计中对其保温的施工工艺作详细说明,特别是对该保温系统特殊部位的保温处理明确施

  工方法。

  (2)粘贴瓷砖部位及首层窗台下面必须施工双层网格布。

  (3)外窗台排水坡度不小于5%,窗套与苯板接缝必须严密无缝。苯板与结

  构面必须粘接牢固,无松动现象,保温墙表面平整,无起皮、起皱及裂缝等现象。空气层厚度不得小于20mm或设计要求。板件拼缝宽为3±1mm,板缝必须用粘结剂挤实刮平,粘接牢固。玻纤网格布要贴平,粘实,阴阳角处应拐过100mm。墙面腻子应刮平整,表面无裂缝、起皮及透底现象。苯板安装的允许误差:

施工合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  甲方在 建房屋一栋,建筑层数两层,一层约 平方米,二层约 平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:

  一、承包方式

  采用包工不包料方式承包。

  甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、碎石、石灰、水泥、钢材等一切建筑材料。

  乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产的一切用具等。

  二、承建项目

  乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋及房屋脊顶灯

  三、承包价格

  每平方米人民币大写: 元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

  四、付款方式

  合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30% ,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%,工程全部完工,交验完毕付到90%, 预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。

  五、双方责任

  甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。

  乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

  六、质量要求

  乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

  七、注意安全

  劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

  八、工期要求

  主体工程工期为 天(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。

  九、后期维修

  因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任

  十、其它

  其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

  发包方(甲方):

  承包方(乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

  1、工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

  1.4承包方式:

  包工不包料(含装卸费)

  1.5工期:

  开工日期:年月日

  实际施工天数:天

  1.6工程质量:合格

  1.7合同价款(人民币大写):

  安装费按太阳能光伏发电板元/W计算,材料装卸费按元计算。

  2、双方工作

  2.1甲方工作

  2.1.1甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

  2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

  2.1.3指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.2乙方工作

  2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

  2.2.2指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

  2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  3、工程价款及结算

  3.1根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。

  3.2安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

  3.3本工程无保修金,不含税。

  4、违约责任

  4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

  4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

  4.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

  5、附则

  本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

【精选施工合同模板集锦六篇】相关文章:

1.【精选】施工合同模板集锦5篇

2.【精选】施工合同模板集锦六篇

3.精选施工合同模板集锦五篇

4.精选施工合同模板集锦8篇

5.【精选】施工合同模板集锦6篇

6.【精选】施工合同模板集锦7篇

7.精选施工合同模板集锦九篇

8.精选施工合同模板集锦6篇