园林景观工程施工合同

时间:2024-11-05 10:19:59 施工合同 我要投稿

园林景观工程施工合同

  在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的园林景观工程施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

园林景观工程施工合同

  发包方:________________(以下简称甲方)

  承包方:________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。

  第一条工程概况

  1、工程名称:别墅园林景观工程。

  2、工程地点:润成科技院内

  3、工作内容:别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

  第二条工期

  本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。

  (一)如遇下列原因工期顺延:

  1、未及时签审施工图纸和施工组织计划;

  2、设计变更;

  3、甲方未能按期提交施工场地;

  4、连续4小时遇雨和停水、停电;

  5、未按合同规定时间拨付工程款项;

  6、遇不可抗拒因素。

  (二)竣工验收:

  1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

  2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。

  第三条工程合同价款及支付方式

  1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价________________年________________元(预算详见“合同附件一”);

  2、本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;

  3、结算工程量以现场实际收方量为准。

  4、合同签订后5日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;

  5、工程竣工并验收合格后15日内,双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。

  第四条关于设计调整(更改)

  本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。

  第五条保修期

  1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。

  2、成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。

  第六条双方的责任

  (一)甲方责任:

  1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;

  2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;

  3、负责协助办理施工的各项进场手续。

  4、负责协调现场各施工单位间的关系;

  5、若施工变更应以书面形式通知乙方;

  6、按合同规定时间按时付款。

  (二)乙方责任:

  1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;

  2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

  3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;

  4、负责施工中的成品保护;

  第七条甲、乙双方现场代表及责任

  1、甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;

  2、乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表

  第八条材料的认定及采购

  1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

  2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。

  第九条违约责任

  (一)甲方违约责任:

  1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

  2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

  3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。

  (二)乙方违约责任:

  乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金。

  第十条争议解决方式

  在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。

  第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

  第十二条未尽事宜,双方协商解决。

  第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。

  甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________

  代表人:________________代表人:________________

  本合同签订日期________________年________________月________________日

【园林景观工程施工合同】相关文章:

园林景观工程施工合同3篇09-19

园林景观施工合同11-07

园林景观设计合同07-03

园林景观施工合同15篇09-13

园林景观设计合同5篇07-08

园林景观设计合同(5篇)07-13

园林景观设计合同(4篇)07-22

园林景观设计合同范本05-08

园林景观设计合同精选5篇06-22

园林景观设计合同(精选5篇)10-30