工程水电施工合同
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的用途越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的工程水电施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程水电施工合同1
甲方：_________________
乙方：_________________
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：_________________
一承包方法：_________________1承包形式：_________________单包，即包工不包料。2工作量：_________________工程上的水电安装;临时设施上包括：_________________办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：_________________材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二工程进度：_________________按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三工程质量：_________________项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四安全：_________________必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。
五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。2职工宿舍生活区：_________________宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的'桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七罚款制度施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
九由甲方负责一定的用电费用(30度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。
十付款方式平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。
十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________
工程水电施工合同2
甲方：（发包方）____________
乙方：（承包方）____________
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点：____________
2、工程工期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共计_____日。
3、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条、施工总体要求
确保工程既定质量等级达标；确保工期完工；确保施工现场安全文明规范，事故率为零；确保材料质量合格不超标；确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
第三条、承包方式及承包范围
1、承包方式：包工
2、承包内容和范围：
（1）本工程强电、给排水预埋工程；
（2）本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程；
（3）避雷针焊接和预埋；
（4）临时设施的水电。
第四条、计价与付款
1、计价方式：按建筑面积________元/㎡包干价计算。
2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付清。
第五条、工程质量及验收
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第六条、乙方的义务和责任
1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的'需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。
3、每完成一道施工工序后，甲方进行检验，若达不到合同质量要求标准，乙方应立即整改，如限期内拒不整改或中途退场，甲方有权另外安排施工，返工人工费用按人工单价的两倍计算，返工材料费按实际发生金额计算，均从乙方工程款中扣除。
4、食宿费均由乙方自理。
5、按文明施工要求，设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码，对残留物及施工垃圾必须及时清除干净，做到工完场清，不另计费。乙方不清除时，甲方另外安排清扫，清扫费按人工费用单价的两倍计算，从乙方工程款中扣除。
6、必须按合同完成承包项目施工，无特殊原因中途退场属违约行为，必须承担所包工程30%罚款。
7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理，离开工地必须向项目经理请假，并指明代理人员负责临时管理，允许后才能离开。
8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外，未经甲方许可，不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。
第七条、甲方的义务和责任
1、为确保施工质量，向乙方提供相应的技术图纸和技术资料，并进行技术交底，提供技术指导、服务和监督。
2、项目管理人员在施工中不得违章指挥，或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。
3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工关系。
4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费，乙方不得拖欠工人生活费。
5、及时向乙方提供合格材料，保证工程施工的需要。
第八条、安全施工及文明施工
1、严格遵守规定的水电施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证施工现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第九条、违约责任
1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第十条、争议纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。
第十一条、合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第十二条、其他约定
1、本合同未尽事宜，如有必要可根据情况另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等的法律效力。
3、此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_____
乙方代表（签字）：_____
______年_____月____日
______年_____月____日
工程水电施工合同3
建设单位(甲方)：____________
施工单位(乙方)：____________
兹因甲方单位需要建筑水、电和其他附属工程壹项，依据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，经甲乙双方友好协商，在甲、乙双方自愿以及完全清楚、理解本协议的基础上，甲方委托乙方负责的改造工程。为使工程顺利进行，明确双方在办理及施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，同意签订本协议。
1、工程地点：_____
2、工程范围：_____。
3、合同价(含税)：工程预算价为(大写)：_____。
4、工程日期:_____个工作日内完成。
5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰冻及法定假日而导致的停工，上述工程顺延。
6、该工程系包工包料方式进行施工，施工须符合设计要求及甲方提出的书面要求。对不符合设计要求和国家标准规定的，乙方必须无条件更换，返工。
7、保证质量，做到节约用料，如在施工过程中，遇到人力不能抵抗的自然灾害，造成损失，乙方不负其责。
8、工程施工时，双方须选工地负责人，以便取得联系，保证工程顺利进行完成。乙方应文明施工，符合施工安全规范，由乙方造成的安全事故乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
9、工程决算：执行国家、省市造价部门计价办法，材料单价按同期信息价，没有信息价的`按甲方确认的市场价；工程量经甲方及监理确认后按实计取。甲方收到乙方完整决算资料后送有资质的造价机构审核，审核成果经甲乙双方签认后作为决算定案依据。
10、付款办法：在合同签订后支付合同价的_____%作为预付款，竣工验收合格后一次性付清工程款。保修期一年。
11、乙方按照合同规定时间完成技术施工，工程竣工后所有管道及设施均免费终身进行维护管理，人为损坏另行计价维修。
12、本协议书经双方签字盖章后生效，本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方：______乙方:______
地址：______地址:______
法定代表：______法定代表:______
签定地：______签定地：______
签定时间：______签定时间：______
工程水电施工合同4
甲方：______________(发包方)
乙方：______________(承包方)
甲方水电工程按照相互信任的原则达成下列协议。
第一条工程概况
1.装修施工现场：_____________________________________________
2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本项目预计费用_______元人民币。
第二条材料供应协议
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序所需的材料清单，并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方所需的材料。
甲方负责采购和提供的材料应符合设计要求的合格产品，并按时提供到现场，甲乙双方应办理交接手续。乙方发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异的，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用，造成工程损失的，由甲方承担责任。
甲方提供的材料按时到达现场后，乙方负责保管，乙方负责赔偿因保管不当造成的损失。
2.甲方采购的装修材料应用于本合同规定的住宅装修，乙方未经甲方同意不得挪作他用。乙方违反本规定的，按挪用材料价格的两倍赔偿甲方。
三、乙方提供的材料：_____________________。
甲方应到现场验收乙方提供的水电材料。不符合设计、施工要求或规格的，禁止使用。乙方应对项目造成的损失负责。
乙方必须自带施工工具(锥、切割片等)。)，以确保安全和良好的使用，乙方应承担工具的维护和损失。
第三条关于工程质量和验收的协议
1.本工程应严格执行国家《住宅装修工程施工规范》gb50210-xx及《建筑装饰工程质量验收规范》gb50327-xx并参照《_______省家庭装修工程质量标准等db-35/t98》及《_______市家庭装修工程质量验收标准
2.由于乙方施工技术差、责任心不足等原因造成的质量问题，返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收，甲方应在接到通知后两天内组织验收，并办理验收手续。
第四条安全生产、防火现场管理协议
1.严格遵守规定的装修施工时间，降低施工噪声，减少环境污染。处理施工造成的`扰民问题和与周边单位和居民的关系。
2.未经甲方同意和有关部门批准，原建筑结构和各种设备管道不得随意拆除。
3.工程竣工前，负责保护现场所有设施和成品。
4.确保装修现场整洁，竣工前做好清洁处理。
5.负责装修产生的垃圾处理，每天至少清理一次。
6.乙方因施工原因需要住在现场的，必须注意日常用水和用电的安全。乙方应对施工现场的工伤负责。
7.乙方应做好施工材料的保管工作，禁止闲人进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带甲方提供的任何装饰材料外出。如发现盗窃，按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价承包内容、施工工艺、结算协议
1.工程付款方式：
布管验收合格后支付工资的50%，水电竣工后支付30%，整体竣工验收后支付20%
2.乙方承包内容：
1)水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2)所有水电施工过程中的垃圾清运(每天现场整理装袋)。
3)水电施工穿墙、穿孔、切割。
4)安装开关面板。
五、小五金、卫生间、安装。
6)后期安装灯具。
3.工程结算方式：
按实结算：_______
总价结算:20元/平方米(套内面积)
第六条违约责任
1.甲方未按合同约定时间付款的，甲方每逾期一天向乙方付款_______元违约金。
2.因乙方原因逾期竣工的，乙方应每逾期一天向甲方支付费用_______元违约金。
第七条处理纠纷的方法
当双方因工程质量发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，可以按照本合同的方向进行_______人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和终止
1.合同经双方签订生效后，双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同内容的，应当在协商一致后重新签订补充协议。合同签订后施工前，如果一方想终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价的10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.任何一方在施工过程中提出终止合同，必须书面向另一方提出，经双方同意办理清算手续，签订终止合同协议，终止合同。
第九条其他约定
1.双方同意第三方监督(_______装修监理公司)协商。
未经第三方监督(_______甲方有权在确认后不支付乙方的相关费用。
2.经第三方监督(_______装修监理公司)确认甲方必须按约定支付乙方的相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可延误。
4.入住前，甲方可要求乙方5次配合其他工种的交叉施工，甲方每次需支付乙方50元/天的劳务费。
5.乙方在保修期内免费维修乙方的施工和产品造成的质量问题，必须在收到甲方通知后48小时内到达现场。由于甲方使用不当、不可抗力或不可见问题，甲方应按实际费用支付乙方的维护费用。
第十条附则
(一)本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后，工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________
(五)水电工程保修_______乙方应在保修期后支付相应费用。
甲方签字：_______乙方签字(盖章)_______
_______年____月____日_______年____月____日
工程水电施工合同5
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，乙方建造 工程，为确保工程保质保量，按期完成，签订如下合同：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容
道路建设，具体参照工程投资预算表。
四、工程造价：
合同价为：(大写) (￥ 元)。
五、质量要求：
工程施工要按照《农村公路水泥混凝土路面施工要求》技术规范，路面宽度允许偏差±15mm，厚度允许偏差-10mm，边线直顺，曲线圆滑，混凝土标号C25。
1、主要材料的确定，水泥选用 厂家生产的有理化分析指标达标425#水泥;石子选用 石子;砂子选用中砂，砂含泥量不超过5%。混凝土要求需要配备相关技术资料，如：混凝土材料配合比试块检测等。
2、道路面5m至6m设置伸缩沉降缝，如遇坡度大的伸缩沉降缝适度缩短。
3、施工前由甲方负责清理平整好路基，施工期间有关政策处理纠纷、道路保养期间按规定严禁通行的车辆不得通行等情况由甲方负责。路面施工规范完工后，乙方(施工方)负责对铺设好的水泥路面正常淋水保养20天。
4、混凝土路面脱皮、脱沙的每100平方米不能出现超过5平方米，如超过5平方米的按每平方米扣100元;路面断板每公里不能超过8条，每超过1条扣500元;路面出现网裂的每100平方米不能出现超过2平方米，如超过2平方米的按每平方米扣300元;若出现连续10平方米网裂的乙方必需进行返工处理，并承担一切损失。
5、铺设好水泥路面后，乙方要负责路面的锯割。乙方必须严格按有关规定和标准施工，确保工程质量，工程质量因施工原因未达到合格的必须无条件返工，并承担一切损失。如工程量不足，按合同所定的价格乘以不足的平方数扣减，扣减后的资金由县农改办统筹安排。
六、工期要求：
自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。如遇雨天或其它特殊情况，双方协商，工期顺延。
七、双方责任和权利：
1、甲方将工程发包给乙方，订立建设合同，乙方不得将工程转包给他人，否则甲方有权终止合同，造成的损失由乙方承担。
2、甲方主要是(村干部和理财小组人员)负责工程技术质量监督。监督人员在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对施工计划、施工质量进行检查。如监督人员不履行监督责任造成的不良后果按职责承担相应责任。乙方自备测量人员、仪器设备，按甲方设计资料复核，放线放样和施工，为了加快施工进度，乙方自备施工队伍，机械设备，变压器，发电机组，路障警示标志。
3、乙方按操作规程施工，质量第一，安全第一，如出现安全责任或事故由乙方自负。
4、料场及水电费甲方自负，甲方协助提供一切便利条件，保障水、电、路三通。
5、工程税金由乙方负担，并在工程所在地缴纳。
6、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
7、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期双方商定。
8、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
9、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的.看管费用和其他相关费用。
八、安全生产：
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合建筑施工的要求。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
九、工程款结算方式：工程竣工验收合格后一次性付清工程款。
十、甲乙双方一方违约，由违约方承担所有损失。
十一、该工程设计资料、施工方案、设计要求、合同书内容互补，施工中如遇有以上未说明的其他事项，双方另行协商解决。
十二、本合同一式四份，甲乙双方、乡镇政府、综改办各执一份。
十三、本合同自签字之日起生效，工程款结算完毕，合同终止。
甲方：盖章 乙方：签字盖章
法人代表：(签字) 施工方代表：(签字)
联系电话： 联系电话：
合同订立时间： 年 月 日
工程水电施工合同6
甲方：__________
乙方：__________
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.装修施工地点：_____________________________________________。
2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本项工程预计费用_______元人民币。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的'水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》50327-20__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他-35/98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1.工程款付款方式：
布管验收合格后支付工钱的_____%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付_____%。
2.乙方承包内容：
1)水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2)所有水电施工过程的垃圾清运。
3)水电施工的穿墙、打孔、切割。
4)开关面板安装。
5)小五金、马桶、的安装。
6)后期灯具的安装。
3.工程结算方式：
按实结算：
总价结算：_____元/平米。
第六条违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____违约金。
第七条纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条其它约定：
1.双方同意由第三方监理进行协商工作。
在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次来现场配合其他工种的交叉施工，超过___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后____小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则本合同经甲、乙双方签字后生效。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
合同有效期至_____________________.
水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
工程水电施工合同7
(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包价及其它
总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司
开户行：禄丰农行营业室
账号：309801040003724
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的`自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
工程水电施工合同8
发包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：
二、工程承包范围：
三、合同工期开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的`，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：________年____月____日；合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。
七、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
八、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责
1、2机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
九、材料风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十一、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十二、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十三、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十四、进度工程款支付每月____日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月____日前支付90%进度款给承包人。
十五、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在____月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十六、质量保修金风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期________年。保修期满后半月内结算保修金。
十七、违约、索赔、争议风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。
十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
十九、未尽事宜，双方另行协商。
二十、本合同一式____份，双方各执____份。
发包人：
住所：
代表：
电话：
________年____月____日
承包人：
住所：
代表：
电话：
________年____月____日
工程水电施工合同9
上诉人(原审被告)内黄__________燃气有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，职务经理。
被上诉人(原审原告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。
被上诉人(原审被告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。
上诉人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______号民事判决，现依法提起上诉。
上诉请求：
请求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_______原审对内黄_______燃气有限公司诉讼请求。
事实与理由：
原判认定事实不清，要求上诉人承担本案连带责任于法无据。
首先，原判认定内_______燃气有限公司_______项目部是内_______燃气有限公司是错误的。
内_______燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南__项目部。原判认为“_______燃气公司的_______项目部与_______签订合作协议”无事实根据。上诉人认为，内_______燃气有限公司与内_______燃气有限公司河南_______项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的任何利害关系。
上诉人在_______部分乡镇包括_______开展有天然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_____年_____月_____日全部承包给了具有法人资质的.河南_____建设工程有限公司，双方签订有《建设工程施工合同》。上诉人与河南_______建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______项目部。被上诉人_______在原审提交的_______与内_______燃气有限公司河南__项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关，原判将河南__项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。
上诉人认为，本案应当举证证明内黄_______燃气有限公司河南_______项目部是否具有民事主体资格，是否具有独立承担民事责任能力，设立内黄_______燃气有限公司河南_______项目部的机构是谁。以上问题弄清楚了，其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定，查明以上事实举证责任在被上诉人张_______一方。原判在没有查明以上事实的前提下，仅凭被上诉人提交的《燃气施工内部合作协议》冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。
其次，原判要求上诉人承担连带责任于法无据。
原审原告张_______受雇于被上诉人王_______，张_______在受雇过程中受到伤害，应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南__建设工程有限公司，河南_______建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_______，对于张_______在工作中受到的伤害应当由王_______承担赔偿责任，河南_______建设工程有限公司承担连带责任，现原判要求上诉人承担连带责任有悖法律规定。
总之，原判认定事实不清，要求上诉人承担连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉请求。
此致
_______中级人民法院
上诉人：_______燃气有限公司
_____年_____月_____日
工程水电施工合同10
发包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围：
三、合同工期
开工日期：______年____月____日；
竣工日期：______年____月____日；
合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。
七、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
八、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
九、材料
所有永久和临时工程的.建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收
中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十一、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十二、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十三、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十四、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十五、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十六、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。
十七、违约、索赔、争议
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。
十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
十九、未尽事宜，双方另行协商。
二十、本合同一式____份，双方各执____份。
发包人：
住所：
代表：
电话：
______年____月____日
承包人：
住所：
代表：
电话：
______年____月____日
工程水电施工合同11
发包人：_________
承包人：_________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：__________________
工程地点：__________________
工程内容：__________________
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期：__________________
第一台机组混凝土结构定于_________日浇筑结束；第二台机组混凝土结构定于_________日动工，_________日浇筑完工。
_________日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为_________天。
四、质量标准：
合格，争创优良
五、合同价款：
贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的'相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50之内。
施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。
提供生活水、电供应。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。
发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。
发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。
材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。
材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。
凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。
机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。
此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。
承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额
给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。
保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
发包人：市水电站承包人：水电建设工程有限责任公司
住所：____________
代表：____________
电话：___________
签订日期：__年______月______日
签订地点：市镇住所：成都段号代表：电话：____________
工程水电施工合同12
编号：
甲方：
乙方：
甲方同意由乙方承包xx项目
水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
_________
二、工程地点：
_________
三、承包范围及工作内容：
室内给排水（含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵）、强电工程（含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装）、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等（根据变更情况另行定价）。
四、承包方式
承包方式：
本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材（如：电胶布、生料带、麻丝、油漆等，不含主材）、包安装调试（弱电部分配合穿线单位完成穿线）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）
（1）室内水电工作内容：
1、给水部分（完成水表井后给水部分）：室内给水立管、横干管、支管安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗；承压管道系统、设备及阀门水压试验；给水系统管道清洗等）；每户生活阳台安装一个水龙头，其余给水出口用堵头封堵。
2、排水部分（接至第一个检查井）：室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。
3、强电部分（电表箱后部分）：包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格，以及电气绝缘电阻测试；电气器具通电安全检查；照明全负荷通电试验；线路、配电箱（盘）、插座、漏电保护装置等接地、接零检验；等电位联结测试等。
4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；
5、消防部分：所有消防管线主体结构施工中的预埋；
6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准（含建设单位分包由乙方预埋、预留部分）。
（2）其他事项：
A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；
B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；
C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；
D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；
E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造成的工期延误亦由分包人承担；
F、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。
G、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。
五、承包单价及结算方式：
1、承包单价：
该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价 元/㎡。
2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。
3、结算方式：
本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；
结算条件
合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；
质量缺陷处理全部完成；
所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还；
工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。
六、付款方式
（一）甲方工程款支付：
1、工程进度款支付：进度款按当月施工进度，在当月25日前进行工程任务书填写，并进行申报、审核及审批，审批无误通过后，预计次月15日前进行支付。
2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%
进行计价；乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%
进行计价；给、排水安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按完成总价的20%
进行计价；室内穿线、开关、电气元件安装调试完成，经验收合格后，甲方按完成总价的25%
进行计价；整体完工经甲方验收合格后60天内，甲方向乙方支付到总价的95%；剩余5%
工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。
3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。
4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。
5、在项目实施全过程中，承包方应具备一定的垫资能力，不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事，如有类似情况发生，一切后果由承包方承担，并承担所导致的一切后果。
七、材料条款
1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护（乙方提前一周向甲方提交材料计划单，乙方配合裁量进库管理）。
2、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。
八、双方职责
双方职责
1、甲方职责
（1）、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图一套；
（2）、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的'交底工作；
（3）、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；
（4）、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；
（5）、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；
（6）、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；
（7）、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。
（8）、由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方职责
（1）、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；
（2）、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；
（3）、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；
（4）、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。
（5）、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；
（6）、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生；
（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；
（8）、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工，材料次序堆码）。
（9）、承包方施工人员进场之前，必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证（含2张半身像）、特殊工种（电工、高空作业等）操作证等复印件，并积极配合发包人的技术指导，施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事，一旦发生，产生的一切责任及损失由承包人承担。
（10）、承包方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到发包方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
（11）、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定，承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失，均由承包方承担相关的一切责任，发包方不承担任何责任。
九、安全
乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方自行承担。乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。
十、争议处理
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理；
2、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。
十一、合同期限
本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。
十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。
甲方代表：
乙方代表：
身份证号：
身份证号：
电话:
电话:
日期：
日期：
工程水电施工合同13
建设单位：
施工单位：____________
依照《中华人民共和国民法典》的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。
甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的`要求。
经甲、乙双方协商特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
2、工 程 地址：___________
3、工 程 规模：建筑面积约_平方米
4、结构及层数：_____ 砖混六层
5、发 包 方式：__________ 包工包料
6、发 包 范围：__________ 工程图纸全部内容
7、开竣工日期：______
8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的合格标准。
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为：车库及住宅部分实行平方米包干____元/平方米。
2、面积计算依据：
国家规定的建筑面积计算标准
三、材料采购供应
材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格，经双方认可。
甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按50%现金加50%房产进行拨付。
房产在施工前____元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付。
工 程 名称：富拉尔基区_ 小区_ 号楼
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认
后按实际发生给予调整。
3、重大设计变更由该工程图纸设计部门
出变更图或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》及《黑龙江省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的2%预留，满一年后返还。
七、其他有关要求和说明：安全生产及文明施工按有关规定执行 。
如发生安全事故由肇事方负责。
八、本协议共四份，建设单位、施工单位各二份。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
建设单位: 施工单位：____________
法定代表人：_______ 法定代表人：____________
代 理 人：___________ 代 理 人：____________
______年______月______日 ______年
工程水电施工合同14
1工程概况
山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157.30m3/s。
2建设工程监理
水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。
2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。
2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：
①提前的'时间和修订后的进度计划；
②承包人的赶工措施；
③发包人为赶工提供的条件；
④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。
以便提高承包方工作积极性。
对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。
2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。
2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。
2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。
2.6合同争议与索赔管理
2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。
2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：
①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；
②不属于承包商应承担责任；
③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：
①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；
②承包商的取费标准是否正确、合理；
③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。
3几点建议
结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：
①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；
②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；
③重视材料供应；
④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。
参考文献
[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).
[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).
[3]中华人民共和国合同法.
工程水电施工合同15
甲方（发包方）：______
身份证号：______
乙方（承包方）：______
身份证号：______
依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西____公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：
第一条、工程概况：
1、工程名称：_______________
2、工程地点：________________
第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。
上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、安全帽等）等。
第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。
第四条、承包方式：包工、包料。
第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。
开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。
第六条、施工质量：______乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。材料等级标准：______按非国标等级标准执行。（PVC管、铜线）
第七条、工程量计算方式及承包价款：______
按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写）_____元整（_____元/M2），总面积______M2，合计工程款（大写）（￥ _____元）。
第八条、工程付款办法：______甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的.工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。
第九条、双方权利和义务：______
1、甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。
2、乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。
3、文明施工：______乙方必须做好文明施工。
第十条、违约：______双方均应严格遵守《中华人民共和国民法典》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。
第十一条、争议：______履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条、其它：______本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。
第十三条、合同管理：______本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。
甲方：______乙方：______
（盖章）：______（盖章）：______
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
【工程水电施工合同】相关文章：
工程水电施工合同12-15
工程水电承包施工标准合同04-15
水电安装工程施工合同01-30
水电工程施工合同05-18
水电工程施工合同04-12
水电施工合同06-06
水电改造施工合同11-19
小区水电施工合同04-21
水电安装施工合同05-19
水电安装工程施工合同[实用12篇]08-08