当前位置：库文网>建筑类合同>设计合同>农田建设项目委托勘测设计合同书

农田建设项目委托勘测设计合同书

时间：2024-04-28 08:53:45 设计合同我要投稿

相关推荐

农田建设项目委托勘测设计合同书

　　随着人们法律观念的日益增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的农田建设项目委托勘测设计合同书，希望能够帮助到大家。

农田建设项目委托勘测设计合同书

　　项目编号：____________

　　项目名称：____________

　　项目地点：____________

　　委托单位(甲方)：____________

　　承担单位(乙方)：____________

　　签订日期：__年______月______日

　　发包人：____________

　　设计人：____________

　　经招投标，设计人中标承担项目勘测设计工作，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订依据

　　1、本工程设计成交通知书。

　　2、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　3、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

　　4、建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2、发包人提交的基础资料

　　3、设计人采用的主要技术标准是：____________现行国家标准和规范。

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函(文件)

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容：

　　1、项目名称：

　　2、规模：

　　3、阶段：

　　4、设计内容：

　　5、设计周期：

　　第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间(附：分标段提供图纸份数等同)：

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　第六条费用

　　根据本工程设计采购、投标文件及中标通知书，本合同的设计费总包干价为：____________ 。(项目采取包干价承包，含工程现场踏勘、办公条件，初步设计编制及评审，施工图编制等一切费用)

　　项目设计费情况一览表

　　编号项目名称中标费率

　　合计

　　第七条支付方式

　　1、项目提交初步设计成果并经xx市农业农村局批复后3日内支付合同额的60%，即；

　　2、提交所有施工图成果后3日内支付合同额的30%，即；

　　3、项目竣工验收后3日内支付剩余10%尾款。

　　4、双方委托银行代付代收有关费用。

　　5、项目因各种原因无法实施的，设计费用将在合同签订后一年内支付完毕。

　　第八条双方责任

　　8.1发包人责任

　　8.1.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已支付的定金，已进行的实际工作量，按实际工作量支付设计费。

　　8.1.2发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，如逾期支付，设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

　　8.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　8.1.4发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作方面的便利条件。

　　8.2设计人责任

　　8.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现8.1.3、8.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　8.2.2设计合理使用年限各单位工程合理使用年限

　　8.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　8.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并严格按照发包人意图进行项目设计。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为不超过设计费总额的100%。

　　8.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一，此项违约金限额为合同价款的4%。

　　8.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　8.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定设计范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第九条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十一条合同生效及其他

　　1、发包人要求设计人现场进行配合与解决有关问题时，如不能通过电话互联网解决时须在24小时内到现场进行配合以解决。

　　2、设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止。

　　3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，设计人应无条件配合。

　　4、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　6、本合同双方签字盖章即生效，一____份，发包____份，设计____份，采购代____份。

　　7、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。