设计合同

【热门】设计合同范文汇编9篇

　　随着法律观念的深入人心，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的设计合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

设计合同 篇1

　　编 号：

　　日 期：

　　项目名称：建设单位：

　　委托人： （下称甲方）

　　受托人：（下称乙方）

　　甲方委托乙方承担项目室内装饰陈设设计、定制、采购、摆放工作，经双方协商一致签订本合同如下：

　　第一条 工程地点

　　第二条 工程项目

　　第三条 工程内容

　　饰品、饰画、地毯、窗帘、绿植 ，详见软装报价清单。

　　第四条 工作周期

　　1、采购及定制阶段：合同签订乙方收到甲方的预付款后，个工作日内完成所有采购及定制工作。

　　2、安装摆放阶段：采购及定制阶段完成后，乙方收到甲方现场所有硬装饰施工全部完成、并退场，现场清洁完毕的确认函后三天内，完成安装、摆放工作。

　　3、工程周期：个工作日（从合同签订及甲方支付款项之日起计算）。

　　第五条 工程费用

　　本项目工程费用总计（大写）：为人民币（报价明细见附件） 该工程费用中已包含：

　　(1) 设计、管理、采购成本费

　　(2 ) 税金

　　(3) 5人次差旅费用

　　第六条 费用给付进度

　　1、本合同签订之日起三天内，甲方预付费用总金额的70%，即人民币万元整；

　　2、货到现场甲方接收并付给乙方费用总金额的20%即人民币万元整；

　　3、摆放安装工作完成并于双方交接验收，验收通过后，甲方在七天内付清余款10%，即人民币 元整。

　　第七条 货物接收及摆放过程配合

　　一、货物接收存放

　　1、乙方采购货物到达项目所在地城市，甲方协助乙方安排接收和运输货物；

　　2、甲方严格按照货单上件数点收，并按箱上的户型代码进行分类摆放（如果箱上有易碎和勿压标签，请不要压住看不见，如上面有画箭头的，请按箭头方向放）；

　　3、甲方提供离施工现场最近的场地将货品安全存放，待乙方到达现场时，再进行拆箱；

　　4、乙方在收到甲方现场硬装饰施工已全部完毕且所有施工人员全部退场并清洁干净的确认函后，到达现场进行摆放工作。

　　二、甲方在乙方摆放过程中的配合：

　　1、须确保所有无关人员全部清离现场，且在摆放的过程中禁止非工作人员进出；

　　2、负责安排搬运工人、开箱工人做第一个程序的工作；

　　3、负责安排木工、电工在现场协助乙方顺利进行安装摆放工作；

　　4、负责安排保洁工在摆放过程随时跟随配饰人员清洁物品、环境的卫生；保安看管货品，以保证所有的物品不会丢失；

　　5、所有工人在工作中不得擅自离开自己的工作岗位，除非征得乙方配饰人员同意；

　　6、甲方派一个相关主要负责人跟进摆放的整个过程，协助乙方处理一些突发事件。

　　第八条 甲方责任及权利：

　　1、甲方应按本合同第六条规定的金额和时间给付进度款，甲方延迟支付费用应按日以未付额的千分之一支付乙方违约金；

　　2、甲方需派一名主要负责人跟踪项目整个过程，直到项目结束；若该负责人因特殊原因不能跟踪到底而需换其他人接替时，甲方应书面通知乙方，并负责督促前负责人清晰交接该项目整个细节给下一负责人；

　　3、如因甲方原因导致工程不能如期完成，乙方不承担任何责任；

　　4、本合同生效后，甲方无正当理由提出中止或解除合同，应赔偿乙方损失，并承担本工程总价款10％的违约金，乙方不退还已付款；

　　5、配饰现场开放期间，甲方应负责保护好软装工程成果，如有人为损坏，乙方应协助更新，甲方承担相关费用。

　　第九条 乙方责任及权利

　　1、如甲方未及时给付进度款或回复确认函，乙方有权向后顺延工作进度，顺延时间不计入本合同约定的'工期内，如超过合同规定时间5天以上，乙方有权停止相关工作并重新确定工作周期； 乙方在收到甲方支付款后，延迟到货应按日以未付额的千分之一支付甲方违约金。

　　2、本合同生效后，乙方无正当理由解除合同，应退还甲方上一阶段已付款并承担本工程总价款10％的违约金，并赔偿一切给甲方造成的损失。

　　3、因遇不可抗力之因素而造成延迟的，乙方不承担责任。

　　4、因甲方在确认方案报价后要求变更而造成延迟的，乙方不承担责任。

　　第十条 质量保证及验收

　　1、双方按约定的要求内容（甲方确认的方案、设计图等）作为验收依据，装饰效果以甲方确认为准，乙方应尽力协调，并根据甲方意见及时作调整，变更完善。

　　第十一条 其它事项

　　1、本协议在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　2、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　3、本合同于双方履行完毕各自义务后自动终止。

　　4、本合约书一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

　　第十二条 附件

　　附件一：软装饰工程报价表一份，软装设计图一份。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　（签字）

　　委托代理人：

　　（签字）

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　日期：年月日 乙方：

　　法定代表人：

　　（签字）

　　委托代理人：

　　（签字）

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　日期：年月日

设计合同 篇2

　　合同编号：

　　资质等级：

　　发 包 人：

　　承 包 人：

　　签订日期：

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　为了促进甲、 乙双方的共同发展，更好地做好工程项目的设计开发和建设工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，就长期技术合作相关事宜达成如下协议，并承诺共同遵守下列条款。

　　第一条 技术合作目标

　　保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性；优化各种设计方案，优化设备选择、材料选型、节能方案；提高设计质量，使其符合使用要求；加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核；节约工程投资，提高工程项目的投资效益和品牌效应。

　　第二条 技术合作的内容及成果提供

　　一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供

　　乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，确保满足建筑节能要求，保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容：

　　1. 对初步设计的设计说明进行审核，提出意见：

　　（1）关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求，包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。

　　（2）关于初步设计的内容和深度要求，是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。

　　2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为：

　　（1）初步设计文件完整性和深度；

　　（2）设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性；

　　（3）总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标，是否符合政府相关批文及甲方要求；

　　（4）户型面积比例是否满足规划要点的要求；

　　（5）日照是否满足国家和地方的.相关规定；

　　（6）提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容；

　　（7）各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容；

　　（8）主要设备选型，主要材料选择；

　　（9）建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求：

　　（10）建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求；

　　（11）对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别；

　　（12）结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标：含钢量、单位面积砼含量等方面内容；

　　（13）地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化；

　　（14）审核结构加固或改造项目设计是否经济合理；

　　（15）给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性，泵房和处理站房的布置审核；

　　（16） 给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性；

　　（17）供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性；

　　（18） 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置，对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案；

　　（19）各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置；

　　（20）空调系统的经济性、合理性，是否满足国家和地方的相关节能规范要求，空调机房和通风机房的合理布置审核；

　　（21）通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置；

　　（22）车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置；

　　（23）若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计，则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置；

　　（24）若设计方提供有关的节能(专篇)设计，则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置；

　　（25）根据我公司有关建筑节能构造原则，进行建筑节能报告审核；

　　（26）消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置；

　　（27）人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。

　　第三条 技术合作进度

　　甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求；其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分，乙方须按本协议内容执行；各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定；每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定，原则上随设计进度分阶段进行；初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过10个工作日，施工图审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过15个工作日。

　　第四条 技术合作取费及付款方式

　　1. 审查收费标准：

　　（1）仅施工图设计审查：元/平方米。

　　（2）初步设计及施工图审查： 元/平方米。

　　（3）计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。

　　2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。

　　3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确合同款数额及付款方式。

　　4. 根据项目的实际情况，专项施工图审查内容可在《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》或补充协议中明确。

　　5. 总设计费不包含境外设计费。

　　6. 审图阶段工作完成后，并提供合格审图报告后20日内，在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。

设计合同 篇3

　　委托人：_____________________________(以下简称“业方”)

　　受托人：______，注册办事处位于_____(以下简称“设计方”)

　　鉴于业方请设计方就“__________ 假日酒店”项目(以下简称“本项目”)提供室内装潢设计服务， 而设计方亦同意就以下所述条款与条件，担任本项目所委托之设计方。

　　业方及设计方兹就本项目之室内装潢设计服务，同意订定下列条款以资遵循：

　　1. 委托及工作内容

　　1.1 业方委任设计方担任本项目之专任室内装潢设计方，并指定本项目主设计师由设计方的__________先生担任(Mr.H.L.LIM)，设计方同意接受此项委任。

　　1.2 合同工作内容将限定以下范围内之室内装潢设计：

　　1.2.1 酒店区域(指除酒店内的厨房、机房等专业封闭场所外的所有客用区域，如餐饮场所、客房、健康中心、俱乐部，公共区域中的大堂、门庭、楼梯、浮廊通道、消防楼梯间、后台等整体酒店区域包括但不限于以下所列场所)

　　地下层BM2

　　地下停车库客用区域、电梯间、相应走廊及消防楼梯间。

　　地下层BM1

　　- 男女员工更衣室

　　- 员工餐厅

　　- 员工通道及相应电梯间、楼梯间。

　　地下层B1

　　- 宾客电梯厅及通道

　　- 男女更衣室

　　- 健身房

　　- 室内游泳池

　　- 美容院

　　- 康乐中心

　　首层

　　大堂门庭、过道、消防门及通道

　　- 酒店大堂及接待前台

　　- 大堂休息厅

　　- 宾客电梯厅及内装

　　- 前台办公室

　　- 一组男女卫生间

　　- 大堂客用扶梯及浮廊

　　第2层

　　- 宾客电梯厅及通道

　　- 全日营业餐厅(西餐厅、咖啡吧)

　　- 主题餐厅

　　- 一组男女卫生间

　　- 客用楼梯及浮廊

　　第3层

　　- 宾客电梯厅及通道

　　- 商务中心

　　- 宴会前厅

　　- 宴会厅

　　- ___间会议室

　　- 设有____个贵宾的中式餐馆

　　- 行政休闲厅

　　- _____组男女卫生间

　　第4层

　　- 宾客电梯厅及通道

　　- 所有客房及套房共_____间(其中包括所有豪华标准间、套房)

　　- 行政办公室

　　- 一组男女卫生间

　　第5至9层

　　- 宾客电梯及通道

　　- 所有客房及套房共______间(其中包括豪华标准间、套房、行政楼层、总统套房)

　　- 9层上达10层城市俱乐部的客用楼梯间、楼梯及浮廊

　　第10层

　　- 宾客电梯及通道

　　- 城市俱乐部及水疗中心(SPA)

　　- 一组男女卫生间

　　﹡﹡本项目中的酒店服务式公寓区域

　　﹡﹡本项目中的国际女装中心商场区域

　　﹡﹡本项目中的建筑外立面

　　﹡﹡本项目中的外围景观设计

　　1.3 设计方就前述工作位置进行之工作应尽量与业方之项目协调员完全配合，一切工作计划亦需要完全配合业方之规划时程、设计整合及施工顺序。

　　2. 服务范围

　　2.1 设计方的服务分为四(4)个阶段完成。此四段如下页第3.0条中之说明。

　　2.2 设计方之服务范围需要包括设计、平面配置及空间分隔规划、色系及配色计划、材料及内装之规格与范围、家具及陈设之遴选，以及与业方委任之项目协调员极其它顾问之间的协调与咨询。

　　2.3 设计方之服务范围需要包括与业方或其委任之顾问的咨询与协商，以获取致一经过整合之设计方案。

　　2.4 设计方之服务范围需包括参加由业方或其委托之项目协调员及其它顾问在任何工地所召集之一般会议(请参照本案第5.13、6.9、8.1(a)及8.1(b)条款)。

　　2.5 对与本案标有(*)的区域，设计方的服务范围需包括色系与配色计划、材料及内装之规格与规范、家具及陈设之遴选，以及与业方委任之其它顾问之间的协调，但不包括任何细部设计和绘制图说。该细部设计和绘制图说应由业方或其项目协调员或其委任之顾问提供。

　　2.6 对本案标有(**)的区域，设计方的服务范围将只限于为获致一整合之设计方案的咨询服务。

　　3. 内装设计

　　业方本着对设计方的完全信任，同时在对设计方的设计成果给予高度期望的前提下委托设计方担当杭州____________假日酒店的室内装修整体设计。设计方承诺明了业方的建设杭州西湖畔高标准的，富有特色，环境高雅的五星级酒店的.整体意图及要求，对业方所有的杭州____________假日酒店项目进行内部装修整体设计。在具体的设计过程之中，设计方应本着节省项目业方用于酒店固定成本投入的原则，在不影响设计效果的前提下尽量降低投入的装修成本。同时在物料的选择，施工工艺的运用上都应尽量考虑其经济效益并保持设计的独特性、可操作性和经济性，以减少本项目本身投入使用后的经营成本压力。

　　3.1 第一阶段：空间设计与家具陈设配置

　　3.1.1 与业方举行前置作业会议或讨论会，确认并建立所有设计与功能之需求内容、设计程序、进度时程及发展各楼层之平面配置大样。

　　业方：

　　设计方：

　　年月日年月日

设计合同 篇4

　　委托方（甲方）：______________________________

　　承接方（乙方）：______________________________

　　甲方委托乙方承担_________规划设计任务。根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市规划法》、《城市规划编制办法》、《城市规划设计收费标准》以及建设部及陕西省有关城市规划设计管理的法规和规章 规定，结合本项目的具体情况，为明确双方责任，搞好协作工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 本规划设计委托概况

　　1.1规划设计委托文号、日期

　　1.2规划设计地点范围

　　1.3 规划设计规模

　　1.4规划技术深度要求

　　1.5 预计工作日期及阶段划分

　　第二条 甲方按时向乙方提供下列文件及资料

　　第三条 乙方按时向甲方提交以下规划设计成果

　　第四条 收费标准及拔款方式

　　4.1 本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用。国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目，由双方协商确定。

　　4.2 甲方应支付合同项目的规划设计费总额为（大写）：________________元（小写：_________元），收费计算标准详见规划设计费计算表。

　　4.3 规划设计费按规划进度分期支付。

　　本合同签订后，甲方支付规划设计费总额的30%，计（大写）___________________元（小写：______元）作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）；规划设计方案确定后，甲方再支付40%即（大写）______________元（小写：_________元）；乙方提交全部规划设计成果时，甲方付清其余规划设计费，计（大写）______________元（小写：_______元）

　　第五条 双方责任

　　5.1 甲方责任

　　5.1.1 甲方委托规划设计任务时，必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分，按本合同第二条规定的内容，向乙方提供所需文件及资料，并对其完整性、准确性及时限负责。

　　甲方提交上述文件及资料超过规定期限15天内，乙方按本合同规定交付规划设计成果时间相应顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交规划设计成果时间。

　　5.1.2 甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改，导致乙方规划设计需返工时，双方除另行签订补充合同或另订合同，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　5.1.3 合同生效后，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始规划设计工作时，甲方无权要求返还定金，甲方未付定金的，乙方有权要求甲方支付定金；乙方已开始规划设计的，甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费，不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。

　　5.1.4 甲方应按本合同第四条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费，每逾期支付一天，应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金；逾期超过三十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计成果不审批或本合同项目停缓建设，甲方均应支付应付的规划设计费。

　　5.1.5 甲方要求乙方比本合同规定时间提前交付规划设计成果时，甲方应支付赶工费，具体金额由双方另议。

　　5.1.6 甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料，并支付所需费用，具体金额由双方商定。

　　5.1.7 规划设计成果的设计版权归乙方所有，未经乙方同意，甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　5.1.8 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便条件。

　　5.1.9 补充协议中甲方应负的其他责任。

　　5.2 乙方责任

　　5.2.1 乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计，根据甲方提出的技术深度要求，按合同规定的进度向甲方提交规划设计成果。

　　5.2.2 乙方对其提交的规划设计成果质量负责，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。

　　5.2.3 合同生效后，乙方要求终止合同的'，应双倍赔返定金；未收定金的，不予赔偿。

　　5.2.4 因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的，每延误一天，乙方减收该项目设计费的千分之二，赔偿最高限为全部规划设计费。

　　5.2.5 乙方按甲方要求交付规划设计成果后，参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的必要调整补充。需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定，作为本合同的补充部分。

　　第六条 本合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时，由_________进行仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构、事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院提起拆讼）。

　　第七条 其他事宜__________

　　第八条 本合同未尽事宜，双方当及时协商并共同签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　第九条 双方履行完合同规定的责任义务后，本合同即行废止。

　　第十条 本合同正本一式四份，双方各执二份。

　　委托单位（盖章）： 承接单位（盖章）：

　　年 月 日 年 月 日 附件

设计合同 篇5

　　委托方（甲方）：____________________

　　设计方（乙方）：____________________

　　甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行，双方特签订本合同供共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　一、工程地点：____________________

　　二、设计内容：____________________

　　三、设计面积：____________________

　　四、设计规格：____________________

　　第二条价格、计价和支付方式、时间

　　一、本工程设计费为人民币（大写）____________________元。

　　二、本工程设计费按：每平方米设计费______元。

　　建筑面积______平方米______元/平方米=______元。

　　三、付款方式：

　　1、合同一经签订，甲方3天内应付首期款合同总额______%，计______元。

　　2、乙方提交设计方案，甲方3天内应付款合同总额______%，计______元。

　　3、设计图纸完成提交后，甲方3天内付清设计余款合同总额______%，计______元。

　　4、如有增加设计项目，设计费另计。

　　第三条违约责任

　　1、合同经双方签字生效后，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新补订协议。

　　2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时，双方须另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　3、甲方应按本合同第二条规定的'金额和时间向乙方支付费用，甲方如果逾期付费超过10天以上，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。

　　合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

　　4、合同生效后，在合同履行期间，乙方逾期完成委托任务，应向甲方支付违约金合同总额的______%、

　　5、甲方擅自解除合同，乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同，乙方应付还甲方双倍设计费。

　　第四条争议解议

　　1、合同履行期间如发生争议，双方协商友好解决。

　　2、协商不成，可以按照本合同约定向______人民法院提起诉讼。

　　第五条未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的设计图纸，方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为，乙方有权索赔。

　　第六条合同生效

　　1、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同签订后不得转包。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　日期：______年______月______日

设计合同 篇6

　　发包方： (以下简称甲方)

　　设计方： (以下简称乙方)

　　设计工程名称：

　　设计工程地点:

　　设计工程面积：

　　乙方保证承诺其为具有合法资质的设计单位，甲方因装修工程的需要，委托乙方进行装饰装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。装饰设计合同第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　第二条 设计时间

　　1.设计期限：

　　设计期限为 天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

　　2.设计交图步骤及时间：

　　(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签订本合同，同时支付定金人民币 元。乙方收到定金后 天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图， 天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图及初次效果图。如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图及初次效果图，则双倍向甲方返还定金。

　　(2)甲方确认立面方案、天花方案，对初次效果图提出修改方案即支付第一期

　　(3)甲方签字确认设计施工图后即支付第二期设计费，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。

　　(4)工程开工后乙方应派员配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务，工程竣工支付第三期设计费。

　　第三条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

　　序号 资料及文件名称 份数 提交时间 内容要求

　　第四条 设计费金额、支付时间

　　1.设计费为人民币 元/平方米，本合同设计费估算总额为：人民币 (大写： 元整)。

　　2.支付时间：

　　(2)甲方支付第一期的设计费为估算总额的20%(含定金);

　　(3)甲方支付第二期的设计费为估算总额的50%;

　　(4)甲方支付第三期的设计费为估算总额的30%;

　　(5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在工程峻工前由甲方支付给乙方。

　　第五条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

　　第六条 双方责任

　　甲方责任：

　　1.甲方应按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件。

　　2.甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的`时间。

　　3.甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　乙方责任：

　　1.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　2.乙方采用的主要技术标准是：

　　3.设计合理使用年限为 15 年。

　　4.乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

　　5.乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

　　7.乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。

　　8.乙方未履行本合同规定的任何一项义务皆视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第七条 违约责任：

　　1.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。

　　2.由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　第八条 其他

　　1.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。

　　2.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　3.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　4.本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，由合同签订地上海市闵行区人民法院管辖裁决。

　　5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签章后生效。

　　6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　7.其它约定事项：

　　甲方(盖章) ： 乙方(盖章)：

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

　　住 所： 住 所：

　　电 话： 电 话：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

设计合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲方提出的《江苏常熟商业街》灯光设计要求，作出相应的.灯光效果图及相灯具选型说明(电子版)，为明确责任，分工协作，经甲、乙双方协商，已双方签订合同后3天内完成(不含节假日)，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、 设计内容：

　　1、甲方要求对效果图里面的三栋楼做灯光效果设计

　　2、甲方要求对效果图作出灯具选型说明

　　二、 甲方义务：

　　1、 甲方应及时向乙方提交设计具体要求;

　　2、 将更改通知及时通知乙方;

　　三、 乙方义务：

　　1、 向甲方提供照明设计效果图(电子版)。

　　2、 向甲方提供针对该效果图的灯具选型方案(电子版)

　　3、 有义务根据甲方要求完善设计。

　　四、 收费标准：

　　根据实际设计图工程量的价格为( 5000.00 )元，即大写人民币( 伍仟元整 )。

　　五、 付款方式：

　　甲方在乙方设计效果完成后一次性支付全部款项。

　　六、 违约及违约责任：

　　1、 由于甲方不能按时、准确地提供有关设计资料致使乙方无法进行设计或造成返工，乙方可将设计文件交付日期顺延。

　　2、 由于乙方原因，延迟设计文件的交付时间每延误1天，乙方应向甲方偿付设计费3%的违约金，甲方可在设计费中扣除。

　　七、 其它：

　　1、 本合同自双方签字后生效，设计费全部结清后失效。本合同未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力;

　　2、 在执行合同中如发生异议，双方另行协商解决，协商不成时，可向深圳仲裁委员会申请仲裁;

　　3、 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计合同 篇8

　　发包人（甲方）：_________

　　住所：___________电话：____________传真：____________

　　委托代理人：_________电话：____________传真：____________

　　承包人（乙方）：____________

　　住所：____________电话：____________传真：____________

　　法定代表人：______________电话：____________

　　本工程设计人：________________电话：____________

　　施工队负责人：__________电话：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.工程名称：_____________。

　　2、工程地点：___________。

　　3、承包范围：参见合同附件之预算表。

　　4、工程承包方式：双方商定采取下列第________种承包方式：

　　（1）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料；

　　（3）承包人包工、发包人包料。

　　（附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。）

　　第二条施工图纸

　　双方施工图采取下列第____________种方式提供：

　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；

　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　　施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

　　施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。

　　第三条甲方工作

　　1、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。

　　2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

　　3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

　　4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

　　5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

　　6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

第四条乙方工作

　　1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

　　2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　3.未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

　　5.对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

　　6.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　第五条关于工期

　　1.工程期限____________天，开工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。

　　2.因甲方及其代理人（代表）原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人（代表）原因导致工期延误的，工期不予顺延。

　　3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：

　　（1）遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、暴 乱等不可抗力的；

　　（2）经双方同意的工程量变化和设计变更；

　　（3）因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误，第三方因素包括但不限于所在地（小）区的管理机构和隔壁邻居的无理行为；

　　（4）经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费；

　　（5）经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条关于材料供应和保管

　　1.任何一方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。

　　2.对一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。

　　3.材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。

　　第七条关于质量和验收

　　1.工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50327-xx）为质量评定验收标准。

　　2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续；甲方不按时参加验收的，工期应予顺延。

　　3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。

　　4.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后天内组织验收，并办理验收移交手续。

　　5.验收时，工程项目合格率达到____________%时（以上程价款比例为准），其他不合格项目（不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目）的`维修或返工不影响竣工日期的确立，甲方对此应予以确认。

　　6.乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

　　7.甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：__________________________________ ____________________________________________________________________。

　　8.工程未验收的，甲方不得先行使用。第八条关于工程价款及结算

　　1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款： 共4页，当前第2页1234

　　（1）合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额

　　第一次______________________支付____________元；

　　第二次______________________支付____________元；

　　第三次______________________支付____________元；

　　第四次____________工程验收后天工程总造价的5%，约____________元。

　　（2）其他支付方式：_____________。

　　2.双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算：

　　（1）固定价格，本工程总价款为____________元；

　　（2）单价不变，按实际数量加损耗率计算，但是总价不得超过____________元。

　　a.乳胶漆和油漆类为：墙面面积（减门不减窗）+顶面面积+6%×拼花部分面积； b.瓷砖面积为：实际面积+6%×实际面积；

　　c.实木地板面积为：实际面积+6%×实际面积，拼花部分面积+10%×拼花部分面积；

　　d.木工衣柜类面积为：实际面积（平方米取整数值，小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算，超出0.5平方米的按1平方米计算）；

　　e.其他按项项目按项计算；

　　f.其他按平方米计算的项目为：实际面积+6%×实际面积；

　　g.估价项目测量后再具体报价；

　　h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买，经甲方同意可以调整。

　　3.特别费用的约定：

　　（1）施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

　　（2）施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付；如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。

　　（3）合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳；已经列明税费的，由乙方负责缴交。

　　（4）物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

　　4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。其中涉及款项，甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%，则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

　　5.工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

　　第九条工程预算文件（表）属于本合同

　　附件，所列工程项目除经过甲乙双方同意外，不得随意添加、更改、删除。

　　第十条责任与罚则

　　1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。

　　2.因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付____________的违约金。3.因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

　　4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

　　5.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。

　　6.因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

　　第十一条双方如对合同的执行发生争议，应友好协商解决：协商无效的，可提交人民法院诉讼。

　　第十二条附则

　　1.本合同一式两份，双方个执一份，同具法律效力。

　　2.本合同履行完成后自动终止。

　　甲方（签字）：________________________乙方公司（盖章）：____________ 现场代表（签字）：___________________现场代表（签字）：____________

　　证件名称：______________________证件名称：______________________

　　颁发机构：______________________颁发机构：______________________

　　证件号码：______________________证件号码：______________________

　　__________年____月____日___________年____月___日

设计合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、合同内容及要求：

　　二、设计与制作费用：

　　设计与制作费用总计为：人民币￥times。元，（大写：元整）。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币￥times。元，（大写：）。

　　2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥times。整（大写：）。

　　四、设计与制作作品的时间及交付方式：

　　乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

　　五、知识产权约定：

　　1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　2、甲方将委托设计制作的.所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回。甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、合同生效：

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　甲方代表签名： 乙方代表签名：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户：

　　帐号：

　　日期：