设计合同

时间:2024-08-28 23:07:45 设计合同 我要投稿

【推荐】设计合同模板锦集五篇

  在人民愈发重视法律的社会中,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编帮大家整理的设计合同5篇,欢迎阅读与收藏。

【推荐】设计合同模板锦集五篇

设计合同 篇1

  合同编号:

  资质等级:

  发 包 人:

  承 包 人:

  签订日期:

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  为了促进甲、 乙双方的共同发展,更好地做好工程项目的设计开发和建设工作,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章,甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经充分协商,就长期技术合作相关事宜达成如下协议,并承诺共同遵守下列条款。

  第一条 技术合作目标

  保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性;优化各种设计方案,优化设备选择、材料选型、节能方案;提高设计质量,使其符合使用要求;加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核;节约工程投资,提高工程项目的投资效益和品牌效应。

  第二条 技术合作的内容及成果提供

  一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供

  乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证,对设计方案进行优化,提高投资效益;对结构设计进行复核,确保满足建筑节能要求,保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容:

  1. 对初步设计的设计说明进行审核,提出意见:

  (1)关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求,包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。

  (2)关于初步设计的内容和深度要求,是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。

  2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为:

  (1)初步设计文件完整性和深度;

  (2)设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性;

  (3)总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标,是否符合政府相关批文及甲方要求;

  (4)户型面积比例是否满足规划要点的要求;

  (5)日照是否满足国家和地方的相关规定;

  (6)提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容;

  (7)各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容;

  (8)主要设备选型,主要材料选择;

  (9)建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求:

  (10)建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求;

  (11)对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别;

  (12)结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的.技术经济指标:含钢量、单位面积砼含量等方面内容;

  (13)地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化;

  (14)审核结构加固或改造项目设计是否经济合理;

  (15)给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性,泵房和处理站房的布置审核;

  (16) 给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性;

  (17)供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性;

  (18) 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置,对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案;

  (19)各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置;

  (20)空调系统的经济性、合理性,是否满足国家和地方的相关节能规范要求,空调机房和通风机房的合理布置审核;

  (21)通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置;

  (22)车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置;

  (23)若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计,则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置;

  (24)若设计方提供有关的节能(专篇)设计,则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置;

  (25)根据我公司有关建筑节能构造原则,进行建筑节能报告审核;

  (26)消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置;

  (27)人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。

  第三条 技术合作进度

  甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》,并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求;其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分,乙方须按本协议内容执行;各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定;每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定,原则上随设计进度分阶段进行;初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起,原则上不超过10个工作日,施工图审查的时间自收齐全部送审资料起,原则上不超过15个工作日。

  第四条 技术合作取费及付款方式

  1. 审查收费标准:

  (1)仅施工图设计审查:元/平方米。

  (2)初步设计及施工图审查: 元/平方米。

  (3)计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。

  2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。

  3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》,并在合同中明确合同款数额及付款方式。

  4. 根据项目的实际情况,专项施工图审查内容可在《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》或补充协议中明确。

  5. 总设计费不包含境外设计费。

  6. 审图阶段工作完成后,并提供合格审图报告后20日内,在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。

设计合同 篇2

  甲方(委托方):

  乙方(承接方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计收费标准》,以及国家和地方有关工程设计管理法律、法规、规章的规定,甲方委托乙方对本合同所涉及的规划与设计项目提供专业环境景观设计服务,为明确权利义务关系,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经充分友好协商达成如下合同条款:

  第一条 项目概况

  项目名称:

  项目地址:

  园林景观设计预算总面积约为 平方米。

  第二条 服务内容

  甲方在本合同中要求乙方为其提供的园景规划与设计的服务内容,具体包括下列:

  1、景观扩初修改及施工图设计;

  2、施工图审查出图;

  3、根据园林景观项目施工进展情况,甲方如有需要乙方具体解释或调整的设计问题,在通知乙方后,乙方应派人在24小时内到工地现场,配合甲方和施工方解决景观施工现场的设计技术问题;

  4、在乙方的能力范围内,尽量提供设计材料供应商的资料供甲方参考;

  5、甲方如有需要,乙方须提供过往的业绩,园林设计及施工的`项目,以作对外宣传之用。

  第三条 设计成果范围

  本合同书设计成果范围是指甲方在本合同中要求乙方为其提供的成果文件:

  1. 整体的设计说明;

  2. 总体彩色平面图,整体鸟瞰图;

  3. 园区内景观的示意,彩色照片表达设计;

  4. 主要景点的透视效果图;

  5. 地下车库、人防出入口的顶盖方案说明;

  6. 道路、景观小品等所用材料名称;

  7. 植物配置设计图及植物配置说明;

  8. 整个小区园林景观工程造价估算;

  9. 小区环境景观规划总平面图(1:1000);

  10. 整个小区园林景观工程造价估算;

  11. 各专业施工图(总平面图、种植、建筑及机构、电气照明、给排水等);

  12. 规划设计文本(含图册)8份;

  所有设计文件的电子档1份,文档图层不能锁死。

  第四条 项目实施阶段划分

  本合同所约定的规划与设计项目工作,在具体实施过程中主要分为以下两个阶段:

  1、景观扩初修改及施工图设计阶段;

  2、施工图审查出图阶段。

  第五条 景观扩初修改及施工图设计阶段

  景观扩初修改及施工图设计阶段的设计成果包括下列,乙方应向甲方提交下列约定的设计成果壹式 捌 份:

  (一)园景平面深化调整;

  (二)景观节点深化调整;

  (三)植物种植初步设计;

  (四)主要园建小品形式用料初定;

  (五)主要园建小品设计形式;

  (六)材质(广场铺地、喷泉、灯具、花钵、树池、凳椅、台阶等);

  (七)立面、剖面展开图。

  自乙方收到甲方项目负责人签署的本合同次日起 15 个日历日,乙方应完成景观扩初修改及施工图设计阶段的相应工作。乙方收到甲方签署的景观扩初修改及施工图设计书面确认书后,进入施工图审查出图阶段工作。

  第六条 施工图审查出图阶段

  施工图审查阶段的设计成果包括下列,乙方应向甲方提交下列约定的设计成果壹式 捌 份:

  (一)园景定位坐标及索引图;

  (二)放线网格图;

  (三)场地标高施工图;

  (四)铺地施工图(广场、小区道路、休闲径、平台等);

  (五)小品施工图(花架、亭廊、树池、座椅、小径、阶梯等);

  (六)水景施工图;

  (七)乔木种植施工图;

  (八)灌木种植施工图;

  (九)植被种植施工图;

  (十)苗木表;

  (十一)给排水施工图;

  (十二)电气施工图;

  (十三)背景音乐布线图;

  (十四)材料表。

  自乙方收到甲方项目负责人签署的景观扩初修改及施工图设计阶段书面确认书的次日起 7 个日历日,乙方应完成施工图审查出图的全部工作。

  第七条施工审查阶段

  施工审查阶段,乙方主要协助甲方议标、预建期间工作(软景)及景观施工期间的质量与效果的指导工作:

  1、协助甲方推荐,挑选或审查适合执行园林工程的园林承建商;

  2、协助甲方承建商挑选合适的软硬景材料;

  3、在施工过程中,乙方应负责设计交底和配合甲方解决施工过程中出现的各项设计问题,参加竣工验收;

  4、协助甲方监督承建商施工质量及效果,如发现效果不理想,在经得甲方同意的前提下可作出设计变更。

  第八条 签收

  乙方应该交付本合同约定的设计成果或其他与本合同有关的文件资料到双方约定地点给予甲方签收。

  第九条 设计成果的确认

  甲方必须在签收或者视为签收乙方交付的相应设计成果之日认可乙方的设计成果。

  第十条 设计成果的修改

  乙方的设计方案,在效果、定额设计、深度、水平等方面应符合甲方的施工要求,若甲方提出书面修改通知或电子邮件时,乙方应积极配合修改设计方案,并在限定的时间内修改完毕。施工过程中需设计人到场解决问题的,从甲方发出通知24小时内乙方必须派人到达施工现场(现场指导、图纸会审、竣工验收等)。

设计合同 篇3

  合同编号:DZ-20xx-12-5

  委托方(甲方):湖北XXX有限公司

  承接方(乙方):湖北XX空间环境设计工程有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规规定的原则,结合室内装饰的特点,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰设计,并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守.

  一、甲方委托室内设计的地址:

  湖北省XX公司办公大楼

  设计内容:一层大厅、三层中型会议室、四层经理办公区、五层大会议室

  建筑面积约1200平方米。

  二、经双方协商,甲方委托乙方室内设计,乙方收取设计费共计人民币38800元。计币叁万捌仟捌佰元整。

  甲方应在20xx年12月5日首期付50%设计费,计币壹万玖仟肆佰元整。并与乙方约定上门测量的时间和地点(20xx年12月10日)。乙方设计师在测量后8天内完成平面布置图、顶面布置图和效果图。

  三、乙方完成初步设计方案后,甲方至乙方处看图,与设计师经过沟通同意,由双方签字确认。

  甲方应支付30%设计费,计币壹万壹仟陆佰肆拾元整,乙方在20xx年12月19日至20xx年1月19日,共30天完成全套装潢设计图及施工图纸,甲方到乙方处取图,并约定设计交底日期,此时甲方支付乙方15%设计费,计币伍仟捌佰贰拾元整.余下5%尾款在工程开始后半个月内付清。

  四、全套图纸完成后,甲方如有更改意见,再与乙方设计师沟通。

  乙方根据协商方案,绘制更改图纸,由双方签字确认,施工过程中设计师应有四次去现场放样及指导施工,以达到设计效果,如施工方另有要求设计师出现场,则按800元/天,每次2-3人收取费用。

  五、如甲方或业主方推翻已确认施工方案,另行设计按每平方米60元收取设计费。

  六、违约责任:

  1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的,每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。

  2、乙方延期30天以上未完成设计图的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方的`设计费用,并承担设计费总价30%的违约金。

  3、乙方无故终止合同,除退还甲方所交的设计费用外,还应按合同规定的设计费总价的30%作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸,图纸完工时间由双方另行约定。

  七、设计合同经双方签字认可后,甲方必须按合同约定支付设计费。

  如甲方中途反悔,乙方不再退还已收取的设计费。

  八、本合同中如有未尽事宜,由双方协商解决,也可向武汉市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。

  当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按本合同约定(将以下不选定的解决方式划去):

  (1)向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  九、本合同中包括附件、补充协议,经甲、乙双方签字或盖章后生效。

  十、本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):

  地址:地址:

  电话:电话:

  日期:日期:

  签定合同地址:

设计合同 篇4

  发包人:

  设计人:

  发包人委托设计人承担 规划设计,工程地点为 ,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条本合同签订依据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  第二条设计依据

  2.1 发包人给设计人的委托书

  2.2 发包人提交的基础资料

  2.3 设计人采用的主要技术标准是:

  1、《城市用地分类与规划建设用地标准》 GBJ137-90

  2、《城市绿化条例》1992年国务院颁发

  3、《城市道路绿化规划与设计规范》 GBJ75-97

  4、《公园设计规范》GJJ48-92

  5、《城市绿地分类标准》CJJ/T85-20xx

  6、我国现行城乡规划法相关的规程规范与标准

  第三条合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下次序来判断:

  3.1合同书

  3.2发包人要求及委托书

  第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

  4.1 项目名称:

  4.2 建设规模:公园规划总面积约350亩,直接工程成本约

  为人民币壹仟陆佰万元。

  4.3 设计阶段:方案设计、详细规划。

  第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

  5.1建设用地现状资料、电子地形图(1:500)、规划红线范围等。

  5.2规划设计要点。

  5.3建筑平立剖面及相关图纸。

  5.4 园区给排水、电气接口位置。

  5.5 提交时间:签订合同后三天内

  第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、时间:

  1、提供的详细规划文件应符合城乡规划法相关的规范规程和技术标准。

  2、签定合同后5天,提交规划方案1份。

  3、规划方案确定后10天,提供修建性详细规划评审资料8份,A0展示图板一套,电子光盘2张。

  4、评审通过后5天,提供正式修规性详细规划成果8份(包括文本、说明书、规划图册),规划电脑彩喷A0图一套,电子文件光盘4张。

  第七条费用

  7.1 双方商定,合同的设计费为人民币 包干。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

  7.2规划设计评审的组织会务费用由甲方负责。

  第八条 支付方式

  8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的30%(按壹拾陆万计),计 元。

  8.2 提交评审资料时支付合同款的50%(按壹拾陆万计)。计 元。

  8.3 提交正式成果后一个星期内支付20%(按壹拾陆万计)。计 元。

  8.4 双方委托银行代付代收有关费用。

  第九条 双方责任

  9.1 发包人责任

  9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限超过15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料做较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

  9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人支付的一期设计款;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;

  9.1.4 发包人应根据本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费用,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费;

  9.1.5 发包人要求设计人比合同规定时间提前提交设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费;

  9.1.6 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;

  9.1.7 开工时间的确定:合同签订甲方签字盖章后次日作为本项目设计的开工时间。

  9.2 设计人责任:

  9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的`技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  9.2.2 设计人对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

  9.2.3 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收设计费的千分之二;

  9.2.4 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的款项;

  9.2.5 设计人交付设计文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

  第十条保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生上述情况,泄密承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条 仲裁

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 方式解决:

  (一)提交 仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十二条合同生效及其他

  12.1设计人为本合同项目的服务至提交正式详细规划文件为止。

  12.2 本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、苗木的生产厂或供应商。发包人需要设计人配合建筑材料、苗木的订货时,所需费用由发包人承担。

  12.3 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  12.5 本合同双方签字盖章即生效,本合同一式 陆 份,发包人执 肆 份,设计人执 贰 份。

  12.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  12.7未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  以下空白。

  发包人名称: 设计人名称:

  (盖章) (盖章)

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

  委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

  住 所: 住 所:

  邮政编码: 邮政编码:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开户银行: 开户银行:

  银行账号: 银行账号:

  建设行主管部门备案: 鉴证意见:

  (盖章) (盖章)

  备 案 号:经 办 人:

  备案日期:年 月 日 鉴证日期: 年 月 日

设计合同 篇5

  委托方:(以下简称甲方)____________________

  设计方:(以下简称乙方)____________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程地点:____________________

  2、建筑面积:____________________

  使用性质:____________________

  房屋结构:____________________

  二、设计程序

  1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积____________计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。____________计取,设计费总计______元。

  2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的______%,即______元。

  乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

  在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的______%后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(公共区域效果图一张),立、剖面图等。

  5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的______%、

  6、甲方如需乙方提供______个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图______元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张,总计______元。

  7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

  8、其它约定:____________________________________________________________

  三、双方责任

  (一)甲方责任

  1、甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

  2、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的',甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。

  对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。

  5、施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。

  6、甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。

  7、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

  8、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

  (二)乙方责任

  1、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

  2、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

  合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。

  乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

  四、其它

  1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

  2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

  如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

  对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

  5、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请舟山市定海区人民法院解决。

  6、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

  7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

  甲方名称(签字盖章)___________

  乙方名称(盖章):____________

  签订日期:______年______月______日

【设计合同】相关文章:

设计合同10-06

设计的合同09-03

设计合同05-15

经典设计合同10-14

ktv设计合同10-05

正规设计合同10-04

常用设计合同08-31

外墙设计合同08-21

实用设计合同10-24

【荐】设计的合同09-21