设计合同

【实用】设计合同模板锦集八篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的类型越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的设计合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

设计合同 篇1

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方委托乙方就甲方开发的项目提供导向标识系统规划设计(以下简称“设计”);

　　乙方具有所需要的专业技能、人员及技术资源并愿意向甲方提供服务。

　　兹就以下事项达成本协议：

　　一、本协议中的措词和用语与下文提及的“合同条款细则”中分别赋予它们的含义相同。

　　二、甲、乙双方全部合同文件的组成及优先顺序：下列条件应被认为是甲、乙双方全部合同文件的一部分而进行阅读、理解和执行。构成甲、乙双方全部合同文件的这几份文件应互为解释，除非另有规定，在发生分歧时，文件应按以下顺序优先考虑：

　　1、本协议书

　　2、合同条款细则

　　三、甲方应在乙方设计工作开展前提供一切所需文字、图片、数据、设计修改提议等资料，所有文件提交时间不可拖延至设计工期内。甲方提交的资料需建立在甲方内部已统一协商后的、无须反复修改变动的最终结果基础之上。

　　甲方需全力配合乙方以确保乙方工作如期完成。乙方应按照甲、乙双方合同文件的条款积极履行各项规定义务。并按照本合同规定的进度，准时提交包括各类图纸、数据文件、说明及电子文件等资料在内的设计成果。

　　四、甲方在此同意按甲、乙双方合同文件注明的.条件、期限和方式，如期向乙方支付款项，以此作为乙方的报酬。

　　五、甲方指定为甲方项目负责人，乙方指定为乙方项目负责人，一经确定不得随意更改。如更换本项目之负责人，须提前二周书面以公司名义并法人代表签字通知对方。

　　六、双方同意如对本合同内之工程有关事项有所争议，将通过友好协商的办法解决;若协商的办法不能解决争议，应由北京市仲裁委员会调解及仲裁，双方必须遵守和执行由此做出的任何仲裁和决定。

　　七、本合同文件正本一式六份，甲乙双方各持三份，本合同及合同条款自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　(盖章)(盖章)

　　法定代表人(授权签约人)：________法定代表人(授权签约人)：________

　　(签字) (签字)

　　营业地址：______________ 营业地址：______________

　　邮政编码：______________ 邮政编码：______________

　　电话：______________ 电话：______________

　　传真：______________ 传真：______________

　　日期：______________ 日期：______________

设计合同 篇2

　　甲 方：

　　乙 方：

　　第一条合作原则

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及国家有关法律法规的规定，经甲乙双方协商，就合作项目及推广事宜，达成如下协议：

　　第二条项目名称

　　1、项目名称：

　　2、项目所在地：

　　第三条合同内容

　　乙方为甲方提供 划、设计。包括：

　　设计内容（见附件1）

　　乙方提交的设计方案经甲方签字认可后，乙方方可设计施工方案，并给甲方提供详细造价预算报告。

　　如乙方提交的设计方案未通过甲方的认可，乙方须进行修改调整直到甲方认可为止。

　　第四条费用及结算方式

　　双方即签订合同日起，在七日内甲方首次支付乙方全款的30%，在文化定位、概念设计方案通过后甲方向乙方再次支付全款的50%，在设计结束后甲方向乙方最后支付全款的20%。

　　设计费：根据本项目的整体容量来计算，设计总费用为 元（大写） 。

　　本合同签订时甲方付给乙方预付款 元（大写 ）。

　　甲方确认创意设计方案后向乙方支付 元（大写 ）。 待设计结束后甲方向乙方支付元（大写 ）。

　　第五条完工时间

　　提交方案时间

　　第六条甲方的权利

　　1、审批乙方提交的设计方案；

　　2、独家拥有乙方代理本案的文案、创意和设计的知识产权；

　　3、有权对乙方严重违反法律和本合同的行为提出制止，经制止乙方不改，甲方有权单方解除本合同。

　　第七条甲方的义务

　　1、向乙方提供全面、真实、合法的项目设计相关资料、文件及图片；

　　2、积极配合和全面协助乙方工作，以便工作顺利开展；

　　3、按合同约定准时、按量支付乙方费用；

　　4、不得在合同有效期内委托他人从事与本合同内容相同的工作。

　　第八条乙方的权利

　　如甲方在乙方按时、按质、按量完成合同规定内容的前提下未能按时付款超过15个工作日，乙方有权单方解除合同，并追究相关责任。

　　第九条 乙方的义务

　　1、乙方成立以专人牵头的工作小组为甲方服务，含（策划、创意、文案、设计、造价预算）；

　　2、按时完成各项工作，如未达到甲方要求，须在期限内修正至甲方认可；

　　3、妥善保管甲方提供的项目资料，并负有对资料保密的责任和义务；

　　4、如本合同使用的资料涉及到第三方之知识产权（如商标权、著作权、专利权），乙方应对此后果承担全部责任；

　　5、乙方应协助甲方监督实施本项目推广，以达到设计与推广效果。

　　第十条甲方违约责任

　　1、甲方承担不按时提供资料、文件及图片造成的工作延期责任；

　　2、甲方承担提供资料、文件及图片不实造成的一切法律责任；

　　3、甲方承担不按合同约定时间支付设计费的'违约责任。逾期15个工

　　作日，视为甲方违约，应支付给乙方合同价款10%的违约金。

　　第十一条乙方违约责任

　　1、乙方承担不按合同约定时间提供设计方案的违约责任。逾期15个工作日，视为乙方违约，应支付给甲方合同价款10%的违约金。

　　2、乙方如泄露甲方项目资料的秘密，应赔偿甲方由此受到的损失；

　　3、乙方在合同执行期间，未经甲方授权或超越权限，对外所作的一切承诺或法律文书，由乙方自己承担相应的法律责任。

　　第十二条不可抗力

　　发生由于不能预见或无法避免的不可抗力事件，直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，不能履行方将向合作方提供事件详情及相关证明文件，并提前十天通知，经双方协商一致后，均不赔偿对方损失。

　　第十三条确认事项

　　本合同所有设计方案的确认以甲方指定代表签字确认为准。如甲乙双方指定代表或联系电话变更，需在20日内以传真等书面形式告知对方。

　　第十四条变更说明

　　合同签字生效后，任何单方面擅自变更、终止合同均属于违约行为。如需对本合同变更或解除，须经甲乙双方协商一致并达成补充协议。补充协议条款若与本合同有关条款发生抵触，则以补充协议为准。

　　第十五条争议解决方式

　　本合同在执行的过程中如发生争议，由合同双方进行友好协商解决。如协商不成，可以向人民法院提起诉讼。

　　本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方盖章、法人代表签字后生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　日 期：日 期：

设计合同 篇3

　　发包人(甲方)：设计人(乙方)：

　　发包人委托设计人承担程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条 本合同设计项目的内容：名称、工程地点

　　工程名称：工程地点：本合同内容: 项目采用设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电(含外电接入)、绿化景观(如有)等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量(包括地形和障碍物、管道等)和地勘工作，以及项目设计概算的编制。

　　第三条 勘察设计服务周期：

　　设计周期：15日内完成方案设计，方案确定后20日完成施工图;勘察周期：满足设计进度要求。

　　第四条 设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范

　　第五条：合同价款

　　本合同价暂定为：(大写：贰佰捌拾万零肆仟柒佰元整)

　　(1)暂定设计费=估算投资额×设计费费率

　　【本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为2.2%】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的.控制价金额为准。

　　(2) 勘察费普通孔全费用包干单价为： 1480 元/孔，暂定工程量为： 65 孔，植物胶钻孔包干单价为： 360 元/米，暂定工程量为： 160 米。暂定勘察费：1480×65+360×160=153800元(大写：壹拾伍万叁仟捌佰元整 )(最终按实际发生工程量结算)

　　(3)测量费带状地形测量全费用包干单价为：180000元/平方公里，暂定工程量为：0.105平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：4000元/公里，暂定工程量为： 3.5 公里，暂定测量费：(最终按实际发生工程量结算)履约保证金为5万元。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　(1)合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同;

　　(2)中标通知书;

　　(3)合同条件及合同附件(含变更合同的补充协议书);

　　(4)合同技术规范书(含合同技术规范书的变更);

　　(5)投标文件

　　(6)招标文件(含招标文件补遗书，如果有);

　　(7)标准、规范和有关技术文件;

　　(8)其他有关文件。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、合同价款支付：

　　甲方支付合同价款时，乙方须提供联合体牵头单位及联合体成员单位对收款金额及收款单位、收款账号、收款银行等相关信息进行书面确认，甲方按确认书进行款项支付，由收款单位向甲方提供相应付款金额的正式发票。由联合体牵头单位负责本合同的结算、价款结算工作。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计工作，使本工程按合同约定设计周期完成设计工作并符合符合国家及地方有关建设工程设计规范，具体详细见“建设工程设计合同”、

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定双方签字后生效。

　　发包人名称： 设计人名称:(盖章)

　　法定代表人： 或委托代理人：(签字)电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号：(盖章) 法定代表人： 或委托代理人：(签字)电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号：

　　年月日：

设计合同 篇4

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、诚实、信用的原则就九环紫荆城样板房工程施工承包事宜，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　建筑结构：框架剪力墙结构

　　建筑面积：约270平方米(设计图纸面积)。

　　二、承包范围：

　　1、工作范围：4#楼西单元一层大堂、电梯厅，一层至三层楼梯间、301房、302房

　　2、工作内容：按甲方提供的建筑图纸和装修要求及国家精装修验收标准完成以下工作：

　　1)、砌体、构造柱、二次结构施工，地面水泥砂浆找平细拉毛(完成至不贴地面砖)，外墙水泥砂浆抹灰，内墙混合砂浆抹灰、刮腻子、刮仿瓷涂料，天棚混合砂浆抹灰、卫生间防水，机电、门窗安装的塞缝、收边、收口，阳台栏杆、楼梯栏杆制作、安装、油漆。

　　2)、材料人工搬运，外墙脚手架搭设，必要的现场安全防护。

　　3)、窗边打胶。

　　4)、卫生清理、成品保护。

　　5)、除砌块、钢筋外的其他材料的采购、运输、保管(含机电材料)。

　　6)、三层顶、四层顶堵洞、防水。

　　7)、甲方安排的其他工作。

　　三、施工工期

　　自本合同签订之日起，30个日历天完成本承包范围全部内容。

　　四、承包方式

　　包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工。

　　五、承包价款

　　以结算价为总承包价。

　　六、结算方式

　　按湘建价【20xx】406号《湖南省建设工程工程量清单计价办法》、20xx年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、宁乡建设造价20xx年第2期价格计算总价，人工工资按湘建价〔20xx〕396号文调整计取。总包单位提供的材料按定额消耗量扣除。

　　七、付款方式

　　1、全部承包范围的施工内容完成后经监理方、甲方代表验收合格后，凭甲方审定确认的工程结算总额，甲方支付乙方工程结算总额的95%；留存结算总额的5%作为质保金，两年后返还。

　　2、上述付款由乙方填写工程结算款，经监理部负责人、甲方工程部签证确认甲方财务负责人审批同意后七日内付讫。

　　八、技术要求和设备、材料

　　1、乙方进场的材料的质量必须符合设计要求，符合国家、地方有关质量技术标准、规范的要求。必须附有出厂合格证和质量保证书。必须符合本合同主要材料清单约定的.品牌、规格、产地的要求。必须由甲方工程部、监理部负责人验收、核对、签字认可后方可投入使用。不在上述要求范围内的材料、不得进入现场。

　　2、乙方如在施工中使用不符合设计要求、本合同要求以及相关标准要求的设备材料，甲方、监理方有权制止施工和要求乙方拆除重建并承担所发生的费用。因此延误的工期不得顺延。

　　3、乙方应对进场的设备、材料妥善包装和保管，由于保管不当造成的损坏、失窃等损失由乙方负责。

　　九、质量验收标准与质量保证期

　　质量验收标准按国家建设部《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行。

　　质量保修期两年。保修期内乙方免费更换或维修因材料或施工不良发生的任何质量问题(不包括人为因素损坏)。维修响应时间不超过24小时，问题解决时间在一个工作日内(重大问题可另议)，每超过一天，则按500元/天处罚，罚金在质保余款中扣除。

　　十、工程变更

　　双方按如下方法确认工程变更：

　　1、甲方出具的变更，应提前3天以书面形式向乙方出具变更通知。涉及到工程承包总额增减的，按实际发生额增减承包总额。

　　2、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更、材料的增减、换用，须经甲方确认同意，方可实施。未经甲方同意，乙方擅自更改材料品牌、数量、厂家而造成返工由乙方承担一切损失费用，并赔偿甲方的相关联损失，工期不予顺延。

　　十一、甲方责任与义务

　　1、向乙方提供必要的土建施工图纸和文档资料。

　　2、组织技术交底。

　　3、提供乙方施工用电、用水至施工现场。

　　4、监管设备、材料和施工质量，及时办理隐蔽工程验收。

　　5、按合同约定时限向乙方支付工程款并及时办理工程结算。

　　十二、乙方责任和义务。

　　1、工程施工期间，不得拖欠民工工资和材料供货商货款。

　　2、自觉接受甲方和监理人的管理，按本合同规定的质量和进度要求完成工程施工。乙方施工用水、电须装表计量，并承担费用。

　　3、施工期间应允许其他专业施工队伍跟进施工，并应积极配合和提供方便。

　　4、自行解决施工人员办公与生活设施。工程验收合格后，其施工设备、人员无条件撒离，不得以任何原因滞留占用甲方场地和房屋。

　　5、确保安全、文明施工。如施工中发生安全事故，一切经济损失、法律责任均由乙方负责。

　　6、及时配合其他专业做好预留预埋。如造成其他专业停工、窝工、成品、半成品损失，全部费用由乙方方承担。

　　十四、违约责任

　　乙方未按合同工期完工，按100元/天向甲方支付延误工期违约金。如乙方的材料、施工质量达不到验收标准，乙方必须无条件整改或返工，由此而给甲方造成关联损失的，由乙方负责赔偿。

　　十五、合同争议的解决

　　合同执行过程中的争议或纠纷，首先由甲、乙双方协商解决。协商不成时，可向项目所在地地人民法院诉讼解决。

　　十六、其他

　　1、为便于施工现场管理，甲方委派为现场代表，监理公司委派为现场代表。乙方委派为现场代表，联系处理施工现场的日常工作。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

设计合同 篇5

　　甲方（委托方）：

　　乙方（承接方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计收费标准》，以及国家和地方有关工程设计管理法律、法规、规章的规定，甲方委托乙方对本合同所涉及的规划与设计项目提供专业环境景观设计服务，为明确权利义务关系，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分友好协商达成如下合同条款：

　　第一条 项目概况

　　项目名称：

　　项目地址：

　　园林景观设计预算总面积约为 平方米。

　　第二条 服务内容

　　甲方在本合同中要求乙方为其提供的园景规划与设计的服务内容，具体包括下列：

　　1、景观扩初修改及施工图设计；

　　2、施工图审查出图；

　　3、根据园林景观项目施工进展情况，甲方如有需要乙方具体解释或调整的设计问题，在通知乙方后，乙方应派人在24小时内到工地现场，配合甲方和施工方解决景观施工现场的设计技术问题；

　　4、在乙方的能力范围内，尽量提供设计材料供应商的资料供甲方参考；

　　5、甲方如有需要，乙方须提供过往的`业绩，园林设计及施工的项目，以作对外宣传之用。

　　第三条 设计成果范围

　　本合同书设计成果范围是指甲方在本合同中要求乙方为其提供的成果文件：

　　1. 整体的设计说明；

　　2. 总体彩色平面图，整体鸟瞰图；

　　3. 园区内景观的示意，彩色照片表达设计；

　　4. 主要景点的透视效果图；

　　5. 地下车库、人防出入口的顶盖方案说明；

　　6. 道路、景观小品等所用材料名称；

　　7. 植物配置设计图及植物配置说明；

　　8. 整个小区园林景观工程造价估算；

　　9. 小区环境景观规划总平面图（1:1000）；

　　10. 整个小区园林景观工程造价估算；

　　11. 各专业施工图（总平面图、种植、建筑及机构、电气照明、给排水等）；

　　12. 规划设计文本（含图册）8份；

　　所有设计文件的电子档1份，文档图层不能锁死。

　　第四条 项目实施阶段划分

　　本合同所约定的规划与设计项目工作，在具体实施过程中主要分为以下两个阶段：

　　1、景观扩初修改及施工图设计阶段；

　　2、施工图审查出图阶段。

　　第五条 景观扩初修改及施工图设计阶段

　　景观扩初修改及施工图设计阶段的设计成果包括下列，乙方应向甲方提交下列约定的设计成果壹式 捌 份：

　　（一）园景平面深化调整；

　　（二）景观节点深化调整；

　　（三）植物种植初步设计；

　　（四）主要园建小品形式用料初定；

　　（五）主要园建小品设计形式；

　　（六）材质（广场铺地、喷泉、灯具、花钵、树池、凳椅、台阶等）；

　　（七）立面、剖面展开图。

　　自乙方收到甲方项目负责人签署的本合同次日起 15 个日历日，乙方应完成景观扩初修改及施工图设计阶段的相应工作。乙方收到甲方签署的景观扩初修改及施工图设计书面确认书后，进入施工图审查出图阶段工作。

　　第六条 施工图审查出图阶段

　　施工图审查阶段的设计成果包括下列，乙方应向甲方提交下列约定的设计成果壹式 捌 份：

　　（一）园景定位坐标及索引图；

　　（二）放线网格图；

　　（三）场地标高施工图；

　　（四）铺地施工图（广场、小区道路、休闲径、平台等）；

　　（五）小品施工图（花架、亭廊、树池、座椅、小径、阶梯等）；

　　（六）水景施工图；

　　（七）乔木种植施工图；

　　（八）灌木种植施工图；

　　（九）植被种植施工图；

　　（十）苗木表；

　　（十一）给排水施工图；

　　（十二）电气施工图；

　　（十三）背景音乐布线图；

　　（十四）材料表。

　　自乙方收到甲方项目负责人签署的景观扩初修改及施工图设计阶段书面确认书的次日起 7 个日历日，乙方应完成施工图审查出图的全部工作。

　　第七条施工审查阶段

　　施工审查阶段，乙方主要协助甲方议标、预建期间工作（软景）及景观施工期间的质量与效果的指导工作：

　　1、协助甲方推荐，挑选或审查适合执行园林工程的园林承建商；

　　2、协助甲方承建商挑选合适的软硬景材料；

　　3、在施工过程中，乙方应负责设计交底和配合甲方解决施工过程中出现的各项设计问题，参加竣工验收；

　　4、协助甲方监督承建商施工质量及效果，如发现效果不理想，在经得甲方同意的前提下可作出设计变更。

　　第八条 签收

　　乙方应该交付本合同约定的设计成果或其他与本合同有关的文件资料到双方约定地点给予甲方签收。

　　第九条 设计成果的确认

　　甲方必须在签收或者视为签收乙方交付的相应设计成果之日认可乙方的设计成果。

　　第十条 设计成果的修改

　　乙方的设计方案，在效果、定额设计、深度、水平等方面应符合甲方的施工要求，若甲方提出书面修改通知或电子邮件时，乙方应积极配合修改设计方案，并在限定的时间内修改完毕。施工过程中需设计人到场解决问题的，从甲方发出通知24小时内乙方必须派人到达施工现场(现场指导、图纸会审、竣工验收等)。

设计合同 篇6

　　甲方：_________

　　乙方（承载方）：_________

　　双方合作事宜：_________

　　秉承相互信任的合作理念， 通过初步沟通达成一致协议：

　　一、具体合作项目内容：_________

　　二、项目费用：

　　设计费：_________

　　单价：_________

　　数量：_________

　　总价：_________

　　（其中不含拍摄费，拍摄费按照平均每张片为200元/张，采用135专业相机，专业灯光摄影师拍摄）

　　三、付款方式：

　　付款方式、合同签定付项目总额的50%，即_________元

　　数码输出小样确认后，菲林输出前支付项目余款。

　　四、双方权利及义务：

　　1、甲方权利：

　　1）甲方有权对乙方的设计提出建议和想法，以使乙方的.设计符合要求

　　2、甲方义务：

　　1）甲方有义务按照合同中所协商的条款支付费用

　　2）甲方有义务积极配合乙方的工作并为乙方提供相关详细资料

　　3、乙方权利：

　　1）乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计所需；

　　2）乙方有权要求甲方按照合同支付约定的款；出现甲方拖款现象，结算时甲方需按照每天0.5%的合同总额支付乙方滞纳金。

　　3）乙方对所设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项前不得使用该项目中的一切作品；

　　4、乙方义务：

　　1）乙方应按照双方所讨论的结果按时并保证质量完成相关设计项目；

　　2）乙方应按照合同约定的时间完成设计项目

　　五、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的款无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用；

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退还给甲方；

　　3、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成，甲乙双方任何一方均可向_________仲裁委员会提出仲裁解决。

　　本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　授权代表人 （签字）：_________ 授权代表人 （签字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　签订日期：_________年___月___日

设计合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、合同内容及要求：

　　二、设计与制作费用：

　　设计与制作费用总计为：人民币￥times。元，（大写：元整）。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币￥times。元，（大写：）。

　　2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥times。整（大写：）。

　　四、设计与制作作品的时间及交付方式：

　　乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

　　五、知识产权约定：

　　1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的`作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回。甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、合同生效：

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　甲方代表签名： 乙方代表签名：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户：

　　帐号：

　　日期：

设计合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司服装设计开发事宜，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托之事项

　　服装制版

　　二、委托设计费用

　　三、付款方式

　　1、 甲方需在合同签订之日起一个月内将委托设计费用的50%通过银行转账方式支付给乙方。

　　2、 乙方应按照甲方要求设计，设计完成后，甲方需在三日内盖章确认，确认后15个工作日内甲方支付剩余款项。

　　四、设计作品的时间、交付方式

　　1、 乙方需在__30__个工作日内设计出甲方__工作服装__设计初稿。设计完成的时间为__60__个工作日左右。

　　2、 乙方将设计完成的稿件以邮件方式交付给甲方。

　　五、双方的权利义务

　　（一）甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵；

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权等全部知识产权。

　　（二）甲方义务：

　　1、甲方有义务支付合同约定的相关费用；

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；

　　3、甲方有义务在每次设计前根据设计款式的数量与乙方商定工作时限。

　　（三）乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

　　（四）乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的'要求进行作品设计。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　3、乙方有义务根据甲方需要，在一个月内与甲方进行当面交流，不得少于_4_工作日；

　　4、乙方在甲方未提及工作时限的情况下，有义务在最短的工作时限内完成设计； 乙方对设计作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方享有的作品著作权自动归甲方所有。

　　六、争议解决

　　双方之间发生争议的，应当进行友好协商；如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　七、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　日期：日期：

【设计合同】相关文章：

设计的合同08-31

设计经典合同04-15

设计合同02-11

设计的合同09-21

经典设计合同11-11

装修设计合同04-02

施工设计合同08-24

设计合作合同07-28

设计的合同【推荐】03-10

设计的合同【热门】03-15