当前位置：库文网>建筑类合同>设计合同>工程设计合同

工程设计合同

时间：2024-09-23 00:32:31 设计合同我要投稿

工程设计合同通用15篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的工程设计合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程设计合同通用15篇

工程设计合同1

　　委托方(甲方)：__________________________

　　承包方(乙方)：__________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。

　　第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

　　第三条甲方责任

　　1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

　　1.1委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

　　1.2委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

　　1.3委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的'勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

　　2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

　　3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

　　4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

　　5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

　　6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

　　第四条乙方责任

　　1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

　　2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　　4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

　　5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

　　6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

　　第五条勘察设计费用

　　1.乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。

　　2.设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。

　　3.小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。

　　4.勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。

　　第六条违约责任

　　1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

　　2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_________元计算，增补设计费。

　　3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

　　4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

　　5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。

　　6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　　7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的_________%(经批准生效)。

　　8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过_________元。

　　9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%。

　　第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按_________项解决。

　　1.申请_________仲裁委员会仲裁。

　　2.向人民法院起诉。

　　第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。

　　第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　第十条本合同一式_________份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本_________份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。

　　甲方代表(签字)：________

　　乙方代表(签字)：________

　　_________年_______月____日

工程设计合同2

　　工程名称：工程地点:合同编号：

　　设计证书等级：发包人：

　　承包人：

　　签订日期：年月日

　　发包人：承包人：

　　发包人委托承包人承担XX道路建设工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场管理规定》等相关法律法规。

　　1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。

　　1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现行相关标准。第二条承包范围：

　　2.1本项目规划红线范围内的方案设计。设计范围为：工程红线范围内的需涉及的所有建筑设计（完成工程竣工验收所必须的所有建筑设计），包括但不限于以下内容：估算总序号1分项项目名称规模设计阶段及内容方案初设施工图投资（万元）估算设计费（元）1、承包人承担的设计任务和工作：XX道路建设工程项目的方案设计、说明初步设计、施工图设计，配合发包人完成方案报建。附属建筑工程等所有设计及项目概算资料全套等工作内容，以及施工现场配合服务。 2、在工程建设过程中，因发包人原因需承包人做出设计修改、变更或增加设计工作量，相应修改、变更增加设计的设计费其设计费已包含在合同设计费总额中。如上述设计的修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，双方根据本合同另行签订补充协议。 3、根据成华府发【20xx】6号文件设计评审要求，项目方案设计评审完成后，承包人需按照区评审中心出具的评审意见进行优化修改设计，发包人不再支付优化修改设计服务费。若承包人不对设计进行优化修改的，发包人有权结合市场设计收费行情，对设计费作一定扣减。

　　第三条发包人应向承包人提交的有关资料及文件：（发包人根据项目要求设定）

　　序号1 2 3 4

　　资料及文件名称立项文件地形图、红线图勘察资料本地块规划条件份数1 1 1 1提交日期合同签订后3天内合同签订后3天内相应设计阶段开始前相应设计阶段开始前有关事宜第四条承包人应向发包人交付的成果数量及进度要求：序号资料及文件名称份数1 2 3 4 方案设计文件初步设计文件8 8提交日期合同签订后10个工作日提交有关事宜1、本项目因实际情况的限制，在方案批准后2方案审查合格后10个工作日日内未提交地勘资料，提交工程工期顺延。自提交初步设计批准后10个工作日地勘资料的10个工作提交日，承包人提供全套初施工图设计文件提交后5个步设计文件。工作日提交2、如不进行初步设计，设计资料及概算资料的电子版文件1份施工图设计时间自方案审查通过后15个工作日完成。施工图设计文件12设计概算书6 5其他文件资料1若未按上表规定时间提交相应成果的，每延误1天发包人有权扣除承包人设计费人民币1万元。第五条合同价款与支付5．1设计费用

　　本合同设计收费签约合同价：人民币：（￥元），大写：（）（本合同最终设计费以国家审计机关依法作出的审计结果为准）。 5．2支付方式

　　发包人应按合同条款的有关规定，按时向承包人支付设计费用。 5. 3支付时间

　　发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，设计费支付进度详见下表：

　　付费次序第一次付费第二次付费占合同价设计费% 10% 20%付费基数付费时间（由交付设计文件所决定）（万元）（万元）签约合同价签约合同价1.9合同签订后30日内支付。 3.8 方案或初步设计审查合格后，并提交成果资料后30日内支付。施工图审查合格并提交设计成果资付费额第三次付费30%签约合同价5.7料且项目施工招标控制价评审完成后30日内支付。第四次付费第五次付费30% 10%签约合同价审计审定金额5.7工程竣工验收合格后30日内支付。剩余款项项目结算审计完成30个日内支付。第六条双方责任6.1发包人责任

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，但发包人不对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　6.1.2除施工图审查合格后因政策法规、用地条件、规划要求等不可抗力造成的变更外，发包人不承担在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。

　　6.1.3发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

　　6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查，并有权要求承包人配合。

　　6.1.5承包人在不违反设计规范前提下，根据甲方要求及有关主管部门意见进行施工图设计修改并完成设计审查、取得相关主管部门合格审查批复意见。甲方修改要求均以书面传真方式确认。

　　6.1.6业主有权对承包人承担在本合同约定的工作范围和内容(合同)中的设计工作做出适当地调整，因新增的工作量造成设计费增加的，设计费不再进行调整，承包人应当无条件接受。若因业主、规划等原因导致项目规模、投资额减小，引发的设计修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，具体缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。

　　6.2承包人责任：

　　6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计采用的主要技术标准是：根据国家、省、市现行相关设计规范、规定执行。

　　6.2.3设计合理使用年限为50年。

　　6.2.4承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5承包人应全力配合发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。 6.2.6承包人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。发包人要求设计人派专人根据需要及时到施工现场进行配合与解决有关问题：

　　（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作；（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

　　（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

　　（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

　　（5）参加本工程的交工、竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

　　若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

　　6.2.7承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

　　6.2.8重大设计需要修改变更的，承包人接到发包人通知后，主设计师须在48小时内到场，一般变更在3个工作日内作出变更修改设计，提交给发包人，复杂变更设计提交时间双方进行协商后确定。

　　6.2.9承包人应按发包人要求完成本合同约定承包范围外的设计工作，若该承包范围外设计工作量较小，则发包人不再向承包人支付费用；若该承包范围外设计工作量较大，发包人可根据承包范围外设计工作量的多少给予承包人适当补偿，该补偿金额由发包人与承包人协商确定。

　　6.3设计文件应得到发包人、发包人上级主管部门、规划部门、建设主管部门、移交部门的认可。

　　6.4设计过程中承包人和发包人应紧密配合，发包人对承包人的合理意见承包人应予采纳。

　　6.5人员保证与变更：

　　（1）承包人应安排比选文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的'相对稳定。

　　（2）如果承包人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

　　（3）承包人的工作进度没有达到承包人投标书中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加承包人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

　　第七条违约责任7.1发包人违约责任

　　（1）由于发包人变更设计项目、规模、条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供设计必需的资料、工作条件，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，承包人可要求发包人延长一定的日期提交成果资料，承包人实际消耗的工作量不予以增加费用。

　　（2）发包人超过合同规定的日期支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

　　(3)在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非承包人原因造成），应书面通知承包人，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗时，在（1万元以下范围内）增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　7.2承包人违约责任

　　（1）承包人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人将有权中止合同，并计扣发包人合同价5%～10%的违约金。

　　（2）承包人未按照国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将计扣承包人合同价5%～10%的违约金。

　　（3）承包人未能按期提交成果、设计文件的（发包人同意延长期限的除外），则承包人每延迟1天应向发包人支付相当于本合同总价款的0.2%的违约金，承包

　　人延迟履行超过30天，视为承包人不能履行合同，发包人有权解除本合同。

　　（4）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣承包人合同价10%的违约金。

　　（5）承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15天（不足15天按15天计），发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣承包人的违约金。

　　（6）因承包人错误而造成一般质量事故的，承包人除向发包人支付设计费用的5%作为违约金外，承包人还应无偿继续完善设计。

　　（7）因承包人错误而造成重大质量事故的，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

　　第八条其他

　　8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，承包人按实际发生价格另收工本费。

　　8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　　8.3发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的,不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，可依法向合同签订所在地（成都市成华区）法院起诉。

　　8.6本合同一式捌份，发包人叁份，承包人伍份。 8.7本合同经双方签章之日正式生效。

　　8.8本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.9本合同未尽事宜，双方协商并签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8.10其它约定事项：因设计原因造成结算价高于中标价的，设计单位须赔偿发包人相应损失。赔偿金额不超过设计费总金额。

　　发包人名称：承包人名称：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　经办人：

　　审核人：

　　委托代理人：经办人：审核人：签订日期：

工程设计合同3

　　建设单位：________________________，以下简称甲方。

　　设计单位：________________________，以下简称乙方。

　　根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程名称

　　甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________。

　　二、甲方义务

　　1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

　　3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　三、乙方义务

　　1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_________年_________月_________日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份。

　　2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的.需要，并注明建设工程合理使用年限。

　　3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　四、设计费

　　五、违约责任

　　1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

　　3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

　　六、其它

　　本合同自_________年_________月_________日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

　　___________年________月________日___________年________月________日

工程设计合同4

　　发包人：(以下简称甲方)

　　设计人：(以下简称乙方)

　　发包人委托设计人承担设计，工程地点为致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订依据

　　1. 1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1. 2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1. 3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2. 1发包人给设计人的委托书。

　　2.2发包人提交的基础资料。

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：国家标准、燃气、冶金、石化行业技术标准及其他相关设计标准和规范。

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3. 1合同书及附件。

　　3.2发包人要求。

　　第四条本合同项目的名称及设计内容：

　　项目名称：设计内容：

　　第五条发包人给设计人提交的有关资料、文件及时间甲方须提供一切设计方所需资料，时间根据设计方的需要确定。

　　第六条设计人给发包人交付的设计文件、份数、时间及交付地点

　　交付地点：石家庄或邮寄。

　　第七条费用

　　双方商定，本合同设计费总额为元整(￥元)。

　　第八条支付方式

　　设计人完成本项目，向发包人提交施工图时，发包人向设计人一次性支付设计费叁万零柒佰捌拾元整(￥元)。

　　第九条双方责任：

　　9.1发包人责任：

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准、规范进行设计。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、条件，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按该阶段支付设计费。

　　9.1.4发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付相应的设计费。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应对本项目的技术先进性、可靠性、投资经济性、合理性负责。

　　9.2.2设计人应按国家及行业规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条及本合同技术附件规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改完善或补充，设计人有责任承担在设计文件执行过程中作相应的服务。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额双方按损失额度确定。

　　9.2.4设计人应按时提交设计文件。

　　9.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加发包人组织的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7施工与调试期间，设计人应及时处理出现的设计问题，确保施工顺利进行。

　　9.2.8设计人未经发包人许可，不得将设计任务转包或分包给第三方，否则由此而引起的'设计质量、功能问题，由设计人承担责任。

　　9.2.9在设计过程中，设计人应满足发包人在不超出原定设计范围内提出的要求。

　　第十条保密

　　发包人所提供的所有资料以及设计成果资料未经发包人同意。设计人不得向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条纠纷解决

　　本建筑工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。

　　第十二条合同生效及其它

　　12.1本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

　　12.2发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.4本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章即生效，一式计人各执，具有同等法律效力。

　　12.5经双方授权代表签署的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设计合同5

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的'具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

　　一、由于工程量增加，合同价款由原来的 (￥元) (￥元)人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　(公章) (公章)

　　法定代表人(签字) 法定代表人(签字)

　　委托代理人(签字) 委托代理人(签字)

　　签订时间年月日

工程设计合同6

　　编号：_______________

　　委托方：_______________（以下简称甲方）

　　受托方：___（以下简称乙方）_________

　　双方经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》，双方本着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

　　一.工程概况：

　　工程名称：江城学院水栖中心.北一门教学楼前广场景观工程

　　工程地址：江城学院新建教学楼南侧水栖中心.教学楼北侧门前广场。

　　二.委托设计内容：

　　根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图8套，DWG电子版1套。

　　三.设计时限：

　　年月日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后，方进行施工图设计，在18个工作日内完成全部设计内容。

　　四.价款.付款方式：

　　1.增加水栖中心面积按3144m2增加面积___元/m2合同单价=___元。

　　2.广场修改面积4494㎡，按每平米___元计算，总价___元整。

　　3.关于大门结构设计费___元整（不包含浮雕艺术创作设计.翻模在内）。

　　以上费用总计__元整。

　　为保障甲.乙双方权益整个设计费用将分二次支付：

　　第一阶段（施工图设计）：乙方按要求完成全部设计图纸，图纸及电子版经甲方签收认可以7天内，甲方支付乙方总设计费用的70%。

　　第二阶段（跟踪服务）：乙方在甲方整个设计.施工过程中需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的问题，待景观施工完成并验收7天内，甲方支付乙方余下的30%设计费。

　　五.甲方责任：

　　1.甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行审核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。

　　2.甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙方工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。

　　3.甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。

　　六.乙方责任：

　　1.乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向第三方提供涉及该项目的有关信息。

　　2.乙方严格按照双方共同制定的'工作进度计划工作。

　　3.乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。

　　4.乙方提供施工图8套，同时提供DWG格式电子版一套。

　　七.违约责任：

　　1.如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。

　　2.如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计算。

　　八.其他事宜：

　　其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字盖章之日即为生效。

　　委托方：_______________受托方：____________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　地址：_________地址：____________

　　电话：_________电话：____________

　　_________年______月______日______年______月______日

工程设计合同7

　　单位级别编号：_____________

　　工程名称：______________________________________

　　工程编号：______________________________________

　　合同编号：______________________________________

　　发包人：________________________________________

　　设计人：________________________________________

　　发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下：

　　第一条合同签订依据

　　1、1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》、

　　1、2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件、

　　1、3建设工程批准文件、见附件一、

　　1、4城市规划管理部门批准文件、见附件二、

　　第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件、

　　2、1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业，具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准，如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定、

　　2、2发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三、

　　第三条设计收费及支付办法

　　3、1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行、发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费，赶工费数额为______________________元、

　　3、2本工程设计收费详见附表三、本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20％作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费、

　　3、3设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的30％（不含定金）、

　　3、4设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费、

　　3、5对采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和设计人可以在上浮25％的幅度内协商确定收费额、

　　3、6设计周期超过12个月时，设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数，金额与时间另行约定、

　　3、7工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用、

　　3、8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成、

　　第四条双方责任

　　4、1发包人责任

　　4、1、1如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求、发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责、发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计、

　　4、1、2按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费、

　　4、1、3本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时，所需费用由发包人承担、

　　4、1、4负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人、

　　4、1、5在不增加工程设计费总额情况下，发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续、技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力、

　　4、1、6发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时，应向设计人正式发出邀请书，并且负责设计人必要的工作条件，所需费用由发包人负担；发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同、上述费用不计入工程设计费总额之中、

　　4、2设计人责任

　　4、2、1设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负责、

　　4、2、2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限、

　　4、2、3负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作、负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题、按规定参加该工程地基基础、主体结构（和主要隐蔽工程）和竣工质量验收、

　　第五条工程设计版权

　　本工程的设计版权属设计人所有，发包人有责任对此给予保护，保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术、未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔、

　　第六条设计变更与违约责任

　　6、1由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给设计人造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺，每人每工日按壹千元计算、如因上述变更导致重新设计的，则按本合同第七条7、3款执行，结清已完成工作量的设计费，终止本合同关系，重新签订合同、

　　6、2由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间、

　　6、3发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金、逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事件发生之日后15日内按7、4条款向设计人结算设计费、

　　6、4发包人违反本合同第五条约定，应向设计人支付违约金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并承担其他相应的法律责任、

　　6、5由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费的___________作为违约金、

　　6、6设计人对设计资料及文件出现的.遗漏或错误负责修改或补充、由于设计人的错误造成工程质量事故损失时，设计人除负责采取补救措施外，应减收、免收直接受损失部分的设计费、损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失，赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行，也可在质量事故发生后由双方协商确定、

　　6、7发包人不履行合同时，设计人不返还定金，且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费；设计人不履行合同时，应双倍返还发包人定金，同时返还已收取的设计费、

　　第七条合同生效、中止与结束

　　7、1本合同经双方加盖公章，并由法定代表人签章或起授权的代理人签方为有效、授权委托文件为本合同的一部分、本合同生效日期以双方中最后一方签（或盖章）的日期为准、

　　7、2本合同生效后，设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案，建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时，发包人应提供齐全；双方认为必要时，可办理公证、

　　7、3双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前15天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件、未达成协议前，本合同继续有效、

　　7、4因发包人原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行该设计阶段不足一半时，发包人应支付该设计阶段设计费的一半；设计工作进行到该设计阶段超过一半时，发包人应支付该设计阶段全部设计费、同时，按本条7、3款办理，结束本工程双方合同关系、

　　7、5本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件，发包人按本合同规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外、

　　第八条不可抗力

　　本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束、

　　第九条合同纠纷解决方式

　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向北京市规划委员会申请调解，调解不成时，采取下列第（）种方式解决：

　　1、向北京仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁（限涉外合同）；

　　3、向有管辖权的人民法院提起诉讼、

　　第十条未尽事宜

　　本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行、双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力、

　　第十一条附加条款

　　本合同附加条款如下：___________________________________________________

　　第十二条合同文本

　　本合同正副本一式_______份，正本_______份，副本_______份，甲乙双方各执正本_______份，甲方执副本_______份，乙方执副本_______份，其中送管理部门________份备案，需公证或投保时可适当增加副本、

　　合同签订地点：北京市

　　发包人（公章）：_____________设计人（公章）：______________

　　法定代表人：_________________法定代表人：__________________

　　授权签约代表：_______________授权签约代表：________________

　　单位地址：___________________单位地址：____________________

　　邮政编码：___________________邮政编码：____________________

　　开户银行：___________________开户银行：____________________

　　开户账号：___________________开户账号：____________________

　　___________年______月______日____________年______月______日

工程设计合同8

　　甲方:(以下简称甲方)

　　乙方:(以下简称乙方)

　　为了村庄整洁，甲方经研究决定进行河道疏浚。现根据最低标中标和同等价情况下，优先本村村民的原则，通过公开招标的形式，确定上述工程由乙方中标施工。为使该工程能按时、保质顺利完成，现经甲、乙方双方协商，同意订立以下施工合同，以此遵照执行。

　　一、工程名称：

　　______河道疏浚工程。计划疏浚长度米。

　　二、工程施工工期：

　　自年月日 ~ 年月日，历时个历日。

　　三、工程施工经费结算的方法：

　　1.工程经费的'单价按中标价元/方结算，为综合单价承包。

　　2.工程量按竣工验收实测的土方量结算。工程的筑坝、开坝、土方围堰费、清障费、排水费及堰体施工期维护费均列入土方单价。

　　3.甲方负责施工中得调节，把好质量关，掌握竣工验收中第一手资料;合同签订后，乙方对整个工程的费用进行垫资，待工程全部结束后凭甲方验收单合格后方可结账(凭支塘税务所土方发票)。

　　四、工程施工要求及验收方法：

　　1.工程采用两栖式挖掘机施工的必须干河，绝不能带水夹浆进行施工，确保工程质量;工程采用水力冲泥疏浚，尽量减少工作坝，乙方应按照甲方规定的河底宽度、坡比等疏浚标准质量要求进行施工，将土方排至制定的排泥点，并做好排泥场的围堰及排水沟的开挖工作，避免泥水淹积农田。

　　塌坝所造成的损失均由乙方负全部经济责任。

　　2.乙方应按照甲方要求将河道内的淤积土方全部清理。清理过程中的垃圾杂物应按村要求堆放到指定位置，驳岸边垃圾、杂草、杂树都要清理。放水后驳岸边保持30cm水层，无垃圾。河道内有沉船负责打捞。工程结束告知有关单位，经初步验收后才可开坝防水，否则乙方应负责任。

　　3.土方工程量的计算按建管所、水利站竣工验收实测断面土方计取上报，最终以市局验收竣工土方为结算工程量。

　　4.乙方在施工过程中要切实做好工地施工安全。杜绝和防范机电事故发生。排泥管道线路的定向应尽量避免与村级交通的矛盾，管线与交通道路交叉处应做夜光警示标志和减速保护设置，确保交通安全。

　　5.乙方应做好工地现场的文明施工，注意环境卫生。

　　五、以上工程一旦确认，不得反悔，如违反责任自负。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章)

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　年月日

工程设计合同9

　　委托方（甲方）：___________________

　　承接方（乙方）：___________________

　　根据《_____》以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

　　一、甲方委托乙方按以下第?种方案承担室内设计：

　　1.甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址_________________，房型______，用途______，使用面积___________平方米。设计_____按使用面积计算。

　　2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址____________，用途_________，建筑面积__________平方米。设计_____按建筑面积计算。

　　二、甲方委托乙方承担室内设计，设计_____标准为每平方米_________元，收取设计费共计人民币_________元。

　　三、甲方应在签订合同之日首期付_____%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点。乙方在测量后_________天内完成初步设计方案，包括平面布置图，顶面布置图及局部效果图各一张。

　　四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达成一致后，填写方案进程表（见附件），并由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方应在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日共_________天内完成_____装潢设计图及施工图纸。

　　五、甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体，增加房屋负荷，必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图，并报请物业及相关部门书面同意后，方可进行室内装饰设计。

　　六、_____图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写方案进程表，由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间顺延或由双方另行约定。

　　如果甲方推翻原设计方案，要求重新修改设计方案，应协商增加相应的设计费，并另行约定设计时间及进程，签订补充协议。

　　七、双方在对设计方案和图纸确认后，甲方必须签字认可，乙方必须将整套图纸交给甲方并办理交接签证手续。

　　八、施工过程中，乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底，并不少于三次去现场指导施工，以达到设计效果。

　　九、违约责任

　　1.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付给甲方设计费总价的_____%的违约金。

　　2.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的'设计费用，并支付给甲方设计费总价的_____%的违约金。

　　3.乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费总价的_____%的违约金。

　　4.乙方完成初步设计方案后，如甲方不愿再履行合同，乙方不退还已收的设计费，但必须交给甲方平面布置图，顶面布置图及手绘局部效果图各一张。

　　十、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向__________市室内装饰行业协会申请调解或向__________消费者权益保护委员会投诉。当事人不愿通过协商，调解解决，或协商，调解不成时，可以采取以下第_________种方式解决：

　　1.向上海_____委员会申请_____。

　　2.向人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，双方各执一份，本合同包括合同附件，补充协议，经甲，乙双方签字或盖章后生效。

　　甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

　　___________年________月________日___________年________月________日

工程设计合同10

　　委托人（甲方）：

　　住址：

　　设计人（乙方）：

　　设计证书等级：

　　住址：

　　甲方因____________________项目的装饰装修工程需要，特委托乙方进行该设计工作，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，签订本协议，供双方遵照执行。

　　一、设计工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：

　　4、承包方式：

　　二、工程步骤

　　1、设计期限：

　　设计期限暂定为_________天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，乙方完成全套设计图纸并交付给甲方时截止。因甲方变更设计要求或迟延答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

　　2、设计流程：

　　（1）甲、乙双方签订本合同时，同时支付设计款的______%，作为定金。乙方收到定金后______天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。

　　（2）甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费______元，乙方收到设计费后______天内，向甲方提交较详细装修设计方案。

　　（3）甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费______元，乙方收到二期设计费后______天内，向甲方提交详细装修施工图及效果图。

　　（4）甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费______元，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。

　　（5）工地开工后，设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。

　　三、甲方职责

　　1、甲方应按合同规定及时支付设计费。

　　2、甲方应将设计要求简明扼要的告知乙方，若甲方中途需要对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。

　　四、乙方职责

　　1、乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。

　　2、乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计，并不得对甲方的要求进行较大修改，除非必要，应与甲方协商。

　　3、若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。

　　风险提示：设计费

　　合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：

　　首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；

　　其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

　　五、设计费金额与支付

　　1、设计费总额：人民币____________元。

　　2、支付时间：

　　风险提示：定金

　　定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。

　　在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的.比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

　　（1）双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币____________元；

　　（2）甲方支付第一期的设计费即人民币____________元；

　　（3）甲方支付第二期的设计费即人民币____________元；

　　（4）甲方支付第三期的设计费即人民币____________元；

　　六、违约责任和争议解决

　　1、甲方在乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的期限内支付设计费，或乙方无故延迟交付图纸，均视为违反合同约定。逾期一日，处以设计费_______%的违约金。

　　风险提示：赔偿金的确定

　　由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。

　　如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。

　　若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。

　　2、合同生效后，任何一方无故要求提前终止或解除合同的，应支付定金的双倍赔偿给无过错方。

　　3、甲、乙双方在合同履行过程中，产生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地、合同履行地法院起诉。

　　七、附则

　　1、本合同经双方签字后生效，自双方义务履行完毕后终止。合同一式________份，甲乙双方各执________份，交给建筑单位备案________份。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商达成一致的，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方：

　　代表人：

　　身份证号：

　　联系方式：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　签订时间：________年_______月_______日

　　乙方：

　　负责人：

　　身份证号：

　　联系方式：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　签订时间：________年_______月_______日

工程设计合同11

　　工程名称：_______________________________________

　　工程编号：_______________________________________

　　合同编号：_______________________________________

　　委托单位（甲方）：______________________________

　　设计单位（乙方）：______________________________

　　北京市城乡规划委员会制定

　　北京市工商行政管理局监制

　　填写合同须知

　　一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同；

　　二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全；

　　三、本合同中的附件3"委托设计项目表"，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章；

　　四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目；

　　五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号；

　　六、本合同由北京市城乡规划委员会制定，北京市工商行政管理局监制，任何单位不得自行翻印。

　　委托单位：______________________________（以下简称甲方）

　　设计单位：______________________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

　　第一条工程项目

　　甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

　　工程名称：_____________________________

　　工程地址：_____________________________

　　工程任务批准文件：__________________________（见附件1）；

　　北京市城市规划管理部门批准文件：____________（见附件2）；

　　本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资（见附件3）。

　　第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交

　　本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：

　　（一）甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：

　　序号：___________

　　文件内容或名称：___________

　　文件提交日期：____年____月____日

　　备注：___________

　　（二）乙方按约定的时间提交下列设计文件：

　　序号：___________

　　设计文件名称：___________

　　份数：___________

　　交付日期：____年____月____日

　　备注：___________

　　提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。

　　（三）设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。

　　第三条设计收费及支付方法

　　（一）本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。

　　（二）本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。

　　（三）乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%（不含定金）。

　　（四）乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

　　（五）对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。

　　（六）本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

　　第四条双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

　　2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

　　3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

　　4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。

　　5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　6、在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

　　（二）乙方责任

　　1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定，规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

　　第五条工程设计版权

　　本工程的设计版权全部属乙方所有，甲方有责任对此给予保护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

　　第六条违约责任

　　（一）由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按_____元计算。如变更导致重新设计的，则按本合同第七条执行，结清应付设计费，结束本合同关系并重新签订合同。

　　（二）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，关系并重新签订合同。

　　甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的_____偿付违约金。

　　（三）由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。

　　（四）由于乙方原因而没有按本合同规定的'时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。

　　（五）由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

　　（六）甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

　　第七条合同生效、中止与结束

　　（一）本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

　　（二）甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。

　　（三）因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条第（二）款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。

　　（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

　　第八条不可抗力

　　本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。

　　第九条合同纠纷解决方式

　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

　　1、向北京市城乡规划委员会申请调解；

　　2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；

　　3、向有管辖权的人民法院起诉；

　　4、其它解决方式：_______________

　　第十条未尽事宜与附加条款

　　（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

　　（二）本合同附加条款如下：

　　_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

　　第十一条合同文本

　　本合同正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本____份，甲方执____份，乙方执____份。

　　合同签订地点：北京市_____________区（县）

　　建设单位：______________

　　设计单位：______________

　　单位法人代表：______________

　　委托代理人：______________

　　单位地址：______________

　　单位电话：______________

　　邮政编码：______________

　　开户银行：______________

　　开户帐号：______________

　　________年____月____日

工程设计合同12

　　订立合同双方：

　　建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；

　　设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。

　　第二条甲方的义务

　　1、甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1。乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）

　　（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的`日期，作为本合同的附件，详见附件（2））

　　2。乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3。初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1。甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按＿＿元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2。原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3。甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后＿＿天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿天内，甲方应向乙方支付＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）

　　第六条奖励与违约责任

　　1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取＿＿％奖励乙方。

　　2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿元计算增付设计费。

　　3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿＿天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿％的违约金（甲方可在设计费中扣除）

　　5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　第七条其它

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

　　建设单位（甲方）设计单位（乙方）

　　代表人：＿＿＿＿代表人：＿＿＿＿

　　联系人：＿＿＿＿

　　通讯处：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿

　　电话或电报：＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿

　　＿＿年＿＿月＿＿日订

　　附：

　　（1）＿＿＿＿设计项目收费表：

　　（2）＿＿＿＿工程设计补充协议书。

　　＿＿＿＿设计项目收费表

工程设计合同13

　　甲方：（以下简称：甲方）

　　乙方：（以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》及有关法律法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、合同内容及要求：

　　1、内容：

　　2、要求：

　　二、设计与制作费用：

　　设计费用总计为：人民币￥_元，（大写：_元整）。

　　三、付款方式：

　　在设计执行前，合同签订后，甲方需向乙方一次性付清合同款，即人民币￥_元整（大写：_元整）。

　　四、设计方案的时间及其他要求：

　　1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

　　2、甲方需提供有关设计应用的资料、图片、_元素等资料。

　　3、甲方需提供品牌的合法证件，如商标注册证、营业执照等。

　　五、知识产权约定：

　　1、甲方在未付清所有合同款之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　2、甲方将委托设计制作的`所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；甲方义务：

　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用；

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、合同生效：

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程设计合同14

　　委托方:(以下简称甲方)

　　设计方:(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、国家及地方有关建设工程勘察、设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称:10kV配电工程

　　2、设计内容:新装变压器容量为6060kVA3。

　　二、设计文件提交

　　1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。

　　2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共3套。

　　三、设计费

　　经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(￥110000元)，如因电力部门及现场情况限制等原因，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿配合。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。

　　四、支付方式

　　1、本合同双方签订后3日内，甲方支付乙方本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(￥44000元)作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(￥44000元)。

　　3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后，甲方支付本合同设计费的'剩20%计贰万贰仟元整(￥22000元)。

　　五、甲方责任

　　1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

　　2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设计要求，乙方则相应推迟设计进度。

　　3、乙方已开始设计，也得到甲方认可，如甲方违约，应支付乙方设计费用的百分之四十(￥44000元)作为违约金。

　　4、甲方应维护乙方的设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方使用。

　　5、按合同规定支付设计费。

　　六、乙方责任

　　1、按照本合同规定的内容，根据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计工作。甲方提供完备资料后，乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。

　　2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。

　　3、对所设计项目应进行设计技术交底，负责设计范围内的相关工作。

　　4、乙方应采用经济合理的设计方案，保证所设计图纸符合要求。

　　5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。

　　6、按时提交施工图文件。

　　七、未尽事宜双方协商解决。

　　八、经双方协商一致，可签订本合同的补充协议。

　　九、合同签署:本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

　　委托方:

　　设计方:

　　年月日

工程设计合同15

　　工程名称：________________

　　工程地点：________________

　　合同编号：________________

　　发包人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　设计人：

　　设计证书等级：

　　身份证号：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　发包人委托设计人承担________________工程设计，工程地点为________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　3、建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2、发包人提交的基础资料

　　3、设计人采用的主要技术标准是：________________________

　　第三条工程项目

　　1、建筑规模：_____层；建筑面积________平方米；

　　2、设计阶段

　　（1）方案：

　　（2）初步设计：

　　（3）施工图：

　　3、估算总投资：___________元，（大写）___________________________元整。

　　4、估算设计费：___________元，（大写）___________________________元整。

　　第四条设计内容

　　设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：

　　1、发包人_________区总平面布置；

　　2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；

　　3、发包人技术经济效益分析与预测。

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　序号

　　资料及文件名称

　　份数

　　提价日期

　　备注

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　序号

　　资料及文件名称

　　份数

　　提价日期

　　备注

　　说明：

　　1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4、本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第七条费用

　　发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：

　　1、本合同签署后____个工作日内支付_________元；

　　2、设计人提交_________工程总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。

　　第八条支付方式

　　1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　2、设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_____%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　3、双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　1、发包人责任

　　（1）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　（3）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　（4）发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　（5）发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额______%的`逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　（6）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　（7）发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　（8）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　（9）承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　2、设计人责任

　　（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

　　（2）设计合理使用年限为________年。

　　（3）负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　（4）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的______%。

　　（5）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　（6）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　（7）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条纠纷解决方式

　　1、本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解；

　　2、调解不成时，双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向_______________人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。