当前位置：库文网>买卖类合同>买卖合同>钢材买卖合同

钢材买卖合同

时间：2024-06-21 02:58:41 买卖合同我要投稿

钢材买卖合同通用15篇

　　在当今不断发展的世界，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编整理的钢材买卖合同，欢迎大家分享。

钢材买卖合同通用15篇

钢材买卖合同1

　　卖方：(以下简称甲方)

　　买方：(以下简称乙方)

　　乙方因生产项目工程建设的需要，向甲方购买钢材总量约吨左右。依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。第一条钢材数量与质量

　　第二条合同价格

　　钢材价格合同价为准,需发票加元/吨。

　　第三条钢材质量及验收方式

　　甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以永川区质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担，(包括检测费)提供每种型材的合格证、质保书或检测报告。

　　第四条垫资金额、垫资期限及付款方式

　　1、甲方为乙方垫资金额钢材数量吨。

　　2、甲方为乙方垫资期限为180天(6个月)从货到乙方场地之次日起计补，垫资货物从提货之日计算资金利息3%利息不计复利。

　　第五条提货地点及计量方式

　　1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。

　　2、计量方式：过磅计量。以乙方指定提货人吴兆伦签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。

　　第六条甲方的.违约责任

　　1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间三天内完成每批次供货。

　　2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付伍佰元/天的违约金。

　　第七条乙方的违约责任

　　乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付3元/吨/天的违约金。

　　第八条其他约定条款

　　1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。

　　2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。

　　第十一条甲、乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，由合同签订所在地人民法院裁决。

　　第十二条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

钢材买卖合同2

　　甲方(卖方)：__________________

　　甲方法定代表人：________________

　　甲方委托代理人：________________

　　乙方(买方)：__________________

　　乙方法定代表人：________________

　　乙方委托代理人：________________

　　合同履行地：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。

　　二、乙方因工程需要，自(公历)______年______月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。

　　三、乙方工程日期：自(公历)____年____月____日起至____年____月____日完工。

　　四、交易方式：

　　1.在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;

　　2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;

　　3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;

　　4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。

　　七、交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的.，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。

　　十、结算及付款方式

　　1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月(即：________年____月____日起至________年____月____日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月____日)同货款一同结算;

　　2.对于甲方最初两个月(即____年____月与____年____月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款;

　　3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算;

　　4.付款方式：________________________________________________________________________________。

　　十一、违约责任

　　1.若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的800吨钢材货款外)未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日千分之三计算逾期违约金;

　　2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金;

　　3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金;

　　4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达_____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金;

　　5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金;

　　6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式

　　若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项

　　1.约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家;

　　2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。

　　3.每月________日作为结算日;

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方单位：___________(章)

　　乙方单位：______________(章)

　　甲方委托代理人：___________

　　甲方委托代理人：______________

　　代理人身份证号码：_________

　　代理人身份证号码：____________

　　电话：_____________________

　　电话：________________________

　　甲方单位开户行：___________

　　甲方单位开户行：______________

　　账号：_____________________

　　账号：________________________

　　________年______月_______日

　　________年________月________日

　　附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各委托代理人的单位证明各一份。

　　(合同总共四页)

钢材买卖合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　为了维护消费者、经营者合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定，双方订立本合同，共同遵守。

　　第一条：品牌：商品名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额

　　第二条：上述建材的质量按照国家规定标准。由乙方按批向甲方交送出厂质量合格证及批次质量检验报告，甲方凭单验质。

　　第三条：付款方式：

　　1、合同签订后，向乙方支付定金，元

　　2、甲乙双方协议总货款为此工程材料质量保证金，如工程完工在12个月之内没有出现任何质量问题，此保证金如数返还乙方。

　　3、乙方垫付款项随同钢材验收后付总款80%，余款三个月结清，商品砼按照季度支付。

　　第四条：交货方式,地点和运杂费负担:运费,上、下车费等均由乙方承担。

　　第五条：甲方责任:

　　1.中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值__1_%的违约金.逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用.

　　2.逾期付款的每天偿付逾期付款总额_0.01_ %的违约金。

　　第六条：乙方责任:

　　1.不能交货的.,偿付不能交货部分货款总值1%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付1 %的违约金。

　　第七条：交货时间以甲方通知时间为准，甲方须提前一周下发书面通知给乙方。

　　第八条：本合同自双方盖章签字且订金到乙方账号后之日起生效，履行完毕后自动生效，合同一式两份，买卖双方各持一份。

　　甲方签章：

　　乙方签章：

　　法定代表人(签字)：

　　日期：年月日

钢材买卖合同4

　　合同编号：__________

　　甲方（卖方）：__________________甲方法定代表人：________________甲方委托代理人：________________

　　乙方（买方）：__________________乙方法定代表人：________________乙方委托代理人：________________

　　合同履行地：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。

　　二、乙方因工程需要，自（公历）________年____月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。

　　三、乙方工程日期：自（公历）________年____月____日起至________年____月____日完工。

　　四、交易方式：

　　1、在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；

　　2、在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；

　　3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证；

　　4、前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。

　　七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为____市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。

　　十、结算及付款方式

　　1、基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：________年____月____日起至________年____月____日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月____日）同货款一同结算；

　　2、对于甲方最初两个月（即________年____月与________年____月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；

　　3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过

　　第四条

　　第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算；

　　4、付款方式：________________________________________________________________________________。

　　十一、违约责任

　　1、若乙方未对前述

　　第十条

　　第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述

　　第十条

　　第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金；

　　2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前____日通知甲方，并于通知到达甲方之日起____日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的.违约金；

　　3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期____日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金；

　　4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起____日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金；

　　5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起____日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金；

　　6、乙方每个约定结算月应按照

　　第四条

　　第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于____日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项

　　1、约定钢材厂家为：xx、xx、xx、xx、xx、xx、日照、xx、xx、山西xx、江苏xx、无锡xx等厂家；

　　2、“约定结算月”：即从

　　第一个结算日起至

　　第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。

　　3、每月____日作为结算日；本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方单位：___________（章）乙方单位：______________（章）

　　甲方委托代理人：___________甲方委托代理人：______________

　　代理人身份证号码：_________代理人身份证号码：____________

　　电话：_____________________电话：________________________

　　甲方单位开户行：___________甲方单位开户行：______________

　　账号：_____________________账号：________________________

　　________年____月____日________年____月____日

钢材买卖合同5

　　供货方：________

　　需货方：________

　　担保方：________

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。

　　一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，甲方视乙方违约，乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款。

　　二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前天以传真方式通知甲方所需钢材的'规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。

　　三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。

　　四、钢材接收验收方式：

　　1.钢材交货地点为：。

　　2.乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码，工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单，其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。

　　3.乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。

　　五、付款方式及期限：

　　1.乙方的工程于_________年____月____日开始至_________年____月____日止，这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。

　　2.甲方先期垫资吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的%，剩余%的货款累计到满吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了

　　吨货款，该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付;期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。

　　如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回并要求乙方支付所有货款，同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金;另甲方有权就乙方付款不符的行为单方解除合同。

　　3.乙方应要求甲方在_________年____月____日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。

　　六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计%的违约金。

　　七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。

　　八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。

　　九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。

　　甲方：_______乙方：_____丙方：_____

　　法定代表人：_____法定代表人：_____法定代表人：_____

　　帐号：_____帐号：_____帐号：_____

　　甲方代表：_____方代表：_____丙方代表：_____

　　身份证号码：_____身份证号码：_____身份证号码：_____

　　电话：_____电话：_____电话：_____

　　地址：_____地址：_____地址：_____

　　合同签订日期：_________年____月____日

钢材买卖合同6

　　甲方：(购买方)法定代表人

　　乙方：(销售方)法定代表人

　　本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商确定，甲方承建的成渝钒钛科技有限公司钒深加工项目中所需钢材由乙方提供，为此，特达成如下钢材买卖协议。

　　一、钢材品种及数量：

　　所需钢材以实际供货量为准。

　　二、钢材价格

　　钢材结算价格组成：_网站价+组织费+吊装费+运输费=合同价。

　　1、_网价：甲方必须提前两天提出进货计划给乙方。

　　2、乙方负责车辆运输到四川威远钢铁有限公司。

　　三、钢材的质量验收及交货方法：

　　1、建材：盘元、圆钢、螺纹钢，型材：槽钢、角钢、工字钢、焊管、板材等的质量符合国家标准，盘元以过磅计量为准。建材和型材以理论重量计算为准，甲乙双方当场验收，并在送货单上标明该批钢材的重量，单价和金额，以供货_网的所供钢材指导价作为办理结算的依据，并附甲方所需一切检验、检测报告等资料，甲乙双方授权代表须在送货单上签字确认。

　　2、甲方在收到货后三日内应对该批钢材进行质量检验，检验合格后方能使用，否则造成的一切损失均由甲方自行负责，如出现质量异议，甲方须在收到货的五日内通知乙方，并附检验机构的检验报告单，甲乙双方共同派员到现场取样送质检部门复检，如依然不合格，则乙方应立即收回不合格钢材并马上组织合格钢材送到工地。

　　四、双方义务：

　　1、甲方义务：

　　(1)货到工地后组织人员及时验收卸货，卸货费用由甲方承担。

　　(2)按协议的约定按时支付钢材款。

　　2、乙方义务：

　　按甲方所提供的计划单及时供货。

　　五、结算方式及期限：

　　1、甲方给乙方结算方式为月结，盘元每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+150元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。

　　螺纹钢每吨钢材的单价组成是：_网上的价格理论重量计算+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。

　　钢板每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+100元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按过磅重量计算。角钢/槽钢每吨钢材的.单价组成是：_网上的价格/吨+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按理论重量计算。

　　2、乙方从送货之日起(以第一次送货开始)每月的20日之前甲方必须付清乙方所供的全部钢材款。

　　3、甲方给乙方付款：现金或网转，甲方支付30%的承兑汇票。

　　4、乙方给甲方所供的全部钢材(型材、建材)不开任何发票(增票、普票)，将发票费用作为一个月的资金利息，只以送货单作为结帐依据。

　　六、违约责任：

　　1、甲方如果在当月内未付清乙方钢材款，送货后第二个月按每天每吨4元计算作为乙方的资金占有金。

　　2、甲方要求乙方所供不符合和厂家的货，乙方不负任何责任。

　　七、授权代表：

　　甲方指定王鹏安、钟平身份证号码

　　身份证号码二位同志为甲方钢材验收并在送货单上签字，以作为甲乙双方结算依据。

　　八、争议解决方式：

　　因本合同发生的任何争议，甲乙双方均应友好协商解决，如协商达不成一致协议，由重庆市璧山县人民法院管辖。

　　九、此协议共计三页，如有未尽事宜，双方友好协商，协商后可达成补充协议，所订补充协议与原合同具有同等法律效力。

　　_________

　　十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字或授权代表签字并加盖公章或手印后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　授委托代表人：

　　电话：

　　____年__月__日____年__月__日

钢材买卖合同7

　　甲方（购方）：_________________

　　乙方（销方）：_________________

　　经双方协商一致，签订购销合同条款如下：

　　一、材料价额

　　二、质量标准：钢材规格执行国家规定标准。

　　三、钢材合格率达到国家规范要求。

　　四、交货方式，地点和运杂费由乙方负担。

　　五、甲方逾期提（收）货的，乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。

　　六、付款办法和期限：货到后，付货款。

　　七，违约责任：_________________

　　甲方责任：

　　1、中途退货或违约拒收的，偿付退（或拒收）货部分货款总值__________%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值__________%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。

　　2、逾期付款的，每天偿付逾期付款总额__________%的违约金。

　　乙方责任：

　　1、不能交货的'，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金；逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付__________%的违约金。

　　2、所交钢材质量，规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。

　　八、本合同一式__________份。经法定代表人签字后生效。有效期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

　　甲方：___________________

　　__________年_____月_____日

　　乙方：___________________

　　__________年_____月_____日

钢材买卖合同8

　　买方：

　　卖方：

　　双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，就钢材买卖事宜达成如下合同，以共同遵守：

　　第一条产品名称、品种、价格和规格

　　1.1以上所列数量是乙方能够保证供应的数量,但并不作为本同甲方必须购买的数量。最终履行的数量以甲方的实际需求为准。

　　1.2以上单价包含各种税费、运杂费及保险费等各项费用。

　　1.3双方在履行合同的过程中无论实际需求的数量是否小于合同约定的数量，以及合同履行时间的长短，乙方不得提出价格上涨的要求。

　　第二条质量及检验

　　2.1钢材规格执行国家规定标准，钢材合格率达到国家规范要求。由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单，甲方凭单验质。

　　2.2甲方出具验收单后，货物所有权转移给甲方，但并不免除乙方对货物应负的质量责任。

　　2.3甲方可以在货到工地后的60天内，按照监理单位或业主单位的'要求对货物进行检验，如果发现不符合约定，由乙方承担质量责任。

　　2.4乙方在交付钢材时应提供材质证明书(等相关质量证明文件)。

　　第三条交货方式

　　3.1交货地点：

　　3.2交货时间按照甲方通知时间为准。

　　3.3交货方式为乙方负责货到3.1条指定地点，乙方负责办理物资的运输及保险，并承担相关费用及风险。

　　3.4乙方负责在指定地点的卸货，由甲方派员对产品的质量进行初验和数量进行验收，价格按照合同约定处理，甲方所派人员无权对价格进行确认。

　　第四条付款及结算(下列付款条款为参照条款，具体付款方式根据需要进行调整，但4.4条不可删除)

　　4.1合同签订后，甲方向乙方支付预付款___元，此款冲抵首期付款。(如果有就保留此条，如果没有约定，就删除该条)

　　4.2每月___日至次月___日为一个结算周期，双方办理月结算后由甲方向乙方付款，以上结算为周期结算，合同履行完毕后双方应当进行最后结算。

　　(4.2按照乙方供货的数量到达___吨时，由甲方向乙方付款。)

　　4.3甲方付款时，乙方必须向甲方提供发票，否则甲方可以拒绝付款。

　　4.4甲方没有按照合同约定进行付款，双方约定，甲方不用向乙方支付逾期付款违约金或利息。

　　4.5合同履行完毕后，双方应当办理钢材买卖合同最终结算手续，在办理结算时，乙方应当将甲方向其出具的相关收货单据全面提交;否则在办理结算后，对乙方未提交的部分视为已经结算完毕，甲方不用另行向乙方支付任何费用。

　　第五条乙方供货保证

　　5.1乙方负有按照甲方的要求及时保质保量供货，如果乙方迟延付货超过5天或乙方拒绝履行，则乙方应当向甲方支付剩余货款10%的违约金。

　　第六条不得转让条款

　　6.1未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方转让其在本合同内的任何权利和义务。

　　第七条争议的解决

　　7.1因本合同引起或与本合同有关的任何争议应由双方友好协商解决。如果协商无法解决，则任何一方有权依法向甲方法人机关住所地人民法院起诉。

　　第八条其他

　　8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　8.2未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署为有效。书面补充协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8.3本合同一式____份，甲、乙双方各执___份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年______月____日

钢材买卖合同9

　　甲方(施工单位)：_______________

　　乙方(供货单位)：_______________

　　本着平等的原则，经甲乙双方反复协商，就钢材买卖一事达成如下协议：

　　一、乙方向甲方_______________项目部__________-__________楼供应钢材。

　　二、按原有合同的时间垫资一个月改为从现在20__年9月26日进货时开始计算时间期限为二个月付款。在此时间内的`钢材从进货之日起计算方式为每天每吨钢材另加收10元资金占用费，大写拾元。如甲方到期不按协商的时间付款，每超一天，乙方另加收甲方每天每吨千分之三的违约金，累计超过15天不能付清付款项，乙方有权终止合同并停止供货。

　　本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，并具有同等的法律效力，本协议未尽事宜，双方协商解决或通过乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　电话：_______________电话：_______________

　　身份证：_______________身份证：_______________

　　担保人：_______________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

钢材买卖合同10

　　供方：__________合同编号：签订地点：

　　需方：签订时间：年月日

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、公平公正的原则，平等协商达成如下协议：

　　第一条：质量标准及技术要求：线材执行GB1499.1—20__标准，螺纹执行GB1499.2—20__标准，并随货出具当批次货物的质量证明书。第三条：交（提）货方式及地点：

　　第二条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。

　　第三条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的`验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出，且不运用或转移货物，否则视同无效。

　　第四条：提货时间：年月日至年月日第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。

　　第五条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。

　　第六条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，由合同签定地人民法院裁决。第十二条：合同有限期：

　　第七条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。

　　第八条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：__________

钢材买卖合同11

　　出卖人：济南鼎拓商贸有限公司合同编号：

　　买受人：山东晨曦石油化工有限公司签订时间：**.4.12

　　第一条、货物清单和价格签订地点：山东莒县

　　第二条、质量标准和质保期：质量应符合国家标准和需方要求。在钢材合理寿命期内出卖人终身承担质量保证责任。若因质量给买受人造成损失，由出卖人负责赔偿。

　　第三条、交货：1、交货时间：20xx年 4月 10日前。2、交货地点：买受人住所地仓库，落地交货。3、交货方式：出卖人送货，出卖人在交货时应同时提供当批钢材的材料质量证明单、规格型号、发货清单等质量与数量证明文件。

　　第四条、包装和运输：妥善包装，合理运输方式，费用由出卖人承担。标的物的所有权及风险自交付时转移至买受人。

　　第五条、验收：货到后，买、卖双方对货物数量、()外观进行初步检验，质量异议使用后提出；数量（重量）以买受人计量为准。如出现质量问题，出卖人应 24小时内赶到现场无偿更换。

　　第六条、付款方式：货到初验合格，出卖人据买受人实际过磅重量开具全额增值税发票，票到15日内结算。

　　第七条、违约责任：出卖人违约应向买受人支付合同总价款10%的违约金并另行赔偿损失（包括但不限于直接损失和可得利益损失，鉴定费、律师费等费用）。

　　第八条、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成时均向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

　　第九条、其他约定：1、出卖人必须遵守国家廉政规定，禁止商业贿赂，否则，承担违约责任，买74受人有权拒付货款。2、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）工业品买卖合同（2）需方要求，（3）招标资料，（4）经双方认可的资料、合同附表等。（1）-（4）项所列文件内容如有歧义，以本合同为准；但国家规定和双方约定更有利于买受人的'，从规定和约定。3、合同总价含运杂费、17%增值税、售后服务等全部费用。4、买受人为该合同支付给出卖人的任一款项具有独立性，出卖人不得因与买受人其他合同关系产生的债权债务而主张抵消或冲抵。

　　第十条、本合同自双方盖章时生效（传真件有效，以买受人确认为准）。

　　出卖人：（盖章）济南鼎拓商贸有限公司

　　法定或授权代表：

　　地址：电话：

　　传真：

　　开户行：

　　账号：

　　邮箱：

　　买受人：（盖章）山东***化工有限公司

　　法定或授权代表（签名）：

　　地址：**********

　　电话：***********

　　传真：*********

　　开户行：

　　账号：

　　邮箱：

　　房屋买卖合同车位买卖合同二手房买卖合同书

钢材买卖合同12

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的'实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

钢材买卖合同13

　　甲方（卖方）：____________

　　乙方（买方）：____________

　　甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经充分协商，就乙方所需钢材买卖一事，为明确双方权利义务，特订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条、产品的名称、品种、规格、材质、单价和生产厂。

　　第二条、产品的质量要求和技术标准：甲方提供的钢材产品其中：钢应符合，生产厂材质书复印件。

　　第三条、产品的数量、计量方法：

　　1、产品的数量：以单为准。

　　2、计量方法：______，计量磅差按国家标准执行。

　　第四条、产品的包装标准和包装物：

　　第五条、产品的交货时间、交货方式、交货地点：

　　1、产品的交货时间：。

　　2、交货方式，按下列第（）项执行：

　　（1）甲方送货，运杂费由甲方承担；

　　（2）甲方代运运杂费由乙方承担；

　　（3）乙方自提自运，费用自理。

　　3、交货地点

　　4、接货代表：乙方指定本单位下列职员代表乙方在双方约定的交货地点接收货物，他们在甲方送货单上的签字，作为乙方收货的依据。乙方提供由接货代表签名的身份证复印件给甲方留存。姓名：身份证号：手机：乙方接货代表发生变更时，应及时书面通知甲方。

　　第六条、产品的价格、货款的结算和付款方式

　　1、产品的价格，按双方书面确定的含税价格执行，价格确定后，不受市场行情涨跌的影响。

　　2、每批次钢材乙方应在收货后双方按照书面约定的`单价执行；如乙方逾期并未付清货款的，则该结算批次钢材在原约定单价基础上按每天每吨（按平均单价折算吨位）加价元进行结算，加价计算期为______天。

　　3、付款方式：个月以上承兑汇票支付的，应按月息______‰承担银行贴息。

　　第七条、乙方验收标准及异议提出的方式及期限：乙方凭甲方交付的磅码单和材质书进行数、质量验收。数量异议甲方交货时提出；质量异议甲方交货后日内提出，并附书面异议书和相关检验报告，甲方协助乙方联系生产厂及时进行处理。甲方所供钢材，乙方应按照国家相关规定先检验后使用，未经检验就使用造成损失由乙方自行承担。

　　第八条、违约责任：乙方在加价期满仍未能付清全部货款的，应在加价期满的次日起按照欠款总额每天______‰的标准承担违约责任。甲方为实现债权而产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费由乙方承担。

　　第九条、争议解决方式：本合同如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　第十条、其他约定：

　　第十一条、本合同自双方签字盖章生效。本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢材买卖合同14

　　供货方：（以下简称甲方）

　　需货方：（以下简称乙方）

　　担保方：（以下简称丙方）

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。

　　一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，

　　乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。

　　二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。

　　四、钢材接收验收方式：

　　1、钢材交货地点为：

　　2、乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码，工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。

　　3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。

　　五、付款方式及期限：

　　1、乙方的工程于年月日开始至年月日止，()这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。

　　2、甲方先期垫资吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %，剩余 %的货款累计到满吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了

　　吨货款，该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付；期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。

　　如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。

　　3、乙方应要求甲方在年月日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的.经济损失，乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。

　　六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计％的违约金。

　　七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。

　　九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。