汽车买卖合同
在人们的法律意识不断增强的社会，合同的类型越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编收集整理的汽车买卖合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
汽车买卖合同1
出卖人：
合同编号：
买受人：
签订地点：
签订日期：年月日
一、汽车型号及金额：
二、交车地点、方式：
交车地点：交车时间：
付款方式：付款时间：
三、质量、维修：
1、出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的.汽车。
3、出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
（1）销售发票；
（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；
（3）保修卡或保修手册；
（4）说明书；
（5）随车工具及备胎。
（以上3、4、5项如没有，售前应说明）
5、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6、买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
7、汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题，可由出卖人协助买受人与生产厂家的维修站联系、解决。
8、如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。
9、如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
四、违约责任（双方协商）：
五、争议的解决方式：
凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存一份（市场留存期一年）。
七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。
买受人：出卖人：
买受人姓名（章）：出卖人姓名（章）：
地址：地址：
电话：电话：
汽车买卖合同2
合同编号：_________
买方：_________（以下称为甲方）
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
卖方：_________（以下称为乙方）
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条标的
1．汽车品牌及型号规格：_________
2．生产国别或生产地：_________
3．生产厂名称：_________
4．首选颜色：_________次选颜色：_________
第二条数量与价款
1．车辆单价：_________元，大写_________。
2．数量：_________台。车辆总价：_________元，大写_________。
3．运费_________元，由_________方承担。出库费_________元，由_________方承担。
4．车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另签委托服务协议（见附件二），乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。
第三条付款方式乙方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1．一次性付款方式：签署本合同时，支付全部车价款，计人民币_________元，大写_________。
2．汽车消费贷款方式：
（1）签署本合同时，首付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。
（2）余款计人民币_________元，大写_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
a乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）。
b乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。
3．分期付款方式：
（1）签署本合同时，支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。
（2）_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。
（3）_________年_________月_________日前支付最后一期车价款，计人民币_________元，大写_________。
第四条质量
1．甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2．甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3．双方对车辆质量的认定有争议的，以国家汽车质量监督检验中心(上海)的书面鉴定意见为处理争议的依据。
第五条交车时间与地点、交付及验收方式
1.交车时间_________：_________年_________月_________日前。
2.提车方式：_________
（1）实行送货上门的，乙方应按合同规定的时间送往_________（接收地点），交付日期以发运时运输部门的戳记为准；
（2）实行代运的，乙方应按甲方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续，并派人押运（如果需要）。交付日期以发运时运输部门的戳记为准；
（3）实行自行提货的，卖方应在交付日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将提货时间通知甲方，以发出通知之日作为通知提货时间。
3．交车地点：_________
4．交车时里程表记录小于：
（1）100公里_________
（2）_________公里
以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5．甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单。
（3）质量服务卡或保修手册。
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）。
（5）随车工具及备件清单。
（6）车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
（7）甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书（见附件一），即为该车辆正式交付。
（8）车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第六条风险负担
1．汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由乙方负担。
2．车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。
3．因乙方的原因致使车辆不能按照约定的期限交付的，乙方应当自违反约定之日起承担车辆毁损、灭失的风险。
4．车辆由乙方交承运人运输的，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由甲方承担。
5．乙方按照约定未交付有关车辆的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
第七条不可抗力
1．任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2．遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾．火灾．旱灾．台风．地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）．动乱．，政府行为或法律规定等。
第八条关于修理、更换、退货的约定
1．关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。
2．在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3．在车辆使用1年或行驶2万公里内（以先到为准，下同），同一严重安全性能故障累计修理2次（以修理单据和发票为准，下同）仍未排除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用，乙方有权退车。
4．在车辆使用1年或行驶2万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能恢复使用；或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日（扣除进口零件进货在途时间）；或累计修理5次以上（不含5次）仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
5．按照本条上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧。
6．非车辆质量问题发生交通事故而造成损坏的，或无有效发票的，或乙方不是消费者权益保护法所指的消费者，可免除本条上述第3项、第4项规定的甲方责任。
7．由于人为破坏、使用或保养不当和疏忽造成的质量问题，或者由于装潢、改装不当造成的质量问题，或者到公布、约定以外的修理点进行修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
8．本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
9．生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂的规定执行。
第九条声明及保证
1．甲方：
（1）甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
（2）甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
（4）甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
2．乙方：
（1）乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
（2）乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
（4）乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（5）乙方向甲方出售的车辆，质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的'基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。买卖车辆本身不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，具备应当具备的使用性能，但对其存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；
（6）乙方向甲方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布．备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
（7）乙方保证其所出售的车辆不是国家禁止的车、拼装车或明令淘汰的汽车产品，也不是违反交通安全、环保等法规要求的汽车产品。
第十条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十一条违约责任
1．乙方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，按逾期应付款依银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过1个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。
2．甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。
3．甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
4．因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。
5．经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，如甲方无过错，乙方有权向生产厂主张赔偿，甲方有积极协助的义务。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
第十三条双方特别约定：_________
第十四条解决争议的方法
1．甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求汽车销售行业协会或消费者保护委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面_________种方式解决（不选定的划除）：a、申请仲裁。b、依法起诉。
2．双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：
（1）_________仲裁委员会
（2）中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会
（3）_________仲裁委员会
3．双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：
（1）车辆交接地人民法院
（2）甲方住所地人民法院
（3）乙方住所地人民法院
（4）_________人民法院
第十五条其他
1．双方前列地址、电话若有改变，必须及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
2．本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
3．在缔结本合同时，甲方有义务解答乙方对于合同所提出的问题。
4．本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
5．本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式_________份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份。
买方（盖章）：_________ 卖方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
账号：_________ 账号：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
附件
附件一、车辆交接书
_________年_________月_________日，甲、乙双方在_________对进行验收与交接，双方确认：
1．甲方交付给乙方的汽车品牌及型号规格为：_________乙方经过验收，认为符合双方_________年_________月_________日签订的汽车买卖合同约定（发动机号：_________车架号：_________），同意接受。
2．乙方已付清全部车价款计人民币_________元，大写_________。甲方已开具发票给乙方。发票号为_________：。
3．随车文件清单如下(打√)：
（1）发票_________
（2）合格证_________
（3）说明书_________
（4）保修卡_________
（3）海关证_________
（6）商检证_________
（7）其他：_________
4．下列车辆项目完好无损、运转正常打"√"，反之打"×"。
5．里程表显示数：_________公里
6．其他交接事项：_________
本交接书自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
买方（盖章）：_________ 卖方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
账号：_________ 账号：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
附件二、委托服务协议书
委托人（乙方）：受托人（甲方）：双方经协商一致，就办理下列委托事项达成如下协议：
1．委托事项乙方授权甲方代为办理下列事项（打√）：
（1）代办拍牌
（2）代办按揭
（3）代办保险
（4）代办上牌
（5）代办装潢
（6）代办其他项目：
2．委托报酬甲方完成上述委托事宜后，乙方应一次性支付代办劳务报酬（以下简称代办费）合计_________元，大写_________。
3．完成各委托事项所需费用概算及代办费约定：
（1）代办拍牌。费用概算如下：代办费：_________元。
（2）代办按揭。费用概算如下：代办费_________元。
4．代办保险。
（1）保险公司所在地及名称_________：
（2）保险期限：一年_________二年□三年□
（3）第三者责任险，费用概算：_________元。
（4）车辆损失险，费用概算：_________元。
（5）其他险种名称及费用概算：_________
（6）以上保险费用概算合计：_________元。
（7）双方特别约定：乙方委托甲方代办车辆上牌服务，乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险，投保险种包括但不限于第三者责任险和车辆损失险。保险合同应当书面专门约定以下内容：发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌，保险公司不得免除赔偿责任。
5．代办上牌。
费用概算如下：养路费：_________元，车船税：_________元，购置税：_________元，注册费：_________元，其他：_________元，合计约_________元。代办费：_________元。
6．代办装潢。装潢项目及费用概算如下：代办费：_________元。
7．代办其他项目。费用概算如下：代办费：_________元。
8．所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用，均由乙方承担，并按支出凭证向乙方结帐。
9．上述费用采取下列第_________种方式支付：
（1）乙方预付。
（2）甲方暂先垫付。
10．上牌服务完成期限：_________年_________月_________日前。
11．完成委托上牌服务，应当随车移交如下材料：
（1）购置税凭证
（2）养路费凭证
（3）机动车保险单
（4）行驶证
（5）车船税凭证
（6）车辆牌照号码：
12．违约责任
（1）甲方在代办服务过程中造成车辆毁损、灭失的，乙方应当先向保险公司索赔，赔付不足部分由甲方予以修复或赔偿。除甲方原因外，代办保险中双方特别约定内容未能及时全面落实的，应当免除甲方的责任。
（2）乙方中途撤回委托的，应承担甲方的实际经济损失。
（3）除不可抗力或遇政府机构停电、设备及电脑故障或临时改变办公时间等非甲方原因外，甲方如未在本协议约定期限内将完成委托的上牌车辆交付乙方，乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限第二天起算至实际交付日止，利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30天，甲方应按全部车价款_________%向乙方支付违约金，协议继续履行。
（4）因乙方不能及时提供有关材料而影响委托事项按约完成的，则交车期得以顺延。
买方（盖章）：_________ 卖方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
账号：_________ 账号：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
汽车买卖合同3
出卖方（甲方）：_______________________
买受方（乙方）：_______________________
乙方采取分期付款的形式向甲方购车，为此，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》以及相关的法律、法规，订立本合同。
第一条 汽车品牌、型号、颜色、数量
乙方按自己的意愿选购____________________，车型_____，发动机号为___________，底盘号__________，功率kw_____，车架号_____，外观为____颜色的汽车壹辆。
第二条 汽车价格和付款方式
1、汽车价格：
汽车总价款为人民币（大写）_________元/辆（小写￥：__________元），以上价格仅为提货的裸购车款，并不含汽车因上牌、上路、营运等其他费用。
2、付款方式：应乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式购买汽车，具体如下：
①首期付款：乙方于本合同签订之日，向甲方足额支付汽车总价的___%的首付款，即人民币（大写）____拾____万___仠_______佰元整（小写￥：_____________元）。
②后续付款：乙方除首付款外的尚余购车款人民币（大写）拾___万___仟___佰___元整（小写￥：_________元），分____个月支付，自_______年_______月_______日起每月支付金额________元直至乙方将尚余购车款付清为止，每月________日前交至甲方。
3、由于乙方尚未支付的购车款，占用甲方资金按照有偿的原则，乙方应向甲方支付资金占用费，资金占用费按每月____%的比例结算。即按乙方未付购车款总额乘以占用天数计付给甲方。
4、甲方收取乙方交付的款项，采取先结资金占用费再还购车款的结算方式，乙方提前交付购车款的，甲方应予以准许，资金占用费结算至乙方付清购车款的当月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的购车款和资金占用费。
第三条 乙方在下列程序完成后提车
1、乙方携带本人、配偶的居民身份证及结婚证复印件（复印件须由甲方与原件核对），以及甲方认为需要的'其他材料。
2、甲方审查上述材料的真实并经核实后，甲乙双方方签订合同，乙方签署有关法律文书。
3、乙方付清首期车款、上牌税费、分期付款期间的保险费用等应付税费。
4、汽车所有的移动，包括提车途中、定制车箱、装修等工作均应由乙方负责，在此期间的风险责任（含交通事故），由乙方承担。
第四条 汽车的质量、验收和交付方式
1、甲方向乙方出售的汽车，以生产厂家符合国家的全新整车技术质量标准，包括厂家产品出厂前对汽车的部分技术数据和结构变动未作声明的其他技术指标为准。乙方在收车单签字时未提出质量异议的，即视为乙方对汽车质量验收合格和交付。
2、乙方如购买已上牌使用的汽车，其质量和其他技术指标以实物为准。
3、汽车交付乙方后，不得再对该车的车况、配置、部分改装、规费标准收取等提出异议，也不得以此为由拒绝履行本合同或者相关合同的义务，汽车的灭失、毀损或等风险责任由乙方承担。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
汽车买卖合同4
甲方（出卖人）：
身份证号码：
住所：
乙方（买受人）：
身份证号码：
住所：
甲乙双方经过平等协商就乙方购买甲方车辆等相关事宜达成如下协议：
第一条基本情况
甲方自愿将其享有所有权的车辆有偿转让给乙方。车辆信息如下：
车主名称：xx；号牌号码：xx；厂牌型号：xx；发动机号：xx；车架号：xx
第二条购车款项的约定
购车款为xxxx元（大写：xxxx）。
第三条购车款的支付
乙方于xx月同甲方当面验收车辆及车辆相关手续，如果乙方需要办理车辆过户、转籍手续，那么甲方接到乙方通知后，应无条件协助乙方办理车辆过户。车辆过户过程中发生的`费用由xx承担。
第四条甲乙方责任
1、车辆在xx月时之前发生的'交通事故及违章都由甲方负责。
2、车辆在xx月之后发生的交通事故、违章以及一切与xxx车辆有关事宜都由乙方负责。
第五条其他
1、本合同一式两份。本合同在双方签字后生效。
2、车款一次付清，卖方提供车辆过户手续。
甲方：
乙方：
汽车买卖合同5
买方： 卖方：
电话： 电话：
一、买卖双方约定交易车辆
1、 车辆品牌及型号：
2、 车型：
3、 颜色：
4、 车辆台数：
5、 车辆单价（人民币）：
6、 其他：
7、 车辆总计（人民币）：
8、 交车地点：
二、结算：选择（ ）方式
1、一次性购车
（1）签定合同时，支付预付款￥ 人民币（大写）：
（2）余额，交车支付
（3）财务确定
2、按揭购车
（1）签定合同时，支付预付款￥ 人民币（大写）：
（2）余额，交车支付（保险在本公司做）
（3）财务确定
三、质量及服务约定：
1、本合同交易的车辆由 整车购进，买方享有 和供方提供的所有售后服务项目。
2、卖方保证所提供单证符合交通管理部门的有关规定，卖方可协助买方办理汽车上牌，（但牌照号码不在承诺范围），汽车上牌所需要费用均由买方承担。
四、其他约定：
1、买方要求变更定购车辆，包括车型、颜色和配置，需取得卖方书面认可。
2、因生产厂家调整生产计划等原因导致买方已预定车辆无法按约供货，买方同意供方更改车型、车身及内饰颜色或延期供货，卖方无须承担赔偿责任。
3、若遇生产厂家调整产品配置及价格，则按提车时新的'配置和价格责任。
4、如发生人力不可抗力事件，双方均不承担相关经济责任。
五、本合同如发生争议无法协商解决，则提交卖方所在地的仲裁委员会仲裁。
六、本合同正本一式三份，买方执一份，卖方执二份。
买 方： 卖 方：
经手人： 经手人：
日 期： 日 期：
汽车买卖合同6
甲方：___
乙方：___
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，经甲乙双方充分协商，订立本合同。
第一条品种、数量、价格及交货时间
______。
买卖双方的任何一方如需提前或延期交货，均应事先通知对方，达成协议后按协议执行。
第二条质量要求
______。
第三条交货地点、方式、验收及货款结算办法
______。
交货方式按下列第______项办理
第四条担保方式
______。
第五条违约责任
1、一方逾期交货或延期支付购货款的，应当每日按照迟延部分价的标准向对方支付违约金。
2、一方在不履行或不完全履行合同时，应偿付未履行货款总值的违约金;需预付定金的，预付定金方违约，无权收回未履行部分的预付定金，收定金方违约，应双倍偿还。
3、乙方无故拒收产品或不履行合同时，应向甲方偿付被拒收货款的违约金，并承担因此而造成的损失和费用。
4、甲方逾期交货或有掺杂使假、以次充好等违约行为的，乙方有权拒收或要求补足、换货或退货;甲方承担违约责任，赔偿由此而造成的损失。
第六条其他约定
因受气候原因影响交货时，经双方协商，交货日期可适当提前或推迟。
第七条合同变更与解除
买卖双方的`任何一方，要求变更或解除合同时，应及时通知对方，并采用书面形式由双方达成协议，未达成协议以前原合同仍然有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之
第八条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可解决。
甲方：____________
法定代表人：____________
_________年____月____日
乙方：____________
法定代表人：____________
_________年____月____日
汽车买卖合同7
合同编号：___________
委托服务协议
委托方（乙方）：______________________
受托方（甲方）：______________________
经过彼此友好协商，就下列委托事项达成如下协议：
一、委托事项
乙方授权甲方代为解决以下事项（请打√）：
（1）代办选牌□
（2）代办按揭□
（3）代办保险□
（4）代办上牌□
（5）代办装修□
（6）代办其他事项____________________________________________。
二、委托酬劳
为保证甲方圆满完成委托事项，乙方需在签定本协议时付款___________元，人民币大写为______________________。
甲方完成上述委托事项后，乙方应一次性支付剩下的代办服务费用（以下简称代办费），合计___________元，大写为___________。
三、各委托事项所需费用及代办费承诺：
1、代办选牌，代办费：___________元。
2、代办按揭，代办费：___________元。
3、代办保险：
（1）车险公司名称及地址：___________。
（2）保险期：一年□二年□三年□
（3）第三者责任险费用：________________元。
（4）交通事故责任强制险费用：__________元。
（5）车辆损失险费用：__________________元。
（6）其他保险种类及费用：__________________。
（7）以上保险总费用：__________________元。
（8）特别约定：若乙方委托甲方办理车辆上牌服务，乙方须自主或委托甲方提早办理机动车辆保险，所投保的保险种类应包括但不限于交通事故责任强制险和车辆损失险。保单中应清楚承诺：如发生保险事故，若保险车尚未取得公安交管部门核发的行驶证和车牌，车险公司将不被免去承担责任。
4、代办上牌费用预算如下：
养路费____________元，车船税____________元，购置税____________元，报名费：______元，其他______元，合计约____________元。
5、代办装修，项目____________，费用____________元。
6、代办其他项目__________________，费用____________元。
7、全部办理法定手续所需的'费用及政府机构要求的各种收费和国家规定强制险费用都由乙方担负。甲方应凭发票、收据向乙方清算。
四、以上费用付款方式挑选如下第______种：
1、乙方预先支付。
2、甲方先行垫付。
五、上牌服务完成期限：
______年______月______日前。
六、委托上牌服务结束后，应跟车提供以下材料：
（1）购置税凭据
（2）养路费凭据
（3）机动车保单
（4）行驶证
（5）车船税凭据
（6）车辆牌照号码：__________________。
七、违约责任
1、若在甲方解决委托事项期内车辆发生损坏或丢失，乙方应首先向保险公司索赔；若保险赔付不足部分由甲方担负，倘若第三方责任则须由甲方帮助乙方索赔。非因甲方过失导致车辆未上保险或车险公司因车辆未取得牌证回绝赔付的，甲方不必承担赔偿责任。
2、如乙方在合同履行环节中撤销委托，要承担从而对甲方造成的实际损失。
3、除不可抗力或政府相关部门原因外，若甲方未能在约定期限内进行委托事项，乙方有权根据全部车价对甲方追偿罚息。罚息自合同约定的最后交付期限次日起算至实际交付日止，利息依照人民银行同期贷款利率测算。若逾期超过_______日，甲方需按全部车价的_______%向乙方支付违约金，同时协议继续履行。
4、因乙方未及时提供有关材料而造成委托事项无法完成的，协议履行期限相应增加，甲方不必承担违约责任。
八、其他承诺：______________________________。
甲方签字或盖章：______ 乙方签字或盖章：______
日期：________________ 日期：________________
汽车买卖合同8
合同编号：___________
甲方（出卖人）：_________________
乙方（买受人）：_________________
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条品牌名称、型号、颜色、数量、金额
品牌名称
型号规格
颜色
甲方赠送配置
乙方选购配置
数量（台）
车辆单价（元）
车辆总价（元）
第二条质量要求、技术标准
（一）甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合青岛市人民政府关于尾气排放的标准。
（二）甲方向乙方出售的车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
（三）双方对车辆质量的认定有争议的，以经国家授权的汽车检验机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。第三条付款方式
签署本合同时，甲方收取乙方定金________元，如乙方不履行约定则无权要求返还定金，甲方不履行约定的按法律规定应当双倍返还定金。定金可抵车款，但定金数额不得超过车款总额的______％。
经甲、乙双方协商，乙方选择下述第______种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方：
（一）一次性付款方式
____________年______月______日前，支付全部车款，计人民币____________元，大写：__________________。
（二）汽车消费贷款方式
1．________年________月________日前，首付全部车款的_____％，计人民币________________元，大写：_____________________；
2．余款计人民币________元，大写________________________，于________年________月________日前支付。
乙方可通过双方共同确定的金融机构办理汽车消费贷款支付余款。但如因乙方原因造成以下情况，视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任：
（1）乙方未能在以上规定时间内办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）；
（2）乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付。
（三）分期付款方式
1．________年________月________日前，支付全部车款的______％，计人民币__________元，大写：________________________；
2．________年________月________日前，支付全部车款的______％，计人民币__________元，大写：________________________；
3．________年________月________日前，支付最后一期车款，计人民币________________元，大写：________________________。第四条交车时间、地点及提车方式
（一）交车时间：________年________月________日前。
（二）交车地点：________________________。
（三）提车方式：乙方自提□甲方送车上门□经双方验收，签订车辆交接书。（附件一）第五条车辆交付及验收方式
（一）车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如有异议，应当场向甲方提出。
（二）乙方验收车辆无误后，甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书，即为该车辆正式交付。
（三）自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。第六条违约责任
（一）一方迟延交车或迟延支付车款的，应每日按照迟延部分车款____％的标准向对方支付违约金。迟延超过一个月的，对方有权解除合同，并要求迟延方赔偿损失。一方难以履行合同的，可依法办理提存。
（二）在______年______月______日前，甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
（三）经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，甲方可依据国家关于召回的法律法规协助汽车制造商主动召回有问题的车辆；由车辆缺陷所造成的人身和他人财产损害，乙方可向汽车制造商要求赔偿，也可向甲方要求赔偿。如乙方选择向汽车制造商赔偿，甲方有积极协助的义务。若甲方对该车有特殊的使用要求时，应该明示告知，否则应承担相应赔偿责任。第七条不可抗力
（一）任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力或发生不可抗力后没有采取补救措施和通知义务的，不能免除责任。
（二）遇有不可抗力的一方，应在______日内将事件的情况以书面形式（含传真、电子邮件、手机短信等形式）通知另一方，并在事件发生后______日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的'报告。第八条解决争议的方式
合同发生纠纷，甲乙双方应协商解决，也可向有关部门申请调解，协商或者调解不成时约定采取下列第______种方式解决：
（一）向____________仲裁委员会申请仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。第九条双方特别约定
经双方协商，甲方为乙方：一）代办保险□（二）代办按揭□（三）代办上牌服务□
代办上述服务双方另行签订委托服务协议书。（附件二）第十条其他
（一）双方地址、电话若有改变，应在变更之日起______日内书面通知对方，因一方迟延通知而造成损失的，由过错方承担责任。
（二）本合同的未尽事宜及需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
（三）本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
（四）其他约定条款：_______________________。第十一条合同的生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式______份，双方各执______份。送______份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________
住所：__________________________住所：__________________________
证照种类及号码：________________证照种类及号码：________________
代理人：________________________代理人：________________________
联系电话：______________________联系电话：______________________
签约日期：______________________签约地点：______________________注：
1．本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规制定的规范文本,印制的合同条款为提示性条款，供汽车买卖合同双方当事人参照使用，当事人在签约之前应当仔细阅读本规范文本的内容。
2．出卖人应具有工商行政管理部门核发的营业执照，有机动车经营资格，且具有所销售车辆的所有权和代理销售权。
3．本合同所称汽车是指由汽车销售企业出售的新车。
4．经双方当事人协商确定，可以对本规范文本的条款内容（包括选择内容、填写空格部分的内容）进行选择、修改、增补或删减。□中选择内容以划“√”方式选定。合同中手写体与印刷体有异议或冲突时，以手写体为准；本合同与补充协议有异议或冲突时，以补充协议为准。
5．本合同的纸制文本由青岛市工商局定点印刷单位印刷，未经同意，任何企业不得擅自印刷或改变格式和内容进行印刷。
6．本合同条款由青岛市工商行政管理局四方分局负责解释。青岛市工商行政管理局四方分局监制
汽车买卖合同9
买方:_____________ 卖方:_____________
使用说明
一、本合同文本是依据中华人民共和国民法典、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规和规章制定的示范文本，供当事人约定使用。
二、本合同所称二手车，是指从办理完注册登记手续到达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货汽车，即原农用运输车)、挂车和摩托车。
三、本合同签订前，买卖双方应充分了解合同的相关内容。
卖方应向买方提供车辆的使用、修理、事故、检验以及是否办理抵押登记、缴纳税费、报废期等真实情况和信息;买方应了解、查验车辆的状况。
四、双方当事人应结合具体情况选择本合同协议条款中所提供的选择项，空格处应以文字形式填写完整。
五、本合同“其他约定”条款，供双方当事人自行约定。
六、本合同示范文本由国家工商行政管理总局负责解释，并在全国范围内推行使用。
根据中华人民共和国民法典、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条车辆基本情况
车主名称：_______________
车牌号码：_______________
厂牌型号：_______________
第二条车辆价款、过户手续费及支付时间、方式
1.车辆价款及过户手续费
本车价款(不含税费或其它费用)为人民币：________________元(小写：___________元)。
过户手续费(包含税费)为人民币：________________元(小写：______________元)。
2.支付时间、方式
待本车过户、转籍手续办理完成后________个工作日内，买方向卖方支付本车价款。
(采用分期付款方式的'可另行约定)
过户手续费由________方承担。
________方应于本合同签订之日起________个工作日内，将过户手续费支付给双方约定的过户手续办理方。
第三条车辆的过户、交付及风险承担
________方应于本合同签订之日起________个工作日内，将办理本车过户、转籍手续所需的一切有关证件、资料的原件及复印件交给________方，该方为过户手续办理方。
卖方应于本车过户、转籍手续办理完成后________个工作日内在________________(地点)向买方交付车辆及相关凭证(。
在车辆交付买方之前所发生的所有风险由卖方承担和负责处理;在车辆交付买方之后所发生的所有风险由买方承担和负责处理。
第四条双方的权利和义务
1.卖方应按照合同约定的时间、地点向买方交付车辆。
2.卖方应保证合法享有车辆的所有权或处置权。
3.卖方保证所出示及提供的与车辆有关的一切证件、证明及信息合法、真实、有效。
4.买方应按照合同约定支付价款。
5.对转出本地的车辆，买方应了解、确认车辆能在转入所在地办理转入手续。
第五条违约责任
1.卖方向买方提供的有关车辆信息不真实，买方有权要求卖方赔偿因此造成的损失。
2.卖方未按合同的约定将本车及其相关凭证交付买方的，逾期每日按本车价款总额的______%向买方支付违约金。
3.买方未按照合同约定支付本车价款的，逾期每日按本车价款总额_____%向卖方支付违约金。
第六条双方签字
买方(签字)：__________ 卖方(签字)：__________
________年____月____日 ________年____月____日
汽车买卖合同10
随着市场经济的日趋活跃，汽车交易大量增加，因汽车交易引发纠纷的案件也由此增多。有些当事人因为未办理汽车登记过户手续而主张合同无效，有些因为未到汽车交易市场进行交易而主张无效。在审判实践中，由于受传统审判观念影响，法官在审理此类纠纷中，对同一类型的汽车买卖合同纠纷案件，有些法院认定无效，有些法院则认定有效。因此，对汽车买卖合同纠纷案件的审理应如何适用法律，需要进一步的探讨。
一、买卖合同的法律依据、特征
对汽车买卖合同纠纷案件如何适用法律进行探讨，必须掌握买卖合同的法律规定及它的特征。《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移买卖标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”
买卖合同的法律特征：1、买卖合同是有名合同;2、买卖合同是卖方转移财产所有权，买方支付价款的合同;3、买卖合同是双务合同;4、买卖合同是有偿合同;5、买卖合同多是诺成合同;6、买卖合同是要因合同;7、买卖合同为要式或不要式合同。
二、审理汽车买卖合同纠纷案件，能否以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据
《旧机动车交易管理办法》第三条规定：“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行行。”该办法第三十二条规定：“进行旧机动车交易，销车方须向机动车交易中心出具单位介绍信或证明(属于个人卖车的须持居民身份证)、机动车行驶证、原始购车发票、成交发票、
购置附加费凭证、车船使用税‘税讫’标志、养路费交纳凭证等。购车方须出具单位介绍信或个人身份证。工商行政管理部门凭旧机动车交易中心或有旧机动车经营权企业的交易凭证予以验证，车管部门凭此办理转籍过户手续。”据此，在审判实践中，有些法院以汽车交易的双方未按照上述第三条规定到批准的旧机动车交易中心进行汽车交易，因而认定双方的汽车买卖合同无效。有些法院则以汽车交易的双方未按上述第三十二条规定办理车辆转籍过户手续而认定双方的汽车买卖合同无效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日与被告冯彬达成汽车口头买卖协议，由冯彬将其向王忠群处购买的琼C02034号小型拦板汽车出卖给李春桂，价款16500元。协议达成后，冯彬将该车及该车的有关证件交给李春桂，李春桂于次日向冯彬支付完购车款。双方对养路费的缴纳未进行约定，也未办理该车的转籍过户手续。尔后李春桂将该车开往文昌，被文昌市交通规费征稽所以该车从20xx年2月至今拖欠养路费为由扣押，并作出罚款的处罚。李春桂交纳6000元罚款和40元停车费后将该车领回，并找冯彬协商退车未果，双方因此引起纠纷。李春桂以冯彬隐瞒该车欠大额路租实情，双方的汽车买卖合同无效为由，要求将该车退回冯彬，冯彬退还购车款16500元及赔偿经济损失6050元为由，向原审法院提起诉讼。冯彬辩称，该车来源合法，证件齐全，口头协议后，李春桂已支付购车款和接受车辆及该车证件，买卖合同已成立，李春桂以其隐瞒该车欠大额路租实情没有事实和法律依据，请法院驳回李春桂的诉讼请求。
原审法院审理认为，原、被告之间的买卖琼C02034号拦板小货车，虽然该车来源合法，证件齐全，但是双方未按国家关于旧汽车交易的有关规定，进行交易，纳税及办理有关过户手续，违反法律规定，损害了国家利益，该车的买卖是无效的。原告李春桂要求退车退款的理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十八条、《中华人民共和国民法通则》第五十
八条第五项、第六十条的规定，判决如下：一、原告李春桂与被告冯彬的汽车买卖无效;二、原告应在判决书生效后十天内将琼C02034号小型拦板货车退还给被告，同时被告也应退还原告购车款16500元;三、原告用车受罚6000元及停车费40元，由原告自负。一审判决后，原、被告均不服向本院提出上诉。
二审审理认为，上诉人李春桂与上诉人冯彬口头达成的汽车买卖协议，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定。虽然双方未办理登记过户手续，但目前法律、行政法规并未规定车辆管理部门的登记是机动车买卖行为生效的必然条件，车辆登记只是一种管理手段。根据《合同法》第四十四条第一款的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”同时根据《合同法》第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”故本案双方签订的合同应认定为有效合同，该车从交付给李春桂之日起所有权已转移给李春桂。原审判决认定合同无效错误，应予撤销。据此，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销琼海市人民法院(20xx)琼海民一初字第16号民事判决;二、上诉人李春桂与冯彬的汽车买卖合同有效;三、冯彬应在本判决书生效之日起十日内支付6040元给李春桂。
案例二：
原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠
纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的`口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。
原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;二、被告潘世海于本判决生效之日起7
日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。
二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费20xx元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人
汽车买卖合同11
合同号：_____
卖方（甲方）：______
签署于______。
买方和卖方（一方）：______
签署日期：________________。
经协商，双方签订本合同，合同条款如下：
一、甲方同意将______车出售给乙方，该车相关参数如下：
品牌型号______车牌号______车型______发动机号______车架号______累计里程公里数______年审有效期______养路费______有效期______保险有效期______路桥费______有效期______车辆使用性质其他条件□运营□非营地
□其他
二、车辆交易协议
1、交易车辆价格：（人民币）______；
2、付款方式：乙方应于___________ 日提前向甲方支付______%的车费。交易车辆所有权和会员资格转移手续办理完毕，车辆及其证书交付完毕后，应立即支付交易车辆的全部余额。
3、甲方应提供其证件，以便办理车辆过户和会员过户手续；交易车辆应在_____________________________________
□机动车驾驶证□机动车登记证□车辆购置附加费□车船使用税票证
□养路费凭证□路桥费凭证□机动车保险单□营运车辆专用票及凭证□其他凭证。证书总数______
4、甲乙双方同意委托____________（贸易公司全称）依法办理贸易车辆过户和登记手续。双方同意交易费和许可费由_______承担。
三、权利和义务
1、甲方保证对所售车辆享有所有权或处置权，并保证车辆符合国家有关规定，可办理所有权和会籍转移手续。
2、甲方必须如实、准确地介绍所售车辆的基本情况，并提供与所售车辆相关的合法有效的证明；乙方应提供合法有效的购车相关证明。
3、乙方应在本合同约定的时间和地点与甲方当面验车验车，核实相关政治意见，并支付相关款项：甲方在收到车辆款项后出具付款凭证。
4、交易车辆产生的任何经济和法律责任风险，在办理交易车辆所有权转移过户前由甲方承担，交易车辆所有权转移过户过程中因使用车辆产生的一切问题和法律责任风险，由使用人承担；交易车辆所有权和住所转移完成并交付证书后，因乙方原因产生的任何经济和法律责任风险由乙方承担、、
四、违约责任
1、如果第三方对交易车辆主张权利，并有明确证据，甲方应承担给乙方造成的损失
2、如因甲方原因导致车辆无法在约定期限内过户，乙方有权解除合同，甲方应将已支付的车款返还给乙方，并承担由此造成的损失；如因乙方原因导致车辆无法在约定期限内过户或登记，甲方有权解除合同，退还已付车资，由此造成的损失由乙方承担；因交易公司原因导致车辆不能在约定期限内过户或登记的'，由交易公司承担由此造成的损失。
3、如甲方未按约定交付车辆或相关证明，甲方应按每天车辆总价的______%的标准支付违约金。
4、乙方未按约定交付车辆的，每天按车辆总价的%标准支付违约金。
五、合同纠纷的解决
本合同引起的争议应由双方协商解决；也可以向有关部门申请调解；协商或者调解不成的，按照下列第______种方式解决：
1、提交仲裁委员会仲裁；
2、依法向人民法院起诉。
3、甲乙双方均已阅读合同条款，并完全理解合同条款的内容；本合同一式四份，经双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方另行签订补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。
卖方（甲方）：______
买方（乙方）：______
卖方名称（盖章）_____
买方名称（签名和盖章）____
地址：______
地址：______
签署时间____年____月____日
汽车买卖合同12
合同编号：_________
买方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
职务：___________________________
委托代理人：_____________________
身份证号码：_____________________
通讯地址：_______________________
邮政编码：_______________________
电话：___________________________
卖方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
职务：___________________________
委托代理人：_____________________
身份证号码：_____________________
通讯地址：_______________________
邮政编码：_______________________
电话：___________________________
买卖双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就买卖汽车的有关事项，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、买卖标的
汽车品牌及型号规格：___________________________
生产国别或生产地：___________________________
生产厂名称：________________________________
排气量：___________________________
车牌号码：___________________________
出厂日期：___________________________
已行驶公里数：___________________________
车辆类型：___________________________
厂牌型号：___________________________
（初次）登记日期：：___________________________
颜色___________________________
发动机号：___________________________
车架号：___________________________
车辆购置附加费凭证编号：_______________________
养路费缴付凭证编号：___________________________
有效期从_________至__________________
最后一次年检时间：__________________
二、质量要求
1．卖方向买方出售的车辆，质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。买卖车辆本身不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，具备应当具备的使用性能，但对其存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；
2．卖方向买方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3．卖方保证其所出售的车辆不是国家禁止的XXX、拼装车或明令淘汰的汽车产品，也不是违反交通安全、环保等法规要求的汽车产品。
三、数量与价款
车辆单价：人民币_________元，大写_________
数量：_________台
车辆总价：人民币_________元，大写_________
运费：_________元，由_________方承担
出库费：_________元，由_________方承担
四、履约保证金
1．买方应在签订本合同之日，向卖方提交履约保证金_________元。
2．履约保证金的有效期为买卖双方签署验收单后的_________天。
3．如买方未能履行合同规定的义务，卖方有权从履约保证金中取得补偿。
4．履约保证金扣除卖方应得的补偿后的余额在有效期满后_________天内退还买方。
五、付款方式
买方在本合同签订后，按照第_________种方式，如期足额将车款支付给卖方。
1．一次性付款方式：本合同签订之日起_________日内，支付全部车价款，合计人民币_________元，大写_______，履约保证金可抵作车价款。
2．车辆抵押贷款方式：本合同签订之日起_________日内，支付全部车价款的_________%，合计人民币______元，大写_______；余款自_________年_________月_________日起_________日内支付，合计人民币_________元，大写_________。
3．分期付款：
（1）本合同签订之日起_________日内，买方支付卖方人民币_________元（大写：_________）作为保证金。保证金可以抵作车价款。保证金的数额不得超过主合同标的额的20％。
（2）卖方将车辆交付买方，并经买方办理交车手续后，支付车价款的_________％，合计人民币______元（大写：_________）。
（3）买方委托卖方办理上牌手续，待相关事项办妥后，支付剩余_________％的车价款，合计人民币_____元（大写：_______）。
（4）其他约定：_________。
4．双方约定的其他付款方式：_________。
以上合同价款均以□现金□汇票□支票□_________方式结算。
六、交付
1．交付时间：_________年_________月_________日
2．交付地点：买卖车辆的成交经营场所或_________。
3．交付方式：
（1）实行送货上门的，卖方应按合同规定的时间送往_________（接收地点），交付日期以发运时运输部门的戳记为准；
（2）实行代运的，卖方应按买方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续，并派人押运（如果需要）。交付日期以发运时运输部门的戳记为准；
（3）实行自行提货的，卖方应在交付日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将提货时间通知买方，以发出通知之日作为通知提货时间。
4．卖方在交付车辆的同时，还应向卖方提交下列文件：（以下3、4、5项如没有，售前应说明）
（1）购车发票；
（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；
（3）保修卡或保修手册；
（4）说明书；
（5）随车工具及备胎。
七、验收
1．买方应在车辆交接的当场对所购车辆的外观、基本使用功能和随车工具（备配件）、卖方提供的卖车相关文件和手续等进行认真检查、确认。如对外观、内饰、随车物件功能及相关文件等有异议的，应当场提出或_________日内提出书面异议，经卖方确认后负责调换、处理。
2．车辆验收合格后，双方办理车辆交接，并签署《商品车辆交接书》，视为该车辆正式交付。卖方还应在协助买方办理完车辆过户、转籍手续，车辆过户、转籍过程中发生的税、费由_________方承担。
3．从车辆正式交付验收合格之时起，该车辆的所有权和风险责任由卖方转移至买方。
八、风险负担
1．汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由卖方负担。
2．车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。
3．因卖方的原因致使车辆不能按照约定的期限交付的，卖方应当自违反约定之日起承担车辆毁损、灭失的风险。
4．车辆由卖方交承运人运输的，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。
5．卖方按照约定未交付有关车辆的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
九、维护维修
1．买卖车辆在保修期内出现质量问题或需要保养，卖方应在生产厂公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
2．卖方售卖给买方的车辆的保修期，为_________年或者_________万公里，以先到达者为准。
3．在保修期内卖方对产品质量实行三包，在保修期内因严重安全性能故障或主要部件总成质量问题经______次以上（含______次）修理，车辆的安全性仍达不到出厂检验标准或不能正常使用的，卖方应当负责向生产厂家申请换车或退车还款（扣除折旧）。
4．在保修期内，如买方使用、保管或保养不当造成的问题，由买方自行负责。
5．买方所购汽车存在设计、制造缺陷，并由此缺陷造成人身和财产损害的，买方有权向卖方或生产厂家主张索赔，卖方应积极协助。
6．保修期后的产品维护由双方协商再定。
十、违约责任
1．卖方应保证其对出卖车辆享有所有权或处分权，若第三人对车辆提出主张，造成买方与第三方发生争议，卖方应承担因此而产生的法律责任和经济损失。
2．卖方应如实向买方陈述车辆的状况，并保证车辆状况陈述的真实性，若卖方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应明示告知而未明示告知的，应承担相应赔偿责任。
3．买方未能按时支付车款的，每逾期1日，应支付卖方全部车价款_________％的违约金。
4．卖方未能按时交付车辆的，每逾期1日，应支付买方全部车价款_________％的违约金。
5．因卖方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失；因买方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
6．因车身超重、尾气不合格等质量问题或证件不全导致买方无法上牌，买方有权解除合同和退车，因此而造成买方的实际损失，卖方应当予以赔偿。
7．卖方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，买方有权拒绝接收车辆，或要求卖方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
8．买方选择以抵押贷款的方式付款的，如买方未能在规定时间内与银行办妥有关抵押贷款事宜（以银行实际发放贷款为准），视为买方未按合同约定时间付款，应当向卖方承担违约责任。
十一、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除：
1．合同期限届满，买卖双方不再续签本合同；
2．买卖双方通过书面协议解除本合同；
3．因不可抗力致使合同目的不能实现的；
4．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
5．当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
6．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；
7．_________。
十二、保密
买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的.且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
十三、通知
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：_________。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理
1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
十七、不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
十八、合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十九、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
二十、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
买方：_______________（盖章）
卖方：_______________（盖章）
授权代表：___________（签字）
委托代理人：_________（签字）
_________年_______月_______日
签约地点：___________________卖方：_______________（盖章）
授权代表：___________（签字）
委托代理人：_________（签字）
_________年_______月_______日
签约地点：___________________
汽车买卖合同13
本合同当事人：
卖车人： (以下简称甲方)身份证号：
买车人： (以下简称乙方)身份证号：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律.法规在合法.平等相互信任的基础上，现甲乙就下列汽车的买卖签订本合同，承诺共同遵守：
甲乙双方同意，甲将其拥有的旧汽车一辆(车牌号：
发动机号： 车架号：
及相关车辆手续整体(机动车登记证书.行车证.附加费本.养路费.保险单)出售给乙方.出售价格为： 元，人民币大写 为: 元.
本协议生效后，甲方应保证该车手续真实有效，没有出租车史，非盗抢车辆，能够正常过户，并且不欠附加费，养路费，同时甲方应无条件为乙方提供过户相关手续，如不能正常过户或和有出租史时，甲方应无条件退还乙方所付全部购车款及赔偿乙方相应的经济损失。
上述车辆自本协议生效后，以前发生的一切经济纠纷以及交通肇事或违章行为以及其他意外情况引致的'一切后果和费用均由甲方承担，乙方不付任何责任。以后发生的费用和其他事宜由乙方负责，与甲方无关。
本协议签订的同时，乙方将购车款一次性交付甲方，同时甲方将该车和相关手续交由乙方保管使用。
本协议未尽事宜，由双方本着互谅互让的原则协商解决。
此协议一式两份，由甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
自签字之日起生效。
.甲方签字
电话
住址
乙方签字 电话 住址 年 月 日 时
汽车买卖合同14
甲方：_________________________
乙方：_________________________
甲乙双方经过友好协商，本着自愿的原则，就甲方向乙方销售________汽车零配等事宜，订立如下合同条款：
一、甲方自本合同签订之日起。甲方依据本合同
第三条约订的方式向乙方销售商标号码为__________的汽车用品等(简称货物)。
二、甲方销售给乙方的货物应是___________原厂或合作公司生产(乙方指定配件)
三、乙方将根据甲方电话确认、传真确认、或e-a确认订购的汽车配件项目清单向甲方供应所需零配件、
四、乙方自己选择运输方式，委托运输公司办理货物的运输，并向运输公司支付运杂费用和保险费用。(因考虑到货物安全，所发货必须买保险)
如买保险的'货物出了问题，乙方应在
第一时间和运输公司沟通协调问题货物并告之甲方。
五、乙方验收合格的货物后，应在次月____日前向甲方付清本月甲方发货的货款。逾期支付时，应向甲方支付每日万分之五的违约金。该违约金应在支付当次货款时一并付清。逾期未付款时，甲方停止向乙方发货。超过____日仍未支付货款和违约金时，本合同终止履行。
六、本合同因乙方未支付货款而终止履行时，如乙方在未支付货款前已向甲方发出下次《货物订单》传真，则应向甲方另行支付订货价值30%的违约金。
七、因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本合同签订的管辖权的人民法院提起诉讼。
八、有关本合同的修改，必须以书面方式进行，并由甲、乙双方签署后生效。
九、关于质保问题如下：
1、甲方确保所供应的零配件为原厂零件及配套厂用品(在乙方指定需要范围内)，所以甲方向乙方发的货物上都有甲方的标签为证，无标签的甲方概不承认，如发现甲方有以假乱真的情况，甲方按假一赔十赔偿给乙方。
2、出现以下情况甲方不给予退货
a、经乙方确认代订的急件、期货。
b、乙方收到货物在当天未提出异议。
c、电器、灯具出门概不退货。
d、零件安装过、包装丢失、损坏的概不退货
十、甲方的违约责任
1、乙方向甲方订购所需货物时，甲方会将订货清单传真至乙方，乙方认可后签字回传。如甲方不能按约定时间供货给乙方(在厂家有货的前提下)，按总价的每日万分之五赔偿给乙方。直至货物到达乙方为止。
十一、协议签定时，乙方应向甲方提供真实有效的营业执照和法人身份证复印件。
十
二、本合同未尽事宜，由甲方在双方在平等协商的基础上签订补充协议。
本合同自双方盖章、签字之日起生效。
甲方：乙方：
________年____月____日_________年__________月_________日
汽车买卖合同15
卖方（甲方）：
代表人：
买方（乙方）：
身份证号：
为明确双方的权利义务，甲乙双方就乙方购买甲方汽车的事宜进行协商，现达成如下协议，供双方遵守。
一、汽车概况
1、车号：
2、颜色：
3、产地：
4、型号：
5、数量：
6、发动机号：
7、底盘号码：
二、合同价款与支付
1、甲乙双方确定，本款车的单价为：____________元，总价为：____________。
2、付款方式和期限：本合同生效当日付定金：____________元，____________日内再支付第一笔车款现金____________元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
3、乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及相关文件，并协助乙方在__________个工作日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税费负担方式为：__________。瑕疵保证期为自车辆交付之日起____________个月。并且保证第三人对该车无任何权利要求。
三、质量要求
1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
2、甲方向乙方出售的汽车，必须是经过交通管理部门认可的汽车。
四、风险负担
1、汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由甲方负担。
2、车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责，但质量问题还是由甲方负责。
五、甲方权利义务
1、甲方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2、甲方保证向乙方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3、甲方在乙方购买车辆时必须向乙方提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单。
（3）保修卡或保修手册。
（4）说明书。
（5）随车工具及备胎。
4、甲方收取车款后，应开具合法、规范的收款凭证。
六、乙方权利义务
1、乙方在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
2、乙方在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
3、乙方应按照约定的时间、地点与甲方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4、乙方应持有效证件与甲方共同办理车辆过户、转籍手续。
5、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题，由乙方自行负责。
七、违约责任
1、第三人对车辆主张权利并有确实证据的，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。
2、甲方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款_________%的标准支付违约金。
3、因甲方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，乙方有权要求甲方返还车款并承担一切损失；因乙方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，甲方有权要求乙方返还车辆并承担一切损失。
4、乙方未按照约定支付剩余车款的.，甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。
5、如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，甲方未向乙方明示的，乙方可选择解除合同，甲方应依法承担责任。
八、保证
甲方须保证汽车无瑕疵。质量问题终生保修，其他瑕疵在购买后________个月无偿保修。
九、担保
担保人须对甲方保证，乙方能按合同的规定按期支付购车款，若乙方不能及时履行合同，或者在给付期限内怠于履行合同义务，担保人应负连带赔偿责任。
十、声明及保证
1、乙方：
（1）乙方有权签署并有能力履行本合同。
（2）乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
2、甲方：
（1）甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
（2）甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
十一、通知
1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
十二、争议的处理
1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，双方可向合同签订地、合同履行地的仲裁委员会申请仲裁，对仲裁结果不服的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
十三、附则
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
2、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
3、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充协议。补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：
社会信用代码：
地址：
授权代表：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签约时间：_______年_______月_______日
乙方：
地址：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签约时间：_______年_______月_______日
【汽车买卖合同】相关文章：
[精选]汽车买卖合同07-27
汽车的买卖合同12-23
汽车买卖合同06-18
汽车买卖合同【精华】07-10
[优]汽车买卖合同07-14
【必备】汽车买卖合同07-16
汽车个人买卖合同02-05
最新汽车买卖合同03-01
汽车买卖合同【推荐】01-27
有关汽车买卖合同01-22