安装劳务合同
在人们越来越相信法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的安装劳务合同，希望对大家有所帮助。
安装劳务合同1
甲方：______________
乙方：______________
经甲乙双方协商，由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作，为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任，做到责、权、利相结合，以确保安装工程的顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同条款，双方共同遵照执行。
一、工程概况：
1、工程名称：西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装
2、建设地点：西藏当雄
一、施工内容：
按分项例明(按甲方提供设备安装图纸)
三、施工工期：
开工时间：_______年_______月_______日，完工时间：_______年_______月
四、工程费用：
1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。
2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。
3、设计变更引起的`工程费用增加应追加费用。
4、因不可抗力造成的工期损失，乙方不承担责任。
五、工程质量：
1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工;甲方按以上规范规程和要求进行验收。
2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后，方可进行下道工序的施工。
3、乙方在施工中应确保施工质量，接受甲方现场管理，因乙方施工不当造成的返工，其费用由乙方负责。
六、工程验收与保修：
1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行，由甲方组织，乙方做好验收前的准备工作。
2、工程保修期：与甲方所签定的主合同规定保修期一致。
3、因乙方施工质量问题造成返工，费用由乙方自理。
4、保修期内发现施工质量问题，由乙方负责处理，若乙方不予处理，甲方有权另行安排处理，费用在保修金内扣除，不足部分向乙方追讨。
七、工程款拔付与结算：
l、本合同签订后五日内，甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。
2、乙方进度结算按安装进度拨付，当工程款拨付累计至合同总价的90%时停止拔付。
3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金(为5%)余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题，甲方将保修金付给乙方。
八、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1、协调有关单位的配合工作。
2、负责该工程的全面组织、管理、工程竣工验收。
3、负责工程款拔付与结算。
4、组织施工图会审和技术交底，并向乙方提供设计图纸一份。
(二)乙方责任：
1、提交施工组织设计及施工进度计划;
2、按施工进度上报工程进度计划(结算)报表及后期工程进度计划表;
3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工，并接受相关部门的出督检查;
九、施工安全：
1、乙方必须严格执行施工安全操作规程，确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作，建立糸统的安全控制网络体糸，采取严格舒安全防范措施，杜绝人身伤亡和设备事故。
2、若因乙方原因出现安全事故，所造成的一切损失，均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。
十、环境保护：
1、本工程施工期间，乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁，做到文明施工。
2、由于乙方施工的原因，破坏环境，由此而导致的经济损失，其费用由乙方承担。
十一、保险：
除按国家规定外，本工程采取自愿保险，投保与否，自行决定，费用自理。
十二：违约责任：
1、在本合同执行过程中，甲乙双方任何一方违约，均应承担因违约造成的一切损失。
2、在本合同执行过程中，甲乙双方如有争议，都应本着平等互让的原则协商解决。
十三、附则：
1、本合同自双方签字盖章后生效，到合同期满双方无任何经济责任，结清工程款后自动失效。
2、因人力不可抗拒的因素造成的损失，由甲乙双方协商解决。
3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。
4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方：______________乙方：______________
年月日：_____________________
安装劳务合同2
雇主（甲方）：
住址：
雇员（乙方）：
住址：
为明确双方的职责，甲乙双方以《劳动法》《建筑法》《民法通则》为依据，本着平等、互惠互利的原则协商一致，签订本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、工程质量
乙方严格按图施工，工程按国家现行有关验收规范进行验收，工程并符合达到甲方要求工程质量等级。
三、劳务期限
1、本工程开工日期为________年_______月_______日，整体工程竣工交付时间为_______年_______月_______日。
2、乙方的劳务期限从________年_______月_______日起，到________年_______月_______日止。
3、乙方应根据施工进度的需要，合理组织施工，若非乙方原因造成的工期延误或停工，与乙方无关。
四、施工要求
1、乙方完成本工程承包内容材料卸运至甲方指定的地点堆放整齐。
2、乙方负责每个工序完成后要及时进行垃圾清理。
五、劳务报酬
1、甲乙双方约定，乙方的劳务费为_____________元。
2、经甲方验收的每个工序及阶段合格后，每月按所完成工程量的70%支付劳务费，甲方以法定货币的方式委托________银行转账支付给乙方。工程验收合格后付至总价的95%，留5%保修金一年后付清。
六、质量保证及保修期限
1、乙方须对提供劳务范围内的所有工程质量负责。
2、质量保修期从实际竣工验收交付之日起计算。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，因乙方原因致使工程合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
七、甲方责任
1、甲方应按照合同的规定向乙方提供合适的工作环境。
2、甲方应对工程的质量安全进行把控，一旦发现质量问题，可以要求乙方返工。
3、甲方在收到乙方验收通知时，应及时组织人员验收。
4、甲方应按照合同的规定及时向乙方支付劳务费。
八、乙方责任
1、乙方必须自行组织足够的劳动力及技术力量，保证安装的形象进度，由于安装工程的劳动力或技术素质不能满足施工进度造成的损失由乙方承担。
2、除业主认可外，乙方不能以任何形式转包、挂靠。
3、乙方必须保证甲方所付出工程款的专用并设立专门账户。
4、乙方必须严格按照建筑施工规范施工，不得违章作业。做好安全文明施工，严格把关安全，按照安全防护措施、规范搭设安全防护措施，保证施工安全。如由于乙方造成施工范围内、外任何质量、安全事故所引起的一切后果（包括赔偿金）均由乙方全部负责，与业主、甲方无关。
5、如乙方管理人员在施工过程中不能与甲方及监理方能很好协作。无法满足合同要求质量、工期、甲方有权要求更换管理人员。
6、乙方应积极准备、相互协调做好各阶段的工程验收工作，凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项保建、报批、报验、质检、质监、安检等手续工作时，须积极配合。
7、乙方不按时发放劳务工人工资，引起劳务纠纷。对本项目造成不良影响的`，甲方有权单方解除本合同，并从应付乙方的工程款项中质检扣除支付给所欠的民工工资。
九、违约责任
在合同的履行过程中，任何一方违约给对方造成损失的，均应承担责任，违约金按照具体损失额确定。任何一方无故要提前解除合同，均应提前________天通知对方，由此给对方造成的损失，应承担赔偿，赔偿金________元。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效。
2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
3、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方：
代表人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：________年_______月_______日
乙方：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：________年_______月_______日
安装劳务合同3
劳务发包人：（以下简称劳务发包人甲方）
劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工程基本情况
工程名称：
工程地点：
劳务作业内容：按图施工（消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作）。
二、合同价款
1、合同签约后，劳务承包人交保证金元整（小写：￥）给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。
2、本工程合同款采用下列方式计算。
3、本合同款，除经劳务发包人，和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。
4、合同价款按建筑设计总面积计算，每平方米肆元捌角（￥4.8）。
5、劳务费包含：①工人工资；②劳务统筹费用；③劳动保护费用；④管理费用；⑤各项保险费用；⑥监设费用；⑦文明施工及环保费用；⑧利润、机械使用，折旧费等。
三、分包工作期限
按开工计算个月。
四、质量标准
工程质量：按国家现行规范要求。
五、图纸
劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前，向劳务承包人，提供与分包工程有关的图纸1套。
六、材料、构配件供应
1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人，不能按时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三天内更换或调整。
2、劳务承包人应妥善保管，合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的经济损失。
3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。
七、合同价款支付
采用固定合同价款方式计算，合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付，按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方，剩下的20%待工程验收结算后，一次过结清。
八、双方责任
1、乙方应服从甲方管理人员的安排，杜绝无理取闹，影响工程进度的`现象。
2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识，安全施工，确保工程能顺利完成。
3、乙方按图、按时、按质完成工程，要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。
4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方承担。
5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤，意外等保险。
6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文明施工。
7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同，结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。
8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方，并作出妥善处理。
9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。
10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生矛盾。
11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。
12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方承担相应责任。
13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。
14、审核乙方的工程进度，办理结算，按照合同约定向乙方支付工程款等。
九、违约责任
当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：
①劳务发包人违反约定，不按时向劳务承包人支付合同款的；
②劳务发包人不能提供足够的工作面、造成窝工的。
当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：
①劳务承包人因自身原因过期交工的，每延期一日，应向劳务发包人支付违约金，最高不超过合同总金额的5%；
②劳务承包人施工质量不符合本合同约定质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金10000.00元，最高不超过合同的10%，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
1、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约一方承担上述违约责任后继续履行合同。
2、劳务承包人应对工人进行安全教育，施工中发生的一切安全事故由劳务承包人负责，与劳务发包人无关。
十、本合同一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份，自双方签字起生效。
劳务发包人：
劳务承包人：
联系电话：
联系电话：
_____年___月___日
_____年___月___日
安装劳务合同4
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水1.5米)，施工图改变后工程量另行计算。
四、工期要求：乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。
六、合同价款：本合同价款为人民币：___元每平方米(以建筑面积结算)
七、付款和结算方式：
(1)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)
八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
九、材料设备供应：
本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。
十、双方职责：
1、甲方职责：
(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容
(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。
(4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。
2、乙方责任：
(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，
(2)应按照设计图的.要求及施工规范施工，达到国家验收标准
(3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买
(7)清洁卫生由乙方清理
十一、安全文明施工：
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。
2、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。
3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。
十二、其它管理制度：
1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以______元的罚金，并依法追究其法律责任。
十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。
十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方(签字)：乙方(签字)：
日期：日期：
安装劳务合同5
买受方(甲方)：_______
出卖方(乙方)：_______
公司地址：_______合同签订地点：_______
一、产品名称、规格、数量、价格。
二、产品质量描述：
A)灯具及光源产品质量符合最新国标要求;
B)产品整体质保一年，光源质保三个月;
C)每盏灯赠送同质光源叁盏;
三、付款方式和结算方式：
(1)合同生效后甲方向乙方支付定金_______元。灯具安装完毕验收合格后后付清尾款。
(2)付款方式：银行转账至本合同指定乙方帐号。
四、供货方产品交付时间地点及违约责任和提供资料：
A)自定金到账之日起3个日历天内运送合格产品至西盟老县城汽车客运站交货;
B)产品延期交付责任：每延迟一天向对方支付违约金人民币伍佰元整(不可抗力除外);
C) 提供产品检测报告及合格证等质检证明并加盖鲜章;七、违约责任
1、甲方不能按合同规定支付货款，应每天向乙方支付逾期总工程款的10%作为滞纳金。
2、如遇不可抗力，约定免除双方违约责任。
五、合同纠纷解决方式：
双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼或仲裁解决。
六、本合同一式两份，双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。合同未尽之事宜，双方可协定补充协议，与本合同具有同等法律效力。
甲方： _______ 乙方：_______(签章)
代表人(授权委托人)： _______ 法定代表人(授权委托人)：_______
开户银行：_______ 开户帐号：_______
安装劳务合同6
发包方：
承包方：
一、工程概况
工程名称：工程地点：
建筑面积：工程内容：屋面檩条、墙面檩条、屋面板、墙面板、门、窗、天沟、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、承包方式、单价及付款方式
1、屋面、墙面、门窗、檩条及天沟，按400元/T计算。
2、屋面板、拉钢丝、铺棉、现场压板，11元/m2。
3、墙面板、拉钢丝、铺棉、现场压板，13元/m2，包括门窗、雨棚。
4、落水管安装，按6元/m计算。
以上按实际工作量结算
5、付款：作业队进入工地开始安装，付5000元进场费，其余按照接点按工作总量的80%付款。
三、工程质量、安全责任
1、乙方必须确保承包范围内的质量要求（按图施工），如未达要求返工，乙方自行承担，并接受甲方代表的.监督，目标合格。
2、乙方一定要遵守甲方制订的各项安全规章制度，杜绝一切伤亡事故，如发现隐患及时整改，出了事故乙方自己承担。
3、甲方不能及时提供材料，导致乙方停工等损失由甲方负责。如乙方原因造成停工、延误工期，按总价的0.5%/日予以处罚。
四、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：
代表：
年_____月_____日年_____月_____日
安装劳务合同7
甲方： 身份证号码：（家庭地址）
乙方： 身份证号码：（家庭地址）
经甲乙双方协商同意将安装工程委托乙方施工，为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、《西安市建筑安装工程承包合同条例》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和陕西省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守执行并严肃履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：
1、电气工程
强电部分：电气动力、照明工程均在本次承包范围（包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试）。
弱电部分：弱电箱预埋；消防及消防联动、电视电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等只计予埋管盒及箱洞口。
2、管道工程：
给水部分：包括给水、采暖管道安装、阀门安装、管道冲洗及严密性试验等。
排水部分：包括室内排污管道、雨水管道、空调冷凝水管道、空调洞预留。
采暖部分：包括室内管道及散热器安装。
消防部分：只预留洞口。
临电部分：包括施工现场、生活区、临时房的临时用电、临时用水及日常维护。（三级箱后开关由班组负责）
3、资料：施工组织的技术资料、保证资料管理资料由乙方按照质检和监理单位的要求进行收集、整编、移交。综上所诉图纸以内工作范围，图纸以外工作由甲乙双方协商解决。
五、工程质量及工期:
1.乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。
42.所有水电安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。
3.编制施工方案及施工计划，对各道工序严格把关，按相关施工规范及强制条文有关规定施工。如图纸需变更及时以书面形式向甲方提出申请，不得擅自施工，否则一切后果由乙方承担。
4.在结构施工阶段，乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与土建方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响土建方整体施工进度计划。如乙方不能在土建方限定的`时间内完成有关安装工序，造成土建方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以20xx元以下的罚款外，造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。
四、材料
1.材料全部由甲方提供。
2.乙方按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，按图及按甲方要求、按进度要求进行施工。（主材应提前2周上报甲方，甲方询价后由乙方进行上报认质认价;辅材应提前1周上报甲方。）
3.乙方应按图按实对材料的规格型号数量进行申报。对材料造成的浪费和损失由乙方自行承担。
4.材料进场后，乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。
五、双方责任:
1.甲方责任
提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。
及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。
协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。
监督乙方的文明施工、安全生产。
按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
2.乙方责任
按图及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。
未经甲方现场施工员同意不得擅自停工，擅自停工每日处罚按实情处以罚金100~5000元不等。
进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工程款按已完成工程量70%给付，余30%做为违约金和下一班组的补偿金。
本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。
每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备，甲方提供的机具有 套丝1台、电焊机２台、压槽机1台。
六、结算方式：
１.C４楼依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》（20xx年版）计算人工工日，按每个工日单价38元结算。
２．现场变更实际工作量另外按签证结算。签证部分依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》（20xx年版）计算人工工日，按每个工日单价38元结算。
七、付款方式:
1.预埋按建筑６元/㎡结算，二次配管、配电箱安装按建筑６元/㎡结算，给排水、采暖等管道安装按建筑17元/㎡结算，桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑7元/㎡结算。剩余工程款以甲方总结算为依据。
2.每月按实际完成工作量的80%给付。并由甲方负责人签字认可，上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格15日内，乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方，甲方在30天内支付结算款的95%，剩余工程款作为工程质量保证金，在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。
3.每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表，若有虚假，甲方不予付款。
4.乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。
八、违约责任
1.有下列情况之一，均属乙方违约：
乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响土建方总体施工进度的；
乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
2.发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用，由甲方原因造成工期停工一星期以上的。
甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十、本合同未尽事宜、双方协调解决。
十一、此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，合同经甲乙双方负责人签字（盖章）生效，工程完工
结算付款完毕，合同自动失效。
甲方： 乙方：
代表人： 电话：
日期： 年 月 日日期： 年 月 日
安装劳务合同8
合同编号：88597
甲方：（以下简称甲方）
乙方：代表（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一：工程名称
二：工程地点
三：工程承包范围
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。
（1）室内给水管网预埋及安装；
（2）室内外排水管网预埋及安装；
（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；
（4）室内照明线路预埋及安装；
（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；
（6）防雷接地安装
（7）消防预埋及安装
（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）
（9）施工临时用电安拆
四：工期要求
1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五： 工程承包方式：
包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
六：合同价款
本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
七： 付款和结算方式
（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）
（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。
八设计变更
因设计变更导致延误的工期相应顺延。
九材料设备供应
1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。
2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十双方职责
1甲方职责
（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容
（2）负责协调配合管理施工现场。
（3）甲方提供施工用水、电源连接点。
2、乙方责任
（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程
（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。
（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准
（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运
（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施
（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。
（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买
十一、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。
（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的'甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。
（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。
（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十二： 安全文明施工
１ 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责
２ 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用
３ 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款
４ 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关
5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
十三、其它管理制度
1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方 乙方
公司名称 居住地址
项目经理 身份证号码
联系电话
日期日期
安装劳务合同9
甲方：
乙方：
甲乙双方就 本着诚实守信、公平互利的原则，经双方友好协商，甲乙双方就空调安装事宜，达成如下协议：
一、工程质量及施工周期：
甲方提供施工过程中所需水、电及相关场地设施，乙方提供所有施工机具及安装服务，免费质保期为，施工日期为年月日至 年日。隐蔽工程应在合同约定进场之日起逾期一天，按 元/天罚款，由于发生人力不可抗拒的原因致使本合约不能履行，如：停电及恶劣的天气情况等，施工周期相应顺延。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。
二、工程内容：
风机盘管吊装，钢管外表面油漆四遍，立管安装及保温，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，冷凝水管排水试验，出风管及风口安装，新风主管制作安装，新风支管制作安装，新风口安装，温控器布管线及安装，所有支架制作安装，内机整个系统调试，室内为交钥匙工程。
三、工程质量要求：
按GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》和GB50256《电气装置安装工程施工及验收规范》标准验收。整体质量达到质检部门验收合格标准，达到甲方验收合格标准。
四、工程总价（固定价格人民币大写）：
（￥：）。 工程内容调整不超过正负 工程结算总价不作调整。（工程内容随甲方的设计图纸和现场实际情况可能变更，此部份款项视做乙方对甲方的让利和优质服务）
五、结算方式：
1、人员和所有工具进场7天之内支付元生活费。
2、每月结算到所完成工程量的50%，即元。
3、隐蔽工程经甲方和监理验收合格付至完成工程量的`60%，即
4、在工程竣工验收合格10天之内支付完成工程款项的35%，即
5、质量保证金，在工程竣工一年之内支付%，即
六、其它约定事项：
甲乙双方如有一方违约（含工期、质量、延期付款等），违约方应
向守约方赔偿损失并确定责任之日起按3%/天向对方赔偿违约金。若工程施工内容增加，则工程费用相应增加。在乙方进场之前空调设备的保全责任由甲方承担，若施工所引起的问题由甲乙方承担责任。
七、安全条款：
甲乙双方在签定本合同的同时若未另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，以下面的安全要求执行，若特殊施工的则需另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，作为本合同的附件，一并履行。
1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，尤其是吊装过程中，现场成立专门的保卫和安全文明小组，由公司安全员负责现场安全文明施工。
2、施工现场安全用电应严格遵守GB50914-93《建筑工程施工现场供电安全规范》，所有临时配电处一律采用带触电保护器的铁壳配电箱，严禁乱拉、乱拖电线、电缆、手提电工具使用前应仔细检查是否有漏电现象，下班后要及时拉掉电闸。
3、对于安装现场附近的孔洞，必须加盖采取防护措施，防止人员坠落或物件坠落伤人事故，现场施工人员必须悬挂醒目的安全标语和警告牌。
4、施工人员进入现场一律戴好安全帽，高空操作要系好安全带、不戴安全帽一律禁止进入安装现场，登梯工作时应检查梯子的稳定，防止梯子滑倒而摔伤。
5、严格执行现场用电制度，电焊、气焊动火前先办理动火手续，划定专用场地，动火结事要检查后方可离开，施工现场应备足够的消防用具，遇五级以上大风时禁止使用明火作业。
6、在施工过程中，由乙方全权负责现场安全管理工作。
7、乙方人员在施工过程中因操作不当造成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济赔偿责任。
8、甲方现场联系人乙方现场安全负责人 乙方施工负责人
八、其它约定：
1、乙方的全体工人必须以上海开乐建设工程有限公司的名义进行施工，任何挑拨离间有损公司名誉及形象的行为，均按元/次罚款。
2、乙方的承包人及其管理人员不得向其它任何组织及个人透露商业合同的金额总价及其相关机密，若发现或听到一次，罚款元/次。从工程款中扣除。
3、如若乙方进场人员的工作态度，工艺方法及身体状况和质量、进度、安全意识达不到甲方要求，甲方可勒令其退场。
4、如若乙方劳务小级整体影响甲方的质量、进度、安全，且不听甲方的指导意见，劝阻和相关的返工及更改决定，甲方可以要求其全部退场，所发生的工程费用待项目全部竣工后，合同的总工程价
计算工程价款= *60%
实际完成的（风机盘管+新风机）的总台数
此款项在全部空调工程竣工10天之内支付。
5、会议纪要和工作联系单等经双方签署的文件，具有同等法律效力。
九、本合同未尽事项，可经双方研究，另行商订。
十、本合同一式 份，双方各执一份，且具有同等法律效力，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方：
乙方：
安装劳务合同10
协议名称：__________
发包人：__________
协作人：__________
劳务协作协议：__________
合同编号：__________
发包人(甲方)：__________
协作人(乙方)：__________
签订地点：__________
签订时间：__________年月日
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致并订立本合同。
第一条工程概况
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
1.3、工程范围：
第二条劳务协作内容及质量标准
2.1、工程内容：*项目路灯及相应的基础现场安装、管线安装调试等(以施工图纸为准)，具体规格根据设计图纸要求。
2.2、质量标准：乙方保证严格按照合同要求、设计要求、国家相应的各类规范、标准及政府相关政策进行施工，并通过甲方和有关管理部门的验收，工程质量合格。
第三条合同价款及支付方式
3.1、本工程是以固定单价形式进行结算，暂估价为：
人民币(￥：元)，最终结算以经甲方收方确认的实际完成的合格工程量为准，具体单价详见附件《工程量清单计价表》。
3.2、本工程价格含税，乙方需提供正规足额的劳务发票,开票信息如下：
公司名称：
统一社会代码证号：
基本户开户行名称：
账号：
3.3、本合同固定单价所包含的工作内容为：
灯杆基础预埋件(钢筋笼)、基础开挖、混凝土浇筑、管沟开挖回填、管道埋设、接线井及井盖施工、过路井的砌筑、电缆敷设、灯杆安装及调试等，并根据甲方要求，每15天提供不低于两个不同隐蔽部位及20张以上的影像资料(影像资料应包含部位标示、桩号、拍摄日期、尺寸等信息)，保证项目验收合格,并提供所需的所有隐蔽工程影像资料。
3.4、工程款项支付方式：本合同无预付款，每月20日乙方向甲方申请对已完工工程量进行现场收方并签字确认，甲方现场负责人于每月25日前将有效收方单报公司审核批准，公司于次月25日-30日(如遇节假日顺延)按实际完成的合格工程量70%的申请进度款支付，经甲方相关负责人审批后支付给乙方。工程完工并经业主方和主管部门验收合格后甲方应支付乙方至实际产值95%的工程款，剩余5%作为质保金(无息)。
3.5、质保期为2年(自竣工验收合格之日起)，如该工程在质保期内安装无质量问题，甲方应在质保期满后14个工作日内无息退还质保金。
3.6、甲方支付每期款项前，乙方需提供足额发票。
3.7、工作内容：敷设管线、预埋管线、电缆敷设、过路管敷设、灯具安装、系统调试等所有工作，包验收合格(完成设计图中所有的施工内容)。
3.8、本协议固定单价中包括完成所有工作所需的税费、人工费、辅材费、机械费、管理费、利润、安全措施费、保险费、人员进退场费、窝工费、误工费等风险费。
第四条责任及义务
4.1、甲方责任及义务
4.1.1、提供施工图、技术要求，及相关技术协调。
4.1.2、现场施工管理及组织协调。
4.1.3、提供到场设备与材料的存放位置。
4.1.4 提供施工图纸，办理和总承包单位的有关技术文件的交接。
4.1.5、协调业主及相关单位及时对材料、设备、工序、隐蔽工程及单位工程进行验收。
4.1.6对所供材料设备质量负责。
4.1.7负责工程材料第三方机构检验事务。
4.1.8负责对乙方施工人员进场前的技术交底及安全教育。
4.2、乙方责任及义务
4.2.1、响应甲方对施工中安全、质量和进度的要求。积极配合甲方的工作，做好自身的安全生产，文明施工。
4.2.2、开工前组织有关人员学习和熟悉图纸，施工过程中配合甲方处理好与设计单位、业主单位、建立单位及相关管理部门的关系。
4.2.3、自行做好施工临时用水用电的接引工作，承担施工期间所用的水、电费。
认真按照标准、规范和设计要求及技术操作规程进行施工，确保工程质量。
4.2.4、按施工安全规范采取有效的预防措施，确保施工安全，负责并承担本工程的劳务人员的安全生产责任，进场5日内必须办理乙方在施工场地人员生命财产和乙方施工用的.机械设备的保险，并支付一切费用。非甲方原因，乙方遭受到财产和人员(包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员)生命、健康损失由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责，由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。
4.2.5、做好施工组织管理，保持现场整齐、做到文明施工，工程完工做到完工即清理好场地，负责将施工垃圾清理出工地。
4.2.6、及时组织非甲方供应材料、设备、非标加工件的到场，确保施工正常进行并做好物资供应管理工作。
4.2.7、施工期间进场设备、材料的保管工作和已完工程的成品保护工作由乙方负责。
4.2.8、乙方负责工程完工并全部通电亮灯调试合格之日起60天内的免费看护责任，免费看护期过后，如果甲方根据情况需要乙方继续看护的，甲方按照元/月(含税)的看护费用支付给乙方，乙方继续承担看护保管责任不得推卸。如未能履行看护责任的，甲方将不予办理未结工程款的支付。
4.2.9、乙方看护期内，承担全部看护保管责任，如有因看护不利造成的丢失或损坏的，由乙方承担全部修复赔偿责任。
4.2.10、协助甲方收集设备、材料的质量证明文件，并配合甲方资料员进行现场取样检测等工作。
4.2.11、乙方负责甲供材料到达现场后的看护保管。
4.2.12、乙方所有进场施工的人员，需在进场一个星期内将用工人员的信息及身份证复印件上报至发包人，需得到发包方确认后方可用工，否则属于非法用工，甲方不承担任何责任。
4.2.13、乙方在施工及质保期间有义务对现场及周边成品或办成品，如绿化、道路等设施进行保护，如有损坏的，乙方责任。
4.2.14、乙方队组组长有义务对施工队人员进行定期安全培训，每月上岗前做好安全交底、安全提醒。
4.2.15、乙方必须对提供的材料(除甲供外)送检，并保证送检合格。
4.2.16、配合甲方工程验收移交，技术协助出具竣工图。
4.2.17、劳务人员在总包工地集体宿舍住宿的，必须遵守总包方管理规定，安全文明和谐住宿，相关费用由乙方承担。
4.2.18、其他：合同签订5天内乙方需为其作业人员办理意外伤害保险，并将保单及发票复印件交由甲方存档，如乙方未能及时办理，甲方有权自行为其办理，产生的费用从乙方劳务款中扣除。
第五条技术要求
5.1、路灯部分
5.1.1、路灯电缆的规格由发包人采购，协作人承担看护和安装，路灯电缆的埋设采用穿护套管的方式，埋设深度按图纸要求，并做好电缆防盗措施，品牌经甲方确认。所有电缆接头一定要作防水处理。
5.1.2、路灯基础的设计施工应充分考虑当地的气候条件(台风和暴雨)和厂区自身的地质条件，避免由此产生基础的侧倾和下沉。路灯基础的设计施工应考虑预埋穿线管，以方便安装期间电源线的接入和以后的维修。
5.1.3、路灯控制柜按照图纸要求的位置安装，回路的数量和功率设计以图纸为准。
5.2、基础部分
5.3、管线预埋
5.4、接地部分
5.5、其他部分
第六条施工要求及责任
6.1、本工程为施工劳务总承包工程，协作人应承担以下材料及人工费：基础开挖、内外笼预埋件、混凝土、螺母、垫片、穿线井砌筑、路灯接线井井盖、砖、沙、水泥、灯具组装、配电箱的安装、立杆安装及调试的所有费用。货物到场装卸费，施工人员保险费及各相关费用和国家规定的全部税费，甲方不再支付合同单价以外的任何费用。
6.2、乙方在货物到场后应按甲方指定场地存放，乙方派人专门保管货物，如出现丢失、被盗、破损由乙方负责承担所有损失。
6.3、乙方采购的材料到场时乙方应向甲方提供相关质量证明，向甲方代表提供材料验收的申请书。甲方对材料验收合格后方可进入安装环节，如果乙方将不符合合同要求的材料用于工程安装，由此产生的一切损失由乙方负责。
6.4、在安装过程中乙方必须接受甲方代表、监理单位、业主单位及其他相关部门的监督和管理，甲方代表有权对不符合合同要求安装质量提出整改意见，逾期未达到质量要求的，甲方有权要求乙方停工，由此产生的一切损失由乙方负责。
6.5、乙方已完成的工作量，如验收不合格造成的返工，乙方无条件返工，并承担所有损失，甲方保留罚款与索赔的权利。
第七条工期
7.1、本工程预计工期天，节假日、雨天顺延(具体工期以现场实际情况为准)。
7.2、本工程按甲方编制的施工计划工期施工，具备施工条件下，不可抗拒除外，乙方必须严格按甲方的施工进度要求严格执行，配备足够的人员、机械设备，按时、按质、按量完成所承担的施工任务。如甲方提出整改意见，乙方未整改而造成了工期延误，则进行处罚3000.00元至5000.00元，若出现二次以上甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，由此造成的损失由乙方承担。
7.3、甲方提前3-5天通知乙方进场，乙方要在指定时间内进场开工，且乙方需提前配备足够的人力及机械机具，确保甲方下达的任务计划按时按量完成。
第八条材料设备的采购供应
8.1、甲方负责提供以下主材：灯杆、灯具、电线电缆、穿线管、角钢、配电箱、过路钢管(玻璃钢管)、过路井井盖
8.2、本工程范围内辅材均由乙方提供。
8.3、乙方按照设计图纸、投标文件及设计和规范的要求。采购工程材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。
8.3、乙方采购材料设备前必须征得甲方同意才能购买，且在使用前应按规范要求的产品抽样检验方案和甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用。
8.4、乙方需要使用代用材料设备时，应经甲方认可后(包括生产厂家及品牌)才能使用。
第九条转让、分包及退场约定
9.1、乙方应保证未经甲方允许不得转包分包，否则，甲方将终止合同，乙方需向甲方支付违约金10000.00元。
9.2、如乙方未经甲方同意退场的，乙方所产生的产值将不予结算，同时乙方需向甲方支付合同金额10%的违约金。
第十条施工管理
乙方应该加强工程施工过程中的管理。从设计、工艺设备方案的确定、材料的采购、安装各个环节都要严格把关，确保工程的质量达到相关规范和附件规定的要求，对不符合规范或附件要求的工件、半成品、成品做出重做处理的决定。
第十一条交付与验收
11.1、交付时间：根据业主单位要求。
11.2、竣工验收标准：设计图纸、国家及行业标准和甲方要求等相关规范。
第十二条保修
12.1、质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达现场进行维修，乙方应对本工程出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如果乙方未能按照要求进行维修，甲方有权另行安排其他人员进行维修，产生的费用由乙方承担。
第十三条安全施工
13.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方在施工时应检查安全防护措施是否到位，否则应停止施工直至安全防护措施满足要求方可继续施工。乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任人承担责任和费用。
13.2、乙方指定，身份证号：，为本项目现场专职安全员。
第十四条不可抗力
14.1、不可抗力的自然灾害认定标准：战争，动乱，空中飞行物坠落或其他非发、乙方责任造成的爆炸、火灾、水灾，7级以上的地震，50年一遇的洪水对本工程造成实质影响的。
第十五条合同争议解决
15.1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
15.2、诉讼期间，本合同继续履行。
第十六条合同生效及其它
16.1、合同经双方签章后生效。
16.2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
第十七条
17.1、本合同一式贰份，具有同等法律效力，正本贰份，发包人、协作人双方各执一份(可根据需要另增加)。本合同双方签字盖章后生。
第十八条
18.1、本合同附件1《工程量清单计价表(含中间计量单价表)》、附件2《工程项目看护协议》、附件3《乙方身份证复印件》。
甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________
限责任公司
地址：__________
代表人(签章)：__________
电话：__________电话：__________
传真
帐号：__________帐号：__________
户名：__________户名：__________
日期：__________日期：__________
安装劳务合同11
甲方（工程承包人）
乙方（劳务分包人）
1、劳务内容
甲方（工程承包人） 乙方（劳务分包人） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则上，鉴于工程承包人已经签定工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商，达成一致，订立本合同。
1.1劳务分包人资质情况
1.2劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：工程地点： 分包范围：
1.3分包工程期限
开始工作日期：
结束工作日期： 年月 日
总日历工作天数 天
1.4质量标准
按照总（分）包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑安装工程评定标准》本工作必须达到质量 合格 。
1.5总（分）包合同
工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印
件一份，供劳务分包人查阅。
1.6图纸：工程承包人应在劳务分包开工天前，向劳务分包人提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图纸 1 套。
2、工程承包人的义务
2.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向分包人负责。
2.2在年日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
2.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制季度、月施工计划，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督检查和验收。
2.4组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集管理及交工验收。
2.5统筹安排，协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施，工作用水。用电及施工场地。
2.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备所提供的施工机械设备，周转材料安全设施保证施工需要。
2.7按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。
2.8负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。
3、劳务分包人义务
3.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。
3.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的'要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划。经工程承包人批准后严格实施。
3.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，设入足够的人力、物力、保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
3.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合，照顾全局。
3.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
3.6劳务分包方负责办妥消防报检，验收手续。
3.7做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成部分的产品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
3.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具，周围材料及其他设施。
3.9劳务分包人必须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
3.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
3．11禁止转包或再分包，劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给其他人，否则劳务分包人将依法承担责任。
3.12劳务分包方应充分预见本工程施工中可能存在的一切非不可抗力风险，并做好足够的保全措施，亿利于工程的施工并保证整体施工质量。
3.13劳务分包方与其他专业施工方密切配合，不得互相推诿，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。施工过程中，因劳务分包方未通知各交叉施工单位先行施工而造成返工，返工费用全部由乙方承担。
4、安全施工与责任
4.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成的责任和因此而产生的费用，由劳务分包人承担。
4.2乙方应遵守国家级地方主管部门，业主，总包，监理对于该工程的各项管理制度，由乙方原因造成甲方被处罚的，甲方按处罚结果双倍处罚乙方。
5、保险：劳务分包人必须为从事危险作业职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
6、材料设备的供应、保管、使用
6.1劳务分包人在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、配件供应计划，经确认后工程承包人应按照供应计划要求的质量、品种、规格、型号数量及时供货。
6.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料，设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
7、劳务报酬的计算及支付
7.1本工程的劳务报酬采用下列方式计算：（不含材料）
安装劳务合同12
乙方：
甲方与乙方在相互尊重和遵守诚实守信、公平、互利原则的基础上，友好协商，就安装空调事宜达成了以下协议:
一、工程质量及施工周期:
甲方提供施工所需的水、电及其他相关设施，乙方为施工提供全部机具和安装服务。免费维修期为（填写时间），安装工期为（填写时间）。如隐蔽工程逾期一天，则按（填写金额）/天罚款。如果履行合同因人力不可抗拒的原因，如停电或恶劣天气等，那么工程进度将相应顺延。此处不可抗拒的因素是指不可干预、无法避免或克服的客观情况。
二、工程内容:
包括但不限于以下内容：风机盘管吊装、钢管四遍喷漆、立管安装及保温、水平供回管安装及保温、支管安装及保温、冷凝水管安装及保温、水管冲洗试压、冷凝水管排水试验、出风管及风口安装、新风主管制作安装、新风支管制作安装、新风口安装、温控器布管线及安装、所有支架制作安装、内机系统调试、交钥匙工程。
三、工程质量要求:
按照《通风与空调工程施工及验收规范》和《电气装置安装工程施工及验收规范》标准验收。整体质量应达到质检部门验收合格标准，并且达到甲方验收合格标准。
四、工程总价（人民币大写）:
合同总价为（填写金额）元。如工程内容需要调整，则调整幅度应在（填写金额）以内。工程结算总价不得超过合同总价。
五、结算方式:
1、进场人员和工具7天内支付（填写金额）元生活费；
2、每月结算已完成工程量的50%，即（填写金额）元；
3、隐蔽工程经甲方和监理验收合格付至完成工程量的60%，即（填写金额）元；
4、工程竣工验收合格10天之内支付完成工程款项的35%，即（填写金额）元；
5、质量保证金，在工程竣工一年之内支付（填写金额）%。
六、其它约定事项:
甲乙双方若有一方违约，包含工期、质量、延期付款等，违约方应赔偿守约方损失。自责任确定之日起，违约方每天需向守约方支付3%的违约金。若工程内容增加，工程费用也需增加。在乙方进场之前，空调设备的保养责任由甲方承担。若施工过程中出现问题，甲乙方需承担共同责任。
七、安全条款：
签订本合同时，甲乙双方未签订《建筑工程施工安全生产协议》，则需按下列安全要求执行。若涉及特殊施工，双方需签订附件《建筑工程施工安全生产协议》，并一并履行。
1. 甲方需向乙方交底安全事项，提出明确安全要求，并监督检查。乙方需严格遵守安全操作规程和相关安全施工规章制度。吊装过程需成立专门的安全文明小组，公司安全员需负责现场安全文明施工。
2. 施工现场安全用电需遵守GB-93《建筑工程施工现场供电安全规范》。临时配电处需采用带触电保护器的铁壳配电箱。禁止乱拉、乱拖电线、电缆，使用手提电工具前需检查是否漏电。下班后需及时拉掉电闸。
3. 孔洞附近需加盖防护措施，防止人员或物品坠落致伤。施工现场需悬挂醒目的安全标语和警告牌。
4. 进入现场需戴上安全帽，高空作业需系好安全带。未戴安全帽者禁止进入安装现场。登梯作业需检查梯子的稳定，防止滑倒摔伤。
5. 严格执行现场用电制度，电焊、气焊动火前需办理手续，划定专用场地。动火结束前需检查，始可离开。施工现场需备足消防用品。大风天气需禁止使用明火。
6. 乙方需全权负责现场安全管理工作。
7. 乙方操作不当致任何伤害，需由乙方承包人承担法律及经济赔偿责任。
8. 甲方现场联系人：乙方现场安全负责人，乙方施工负责人。
八、其它约定：
1. 乙方全体工人应以上海开乐建设工程有限公司名义进行施工。任何损害公司名誉及形象的行为，按元/次罚款。
2、乙方不得向其他组织或个人泄露商业合同总金额和相关机密。一旦发现或听到，将会被罚款元/次并从工程款中扣除。
3、如果乙方的进场人员的工作态度、工艺方法、身体状况、质量、进度和安全意识无法达到甲方的要求，甲方有权要求其退出。
4、如果乙方的.劳务小组影响了甲方项目的质量、进度和安全，且不听取甲方的指导、劝阻和相关返工及更改决定的建议，甲方有权要求乙方全体人员离场。工程费用将在项目竣工后按合同总工程价计算工程款的60％支付，实际完成的（风机盘管、新风机）总台数将被考虑。此款项应在全部空调工程竣工10天内支付。
5、会议纪要和工作联系单等双方签署的文件具有同等法律效力。
九、如果本合同未涉及的事项，双方可以商议并另行商定。
十、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方：
乙方：
安装劳务合同13
发包单位：以下简称甲方：
承包单位：以下简称乙方：
根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。
2、工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。
3、三-五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约
二、承包内容及方式;
1、承包内容：
⑴、承包工种：水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、工地临时用水用电安装) 。
⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。
⑶、本工种均含小型工具。
2、承包方式：一次性平方面积包干，纯包干，以每平方米计算，按图纸尺寸及计算规则计算面积。
三、工程结算及付款方式：
1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。
2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程完成月报，送甲方审核确认后，甲方在本月20日前支付应付工程进度款的80%，工程竣工验收合格办理结算后，甲方15天内将余款一次付清。
四、工期：
本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。
⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。
⑵、不可抗拒的因素影响工期。
五、工程质量：
1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准为依据，要求单位工程一次验收合格，如因乙方原因，工程质量达不到质量标准，乙方承担所发生的一切费用。
2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的期限完成，甲方有权另外组织施工，其发生的全部费用从乙方相关工程款中扣除。
六、双方职责范围：
1、甲方职责：
⑴、乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组认真搞好图纸技术和安全技术交底工作。
⑵、负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。
⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。
⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导乙方施工。
2、乙方职责：
⑴、接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的施工人员进场。
⑵、按图施工，严格执行各项规范规定的.操作规程，服从甲方施工员的安排指导，确保工程质量。
⑶、各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。
⑷、严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的施工任务。
⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断电。
⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。
⑺、严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。
七、其它要求：
1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。
2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。
本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。
发包人(签字)：
承包人(签字)：
电话：电话：
签订时间：年月日
安装劳务合同14
尊敬的领导：
我是xxx区（镇），xx街，xxx号人。
由于本人要迁新居入住新房，需要安装220v照明用电，功率5000瓦，安装地址：xxx区（镇），xxx街，xxx号。
恳请领导审批，派人安装为盼。
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
安装劳务合同15
甲方：__________________
乙方：__________________
经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议：
一，工程名称，地点，承包范围
1，工程名称：
2，工程地点：
3，标准层施工：
4，工程内容：
5，工程承包单价：
6，工程承包总价：
二，工程质量：
工程质量必须符合国家施工验收规范。
三，材料供应
在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)
1，甲方提供给乙方的`所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。(人工单价为每天120元计)
2，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。
四，施工现场的安全
1，乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。
2，乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发生的安全事故，由乙方自己负责。
五，付款方式
1，乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。
2，余款按实际工程量于春节前结清。
六，设计图纸和技术资料
1，甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。
七，其它
1，属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。
2，如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。
3，如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。
本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
_________年_________月_________日________年_________月_________日
【安装劳务合同】相关文章：
幕墙安装劳务合同02-25
水电安装劳务合同02-05
石材安装劳务合同01-08
管道安装劳务合同07-06
安装工程劳务合同01-13
建筑安装劳务合同09-14
钢结构安装劳务合同09-10
玻璃栏杆劳务安装合同09-10
安装劳务合同(精选15篇)09-21
水电安装劳务合同12篇03-12