电力劳务施工合同

电力劳务施工合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同对我们的帮助越来越大，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编整理的电力劳务施工合同，希望对大家有所帮助。

　　甲方：______________

　　乙方：_____________

　　一、工程名称：_____________

　　二、工程地点：__________________

　　三、工程内容：_________________

　　四、工程造价：_________________

　　五、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责；做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。

　　七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

　　八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方。监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。

　　九、争议的处理：

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：

　　(1)提交仲裁委员会仲裁；

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。

　　甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________

　　委托代表：_________________委托代表：_________________

　　签订时间：________________

【电力劳务施工合同】相关文章：

电力劳务合同06-11

电力施工合同02-19

电力施工合同03-27

电力施工合同模板04-10

施工劳务合同04-10

劳务施工合同03-11

施工劳务合同08-26

施工承包劳务合同01-29

桥梁施工劳务合同02-14

施工工程劳务合同01-12