关于劳务合同模板汇总6篇
在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现的次数越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家整理的劳务合同6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
劳务合同 篇1
发包方: 广西矿建集团有限公司第二十二工程分公司项目部(简称甲方)
承包方:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现双方就劳务及各种材料分包事项协商达成一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1工程地点:
1.2工程名称:
1.3工程面积:约㎡(已最终结算面积为准)
第二条 资质情况
乙方作为承包人承诺提供具有国家合法的劳务分包资质,资质证书。
第三条 劳务分包范围及提供劳务和机械、机具、周材及辅材等内容.
2.1工程分包范围为施工图内所有修建工程
从垫层到完工施工中所需要的全部劳务、机械机具、租赁周转材料、辅材及工具(含安全防护)、预留钢筋的植筋的制作,包括以滴水为界的散水(不含明沟),后浇带处理及施工,屋面工程及基
础二次捡底,正负零二次捡平夯实,公共部位所有粘贴,外墙面砖及屋面瓦粘贴(及清洗),每到工序完工后地清扫整理。【不包括所有的花岗石、大理石干挂,工程中的水电安装及施工中二级电箱以内的临电、施工用水地降水井及潜水泵,室内外的油漆涂料,保温(如外墙不需刮糙而直接做保温甲方扣除乙方相应人工费用、每建筑平方减6元),土石方开挖回填,降水工程,屋面及室内的防水工程,门窗安装工程,消防安装工程,栏杆安装工程,都未在此承包范围内】。
3.1.1乙方提供全部劳务人员的办公用品、生活用品床褥及费用,包括提供合格(含资质证件、身份证)的工程施工人员,调配好施工中所需的管理人员。
3.1.2乙方提供在本工程施工所需的全部大小机械、机具、如塔吊、龙门吊、人货电梯、外墙所有钢管脚手架及槽钢、搅拌机、圆盘锯、切割机、对焊机、弯曲机、断筋机、调试机、竖焊机、布料机、搅动棒等,乙方承担以上产生的所有维护费用,租赁费用、进出场费用、操作费用及人工费用等所有相关费用及责任。
3.1.3乙方提供在本工程施工所需的全部租赁材料及施工中所需辅材,架管、扣件、木板、木方、钉子、铁丝、胶布、脱模剂、泡沫、蝴蝶卡、螺杆螺帽、对拉片、钢铲、斗车、广线、灰桶、 安全网、密目网、兜网、架板、安全标语,乙方承担由此产生的维护费用,材料费、租赁费用、进出场费用、修理赔偿费用及人工费等所有相关费用。
3.1.4甲方应提供工程施工中的三通一平,(厕所、排污及食堂的修建、民工住宿、民浴室由乙方修建甲方不出劳务费用),。
3.1.5甲方提供二级配电柜及施工用水至施工场地内,从二级配电柜引出的所有线路及配电箱等全部由乙方自己负责购买安装、维护及经济支出(包括上楼层的施工用电用水及增压泵等不含水电费)并全部都符合地方安检站的要求。
3.1.6因劳务自身及其它工种需要的预留孔洞地恢复及封堵所需要的人工,各类钢筋的种种连接(如需机械连接套简甲供)、对焊、竖焊、工程中的各种防护及劳务自身所需预留件的安装、拆除等均由乙方组织劳务完成并承担以上所有费用,如二次产生预留孔洞地恢复及封堵的费用甲方负责。
3.2甲方总合同期间无论外墙保温、涂料及甲方分包(或业主分包)的所有工程承包给其他任何施工方,乙方不得阻碍,并配合完成所分包的工程再不产生任何费用。
第四条 工期
工期严格按甲方规定为准执行,阶段性工期目标以甲方阶段施工 计划为准(开工、竣工时间以监理签证时间为准)。
第五条 质量标准及标准规范
工程质量及标准必须执行业主总包合同有关质量的约定,执行国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及所有相关的质量验收规范、标准和执行分户验收的标准。
第六条 项目经济职责权利
甲方委派理。
乙方委派担任驻工地履行本合同的执行人。
乙方给出具法人授权委托书后,由此人办理执 行本合同范围内的各事项,并签字生效。
第七条 甲方责任
7.1组建与工程相适应的项目施工管理班子,全面履行总包合同,监督乙方实施施工的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责。
7.2按实际需求提供临时设施的主要材料。
7.3对乙方实施的工程质量、工期、安全生产、文明施工等进行控制、监督、检查和验收。
7.4提供图纸壹套,以保证施工需要。
7.5按本合同约不定期,向乙方支付劳务价款,并为工程施工人员购买建安保险。
7.6负责人与发包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7.7及时交付应供材料,若因甲方材料供应不及时造成的停工不得超过3天,否则甲方将对乙方施工人员解决每天30.00元的生活费,周转材料和机械租赁按实际产生的费用由甲方负责。
第八条 乙方责任
8.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书及相应各种证件的熟练人员投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设业主及有关部门建立工作联系,自觉遵守法律法规及规章制度,本工程乙方承诺必须达到标准化工地。
8.2根据图纸和施工组织设计总进度计划的要求及施工资料,每月底前二天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,按甲方要求提交旬、周施工计划,以及相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。确保符合总包合同的工期的质量要求。
8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到安全文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延等经济损失,现场脏乱及扬尘造成的损失各种罚款及责任由乙方承担,甲方在开工时并购买建安险,乙方进场时必须购买工人人身意外险保价在65万以上。
8.4自觉接受甲方有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时
劳务合同 篇2
工程承包人:________________________ (以下简称甲方)
劳务分包人:_______________________ _(以下简称乙方)
甲方在邵阳市翰林农业科技有限公司(以下简称发包人)签订承包翰林老年公寓两栋土建工程,因生产需要将该项目的泥工班组工种劳务分包给乙方承担施工作业,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》,遵循平等、自愿、诚信的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,以资共同遵照实行。
一、承包内容
1、按照发包人20xx年在邵阳市视点建筑设计院设计的翰林老年公寓楼的施工图全部泥工项目内容,含基础工程与主体混凝土浇捣;二次结构砼浇筑与砖体砌筑预制过梁制安,所有内外装饰,屋面找坡天沟马头墙粉刷与坡屋面盖玻纹瓦,室外散水与室内地面二次浇捣砼,明沟化粪池等全部泥工工作内容直至向业主交付使用止。
2、相关配套内容:预制过梁制作、室外散水与地面混凝土均采用现场搅拌;墙砖砌体、内粉刷均含里脚手架在内;内粉与外墙打底包含刷水泥油与柱梁处贴钢丝网或泥龙网;间接性管理包括技术队伍组织与现场施工质量及安全生产管理在内。
3、砌筑粉刷砂浆应就拌就用,落地灰原则上应回笼利用;各项材料含砖块装斗,砂浆搅拌与工地现场内水平运输,塔吊挂勾用工,各楼层完工后及时清理砼渣与砖渣均属承包范围。
3、其他说明:小型工机具包括:斗车、锄头铲子、振动棒、电缆线、刨子、荡子、灰桶、砌刀、铝合金直尺、线球、线锤等工具;劳保用品包括:雨鞋、雨衣、口罩、手套、安全帽等一切用品。
二、质量要求与验收
1、砼以商品砼为主部分为自拌,由业主提供汽车天泵其各施工段的强度等级与配比均按照业主工程项目部下达的质监实验配比实施,浇捣前应对模板湿水,确保浇捣的连续性及振捣的密实性;屋面与地面砼实行随捣随抹,达到表面平整并及时养护好。如因振捣不密实产生的麻面乙方应及时修整。
2、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线,确保平行和垂直,干砖湿水,砂浆配比正确,砌灰饱满,横平竖直,交搓可靠,确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直,砖砌墙面应尽量与砼柱面保持平整垂直平整, 并严格遵照施工规范要求毎50公分设拉墙筋。完工后清理落地灰浆回笼利用。
3、粉刷前砼墙柱梁与砖墙结合处均应铺挂纤维网,混凝土面均应用素水泥拌胶水打毛做结合层,砖墙面均要先湿水再抽筋定点,定点要求垂直于墙面并纵横拉线及天棚倒板弹线以防列排。
4、砂浆配比按项目部要求并应拌搅均匀,确保颜色一致;做到墙面垂直平整搓毛一致,阴阳轮角垂直、确保墙面不能有空鼓裂缝的现象发生。门窗洞要一次性粉刷成功,门窗塞隙视安装情况跟踪完成。并及时清理落地灰加以利用,每层粉刷完工后地面清理干净,灰渣要拖至项目部指定的地点并及时封赌架眼与施工洞。
5、验收方式:乙方每完成一道工序,甲方进行初验,对达不到质量要求的乙方应按甲要求及时返工,对基础与主体中检、竣工验收达不到规范标准的乙方要及时整改,整改返工的工料损失由乙方负责。
6、总之,该工程原则上按照设计图和合同承包内容,结合现行施工规范标准和甲方的技术交底确保实物性全面达到合格;当业主验收合格后,乙方对其分包的施工质量不再承担责任,在质保期内的保修责任由总承包方承担。
三、甲方职责
1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划,并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料、砼输送泵、搅灰搅拌机等主要机械与机械维修。
2、负责各项技术,安全生产交底和现场指导放线工作,统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产,实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收,负责提供所需的施工用电和配电箱与夜间施工照明。
3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收,以便快速进
入下道工序的施工;依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款;提供民工住房和生活用水用电。用歺在甲方食堂统一就歺,每歺费用控制在8元内。如乙方不听甲方安排,到外面租房住宿的,一切责任和费用由乙方自负,甲方概不负责。
四、乙方职责
1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍,按甲方提供的符合实际的施工方案,有序地进度计划如期完成各项合同施工科目,在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查,并与现场其他工种协调配合,顾全大局。
2、乙方必须精心施工作业,严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产,保证工程质量,按照施工规范要求达到合格交验标准,如造成质量事故,其返工工料均由乙方自行负责,并承担相应的连带责任和所产生的相关处罚
3、砂浆搅拌站的配建由乙方负责并每天必须坚持清洗,确保施工设备正常运行。施工现场因天气原因所要养护和事前湿水的砖墙面由乙方负责湿水养护。
4、遵守甲方的一切规章及保卫制度,每周参与召开技术质量安全生产等相关例会并贯彻实行,将其落实情况及时反馈项目部,教育每个职工不拿甲方工地一切财物。如乙方有民工偷盗工地财物或打架斗呕的,一经甲方发现处乙方每次500—1000元罚款,并立即辞退当事人,视情节遣送相关部门处理,罚款从工程进度款中扣除。
五、结算办法
1、根据承包内容混凝土浇筑自基础平土浇筑垫层开始所应做项目,经双方充分商定按建筑面积每一平方综合包干商定价为118元/实行大包干;建筑面积量按甲方与建设方结算的计量为准,但坡屋顶双方商定按一半建筑面积计算;合同包干外人工工资经签证小工按每个工日170元,大工按每个工日200元计算。
2、以上劳务工价已包含民工的“三金两险”和乙方带班管理费用,乙方凭领据结算,承包单价不管今后市场如何变化与政策调整均不作浮动调整。
六、付款方式
1、按每月完成单项工程量详见附表价乘以实际的85%,每月30日乙方提供进度款支付申请,甲方主管审定实际完成工程量,在下月5日按审定实际完成工程量的85%支付进度款给乙方,如此类推。
2、外架拆除完毕付至实际完成产值额的95%,余款待验收合格一个月内办理完工终结,双方合同义务(缺陷责任整改)执行完毕,且无第三方相关经济债务,并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。
3、分项工程如乙方没有及时安排作业人员或没有作业人员作业的甲方可另行代劳安排,但所发生的费用甲方施工员依据附表各单项测算定价乘以工程量开具条额直接从承包款中扣除,乙方不得异议。
七、安全责任
1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按建筑安全操作规程进行施工,教育上班人员有高度的安全意识,认真抓好安全生产,采取必要的安全防范措施消除事故隐患。
2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、施工时应观察安全防护设施,如发现安全隐患应立即呈报总包方及时整改;在施工现场应配带安全帽绝缘体鞋及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现,如发现乙方人员不戴安全帽或穿拖鞋的,每人每次罚款20元。
3、甲方或业主为乙方民工办理意外工伤保险为不记名保险,乙方应提供身份证复印件,以便配合甲方办理相关手续,没有提供身份证的甲方不承担任何责任。
4、在施工过程中如发生安全事故,应立即报告甲方项目部,以便呈报保险部门;费用在1000元以内的由乙方负责,1000—20000元部分乙方负担20%,超额部分由甲方联合保险部门共同承担;伤残级别以下的误工补贴和自身原因或违规操作造成安全事故,一切责任和经济损失由乙方自负,甲方概不负责任。
5、甲方只负责施工场地内的安全事故,其它概不负责。
八、其它约定
1、履约保证金,本合同签订时,乙方须向甲方交纳壹万元的履约保证金。工程完工后,甲方扣除乙方违约罚金(如果有)后将应返还的履约保证金支付给乙方(不计息)。
2、乙方劳务分包人安庆云(身份证号码430522196301197832)为乙方唯一代表,负责办理与甲方的一切经济往来事宜。甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体,不与乙方相关的任何单位或个人发生经济关系。未经甲方同意,不得将本合同工作内容转包或再分包,否则甲方有权终止本合同,因此造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
3、甲方对乙方本人及派往工地的主要现场管理及技术人员实行考勤,乙方应落实到岗,上述人员离开工地一天以上需取得甲方同意;擅自离岗或单月请假超过3天,每天罚款100元,以此类推。
4、乙方必须按月足额支付劳务工资,按实向甲方提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表(必须有劳务人员本人签字)交甲方备查。如果乙方在发放工资方面弄虚作假,因此而产生的一切后果由乙方承担。
九、工期与处罚
1、乙方必须按照甲方总体进度要求保质保量安全地完成本合同工程范围内有关的所有工作。
2、乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求,是否加班或赶工,应服从甲方安排,甲方不另增补加班或赶工费。
3、当乙方进度滞后时,甲方有权要求乙方进行增加人员和设备投入,费用由乙方自理。乙方拒不执行或组织不了人员,工期仍达不到甲方或本工程业主的施工进度要求时,甲方有权分割乙方剩余工程,并按其分割工程量与合同承包单项价另加10%从乙方工程款中扣除,乙方必须服从,并由此造成的经济损失由乙方承担。
4、在施工过程中乙方自身原因造成工程任意停工或拖延工期,甲方将另行规定处罚。
十、违约责任
在履行本合同过程中,如发生争议,可先由双方友好协商解决,协商不成的再提交当地有管辖权的人民法院依法论处。
劳务合同 篇3
甲方公司名称:
甲方法人代表:
公司地址:
乙方姓名:
身份证号:
乙方住址:
此合同为甲、乙双方的劳动合同,是甲方法人代表与乙方劳动者签署的合同,经双方同意必须按《中华人民共和国劳动保障法》履行以下协议:
一、人员雇用及期限
按照自愿的方式,合同期为一年,自俄签证签发之日起计算。
二、工作时间、薪酬、待遇及支付方式
2-1 甲方免费为乙方提供食宿。
2-2 甲方根据行业标准提供合乎要求的劳动情况下分配一定的工程量由乙方完成,甲方给予乙方每天(按9小时为一个工作日280元人民币一天的劳动报酬),加班另外计算,劳动报酬按每小时 元人民币计算。
2-3 合同期内如果因甲方原因(如停电、断水、材料不足等原因致使停工的)等造成乙方休息的,一星期以内每天每人按150元人民币由甲方支付给乙方劳动补助,超过一个星期以上的按280元人民币每天计算劳动补助。
2-4 工资发放:甲方每月XX日前结清上月工资,工资每两个月发放一次,由甲方打到乙方出国前在国内的中国银行所开帐户上,甲方应在工人合同期满回国前全部付清工作所有工资。
2-5 甲方与乙方协议签订后,乙方需向甲方提供办理签证所用的护照等相关证件及每人交5000元人民币押金一并交于甲方的受托人手里,并由受托人给予乙方出具凭证,押金等乙方登机后当日退还给乙方每人家属。
2-6 各工种带班人员的工资标准为280元人民币/日,另外补助 元人民币/日。
2-7 乙方登机前由出发地到机场的车票费由乙方凭票据给甲方并给予报销。
2-8 乙方的健康证由甲方负责办理,200元费用由乙方自理。
三、甲乙双方的责任与义务
3-1甲方的责任与义务
3-1-1 甲方确保为合法的经营企业,确保工人合法权益不受侵害
3-1-2 工人的直系亲属确有重大不幸事故的,经甲乙双方协商同意后,可请事假回国,旅费由其本人负担,并停发休假期间的工资。
3-1-3 工人触犯当地法律及雇用合同,严重违纪造成重大影响的,甲方有权将其解雇,并遣送回国(须告之乙方),所有费用由本人承,由此产生的其他后果由本人负责。
3-2 乙方的责任与义务
3-2-1 乙方必须诚实的申报自己的工种和健康情况,例如:瓦工、木工、小工或木瓦工是否有重大疾病或传染病。
3-2-2 乙方在劳动过程中应当服从甲方在生产经营方面的指挥和管理。
3-2-3 乙方来俄罗斯必须遵守当地的法律法律,如果因为个人原因被罚款或挽留,费用和责任自负。
3-2-4 乙方不得超出合同以外原因聚众闹事参加罢工或工人运动及宗教活动等政法活动。
3-2-5 未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责。
3-2-6 因故意隐瞒或虚报自己的劳动技能及健康状况,导致不能胜任工作而在工作期间合同未满回国的,甲方不予承担任何费用。
3-2-6 不服从甲方的管理,不遵守,不听从甲方企业的安排和指导者,擅自在业余时间打工者,或者合同期内私自出走,或合同期满不按时回国者,费用和责任由乙方自负。
四、医疗及保险
4-1 甲方为乙方交纳工伤及死亡保险,上述保险费用不能从工人所得收入中扣除。
4-2 甲方负担工人因工伤事故引起的工伤,残,亡所产生的费用,并发给其在住院期间的工资。
4-3 工人在工作期间若发生意外伤亡时,甲方应在第一时间通知乙方,并提供有效的证明资料,经与死者家属协商后,遗体按当地风俗习惯妥善处理。甲方负责将死者遗体火化运回死者生前所在地,并承担费用。
4-4 工人发生意外,甲方需按保险条例负责为工人向保险公司索赔。工人因伤,亡,残,病得到的赔偿金,甲方应全数支付给工人或其家属。
4-5 工人死亡赔偿额50万元以下的人民币由甲方通过保险机构进行赔付。
五、合同生效,终止与仲裁
6-1 签定双方中的任何一方不履行或不完全履行合同所规定的责任和义务时,另一方有权依法追究违约方的责任,索赔因对方违约所蒙受的一切损失。
5-2 由于不可抗力的原因(指由于政府法令,战争,地震,传染病,严重自然灾害等)致使本合同无法继续履行时,甲方应立即将情况传真通知乙方,并应在15天内出具的不可抗办情况证明文
件。甲方应负责安排工人返回家乡,所需费用由公司承担。
5-3 本合同在执行期间若发生分歧或对本条款解释意见不一致时,双方应本着友好协商的原则来解决。若协商不成,则提交中国司法机关进行仲裁或上诉法院通过法律程序解决。
本合同自签字日期起生效,一式两份。
甲 方:
法人代表:
乙 方:
年 月 日
劳务合同 篇4
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程劳务承包事宜协商一致,订立本合同。
一、工程名称:国道G320线保山境内段(保山至蒲缥)公路改建工程A3工区路基防护、涵洞及排水工程。
二、工程地点:xxx
三、工作内容及范围:部份涵洞与挡墙基础换填、砌筑(砼模板安拆及浇筑)、涵洞盖板预制安装及其附属工程,部份水沟砌筑(浇筑)及盖板预制安装。
四、工期
1、本工程于 20xx年 6 月 1 日开工,于 20xx 年 6 月 30 日交工,总工期 395 天。
2、停工
为保证施工的持续性,未经甲方允许,乙方不得以任何理由擅自停工,否则视为违约,甲方有权对乙方处以20xx元 /天的违约金,累计不超过本合同总金额的1%。
3、工期的延长
由于下述原因影响施工进度,乙方应在该情况发生之日起三日内书面报经甲方同意后,可延长合同工期:
(1)工程量发生重大变化,经业主同意延长的。
(2)异常恶劣的气候条件:指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门40年的统计资料,以20年一遇频率计算,经业主同意延长的。
(3)人力不可抗拒的重大自然灾害:指裂度7度以上地震;百年一遇频率及以上的洪水;风力在11级及以上的暴风等人类不可抗拒的自然力的破坏作用;经业主同意延长的。
五、承包方式:乙方自备小型施工机具、组织人员、自购地材(甲供材料以外部份)组织实施施工,对施工安全、质量、进度及文明施工等全面负责,并自主经营、自负盈亏。
六、工程质量要求
1、验收标准:满足设计、规范要求,质量等级为合格;质量评定达“优良”标准。
2、工程缺陷责任期、保修期按本项目业主规定执行。
七、合同金额及单价
1、本合同总金额为 3800958 元(大写:叁佰捌拾万零玖佰伍拾捌圆整),该金额为预计数,最终金额以结算价为准。
2、本工程承包单价以后附的工程量清单为准。该单价包含完成该分项工程所需的人工费、材料费、机械设备使用费、材料损耗、措施费、劳务管理费、缺陷修复费、利润、规费、试验检测费、所有税费、各种保险等一切费用的总和,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。以及为完成上述内容所作的辅助工序,甲方不再支付其他任何费用。乙方签订协议前,应认真核算单价,在合同履行期间不予调价。
3、本协议书附后的工程量清单中所列的工程数量是预计数,仅作为签订本协议书的`基础,不能作为本工程计量支付、结算的依据。甲方有权根据工程进展和乙方施工能力情况,调整乙方的工作量。计量支付与结算应以经监理工程师和业主认可的,并满足质量要求的实际工程数量为准。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
4、设计变更增加工作内容的结算涉及工程变更时,乙方负责提供有关资料,按业主有关工程变更规定程序办理。合同清单中有单价的按约定的单价结算,如没有相关项目单价则以业主批复单价为依据双方另行协商单价并签订补充协议。
5、施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
6、为完成本合同项目工程,而工程量清单中未列的项目视为已包含在相应项目中,不再另行计价。
8、砼由与甲方相关的第三方统一生产,自料出仓始由乙方自备车辆运输,在结算时砼以立方米(按过磅重量以所用配合比折算为体积)为单位按下表价格扣除:
(1)如由他方提供运输至作业点时,无论距离长短,M7.5、M10砂浆及C10、C20砼运费按35.04元/m3计,C25、C30砼运费按36.04元/m3计,运费在结算时按过磅重量以所用配合比折算为体积计算扣除。
(2)表中价格为不含外加剂价格,如砼中使用有外加剂时,则按砼过磅重量以配合比折算外加剂用量后,按外加剂购买价计算并扣除费用。
八、劳务款的支付、结算办法
1、本工程无开工预付款。
2、甲方收到业主计量款后,在扣除乙方质量保证金、代扣税(费)后等合同约定扣除费用后支付给乙方。
3、劳务款采用转账方式支付到合同中乙方指定账户。
4、支付方式:按业主计量款到位情况及乙方完成计量工程款的80%(不超过甲方收到业主支付款比例)进行支付。
5、乙方提供建筑安装工程发票。
6、乙方在此郑重承诺:在甲方未获得业主计量款时,为保证施工的持续性,乙方自行解决资金周转问题,放弃向甲方索要利息的权利,不能因此而停工或延误工期。
九、工程履约保证金、质量保证金、安全保证金、民工工资保证金的扣除及返还
1、履约保证金:无。
2、质量保证金:乙方承包工程的质量保证金比例按每月支付额的5%,由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除。工程竣工验收合格后,缺陷责任期终止,甲方收到业主退回质保金10日内无息退还乙方。在缺陷期和保修期内发生任何施工质量问题,乙方应在甲方发出保修通知十日内到现场无条件保修。如乙方拒不保修,由甲方实施返修,发生费用从乙方质量保证金内扣除。如乙方质量保证金不足以支付工程返修或保修费,由乙方另行全额承担。由此给甲方造成损失的,乙方应负责赔偿。
3、安全保证金:乙方承包工程的安全保证金比例按每月支付额的1%,由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除,待乙方所有人员撤离本项目后5日内一次性无息返还剩余安全保证金。
4、民工工资保证金:乙方承包工程的民工工资保证金比例按每月支付额的2%,由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除,待协议内所有工作内容完成,乙方所有人员撤离本项目后,一年内如未发生农民工讨薪事件,由甲方一次性无息返还。若发生讨薪事件,给甲方造成影响的,甲方有权动用保证金解决相关问题,不足部分由乙方补足,且乙方应向甲方支付违约金50000元。
5、当乙方不能按合同约定完成本工程时,甲方可动用乙方的质量保证金选择新承包人完成本工程,由此增加的费用由乙方承担。
十一、安全责任
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及业主关于安全生产的有关规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2、乙方应当对其工作人员进行安全教育,按甲方要求配置现场专职安全员一名,或兼职安全员二名。特种作业应当持证上岗,按规定管理易燃易爆材料,对其所使用的施工机具设备均应定期检查,并有安全员的签字记录;为了保护本合同工程免遭损坏,或为了现场附近和过往群众的安全方便,在确有必要的时候和地方,或当监理工程师或有关主管部门要求时,应自费提供照明、警卫、护栏等安全防护设施。
3、甲方有权对乙方在施工中违反操作规程或安全规程的行为予以处罚,或责令其停工整顿,且停工时间在合同工期之内。
4、由于乙方责任造成的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼等费用,由乙方承担。
十二、文明施工与环境保护
1、乙方应当履行业主关于文明施工,环境保护的有关规定。
2、加强现场管理,严格执行建设主管部门及环水保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;按甲方统一规划堆放材料、机具,按标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;采取一切合理有效的措施保护施工现场内外的环境,避免由于施工操作引起的粉尘、水土的流失、油污、有害气体、噪音、振动等对环境的污染。
3、由于乙方的责任未对其负责的上述事项采取必要的措施而导致或发生与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用,由乙方承担。
十三、甲、乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、负责向乙方提供设计文件复印件(A3幅面)一份,及其他相关技术资料。
2、组建项目管理机构,负责日常施工管理。
3、负责审批乙方的施工组织设计、图纸会审,组织本工程的技术交底,但不能以此作为乙方免除应承担的质量责任。重点、难点工程须经监理工程师批准后,乙方才能组织施工。
4、负责组织工程中间验收和办理有关签证。
5、在施工过程中,甲方对乙方的工程进度、质量、安全生产和环境保护措施,有权监督检查,并向乙方提出整改要求。
6、甲方可根据工程进度的要求,有权要求乙方随时增加施工人员及机械设备,并有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。
7、统筹安排、协调乙方与其他交叉施工作业队、班组的配合,积极配合乙方协调地方关系。
8、负责协调项目部进行结构挖方和回填,回填如需使用乙方人员或机具设备双方另行协定价格。
9、负责协调项目部修建进场道路、作业平台及加工场地平整压实,安设红线内临时排水涵管。
劳务合同 篇5
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本合同,并共同遵守合同所列条款。
一、劳动合同期限
(一)固定期限。从 年 月 日起至 年
月 日止。其中包括试用期 个月,从 年
月 日起至 年 月 日止。
(二)无固定期限合同。从 年 月 日起至法定终止条件出现止。
(三)以完成一定的工作任务为期限。从 年 月
日起至工作任务完成即行终止。
二、工作内容和工作地点
(一)甲方安排乙方在 工作地点从事
工作(岗位)。
(二)甲方可以根据工作需要及乙方工作能力和表现调整乙方的工作岗位,乙方无正当理由应服从变更。
(三)乙方同意按照甲方确定的岗位责任,按时、按量完成工作任务。
三、工作时间和休息休假
(一)甲方执行国家规定的工时制度,并可按照有关规定根据不同工作岗位需要对乙方具体工作时间作出规定和调整。乙方应按甲方规定的工作时间执行。
(二)鉴于甲方行业的特殊性,甲方可以根据工作需要,对乙方的工作时间、工作班次、休息日进行调整,乙方愿意服从甲方安排。
四、劳动报酬
(一)乙方在试用期间的工资为 元/月。试用期满后,甲方以下列第 种计算方式支付乙方工资:
1、计时工资。工资为 元/月。
2、计件工资。甲方应制定科学合理的劳动定额标准,双方及时协商约定计件单价。
3、其他支付形式 。
甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资,支付日期为每月的 日。乙方月工资不得低于省政府公布的最低工资标准。加班加点工资按法律法规执行。
(二)甲方可根据其实际经营情况、规章制度、对乙方考核情况,以及乙方工作年限、奖罚记录、岗位变化等,调整乙方的工资水平。乙方工作岗位调整后,其工资参照同岗位、同工种、同职务的标准执行。但不低于当地最低工资标准。
五、社会保险
甲乙双方均须依法参加社会保险,缴纳社会保险费,社会保险费个人缴纳部分,甲方可从乙方工资中代扣代缴。
甲乙双方解除、终止劳动合同时,甲方应按有关规定为乙方办理职工档案和社会保险转移等相关手续,出具解除或终止劳动合同证明书,乙方应及时办理工作交接手续。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
(一)甲方按国家和地方政府有关规定,为乙方提供符合国家规定的劳动保护设施和劳动条件,保障乙方在工作中的安全和健康。
(二)甲方按国家有关规定对乙方进行有关劳动安全知识、规章制度、业务操作规程及技能等培训;乙方应参加上述培训并严格遵守与其岗位有关的劳动安全规定和操作规程。
(三)对乙方从事接触职业病危害作业的,甲方应告知乙方并按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查,在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。
七、双方约定的事项
(一)甲方出资,为乙方提供法定以外培训的约定:
(二)保守商业秘密的约定:
(定:
(四)其他事项的约定:
八、劳动合同的变更
甲乙双方协商一致,可以变更劳动合同。变更劳动合同,应当采取书面形式记载变更内容,注明变更日期,由双方当事人签字、盖章后成立。变更劳动合同,应订立《劳动合同变更书》,也可就有关内容协商签订专项协议。专项协议作为劳动合同的附件,具有与劳动合同同等的约束力。
九、甲乙双方劳动合同的解除、终止、续定按国家及省、市有关规定执行。
十、劳动争议处理
若发生劳动争议,可以协商解决。不愿协商或者协商不成的,可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以自争议发生之日起在法定时效内向当地劳动争议仲裁委员会提出书面申请。不服仲裁裁决的,自收到裁决书之日起15天内可向当地人民法院提出诉讼。
十一、本合同没有定明的事项,按有关规定执行或双方协商解决,本合同定明的事项如与新法律、法规有抵触的,按新法律、法规执行。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章) 法定代表人(签章) 年 月 日 | 乙方(签章) 年 月 日 | 鉴证单位(签章) 年 月 日 |
劳务合同 篇6
甲方:
名称:____________
性质:___________
乙方:
姓名:____________
性别:___________
年龄:___________
籍贯:___________
用工形式:________________________
鉴证编号:________________________
编号:
甲方________________因生产、因工作需要,经考核、录用乙方________为________工人。遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商达成如下协议:
一、甲方录用乙方从事________工作(岗位);劳动合同期限为________年(月),从____年____月____日至____年____月____日止。其中试用期为____个月,至____年____月____日止。
二、基本权利和义务:
甲方:
1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;
2、保护乙方的合法权益,应按有关规定,付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴;
3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件;
4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方:
1、劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;
2、遵守国家政策、法律,以及甲方依法制定的规章制度和纪律;
3、严格遵守操作规程,保证安全生产;
4、完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项:
1、工资待遇:
2、劳动保险及福利待遇:
3、根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险:
4、其他:
四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前____天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。
五、一方违反本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
甲方(签字)
乙方(签字)
____年____月____日
【关于劳务合同模板汇总6篇】相关文章: