【精华】建筑合同五篇
在不断进步的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编精心整理的建筑合同5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
建筑合同 篇1
出租方:合同编号:
签订地址:
承租方:签订时间年月日
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件。
第二条租赁期限自__年__月__日至__年__月__日。共计__天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前__日内,重新签订合同。
第三条租金租金收取:
第四条押金(保证金)经双方协商,出租方收取承租方押金__元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的维修保养租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条出租方变更
一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租凭物资新的所有权方即成为合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任
一、出租方违约责任:
1、未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金__%的违约金。
2、未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金__%的违约金。
3、未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租__%的违约金。
4、其他违约行为。
二、承租方违约责任:
1、不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金__%的违约金。
2、逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金__%的违约金。
3、如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约金期租金__%的`违约金。
4、其他违约行为。
第八条争议的解决方式
第九条其他约定事项
第十条本合同一式__份,合同双方各执__份。本合同附件__份,都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方:(章)承租方:(章)单位地址:单位地址:法定代表人法定代表人(或委托代理人)(或委托代理人)电话:电话:电挂:电挂:邮政编码:邮政编码:开户银行:开户银行:帐号:帐号
建筑合同 篇2
合同编号:
工程项目施工合同
工程名称: 哈尔滨市呼兰沈家粮库工程(30M*66M)
发包方(甲方):
承包方(乙方):哈尔滨市西钢建设有限责任公司
签约时间:20xx年 月 日
签约地点:
梁荣军 有限公司将哈尔滨市呼兰沈家粮库工程 为了明确甲、乙双方对完成本合同的责任和关系,确保工程按合同范围及内容顺利进行双方充分协商一致。同意根据《中华人民共和国合同法》的有关规定签署以下合同条款。
一.工程概况
1 2
3、承包内容:此工程共一栋,其中钢结构包括彩板尺寸总为长66.74米,宽为30.74m,檐口高9.5m,档粮柱高度7.5m。砖墙高
1.2m的储粮库房一栋。此工程包括钢结构、钢檩条、彩钢板及彩钢板附件的施工、制作、运输及安装全过程。主次钢结构由乙方按照甲方提供的图纸严格按图施工(并遵循钢结构设计总说明)的各项要求,并安装完毕达到甲方验收标准。(1.2米防水墙不在乙方承包范围之内)。
4、质量要求及材质约定:主钢结构主材均为Q345B,次结构主材质均为Q235B,其厚度偏差必须控制在国家标准之内,屋面檩条为C180*75*20*2.5型C型钢,墙面檩条为C180*75*20*2.5型C型钢,结构油漆为二遍灰色防锈底漆,二遍灰色面漆。屋面板夹芯复合彩钢墙板,保温层120厚(内夹120厚保温岩棉),外基板采用0.6厚彩色压型钢板YX28-205-820型,内基板采用0.5厚彩色压型钢板YX15-225-900型。墙面板采用夹芯复合彩钢墙板,保温层
120厚(内夹120厚保温岩棉),外基板采用0.6厚彩色压型钢板YX51-380-760型(角驰Ⅲ1800咬口式),内基板采用0.4厚彩色压型钢板YX15-225-900型。彩钢板其厚度偏差必须控制在最新国家标准范围之内(±0.03mm)彩板附件采用0.4mm厚彩钢板。门窗均在乙方承包范围之内。
5、建筑面积:为1980m2。
二、工期:一个月
三、合同价款及结算方式:
1、该工程甲方以每平方米400元大包给乙方(包括加工、安装、施工、人工、材料、机械等一切费用)。
2、1980m2*520元=1002960元,即壹佰万零二千九百六十元整(不含税金)
四、付款方式:
在合同签订之日起2日内甲方向乙方支付总工程款的40%即411840元,钢梁安装完毕后甲方再支付总工程款的40%即411840元。工程完工甲方验收后支付总工程款的18%即185328元。质量保证金为总工程款的2%即200592元。如无质量问题,甲方于20xx年6月1日予以支付。
五、在乙方履行合同的每个环节中,甲方有权对乙方进行监督,发现乙方未按合同约定履行的,甲方有权要求乙方改正、返工、重新制作并有权拒收乙方不合格的钢结构产品和拒付相关款项。
六、双方负责事项及违约责任:
1、甲方对整个施工过程进行监督、管理,并保证施工现场电、路的畅通。
2、如有变更甲方须提前三日告知乙方,并做出书面签证。
3、乙方对施工现场的施工进度、质量、安全、文明施工等进行全面管理。
4、甲方应按期向乙方拨付工程款,如拨款不能按合同规定拨付,工期顺延。
5、如乙方不能按工期要求、质量标准等完成任务给甲方造成损失,一切损失由乙方承担。
七、验收标准,该工程的验收标准为本合同项下的图纸、文件、附件、报价单等,还包括符合国家规定的相关标准。
八、双方责任
1、甲方负责在开工前接通现场电源,电费由甲方负担。
2、乙方要严格按行业标准及规范的要求,精心施工保证质量。如出现钢结构装粮涨开,下雪压塌等现象,一切损失都由乙方承担,因风灾把彩钢板刮开的损害所造成的一切损失都由乙方承担。
3、施工现场应把安全放在首位,凡作业发生人身及设备事故,应由乙方自行负责,与甲方无关。
4、因甲方未按合同条款支付工程款,乙方有权拆除同等价款的工程量。
5、工程保修期钢结构终身保修,彩板为5年保修,彩板5年内出现质量问题乙方负责免费维修。并保证五年彩板不褪色。人为损坏除外。
6、工程施工时如甲方在付款方面没按合同履行,存在拖欠乙方工程款现象,乙方对本工程任何质保承诺将取消,日后出现任何质量问题将由甲方自行解决。
7、乙方在施工中要注意文明施工,遵守用户的安全及防火管理制度,以及有关的安全规章制度,乙方需对施工人员进行人身保险并负责施工过程中所有安全事故,乙方应在现场设立一名技术负责人员和工程负责人员。
8、施工结束甲方进行工程验收,由于乙方施工质量问题未通过验收乙方停工并负责修复或返工并限期完成,产生损失的由乙方负责赔偿。
9、乙方违反本合同约定造成甲方损失的由乙方负责赔偿。
九、争议解决:甲乙双方在履行本合同过程中产生争议的应友好协商解决,协商不成的交由合同签约地人民法院诉讼解决。
十、本合同一式二份,双方各执一份,自甲乙双方签字盖章后合同成立。
十二、其他
乙方开户名称:哈尔滨市西钢建设有限责任公司
乙方开户行:中国建设银行哈尔滨北大分理处
乙方账号:23001867351050506817
建筑合同 篇3
发包方:
承包方:
依据国家法律法规并结合本工程具体情况,达成协议如下:
第一条 工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程范围和内容:
第二条 工程期限
1.本工程合同总工期为 天(日历天,从开工之日算起)。
2.本工程开工日期20xx年 月 日,竣工日期 20xx年 月 日。(以开工报告为准)
第三条 工程合同总价
1.本工程造价为人民币351元/米。
2.承包方式:包工包料。
第四条 工程价款的支付与结算
1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。
2.支付:
第五条 工程质量:施工要求按土建工程预算书。达到 质量标准。
第六条 安全责任
承包方保证安全施工,无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的,由承包方承担全部责任,并应及时处理。
十一、现场管理
承包方作好施工现场管理工作,工程施工不得影响厂区日常经营。
十二、违约责任
由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方约金 元。
十三、本协议一式两份。各执一份。
发包方:
承包方:
签订日期:
建筑合同 篇4
合同编号:XXXXXXX
发包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
签约时间:XXXXXXX
签约地点:XXXXXXX
为了保证XXXXXXXX施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
1、工程名称:XXXXXXXXXXXX
2、建筑面积(工程形式):XXXXXXXXXXXX
3、施工地点:XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期:
(1)开工:XXXX年XX月XX日;
(2)竣工:XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期总共历时XXXX天。
5、承包形式:XXXXXXXX
6、工程质量标准:XXXXXXXX
7、工程价款:共计人民币XXXX元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的XX%,计XXXX元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的XX%,计XXXX元;质保金XXX元,质保期满后支付。
9、质保期:XXXX年。
10、双方的责任义务
(1)发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
11、其他
(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定
建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。
依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。
第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。
三、建筑合同合同履行地的理解
所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。
建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。
根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。
发包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX
委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
建筑合同 篇5
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
邮编:_________邮编:_________
电话:_________电话:_________
法定代表人(委托代理人):_________
法定代表人(委托代理人):_________
开户行:__________________开户行:__________________
帐户:__________________帐户:__________________
甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:
第一条工程名称(指分包部分之间工程名称)
第二条工程地点。
第三条工程范围。
第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条承包人(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条工程总价本工程包价计人民币_________元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币_________元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条付款办法
第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日止全部完工。
第十条中间开工本工程范围内的_________工程,自_________年_________月_________日开工于_________年_________月_________日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法。
第十二条关于工程保密办法。
第十三条违约责任。
第十四条特殊条款。
第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式两份,双方各执一份,副本_________份,总承包人收执_________份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执_________份。
第十七条合同附件
总承包人:_________负责人:_________地址:_________电话:__________________
分包方:_________负责人:_________地址:_________电话:__________________
_________年_________月_________日订立
【【精华】建筑合同五篇】相关文章: