建筑合同

时间:2021-05-07 09:48:52 建筑合同 我要投稿

【精选】建筑合同范文集合五篇

  在人民愈发重视法律的社会中,合同的法律效力与日俱增,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的建筑合同5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【精选】建筑合同范文集合五篇

建筑合同 篇1

  XXXXXX公司(以下简称甲方)

  XXXXXX公司(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条 工程概况

  工程名称: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 工程地点: XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程内容: XXXXX 承包范围: 包工包料 开工日期: XXXX年XX月XX日 竣工日期: XXXX年XX月XX日 合同工期总日历天数: 40天 质量等级: 合格 合同价款(大写):

  第二条 图纸

  一、图纸提供日期: xxxx年xx月xx日

  二、图纸提供套数: 两套

  第三条 驻工地代表

  一、甲方驻工地代表及委派人员名单:

  二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有): 无

  三、乙方驻工地代表:

  第四条 甲方工作

  一、乙方施工所需要的场地,由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净,使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。

  二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点,并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。

  一、 乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。

  二、 乙方提供营业执照、组织机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。

  三、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数:乙方进入现场二日内,一份。

  四、负责在交工前清理施工现场。

  第六条 检查和返工

  乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查,如因质量问题需要乙方返工、修改,乙方应承担由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出,由甲方承担。

  第七条 工程质量等级:合格.

  第八条 验收标准:

  一、按照建筑施工质量验收规范GB 50300-20xx验收。

  第九条 工程价款与支付

  一、 总造价:

  二、付款方式:

  1、合同签订日起,甲方支付给乙方总造价40%预付款。

  2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款,验收合格再支付总造价20%工程款。

  3、一年后支付总造价5%质保金。

  第十条 乙方采购材料设备

  一、乙方采购材料、设备的要求:经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。

  二、材料要求:

  第十一条 竣工验收

  乙方提供验收报告的时间:工程竣工验收后二日内。

  一、工程竣工后,由乙方于工程竣工验收合格后三日内,向甲方代表提交结算报告,并由甲方代表批准。

  第十三条 保修

  一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算,保修期为壹年。

  二、由乙方提供的工程安装,因产品及施工质量问题,乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。

  第十四条 争议

  在履行合同中,如甲乙双方发生争议,其解决的程序为:自行调解、申请、提出起诉,在争议未果之前应保持施工连续,同时甲乙双方都要保护好已完工程。

  第十五条 安全施工

  一、在施工期间,由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。

  二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。

  第十六条 其它

  一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效,合同有效期为二年。

  二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。

  三、本合同内的未尽事宜,经甲乙双方共同协商后另签协议,与本合同具有同等效力。

  甲方:(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 乙方:(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

  开户银行名称: 开户银行名称:

  银行帐号: 银行帐号:

  签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

建筑合同 篇2

  合同编号:XXXXXXX

  发包方:XXXXXXXXXXXXXXXX

  承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX

  签约时间:XXXXXXX

  签约地点:XXXXXXX

  为了保证XXXXXXXX施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  1、工程名称:XXXXXXXXXXXX

  2、建筑面积(工程形式):XXXXXXXXXXXX

  3、施工地点:XXXXXXXXXXXXXXXX

  4、工期:

  (1)开工:XXXX年XX月XX日;

  (2)竣工:XXXX年XX月XX日;

  (3)合同工期总共历时XXXX天。

  5、承包形式:XXXXXXXX

  6、工程质量标准:XXXXXXXX

  7、工程价款:共计人民币XXXX元。

  8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的XX%,计XXXX元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的XX%,计XXXX元;质保金XXX元,质保期满后支付。

  9、质保期:XXXX年。

  10、双方的责任义务

  (1)发包方的'责任义务

  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

  ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

  ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

  2、承包方的责任义务

  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;

  ②如期完成施工任务;

  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

  ④负责发包方提供料物及设备的保护;

  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;

  ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

  11、其他

  (1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  (2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

  (3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

  二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定

  建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

  依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。

  第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。

  三、建筑合同合同履行地的理解

  所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。

  建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。

  根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

  发包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX

  委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX

  20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

建筑合同 篇3

  工程项目名称:

  工程地点:

  甲方(建设单位):

  地址:

  法定代表人(委托代理人):

  乙方(施工单位):

  法定代表人(委托代理人):

  地址:

  丙方(安全文明费专用帐户银行):

  地址:

  法定代表人(委托代理人):

  丁方(建设工程安全生产监督机构):

  湖南省住房和城乡建设厅 监制

  根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》规定,(以下简称“甲方”)、(以下简称“乙方”)、(以下简称“丙方”)、 (以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上,就 工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。

  第一条 乙方必须在建设工程办理安全受监手续时,在丙方开设建筑工程安全文明费专用帐户(以下简称“专用帐户”),该帐户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。

  第二条 乙方在丙方开设专用帐户时应如实提供以下资料:

  (一)营业执照(正本)、机构代码证(正本)、资质证书、税务登记证等;

  (二)存款人的基本存款帐户开户登记证以及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、 、等;

  (三)法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。

  第三条 甲方必须按文件要求及施工合同约定,分阶段提前一个月足额存入安全文明费,并将情况及时向丁方报告。

  第四条 乙方在从专用帐户支取安全文明费时,必须先向丁方提出支取申请,由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向丙方申请支取。

  第五条 丙方应根据丁方的支取意见,通过专用帐户,将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目帐户。

  第六条 甲方如未及时向乙方专用帐户存入安全文明费,乙方应书面通知甲方,并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后,应及时组织资金足额存入乙方的专用帐户。若甲方未按期足额存入资金的,乙方有权采取停止施工等措施,且所造成的后果由甲方承担。

  第七条 丁方应定期对专用帐户安全文明费存拨情况进行检查,丙方应予配合。

  第八条 丙方要对专用帐户资金的支出进行严格监督,发现乙方有挪用或其他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丁方报告。

  第九条 甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用帐户资金用于其他开支。

  第十条 丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。

  第十一条 乙方不得利用专用帐户规避其它法律责任。

  第十二条 丙方有下列情形之一的,由丁方及时告知,情节严重的,丁方可撤消乙方在丙方开立的专用帐户,并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理:

  (一)不及时划拨安全文明费的;

  (二)不按协议约定履行相关义务的;

  (三)监督不力,致使专用帐户资金挪为他用的;

  (四)与甲、乙方合谋违反本协议约定的;

  (五)其他违反本协议约定内容的。

  第十三条 丙方遇到法院冻结、划拨专用帐户资金时,应告知法院办案工作人员该帐户的性质,并及时通知丁方,必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。

  第十四条 四方约定的其他内容:

  第十五条 乙方已经完成施工合同约定的工程任务,经甲方书面同意并经丁方确认后,可结清专用帐户余额,做好专用帐户销户,本协议关系终止。

  第十六条 本协议自四方签字并盖章后生效。

  附件一:建设工程安全防护文明施工措施费项目清单

  附件二:乙方安全防护、文明施工措施费用支取申请表

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人): 年 月 日 年 月 日

  丙方(公章): 丁方(公章):

  法定代表人(委托代理人):

  年 月 日 年 月 日

建筑合同 篇4

  甲方(户主):住址:

  乙方(承包人):住址:

  甲方私人居住楼委托给乙方承包施工,经双方友好协商达成如下协议。

  一、承包方式:

  包工不包料。

  二、承包价:

  按每平方米元计算,本承包价格包括工人的务餐费、香烟费。

  三、付款方法:

  工程开工甲方预付元,结构结束(屋面盖好)预付元,余款年春节前结清。

  四、工期:

  开工日期为农历____月____日(____月____日)开工,施工日历天天即________年____月____日竣工。

  五、质量:

  乙方施工中应注重质量,施工存在质量问题甲方提出后乙方应立即整改,如坚持不整改甲方有权拒付工程款。

  六、安全管理:

  施工中乙方应加强安全管理确保施工人员的安全,如疏于管理发生人身伤害事故一切费用和责任由乙方负责与甲方无关。

  七、双方责任和义务:

  甲方:

  ①应保证建筑材料及时到场不影响乙方使用。

  乙方:

  ①负责建筑施工的垂直运输设备、拌料机械、手推车、钢筋切割用具、泥桶等。

  ②建筑材料进场时间乙方应提前通知甲方提供,否则甲方不负有责任。

  ③承包范围:按图纸及施工说明施工。土建木模、屋面木基层、水电安装甲方另行发包。

  八、本合同一式叁份,双方签字后生效,工程款结清后失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

建筑合同 篇5

  甲方:

  法定代表人:

  企业地址:

  施工地址:

  工商注册机关:

  乙方:

  居民身份证号:

  家庭住址

  联系方式:

  根据《中华人民共和国劳动法 》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

  一、劳动合同期限

  第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

  ()1、有固定期限劳动合同

  本合同于年月日生效,于年月日终止。

  其中试用期至年月日止。

  ()2、以完成一定工作为期限的合同。

  本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。

  ()3、无固定期限劳动合同

  本合同于年月日生效,于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。

  其中试用期至年月日止。

  二、工作内容和工作时间

  第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为。

  第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度 。

  ()1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时,每周工作40小时)。

  ()2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167.4小时)。

  ()3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间)。

  第四条实行计时工资制的,甲方安排乙方加班,应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作,又不能安排补休的,应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的,应支付不低于工资300%的工资报酬。

  三、劳动保护和劳动条件

  第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育,并组织对乙方学习 成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不合格的不得在现场施工。

  甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。

  第六条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。

  甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求,其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJl46—20xx)。

  第七条甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

  四、工资保险待遇

  第八条双方约定的工资不得低于江西声郑虎颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。

  1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月(日)元,试用期满后月(日)工资为元。

  2、按工程量计付工资

  (1)按工程量单价计取工资;

  (2)按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工

  费标准。实行按工程量计付工资的,每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70%。

  甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资,并由乙方签字确认。

  甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。

  甲乙双方对工资支付的其他约定:

  第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险

  手续,并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

  五、劳动纪律和劳动合同的解除

  第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

  第十一条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同;(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

  (二)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

  (三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的;

  (四)被依法追究刑事责任的。

  第十二条乙方解除本合同,应当提前日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方,不得擅自离职。

  六、当事人约定的其他内容

  第十三条乙方违法解除劳动合同,给甲方造成经济损失的,应当承担赔偿责任。

  第十四条甲乙双方约定的其他内容:

  七、劳动争议处理及其他

  第十五条双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。

  第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。

  第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的,按照有关规定执行。

  第十八条本合同一式二份,甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(公章)乙方(签字或盖章)

  法定代表人或委托代理人

  (签字或盖章)

  签订日期:年月日

【【精选】建筑合同范文集合五篇】相关文章:

1.【精选】建筑合同范文集合5篇

2.精选建筑合同范文集合9篇

3.精选建筑合同范文集合九篇

4.精选建筑合同范文集合6篇

5.精选建筑合同范文集合8篇

6.【精选】建筑合同集合7篇

7.精选建筑合同集合6篇

8.精选建筑合同集合八篇