实用的建房合同范文锦集5篇
在当今不断发展的世界,越来越多的场景和场合需要用到合同,它可以保护民事法律关系。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编收集整理的建房合同5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
建房合同 篇1
甲方:________(以下简称甲方)
乙方:________(以下简称乙方)
经甲乙双方协商,乙方承建甲方____层民用楼房,
面积大约在____ 平方米左右,每平方米________元,总造价为____________元(大写:________),承建方式________,竣工验收后,按实际建筑面积付款,特定如下协议,望甲乙双方共同遵守。
一、基础为井桩基础,共计____个井桩按图纸施工,建房规格____________米,共分为____间门面;室内带____个楼梯.正负零按现场确定,底梁以上混凝土
必须用425#水泥进行施工,砌墙抹灰用325#水泥进行施工。____
二、电路:每间房一开两插一灯泡,电线为众邦4平方铜芯线为主线,和插座线照明线为2.5平方铜芯线,由乙方完成。
三、本工程不包括涂料,确保水、电、路三通,由甲方提供,按期施工,施工期间如有特殊原因由甲方出面解决。乙方不承担任何责任。
四、经甲乙双方协商,工期为____个月(除下雨天),从开工之日算起,为确保工程顺利进行,规范施工,未注明处,按图施工,甲方按照工程合同付款,有工程款不到位所造成的经济损失由甲方承担,乙方在施工期间积极配合甲方合理的建议,规范施工,安全事故全部由乙方负责。
五、付款方式:经甲乙双方协商,乙方进入现场由甲方付给乙方总造价的____ %的材料款,一层打混泥土前付乙方总造价的____ %,二层打混泥土前付给乙方总造价的____ %,三层打混泥土前付给乙方总造价的____%,外墙粉刷完工后付给乙方总造价的____%,内粉完工后付给乙方总造价的____%,其余部分交工后一次付清。不能拖欠民工工资。
六、附注条款____________。
本协议一式二份,签字后生效。
甲方(签字盖章):______ ________乙方(签字盖章): ________
时间:______________ ____________________时间: ____________
建房合同 篇2
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
(以下简称乙方)
经甲乙双方协商,乙方承建甲方 层民用楼房,面积大约在 平方米左右,每平方米 元,总造价为 元(大写:),承建方式 ,竣工验收后,按实际建筑面积付款,特定如下协议,望甲乙双方共同遵守。
一、基础为井桩基础,共计 个井桩按图纸施工,建房规格 米,共分为 间门面;室内带 个楼梯.正负零按现场确定,底梁以上混凝土必须用425#水泥进行施工,砌墙抹灰用325#水泥进行施工。
二、电路:每间房一开两插一灯泡,电线为众邦4平方铜芯线为主线,和插座线照明线为2.5平方铜芯线,由乙方完成。
三、本工程不包括涂料,确保水、电、路三通,由甲方提供,按期施工,施工期间如有特殊原因由甲方出面解决。乙方不承担任何责任。
四、经甲乙双方协商,工期为 个月(除下雨天),从开工之日算起,为确保工程顺利进行,规范施工,未注明处,按图施工,甲方按照工程合同付款,有工程款不到位所造成的经济损失由甲方承担,乙方在施工期间积极配合甲方合理的建议,规范施工,安全事故全部由乙方负责。
五、付款方式:经甲乙双方协商,乙方进入现场由甲方付给乙方总造价的 %的材料款,一层打混泥土前付乙方总造价的 %,二层打混泥土前付给乙方总造价的 %,三层打混泥土前付给乙方总造价的 %,外墙粉刷完工后付给乙方总造价的 %,内粉完工后付给乙方总造价的 %,其余部分交工后一次付清。不能拖欠民工工资。
六、附注条款:。
本协议一式二份,签字后生效。
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
建房合同 篇3
发包方(甲方):
承包方(乙方):
身份证号:联系电话:
第一条:工程概况
1.1工程名称:农村自建房屋装饰装修。
1.2施工地点:玉溪市江川县。
1.3房屋概况:房型xx(层),建筑面积约平方米。
第二条:装修施工内容
甲方将自建房的装修工程承包给乙方,施工内容为:水电改造工程、地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,包水管,顶面、墙面涂料,材料安装,隔断制作,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。
第三条:承包方式
包工不包料,由甲方
第四条:装修价款
本合同项下装修项目总价款:xx元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费),大写(人民币xx整),该价款为施工包干价。
第五条:装修款项支付方式
乙方装修施工竣工后十天内,甲方对房屋装修进行竣工验收,验收合格后三十天内甲方一次性向乙方支付总价款的95%,剩余总价款的5%作为质量保证金,质保期一年,质保期届满房屋装修质量没有问题的,甲方将质保金退还乙方。
第六条:装修工期:自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工,工期为xx天。
第七条:乙方在施工过程中如对甲方
第八条:乙方自行招聘施工工人进行装修施工,工人管理和劳务费由乙方自行负责;乙方应制定相应施工安全制度并严格落实,如施工工人在装修施工过程中发生安全事故,涉及到的法律责任、经济赔偿责任由乙方全部承担,且甲方若因此被法院等司法机关判决承担赔偿责任的,甲方有权根据本约定向乙方追偿或直接从工程款里扣除。
第九条:本合同项下装修项目乙方不得再转包或分包给第三人,如乙方违反本约定,甲方有权立即解除合同并追究乙方违约责任。
第十条:协议的变更和解除
10.1乙方违反本合同第九条约定的,甲方有权解除本合同,并不予支付乙方已经施工部分的工程款。
10.2乙方施工过程中出现重大质量问题且不能有效整改的,甲方有权解除本合同,解除合同通知自送达乙方时生效。
第十一条违约责任
11.1乙方违反本合同第六条约定未能在工期内完成装修工程的,每逾期一天应向甲方承担30元的违约金;
11.2乙方施工过程中对甲方房屋主体结构造成损害的,应承担恢复原状、赔偿损失的违约责任。
第十二条:本协议一式二份,自甲乙双方签字或盖章后生效,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。因履行本合同产生争议,由双方协商解决;协商解决未果,由甲方所在地人民法院管辖。
甲方(签字):乙方(签字):
住址:住址:
电话:电话:
身份证号:身份证号:
签订日期:20xx年xx月xx日
签订地点:
建房合同 篇4
房主人(甲方):
承建方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。
第一条, 建筑项目:私房建设工程。
第二条, 建设地点:广州市番禺区新造镇小谷围街阜丰西街二巷2号
第三条, 承建方式及施工准备:
1、 甲方将其住宅工程以包工包料的方式承包给乙方承建。
2、 乙方应按照甲方要求进行施工。
乙方自带建筑工程所需的一工发机械设备工具:雨天做好遮雨措施,避免下雨影响工程质量。
第四条,建筑房工期:
1、 乙方承建的该房屋从20xx年12月10日开工至20xx年1月31日前完成框架,20xx年4月25日完工,工期4.5月,如逾期还没能完成,甲方扣除乙方违约金(按每天3000元计算)。
第五条, 建设工程承包单价及建设内容:
1、整体建筑包工包料费,按照建筑面积楼面定价,本房屋修建的建筑面积约680平方米,包工包料费1060元/平方米(此报价已包括房屋所有不锈钢防盗网)。
第六条,整体建筑建设具体内容:
1、 挖2m*1.5*1m柱子基础厚0.6m,每个柱子筛铁φ18有16条,柱铁第一层4条φ18,4条φ16,二、三、四层柱铁8条φ18,间距接驳处10公分,其余20公分,钢筋φ16以上的全部用广钢。楼梯间钢筋φ12共8条,分布筋用φ8,梁筋φ20+18=5条民,箍筋φ8,间距20公分,地梁高50公分,φ18*2+16=6条,箍筋φ8,柱30*40公分,40公分柱脚接驳外楼面计算0。8米。
2、 房门用豪华防火门400左右,厕所门要用加厚铝合金门70*200公分,全部窗要用铝合金广铝,普通玻璃窗用5厘厚,落地窗要用30*90广铝铝金趟门,玻璃要用8厘厚。楼梯扶手,大门约500一平方。
3、 砌墙要用一级红砖,内部单砖,第一层外围18墙2-4层单砖。
4、 外墙四面纸皮三色横砖型号30*30公分/张,楼梯走廊通道贴25*40瓷片达1.2米高,一至四层厕所贴暗花瓷片到顶,其余全部贴地脚线。
5、 柱子水泥用石井五羊牌500#,楼面用一级混凝土C30。
6、 栏杆砌砖高1米,内外项贴瓷片,全部地板板贴60*60公分优等耐磨地砖,厕所地面贴用30*30公分瓷砖,楼梯阶梯用优等抛光砖。
7、 厕所下水管用联塑110管,厕所使用蹲式马桶,厕所下水道安装防臭弯型管。
8、 所有厨房安装40*40公分的不锈钢洗碗盘和预留φ16排气管做灶台,并所有厕所预留30*30公分的通风口,做百叶窗。每间房间在楼底50cm下预留冷气管口。
9、 化粪池排粪管装至大街主管道,化粪池暂定1.5m*4m*15。
10、 楼层首层3.5米,第二、三、四层3.2米高。
11、 天台楼面加筋间距8里15公分一条,分布筋15*18,外围做暗渠散水坡。
12、 地台铺6公分混凝土。
第七条, 承建工程付款方式:
1、 基础工程按合同和设计保质保量完成成后预付30000元(叁万元)。
2、 主体工程按合同和设计保质保量完成,每层铺好水泥后预付30000元(叁万元/层)。
3、 主体砖做好5万,外墙砖做好、铝窗做好3万,其余按工程进度预付。
第八条,乙方在施工过程中出现质量问题甲方及时提出,乙方按甲方要求解决所有问题。
第九条,乙方按甲方的要求完工后,甲方不得扣押乙方所有费用。
第十条,合同的`生效与终止:
1、 本合同一式两份,甲乙双方当事人各执一份。
2、 本合同自签订之日起生效。
3、 在竣工验收合格,乙方将工程交付甲方,甲方验收合格并投入使用后全部付清款项给乙方。
第十一条,施工过程中所有安全由乙方负责。
第十二条,所有屋外门及不锈钢大门,楼梯扶手,不锈钢防盗网由乙方做好(全栋)
第十三条,如城管对工程有所阻栏
1、 在施工过程中城管拿手任何工具或其它由乙方负全责。
2、 在施工时城管打拆掉任何东本由乙方负责。
以上合同,双方必须共同遵守。台经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力(违约金叁万)。
甲方签字(手印) 身份证号:
乙方签字(手印) 身份证号:
地点:
签订日期:
建房合同 篇5
本合同由下列两方当事人于20xx年 2月 日 签定:
出卖人: 身份证号: (以下简称甲方)
地址:
联系方式:
买受人:身份证号:(以下简称乙方)
地址:
联系方式:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其
他有关法律、法规之规定,甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。
第一条 甲方愿将自有座落于小区一期第 栋 室建筑面积为80㎡ 的还建房屋出卖给乙方,包含附属设施见附件一(附件一:甲方与 公司签订的《房屋拆迁补偿协议》)。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备,在本合同中均简称为“该房屋”。
第二条 本合同第一条所列该房屋的买卖价格为5500/m2,合计为:人民币
肆拾肆万元(¥44万元 ),本合同生效后,乙方向甲方支付房屋买卖预付款,人民币肆拾肆万元(¥44万元 ),交房后以实际面积结算,结算款交房后一次结清。
第三条 甲方按下列方式向乙方交付房屋:
1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方,
并配合乙方实际接收该房屋;
2、本合同生效当日,甲方将附件一所列《房屋拆迁补偿协议》等相关资料
凭证签名的复印件交付乙方,并将甲方及共有权人的身份证复印件、户口薄复印件交付乙方存档。
第四条 甲方保证,其与开发商 公司签订的《房屋拆迁补偿协议》中
约定应由甲方承担的义务,甲方已全部履行完毕,甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。
第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清楚,无任何担保等他项权
利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后,因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主张权利,致使乙方不能正常使用该房屋,或者不能取得该房屋的所有权,或者给乙方造成其他损失的,由甲方承担全部的赔偿责任。
第六条 该房屋出卖给乙方后,如因房屋存在质量问题或其他问题,需以
甲方名义向该房屋开发商 公司主张权利的,甲方应配合向开发商主张权利。
第七条 鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证(以下简称“两证”)
须由甲方配合村委会,开发商办理在乙方名下, 办理产权证手续的费用由乙方
承担。
第八条 甲方出卖给乙方的该房屋,乙方在使用期间不得擅自改变房屋结
构,乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。
第九条 违约责任
1、除甲乙双方协商,凡任何一方未能全面履行本合同约定之义务,即构成对本合同的违约,应当向未违约方承担违约责任;
2、未违约方有权要求:
(1)违约方继续履行本合同约定的义务;
(2)违约方于限期内采取补救措施;
(3)违约方承担因违约行为对未违约方造成的经济损失。
3、甲方未按本协议约定配合乙方办理该房屋的‘‘两证”手续的,甲方应赔偿乙方的一切损失。
第十条 共有权人与甲方系夫妻关系,同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜,并愿对甲方在本合同中的义务向乙方承担连带责任。
第十一条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙两方协商解决。协商不成的,双方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条 本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 第十三条 本合同共2页一式三份,甲、乙双方各执一份,公证人一份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效。
甲方(签字):
共有权人(签字):
年 月 日
乙方(签字):
年 月 日
公证人(签字):
年 月 日
【实用的建房合同范文锦集5篇】相关文章: