当前位置：库文网>劳动类合同>加工合同>承揽加工的合同

承揽加工的合同

时间：2024-05-19 12:06:44 加工合同我要投稿

承揽加工的合同14篇[精品]

　　随着法律知识的普及，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家整理的承揽加工的合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

承揽加工的合同14篇[精品]

　　承揽加工的合同篇1

　　原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________

　　负责人：_________________;电话：_________________

　　案由：_________________机动车交通事故责任纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的'诉讼请求。

此致

　　__________区人民法院

具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

　　承揽加工的合同篇2

　　签订地点：_______

　　签订时间：_______年_______月日_______

　　定作方：_______

　　承揽方：_______

　　按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：_______

　　2、项目地点：_______

　　二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价

　　序号货物名称规格数量单价：_______元

　　1钢质防火门甲级

　　2乙级

　　3丙级

　　合计：㎡__元/㎡=_______元。

　　114樘/363.06㎡

　　金额：____________

　　注：防火门：框板1.2、扇板0.8，内填充珍珠岩模压板；表面处理为静电喷涂；颜色；门板为平板；按实际发生数量结算。

　　三、交货日期：_______根据现场进度交货。

　　四、交货地点：工地现场。

　　五、技术质量要求：

　　1、产品执行防火门国家标准12955-20__。

　　2、产品保证通过消防部门验收。

　　六、承包方式：

　　含运输及安装。

　　七、付款方式：

　　1、合同签订后，预付总货款的__%，货物全部进场，再付总货款的XX%，安装完毕再付总价的__%，剩余%为质保，质保期结束结清。

　　八、售后服务承诺

　　1、该产品质保期自合同签订之日起计算，质保十二个月。在质保期内，出现质量问题，乙方负责免费维修。质保期过后，所有产品实行终身售后服务，只收取材料成本费用。

　　九、违约责任

　　1、按《民法典》的相关规定执行。

　　十、争议的.解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。

　　十一、附则

　　本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：_______乙方：_______

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　代理人：_______代理人：_______

　　电话：_______电话：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　承揽加工的合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。

　　一、程概况

　　1、工程名称：轻型钢架棚

　　2、工程地点：镇平工业园区，华宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范围

　　1、面积：61.3×44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3

　　2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料（本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm）含土建。

　　3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。

　　4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

　　5、土建工程结束后开始施工，天交工。（备注：除不可抗拒外因素）。年内保证维护正常使用。

　　6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。

　　7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　承揽加工的`合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因与东莞市____家具配件厂加工承揽合同纠纷一案，委托乙方的律师进行代理诉讼，经双方协商，订立下列条款，以资共同遵守履行。

　　一、乙方指派实为根据，以法律为准绳参加诉讼活动，全力维护甲方的合法权益。

　　二、甲方必须如实地向承办律师叙述案情，主动提供有关证据和资料。如甲方故意向承办律师捏造事实，弄虚作假，乙方有权终止代理，依约所收费用不予退还。

　　三、如乙方无故终止合同，所收律师费退还甲方。如甲方无故终止合同，律师费不予退还。

　　四、参照国家《律师业务收费办法》，经甲乙双方协商一致，甲方按以下方式向乙方缴纳律师费(选其一)：

　　1、按本案标的.额之比例收取律师费：甲方在扣除xx美金后，甲方按剩余的总款项的30%支付给乙方作为律师费。

　　2、按收取办案费后再采取风险收费方式收取律师费：

　　3、按双方约定之其他方式(按时、按件等)收取律师费：

　　五、乙方律师为甲方办案所需之证据收集、调查、交通、食宿及津贴等费用，由甲方负担。该费用之承付，经双方协商，甲方向乙方支付深圳范围内办案费(包干)无元。市外另行商定。

　　六、甲方委托乙方代理权限，依授权委托书确定之。

　　七、如甲方在签订本合同后，非因乙方过错而提出撤诉和庭外和解，乙方收取的代理费不予退还甲方，未收部分应补交乙方。

　　八、本合同的有效期限，自签订之日起至本案委托阶段终止(判决、裁定、调解、案外和解或撤销诉讼)。本案终结后，如甲方继续委托乙方代理上诉、申诉、或执行，双方应另行订立委托合同，费用另计。

　　九、在执行本合同期间，如乙方要求变更合同条款，需经双方协商确定并作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式三份，甲乙方各执一份，一份交承办律师。

　　甲方(盖章)：

　　乙方：

　　代表人(签字)：

　　身份证号码：

　　年月日

　　承揽加工的合同篇5

　　定作方：_______

　　法定代表人： _______职务：_______

　　地址：_______

　　承揽方：_______

　　法定代表人：_______ 职务：_______

　　地址：_______

　　因定作方需要向其客户供应本合同所列货物，因此委托承揽方加工，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第二条质量要求

　　第三条原材料的提供

　　1、由定作方提供;

　　2、由承揽方提供;

　　3、如承揽方认为定作方提供的原材料不合格，应在收到原材料后 _______天内提出书面异议，并协商解决办法，如承揽方没有在该期限内提出书面异议的，视为原材料合格。

　　第四条原材料的损耗比例

　　1、承揽方在加工过程中的原材料损耗不得超过_______ %;

　　2、若原材料损耗超过_______ %，则超过部分，承揽方应按照定作方购买原材料的价格，对定作方全额进行赔偿。

　　第五条剩余原材料的处理

　　1、加工完成后，承揽方应将剩余原材料返还给定作方;

　　2、若定作方提出继续加工的要求，则需按本合同确定价格，向承揽方支付额外的加工报酬。

　　第六条技术资料，图纸

　　1、定作方应当在_______ 年 _______月 _______日之前将技术资料，图纸等提供给承揽方;

　　2、上述技术资料、图纸是鉴定货物是否符合质量要求的标准之一。

　　第七条价款支付方式

　　1、承揽方应在定作方付款前开具相应的增值税专用发票给定作方;

　　2、定作方在收到货物并检验合格后_______ 天内支付 _______%货款;若定作方客户在_______ 年 _______月_______ 日之前没有对货物质量和数量提出异议，则余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。

　　第八条货物的交付

　　1、交货地点：承揽方应在_______ 年 _______月 _______日前，将货物运输至定作方指定地点进行交货;

　　2、运费承担：由承揽方承担货物的运输费用;

　　3、指定时间：定作方应于_______ 年_______ 月 _______日之前将交货地点和收货人告知承揽方。

　　第九条货物的检验

　　1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为检验标准;

　　2、验货时间和地点为 ;

　　3、货物质量不合格，如果可以在交货期内返修完毕，则由承揽方返修;如果不能在交货期内返修完毕，则承揽方应承担质量不合格的相应违约责任;

　　4、如双方无法就货物的质量异议达成一致意见，可由双方共同指定质量检验机构进行检验，如有一方不配合指定检验机构，则视为同意对方的质量异议。

　　第十条定作方的违约责任

　　1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工数量，但应向承揽方偿付取消加工数量部分加工款_______ %的补偿金，承揽方应归还未加工部分原材料;

　　2、定作方逾期付款的，应根据逾期时间，按银行同期贷款利率计算的利息向承揽方支付逾期付款的违约金;

　　第十一条承揽方的违约责任

　　1、承揽方逾期交货的，每逾期一天，应向定作方支付全部价款的_______ %的违约金;

　　2、承揽方逾期交货超过天，定作方有权解除本合同;若定作方解除本合同，则承揽方应返还定作方已付价款，按定作方采购价格向定作方全额补偿原材料价款，并向定作方支付全部加工价款的_______ %的违约金;

　　3、若加工货物的质量不符合合同约定，定作方可以向承揽方退回不合格货物，承揽方应按定作方采购价格向定作方全额补偿不合格部分货物的原材料价款，向定作方全额返还不合格部分货物加工价款，并支付不合格部分货物加工价款的`_______ %的违约金;

　　4、若货物的质量不符合约定，定作方客户向定作方索赔、扣除货款或者解除合同，导致定作方损失的，不论定作方是否在货物异议期内提出异议，承揽方都应向定作方补偿该损失;

　　5、若承揽方逾期交货，导致定作方应定作方客户的要求而改变运输方式的，则运输方式改变之后的运费由承揽方承担。

　　第十二条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任。

　　第十三条其他事项

　　1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向定作方所在地人民法院起诉;

　　2、本合同自签订之日起生效，如有未尽事宜，可签订补充协议，补充协议内容和本合同如有冲突，以补充协议为准;

　　3、本合同一式二份，双方各执一份;

　　4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。

　　定作方(盖章)：_________ 承揽方(盖章)：______ ___

　　传真：_______ 传真：_______

　　Email：_______ Email：_______

　　电话：_______ 电话：_______

　　_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日

　　承揽加工的合同篇6

　　承揽方：_________

　　地址：_______

　　邮编：__________

　　电话：_________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　定作方：_________

　　地址：_______邮

　　编：__________

　　电话：_________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　定作方委托承揽方加工_________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：

　　第二条加工成品质量要求:________________________________________________

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：

　　1.用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。

　　承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。

　　定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。

　　承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。

　　承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3.原材料等物品交日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料，图纸提供办法：

　　1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;

　　定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。

　　承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

　　3.定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。

　　第五条价款或酬金：

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法：

　　1.按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

　　2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。

　　验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。

　　对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。

　　保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点：

　　1.交定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2.交定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准;

　　委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;

　　自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;

　　双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担：_____________________________________

　　第九条运输办法及费用负担：_____________________________________

　　第十条结算方式及期限：_________________________________________

　　第十一条其他：

　　1.根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。

　　定金数额由双方协商确定。

　　定作方不履行合同的，无权请求返还定金。

　　承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。

　　2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。

　　承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。

　　定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金;

　　有余款的可以请求返还。

　　第十二条承揽方的违约责任：

　　1.未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2.交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　3.未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　4.逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金_________元;以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　5.不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%或酬金总额的_________%违约金。

　　6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

　　7.实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　9.未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的.，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　10.擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任：

　　1.中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　2.中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的_________%的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_________%违约金。

　　3.未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　4.超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　5.超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　7.变更交付定作物地点或接收单位，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任;

　　在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;

　　协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　第十六条本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;

　　合同副本一式_________份，交_________各留存一份。

　　定作方：_________

　　承揽方：_________

　　代表人：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_________

　　_________年____月____日

　　承揽加工的合同篇7

　　定作方：___________（以下简称甲方）

　　承揽方：___________（以下简称乙方）

　　甲方委托乙方加工生产家具产品，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条产品的名称、品种、规格：（详见附件1）

　　第二条产品技术、质量要求：产品质量、款式、尺寸、材料、内部结构及技术要求等，按照双方签字认可的设计图纸、乙方提供的存放于甲方封存样品及同行业相关规定为准。乙方必须在加工前向甲方提供中纤板的合格甲醛检测报告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛检测报告；做油漆后成品需打样；抽屉与柜体之间的缝隙不得超过2mm；严格按照图纸所示的木纹方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面饱和、干净、无颗粒、无气泡、起泡开裂等现象；木纹接口均采用横纹平接方式；家具均制作成整体式，不能采用拼接组合方式；家具板材材质密度为，环保等级为

　　第三条交货时间：_____年_____月_____日（如甲方推迟付款，交货时间顺延）

　　第四条交货时间及交货时间。交货地点：

　　交货时间：合同生效后___________日交货（或交货时间详见附件）。

　　第五条付款方式：

　　1.合同金额为：_____元，人民币大写：_____

　　2.预付款方式：双方签订合同后，甲方在两日内，先预付总金额的_____%；即_____元；

　　3.白坯产品完工后，付至合同总金额_____%，计：___________万元作为合同进度款。

　　4.成品后验收合格付至总金额的_____，计：

　　5.安装完毕后经业主方验收合格后付至合同总金额_____，计：

　　质保金_____，质保期_____年。

　　6.门边线条25元/米，按实际收货结算。付款方式：满5万结一次。

　　第六条验收：

　　1.甲方应于乙方安装完毕后在安装现场进行验收，并将结果通知乙方，如交货期届满，甲方未能及时收货，乙方可适当收取一定的`保管费用。

　　2.如有质量问题，由乙方负责维修或更换，直至甲方验收合格为止；

　　3.如逾期验收则视为质量合格（注：安装完毕七日内验收）。

　　4.如乙方生产的产品不符合要求，甲方有权终止合同。

　　第七条特别条款：

　　1.货物运输由_____方负责，运费由方承担；搬运费由_____方承担，产品安装由方负责；

　　2.甲方未按期支付进度款、（交）提货期限顺延；

　　3.合同签订后如甲方要求取消部分或全部取消已订之货物，乙方有权要求甲方赔偿因此而造成的损失。

　　4.甲方应为乙方提供适合安装作业的现场、供电、清洁环境、运货通道。安装期间，甲方应确保家具不因乙方以外的因素而致污损、灭失。

　　5、乙方在现场安装作业时，所造成的安全事故由乙方全部承担。

　　第八条违约责任

　　1.乙方违约，则双倍返还预付款；

　　2.甲方违，则不退还预付款，而因此给乙方造成之其损失亦全额赔偿；如不能再合同约定的期限内支付乙方应付货款，乙方有权从甲方货物现场撤出所有产品，直至甲方支付应付所有货款为止；

　　3.乙方不能按时交货，按照每逾期一日向甲方支付

　　作为违约金，若该项违约金不足本条第一款金额，按第一款承担违约金。

　　4.若因乙方质量问题造成的损失，如人工费、搬运费、工期延误等，全部费用由乙方承担。

　　第九条法律效力：

　　1、本合同在甲、乙双方代表签字盖章之日起生效；

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

　　3、一切由执行本合同引起的或与本合同有关的政治甲乙双方应当通过友好协商解决，如协商不能解决时，则提交成都仲裁委员会。

　　第十条其他事项

　　1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　加工图纸必须由甲方现场代表李翔，乙方代表殷本建双方签字，每次办理货款乙方必须向甲方提供合格的发票。

　　甲方：___________

　　乙方：______________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　地址：___________

　　开户行：___________

　　账号：___________

　　电话：______________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　承揽加工的合同篇8

　　承揽方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：

　　第二条加工成品质量要求：

　　__________。（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）

　　第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：

　　１，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。

　　２，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　３，原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料，图纸提供办法：

　　１．承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　２，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

　　３，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。

　　第五条价款或酬金：

　　（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法：

　　１，按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

　　２．定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目的，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　３，当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交（提）货的时间和地点：

　　１，交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　２，交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担：

　　第九条运输办法及费用负担：

　　第十条结算方式及期限：

　　第十一条其他：

　　１．根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。

　　２．根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。

　　第十二条承揽方的违约责任：

　　一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金总额的_____％（２０％--６０％幅度）违约金。

　　六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

　　七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的`零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任：

　　一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____％（１０％--３０％幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________％（２０％---６０％的幅度）违约金。

　　三，未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七，变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交_______（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

　　承揽加工的合同篇9

　　定作单位：_______项目经理部（以下简称甲方）

　　承揽单位：_______海陆模压有限公司（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程项目加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本补充合同，以资共同遵照履行。

　　一、加工品名：______________高炉大修工程高炉斜桥上料弧型轨道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。

　　二、加工总价：捌仟元整人民币（￥：8000.00元人民币）

　　三、本加工构件合同总价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。

　　四、本合同价款已含乙方应缴纳的'税费和各种规费，乙方开具发票。

　　五、加工期限：暂定_______日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　六、交付状态：按甲方提供的加工制作图图示状态交付。

　　七、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。

　　八、本补充合同作为原合同之附件，与原合同具有同等效力。本补充合同其它规定同原合同相同。

　　九、本补充合同经双方代理人鉴字、单位盖章后即生效，至全部构件交付验收合格、结清款项，保修期满后自动失效。

　　定作单位：_______项目经理部

　　承揽单位：_______海陆模压有限公司

　　单位地址：_______省_______市锦丰镇

　　单位地址：_______省_______市杨舍镇

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　执行人：_______执行人：_______

　　电话号码：_______电话号码：_______

　　签订日期：___年___月___日

　　承揽加工的合同篇10

　　定作方：（以下简称甲方）________

　　承揽方：（以下简称乙方）________

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　第一条加工成品

　　品名：__________

　　货号：__________

　　面料：__________

　　颜色：__________

　　尺码：__________

　　第二条服装数量

　　1、计量单位：__________

　　2、数量：__________

　　第三条原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具体见下：

　　材料名称数量质量：__________________

　　提供日期：__________

　　单价：__________

　　总金额：__________

　　第四条服装质量

　　加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。

　　第五条技术资料、图纸提供

　　1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。

　　2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在_________天时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在_________内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

　　4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

　　第六条报酬

　　1、加工单价：__________

　　2、总金额（元）：__________

　　第七条包装方式

　　内用_，外用_包装，包装费由__________方承担。

　　第八条服装交付

　　1、交货地：

　　2、产品的交（提）货期限：_________。

　　第九条服装验收

　　1、验收期间：_________。

　　2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。

　　3、验收方式：产品按30%抽检，抽样标准为：随机。

　　4、验收标准：与样衣款式、做工一致

　　验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。

　　5、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。

　　6、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验，对于再次检验，不合格的加工成品交由甲方处理，并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的成本价格。

　　第十条定金/预付货款

　　1、甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须双倍返还定金。

　　2、甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款_元。甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。

　　第十一条报酬结算

　　1、付款期限：甲方应于验收无误收货之日起____日内，一次性付清合同约定的全部款项。

　　第十二条留置权

　　如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。

　　第十三条违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　（1）制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　（2）中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的'50%的违约金。

　　（3）未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失。乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

　　甲方（签章）：_________

　　乙方（签章）：_________

　　签订地点：_________

　　_________年____月____日

　　承揽加工的合同篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，双方议定书柜制作、油漆的.加工与安装，此项合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：书柜尺寸

　　长180cm，高170cm，宽45cm，层数7层。

　　第二条：材料要求

　　站脚60×30扁管厚度3cm，每层25方管套25角铁。 25×25方管厚度：2cm。25×25角铁厚度：2cm。

　　第三条：层板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求喷清面漆。

　　第四条：书柜漆要求，红丹打底，再上蓝氨基漆。

　　第五条：每个书柜大写壹仟贰佰陆拾元整(￥1260.00元)，共16个，总价为人民币为大写贰万零壹佰陆拾元整(￥ 0.00元)

　　第六条：必须运到校园内，运费由乙方负责。

　　第七条：交货时间：乙方必须保证在年7月29日前全部交货。

　　第八条：甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方方可付款。

　　第八条：税费由乙方承担。

　　第九条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

　　承揽加工的合同篇12

　　定作人：____________

　　签订地点：____________

　　承揽人：____________

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　第一条加工物

　　数量：__________

　　报酬：__________

　　交货期限：_______年_______月_______日

　　加工物规格计量：__________

　　报酬：__________

　　交货期限及数量：__________

　　数量：__________

　　名称：__________

　　型号单位：__________

　　单价金额合计：__________

　　合计人民币金额（大写）：__________

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第二条定作人提供的材料

　　材料规格：__________

　　计量：__________

　　数量质量：__________

　　提供日期：_______年_______月_______日

　　消耗定额：__________

　　名称型号单位：__________

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：

　　第四条加工物的技术标准、质量要求：

　　第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：

　　第六条加工物的包装要求及费用负担：

　　第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：

　　第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。

　　第九条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作。

　　第十条加工物的交付方式及地点：

　　第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限：

　　第十二条报酬的'结算方式及期限：

　　第十三条定作人在_______年_______月_______日前交定金（大写）__________元。

　　第十四条本合同解除的条件：

　　第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六条违约责任：

　　第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第__________种方式解决：

　　（一）提交_____委员会_____；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十八条其他约定事项：

　　定作人（章）：____________承揽人（章）：___________

　　住所：____________住所：____________经办人：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：___________

　　居民身份证号码：____________居民身份证号码：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　电话：____________电话：____________

　　开户银行：____________开户银行：

　　账号：____________账号：____________

　　邮政编码：____________邮政编码：____________

　　____年_____月_____日____年_____月_____日

　　鉴（公）证机关：____________（章）

　　监制部门：____________

　　印制单位：____________

　　____年_____月_____日

　　承揽加工的合同篇13

　　定作方：______________

　　承揽方：____________

　　经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

　　品名或项目

　　规格、型号

　　单位

　　数量

　　单价

　　价款或酬金

　　金额：__________仟佰____万仟佰____元角分

　　1.产品的质量、包装、加工方法：______________________________________________

　　2.原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________________________

　　3.履行的期限、地点和方式：__________________________________________________

　　4.验收标准和方法：__________________________________________________________

　　5.结算方式：________________________________________________________________

　　6.违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

　　承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值________%或酬金总额________的违约金。

　　定作方的违约责任：中途变更定作物的`数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值______%的违约金；

　　不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金________%的违约金。

　　7.双方约定的其它条款：_______________________________________________________

　　8.以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　9.本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　10.本合同一式______份，正本双方各执________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11.本合同有效期限：从双方签署之日起到________年____月____日止。

　　12.本合同签订日期：________年____月____日。

　　定作方：______________承揽方：____________

　　法定代表人：__________法定代表人：________

　　开户银行：____________开户银行：__________

　　帐号：________________帐号：______________

　　________年____月____日

　　承揽加工的合同篇14

　　承揽方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：_____________________________________________

　　第二条加工成品质量要求：(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据)

　　第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：

　　1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。

　　2，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料，图纸提供办法：

　　1，承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

　　3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。

　　第五条价款或酬金：价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法：

　　1，按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

　　2，定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目的，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3，当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。)

　　第七条交(提)货的时间和地点：

　　1，交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2，交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的'通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。)

　　第八条包装要求及费用负担：____________________________________________________

　　第九条运输办法及费用负担：____________________________________________________

　　第十条结算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一条其他：

　　1，根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。

　　2，根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。)

　　第十二条承揽方的违约责任：

　　四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%(10%--30%幅度)或酬金总额的_________%(20%--60%幅度)违约金。

　　六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

　　七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任：

　　一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的________%(10%--30%幅度)的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________%(20%---60%的幅度)违约金。

　　六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七，变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，_________，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自________年________月________日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式________份，交___________(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

　　定作方：____________________(盖章)

　　代表人：____________________(盖章)

　　地址：________________________________

　　电话：________________________________

　　开户银行：____________________________

　　帐号：______________________________

　　承揽方：__________________________(盖章)

　　代表人：__________________________(盖章)

　　地址：_________________________