2022年产品加工合同书格式
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的类型越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的`呢？以下是小编收集整理的2022年产品加工合同书格式，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格
2、略；
3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）；
4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
二、合同工期：
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
三、甲方责任：
1、如期办理拨款结算；
2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任：
1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；
2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；
4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五、质量验收：
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________法院起诉。
七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。
八、备注
甲方（单位盖章）：____________乙方（单位盖章）：____________
甲方代表签字：____________乙方代表签字：____________
______年______月______日
【2022年产品加工合同书格式】相关文章：
产品加工合同书样本03-02
产品加工合同07-22
加工合同书06-14
产品委托加工合同07-29
机械产品加工合同04-08
产品加工合同【热门】03-29
产品加工合同【推荐】03-22
【荐】产品加工合同03-22
产品加工合同【荐】03-22
有关产品加工合同03-13