【精品】加工合同模板八篇
在人民愈发重视法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的加工合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
加工合同 篇1
合 作 协 议
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则，就乙方长期承接甲方委托的加工制造业务长期合作事宜达成如下协议：
一、 合作关系概述
1.1 乙方长期承接甲方委托的加工制造业务，并保证产品的生产、质量及提供优质的服务。
1.2 乙方为甲方加工制造的产品，不能以任何理由提供给任何人。乙方对甲方的产品无经营销售权，以及产品的技术、专利负有保密责任。
1.3 甲方与乙方根据本合同，协商确定每一笔订单。乙方根据甲方下发、乙方确定的订单，安排生产加工制造。
二、 产品的订做及定价
2.1 为确保甲乙双方长期的合作关系，乙方提供给甲方的加工产品应以物美价廉的优势。
2.2如果其他厂家能比乙方更低的价格提供相同质量、或者更好的质量时，双方协商在保证质量的前提下，调整价格。
三、 产品的来料及成品检验
3.1 在生产制造之前，由甲方提供产品的样品，经乙方制作样品并以书面的样品确认书提交甲方检验，检验合格后双方各执一份确认书和封存样品，按照确认的样品作为依据生产和保证产品的质量。
3.2 产品执行的质量标准，应由甲方给予相关检验标准文件。订单另有约定的，按照订单新约定的文件执行。
3.3 乙方保证，所制作的产品的实际技术参数符合订单标识记载的技术参数。
四、 包装和运输
4.1 乙方向甲方提供合格产品，须按照甲方要求的包装，贴标识。订单另有约定的，从约定。
4.2 交货方式、地点：甲方所在地的仓库，或另有约定的地点。
4.3 输送的费用由乙方负担，双方另有约定的除外。
4.4 乙方承担运输中货物损失或者损坏的风险。
五、 结算方式及期限
5.1 双方签订合同后，将以此合同作为基础，每次订货都由甲方向乙方下订单。
5.2 乙方对甲方确认订单以后，按照甲方的要求安排出货时间；另有约定的，从约定。
5.3 付款结算方式约定：月结，当月产品月底之前出货，检验合格验收之后，次月初对账完毕无误之后，
月底前结清所应付款项；甲乙双方对于付款进度以及结算方式另有约定的，从约定。
六、 违约及解决纠纷的方式
6.1 如因乙方违约所造成的甲方的经济损失，由乙方承担。
6.2 如果发生纠纷，双方应本着互让互谅的原则协商解决。实在协商解决不了则向本市所在地域的地方法
院提出诉讼。
6.3 本合同有效期为 年，自 年月日至年月日止。如果甲乙双方有违
约，则合同作废。期满如双方再商定续约。本合同经甲乙双方签章生效。未尽事宜可在双方协商后增加补充协议，补充协议经双方认可后与本合同具有同等法律效力。
6.4 本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。
商祺！
甲方（章）： 乙方（章）：
甲方代表：乙方代表：
地址： 地址：
电话： 电话：
日期： 日期：
加工合同 篇2
合同编号：___________
签约地点：______________
日期：__________________
甲方：________地址：__________电话：__________传真____________
乙方：________地址：__________电话：__________传真____________
根据平等互利原则，______________有限公司与 ______________有限公司友好协商特约签定本合同。
一、双方承诺：由乙方提供不作价设备______ 美元(港币)给甲方用于加工生产______之用，(详见设备清单)。产权归乙方所有。使用期限为______年，在监管期限内，不得擅自在境内销售、串换、转让、抵押或者移作他用。到期后如不续签，则由甲方协助乙方申报海关核准后处理。乙方以免费方式提供设备，不需甲方办理付汇进口，也不需用加工费或差价偿还设备款。
二、甲方向乙方购买原料、辅料
原料
辅料
编码
单位
数量
单价
金额
品名
单位
数量
单价
金额
三、甲方供乙方制成品的数量及金额
原料
辅料
编码
单位
数量
单价
金额
品名
单位
数量
单价
金额
四、乙方供料于____________________ 起运抵 _______________
甲方制成品于_________________ 日前运往______________
五、运输方式及运费用
_______________________________________________________
六、保险费负担
______________________________________________________
七、付款方式
_____________________________________________________
八、包装要求
_____________________________________________________
九、仲裁：因执行本合同所发生的争议或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交中国国际贸易促进委员会根据该会仲裁程序进行仲裁，仲裁裁决为最终裁决，对双方都有约束力。
十、本合同一式八分，由签字双方各执一分，其余六分报送有关部门备案。
甲方(盖章)：__________________
乙方(盖章)：__________________
加工合同 篇3
供货单位全称： (以下简称甲方)
需方单位全称：(以下简称乙方)
根据《经济合同法》及有关条例规定，经双方协商一致签订本合同，并严格信守以下条款：
1、供货日期：自合同签订日内供货。
2、产品质量标准：
3、交货地点：
4、合同有效期：自合同签订日起至付清全部工程款为止
5、结算方式：据实结算
6、付款单位名称：付款方式： 期限：
7违约现任：
1、供方不能交货，向需方偿付未交货部分货款总值%的违约金;
2、需方中途退货，向供方偿付付退货部分总%的违约金;
3、其余违约责任，按有关条例执行。
8、其他补充事项：
9、梧合一式份，双方各执一份，副本一份，副本份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇4
甲方（承揽人）： 乙方（定做人）：
签订地点： 签订时间：
依据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方充分友好协商，签订此材料加工合同，达成以下协议内容：
第一条 成品原料及加工内容
注：1、有无附图纸；
2、如有甲乙双方签字认可的生产加工图纸，图纸作为本合同内容的附件一并执行（图纸需盖章或签字确认）。
第二条 加工期限和质量要求
1、材料选定：材料的选定根据乙方自行选择的方式：
①甲方根据乙方的制定选购。
②由乙方自行选购后交付甲方制作。
2、在合同签订后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后开始计算，甲方应向乙方提供具有可行性地具体加工期限，该加工期限的确定，应由甲方根据自身的设备、技术、人员等情况谨慎确定，本合同确定的加工期限为： 天。
3、成品的质量要求，有相关技术图纸规范的，应符合图纸要求，没有图纸或者只提供成品规格、型号规范的，应符合相应的规格型号要求。
第三条 交货时间、地点、结算方式
1、交货时间：甲乙双方协商一致，甲方在合同签订后 日内交货，即 年 月 日前。
2、交货地点：
3、乙方自提：甲方按照约定的加工期限完成加工任务后，应及时通知乙方提货，乙方自行到甲方工厂内提货；乙方收到通知后未按时提货的，甲方不承担任何违约责任。
4、乙方应在接收成品时，组织人员对成品进行验收，双方应办理验收手续并确认；乙方对成品质量提出异议，应在交货时书面提出，否则视为甲方交付的成品合格。
5、甲方将成品交付乙方后，仍应对成品的品质与数量向乙方负责。
第四条 违约责任
发生下列情况之一时，甲乙双方应承担违约责任：
1、甲方未在加工期限内完成加工任务，则应与乙方协商顺延相应期限，每逾期一天，按照合同款的 %赔付乙方；如造成乙方其他相应连带损失的（如：供货合同、施工合同、其他与本次加工相关联的合同），甲方应赔偿乙方损失。
2、甲方交付的货物不符合质量标准的，应承担修理、更换、无偿补充的责任，给乙方造成严重损失的，应承担赔偿责任。
3、乙方未按合同约定期限支付合同价款的，乙方应承担总价款千分之五的违约金。
第五条 合同争议及解决方式
因本合同所发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，则通过乙方所在地人民法院提起诉讼解决。
第六条 补充条款
如有以上内容未尽条款，甲乙双方可以达成补充协议，补充内容作为附件形式附于合同之后，与本合同同样具有法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
经办人（签字）： 经办人（签字）：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
加工合同 篇5
原告上海上丰船务工程有限公司，住所地上海市浦东新区三林路494号。
法定代表人王珊妹，总经理。
委托代理人张根兴，男，52岁，上海上丰船务工程有限公司职员，住上海市雪野路34号25号302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律师事务所律师。
被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司，住所地武汉市东西湖区革新大道南五支沟西。
法定代表人孙健，董事长。
委托代理人杨肃，男，23岁，武汉凌云建筑装饰工程有限公司办公室职员，住武汉市江汉区建设大道417号三号公寓101室。
原告上海上丰船务工程有限公司（以下简称原告）与被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司（以下简称被告）加工合同纠纷一案，本院于XX年11月26日受理后，依法组成由法官李士刚担任审判长，法官李丹、翟新忠参加的合议庭审理本案，并于XX年7月24日、XX年8月28日公开开庭进行了审理。原告委托代理人张根兴、王童愚，被告委托代理人杨肃均到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
原告起诉称：原告与被告北京办事处于XX年8月28日签订《加工合同》，约定由原告为被告北京金地国际花园工程加工型材，单价2。8元每公斤，自XX年6月至XX年3月，原告履行合同义务，被告接收。后被告给付原告部分加工费，尚欠原告加工费461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，诉至法院，请求判令被告给付原告加工费461 371。11元，赔偿原告逾期付款的利息损失（自XX年3月17日计算至实际给付之日）并承担本案诉讼费用。
原告向本院提交以下证据予以证明：加工合同、送货单、结算单、发票接收单、明细。
被告辩称：对于铝型材加工费无异议，但是对于pvc板材加工费不予认可。双方加工合同中只约定型材加工，pvc板加工与铝型材加工费不是同一法律关系，原告应当另行起诉。即使法院合并审理，被告对于其加工量无异议，对于价格有异议。由于被告与原告并未进行约定，原告按照2元每块结算没有依据，被告同意按照0。2元每块计算。此外，原告在加工过程中造成部分原料缺失，给被告造成损失310 000元，此部分被告暂不提起反诉。
经本院庭审质证，本院对原告提交的加工合同的真实性、关联性、合法性予以确认，对于原告提交的送货单、结算单的真实性、合法性予以确认，对其关联性部分确认，对于其中原告据以证明其主张的pvc板加工价格部分不予确认，对于发票接收单、明细的真实性、合法性予以确认，对于其关联性不予确认。
经审理查明：XX年8月23日，原告与被告签订加工合同，约定由被告为原告加工铝型材，按照工程进度滚动付款，最后一批产品出厂前付清所有余款。合同签订后，原告为被告加工铝型材，并另行为被告加工了pvc板材108 034个，原告最后一次供货时间为XX年3月16日，尚欠原告铝型材加工费245 303。11元及pvc板材加工费至今未付，原告催要未果，诉至法院。上述事实，有原告提交的上述证据和当事人陈述意见在案佐证。
本院认为：原、被告自愿建立的定作合同关系，系双方真实意思表示，且不违背法律及行政法规的规定，应为合法有效，双方均应恪守履行。关于pvc板材加工价格，无证据表明原、被告双方曾对此进行约定，对于原告提出的按照2元每块计算的主张，因其未能提供证据证明被告曾对此表示认可，亦未能按照法律规定程序申请鉴定，故本院不予支持，对于被告自认的按照0。2元每块计算意见，本院予以确认。据此，被告应支付原告pvc板材加工费21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工费266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的时间为XX年3月16日，按照合同约定，其应当在最后一批产品出厂前付清所有余款，其至今未付构成违约，依法应当承担继续给付并赔偿原告逾期付款的利息损失的责任。对于原告要求被告给付加工费461 371。11元，赔偿逾期付款的利息损失（自XX年3月17日计算至实际给付之日，按照中国人民银行同期逾期贷款利率计算）的诉讼请求，本院支持其中的加工费266 909。91元及自XX年3月17日起计算至实际给付之日，按照中国人民银行同期逾期贷款利率计算的利息损失，其余部分证据不足，本院不予支持。被告提出原告应当另行起诉pvc板材加工费的抗辩意见，本院不予采信。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司给付原告上海上丰船务工程有限公司加工费二十六万六千九百零九元九角一分，于本判决生效之日起七日内执行清；
二、被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司赔偿原告上海上丰船务工程有限公司利息损失，自XX年三月七日起计算至实际给付之日，按照中国人民银行同期逾期贷款利率计算，于本判决生效之日起七日内执行清；
三、驳回原告上海上丰船务工程有限公司其他诉讼请求。
被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费八千二百二十一元，由原告上海上丰船务工程有限公司负担二千九百一十八元（已交纳）；由被告武汉凌云建筑装饰工程有限公司负担五千三百零三元，于判决生效之日起七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳相应上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 李士刚
代理审判员 李 丹
代理审判员 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
书 记 员 李雪莲
加工合同 篇6
订立合同双方：
承揽方： 木具厂 以下简称甲方
定作方： 百货公司 以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条 加工成品
第二条 加工成品质量要求：
一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。
三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。
四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。
第三条 原材料由甲方提供。
第四条 图纸由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的`损失，由乙方赔偿。
第五条 工程价款：按核定价格单计算款xxx元。
第六条 验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。
第七条 交货的时间和地点：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交货。任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。
第八条 包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。
第九条 运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。
第十条 本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款 元（大写 元）。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
第十一条 结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。
第十二条 甲方的违约责任
一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。
五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。
六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第十三条 乙方的违约责任
一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。
三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。
第十四条 不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第十五条 本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同于 年 月 日经公证生效，合同履行完毕即失效。
本合同一式 份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。
甲方： （盖章）
代表人：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
乙方：
代表人：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
年 月
加工合同 篇7
甲方：XXX有限责任公司
乙方：XXX有限公司
乙方为甲方加工处理原矿石，加工成精矿，经甲乙双方协商，在公平公正的原则基础上，达成协议如下：
1、乙方责任自选厂收到矿石开始计算，外矿运费、铲装费等由甲方负责。
2、过磅以双方认可过磅数据为准。
3、原矿和精矿品位，以乙方取样，甲方监督其过程，留公样原则执行。甲方对品位结果又异议的，可以到甲乙双方认可的第三方化验，公样。公样费用由输方支出。锌精矿误差在0.4%内，以乙方数据为准。
4、锌精矿由甲方自主销售。
5、加工费包括破碎、浮选、尾矿排放、锌精矿上车费，加工费按原矿石处理吨位计，按 52 元/吨。
6、乙方保证原矿石加工处理回收率为。达不到回收率造成的损失，由乙方负责赔偿。
7、加工费预支比例为得货款后一次性付清。
8、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成可到花垣县人民法院协调和仲裁解决。
9、本合同一式二份，双方各执一份，签字均具有法律效力。
甲方代表签字：乙方代表签字：
年 月 日
加工合同 篇8
甲方_________与乙方_________签订条款如下：
1．产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定……
2．交货办法
（1）交货地点：______________________________________________________。
（2）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。
3．付款办法
货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。
4．验收办法
乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。
5．附则
（1）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。
（2）在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同，否则按违约处以____罚金赔偿对方损失
（3）本合同须经双方签章并鉴证后生效。
（4）本合同正本两份，双方各执一份。
（5）货物运达站__________________________________________。
（6）收货人______________________________________________。
（7）合同纠纷的处理______________________________________。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________
代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________
开户银行：________________开户银行：________________
帐号：____________________帐号：____________________
电话：____________________电话：____________________
_________年____月_______日_________年____月_______日
签订地点：________________签订地点：________________
【【精品】加工合同模板八篇】相关文章：