当前位置：库文网>买卖类合同>广告合同>广告合同

广告合同

时间：2022-08-13 19:44:07 广告合同我要投稿

【精选】广告合同锦集八篇

　　随着法律知识的普及，合同起到的作用越来越大，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的广告合同8篇，欢迎阅读与收藏。

【精选】广告合同锦集八篇

广告合同篇1

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着真诚合作、平等自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》

　　及国家及地方法律法规，经过友好协商，就甲方委托乙方执行户外推广活动宣传物料制作相关事宜，达成以下合作协议：

　　(一)、需求物料清单：

　　(二)、需求时间： (三)、物料总价：

　　人民币：￥元，大写： (四)、付款方式：

　　1、合同签定之日起5天内，甲方向乙方预付合同总额的作为定金（若无则填0）；计人民币：￥元（大写：圆整）；

　　2、物料制作完毕并通过甲方检验合格后付清余款，计人民币：￥（大写：圆整） (五)、修订规则：

　　1、合同签订后或在实施中，如果需增加物料数量或者其他物料，甲乙双方须另行签订补充协议，价格按原签订合同项目价格表单价计算。

　　本合同任何条款的违反均构成违约，违约方需承担违约责任。

　　3.合同生效后非行使合同约定的解除权或经双方协商另行签订解除协议，任何一方不得擅自解除本合同。

　　(六)、双方义务：

　　1、甲方责任与权利：

　　A、负责物料样稿的落实及相关设计的确认；

　　B、负责物料制作完毕的验收，若不合格或未按期交货，有权予以退货或要求重做；

　　C、按双方金额与付款方式进行付款；

　　2、乙方责任与权利：

　　A、负责双方确定的合同项目与执行方案中规定的相关事宜；

　　B、双方确定的物料项目和相关事宜如有更改，需通知甲方，并经甲方同意；

　　C、保质保量按时的完成各项物料制作工作；

　　D、制作完成后提交物料予甲方验收，若经甲方验收不合格须予以重做或者退款处理。

　　E、乙方未能按时交付合格物料，则每逾期一天按合同总金额的千分之五支付违约金。造成甲方其他损失的，还应当赔偿损失。

　　(七) 、遇人力不可抗拒的自然灾害或政府行为而影响合同不能执行由双方协商解决。

　　(八)、争议的解决方式：合同执行过程中如发生异议，双方应及时协商解决，协商不成时，将在

　　甲方所在地法院提起诉讼。

　　本合同涂改无效，一式两份，经双方签字盖章后生效。按合同规定结清合同所有款项后自然失效。

　　甲方签字：乙方签字：盖章：盖章：日期：日期：

广告合同篇2

　　甲方：______________________(以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方广告的制作及安装事宜达成如下一致协议。

　　一：工程概况：

　　1、广告牌制作规格：长__ __米，宽_____米寸负责，若有出错由乙方负责。

　　2、材质(附制作材料规格要求清单)：

　　3、要求：按照甲方的施工规范要求施工(附施工要求图纸)，店招版式按双方确定之版面大小施工(附施工图纸)

　　二：质量要求、技术标准：

　　1、质量要求和技术标准依照双方的约定或附件为准则。

　　2、要求制作安全、牢固、美观，平整，发光字基本均匀。

　　3、光源要以乙方所操作的技术规范及数量进行，如甲方改变或增加数量则需增加相关费用，如甲方为了省电等原因改变或减少数量则乙方不为光源的效果负责。

　　三：工程造价及支付方式

　　1、广告牌制作费(即协议总价款)：共计人民币_元，大写整。

　　2、支付方式：A.合同签订时甲方预付百分之五十工程款计_____元。B立柱起来后再付工程款的百分之三十;

　　C、制作安装完成后，经甲方验收合格，三日内即付清所有工程款项计______________元。

　　四：工程期限

　　1、自协议签订甲方预付工程款之日起_____天。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、四级以上大风)工期顺延。

　　2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。

　　五、双方权利、义务

　　A、甲方：

　　1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。如因店招的相关手续未完善所导致的后果由甲方负全部责任。

　　2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方公司要求。

　　3、甲方负责提供施工现场的施工场地和时间，以及相关的水电等事宜。

　　4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。

　　B、乙方：

　　1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。

　　2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

　　3、按照双方约定的售后服务提供售后支持。

　　六：关于验收

　　乙方全部制作安装完工后十天内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后十天内不组织验收，视为合格。

　　七、违约责任：

　　1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千

　　分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间30日内仍未付款，乙方可拆除甲方已安装的广告牌并做自行处理，同时追究甲方相应的法律责任。

　　2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成店招广告，

　　每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

　　3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定，乙方应承担返工及相应损失。

　　八、因广告所产生的责任的承担：

　　1、在本广告的制作、设置过程中，乙方必须严格按规范的劳动操作规范进行生产，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关。

　　2、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。

　　九、售后服务：

　　1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目，灯具光源保修半年。亚克力塑板颜色按甲方提供之品牌品种，按厂家质保为准，门头广告牌结构(牢固)性质保叁年，人为损毁乙方不负责保修。

　　2、如出现保修之范围，在接到甲方通知后1小时内作出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理。

　　十、不可抗力：

　　不可抗力指本合同签订后发生的一方无法合理控制的、阻止并妨碍一方全部或部分履行其中本协议义务的任何事件：包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害、战争、罢工、骚乱等。如果由于不可抗力事件使本合同任何一方无法履行其合同义务，则该方可暂停履行其合同义务，并在十天内以书面形式通知另一方，说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响方需采取的措施等。发生不可抗力事件时，双方应协商公平的解决方法，并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。

　　十一、争议解决方式

　　1、本协议在履行过程中，如发生争议，双方本着互相理解、互相帮助的原则友好协商解决。

　　2、如协商不成，由仲裁委员会仲裁解决。

　　十二、其他：

　　1、本合同一经签字即生效，并对双方具有约束力。

　　2、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　4、因地域原因，本协议传真件有效。

　　甲方：乙方：

　　(盖章) (盖章)

　　法人/授权代表(签字)：法人/授权代表(签字)：联系电话：联系电话

　　年月日年月日

广告合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》以及相关法律、行政法规的规定，签订本合同，并共同遵守。

　　一、乙方委托甲方于 200 年月日至 200 年月日发布广告，广告版本为秒广告 ;

　　二、广告发布地点为：;

　　三、乙方所投放的广告段位：次 ;

　　四、广告内容必须符合广告法及新闻宣传有关规定，客户需提供营业执照、代理资质证书、按照国家政令要求具备的各种批准件原件，广告内容经承办方终审后方可播出;

　　五、乙方声明并保证所提供的广告带内容的合法性并承担一切播出之后果，该样带为秒广告样带，乙方须将样带提前3个工作日送达甲方处。未经乙方书面通知，甲方不得更改所播放的广告版本;

　　六、广告播出(经典套装)，每天滚动次，共计播放次，共计人民币元，免费一次制作费：元。

　　合同总金额：元( 元整)

　　合同签定后付50%，即 rmb 元

　　合同执行后7个工作日内，付50%，即 rmb 元

　　七、付款方式：支票。

　　八、违约责任：本合同经双方签字并单位盖章后生效，除不可抗力及政府指令变化等因素外任何一方不得擅自变更或解除，否则视为违约，违约一方须向对方支付合同金额尚未完成部分的20%作为违约赔偿金;

　　九、上海铭邸广告有限公司广告投播订单(合同)是本合同不可分割的部分，具有同等法律效力;

　　十、本合同未尽之事宜，由双方友好协商解决;协商不成，则由甲方注册地人民法院管辖。

广告合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方充分协商，根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，特签署本合同。

　　一、合同内容

　　车身广告，墙体广告，海报车贴等

　　二、责任与义务

　　1．乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。

　　2．乙方需在规定时间内完成，并送交甲方签字认可。

　　3．甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。

　　三、产权约定

　　甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权，否则，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　四、违约责任

　　因设计和制作工作具有很大的特殊性，在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，预付款乙方不予退还。

　　五、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。

　　本合同壹式两份，甲乙双方各持对方签字盖章合同一份，均具有同等的法律效力。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表签名：代表签名：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

广告合同篇5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。

　　一、项目名称和地点

　　1、项目名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程内容：

　　1、依据甲乙双方确认的`_______《》施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍__漆（___色），工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《________》型广告塔n座。

　　2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装……面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套（含钢结构及基础施工图）

　　三、承包方式和造价：

　　《_______》型广告塔n座，单价每座0000.00元（大写：_____）合计人民币____元，大写：______元整；

　　本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工……

　　四、工程价款支付、结算方式：

　　付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的__%，计人民币____元（大写：____元整）；钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的__%，计人民币____元（大写：_____元整）；之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价____元（大写：_____元整）的___%；合计人民币___元（大写：___元整）N座广告塔共计____元（大写：_____元整）；3%作为乙方的保修保障金合计人民币 ____元（大写：____元整），满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款。

　　五、工程期限为 n天，其中加工配件n天，运输n天，安装n天。

　　六、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、甲方负责广告塔（牌）的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人_元计，工期相应顺延。

　　2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内，由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。

　　3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用；材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。

　　4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

　　5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天N元。

　　6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。

　　7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔（牌）进行处理或拍卖，同时此合同终止。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔（牌）结构安全性。广告牌设计基本风压为 KN/㎡（抗风设计值为n级）广告塔质保期为n年，保修期为n年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外）；如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担；在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的_%赔偿甲方损失。

　　3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

　　4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害（如刮风下雨、雪等）或停电原因，工期顺延。

　　5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始（验收日期为）；如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。

　　6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。

　　7、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。

　　8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。

　　七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。

　　八、附件：

　　《___钢结构广告塔主体安装质量验收表》

　　附则：

　　（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。

　　（二）本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。

　　（三）经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更，附变更备忘录。

　　（四）本合同附广告塔验收标准，该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》CECS 148：20xx、__省工程建设标准《_______》____.验收手续一式两份，甲乙双方各持一份。

　　（五）本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。

　　甲方代表人签字：乙方代表人签字：

　　（盖章）（盖章）

　　年月日年月日

广告合同篇6

　　广告刊出单位：《___________》杂志社（简称甲方）

　　广告客户单位： _____________________（简称乙方）

　　1．乙方须持营业执照，凡标明质量标准、获奖、优质产品称号、专利权、注册商标的产品应提交有关证明，实施生产许可证的产品应提交生产许可证。

　　2．乙方所刊登的广告内容要符合《广告法》，要实事求是，不得欺骗用户、弄虚作假。如因广告内容不当而造成不良后果的，应由乙方负全部责任。

　　3．乙方可对广告刊登版面和日期等提出要求（注：《___________》每月______日出版，印刷周期为______个月），由甲方参考乙方意见，根据来稿先后、版面情况及预付款等统一安排。

　　4．乙方在《___________》上刊登广告的要求如下：

　　刊出时间

　　版面版面费制版费设计费等合计年?期年?期年?期年?期年?期总计（大写） _____万_____千_____百_____拾_____元整（人民币）￥_________

　　5．广告刊出后，如发生影响效果的差错系原稿的错误，由乙方负责；系甲方差错，甲方负责用文字更正一次，但不予重登广告，原已刊出的广告，费用照收。

　　6．广告设计、摄影、发排制版后，如乙方要求变更合同，则须付相应的设计费、摄影费、制版费以及赔偿有关损失。

　　7．乙方在签订合同后，应及时付广告费。甲方将优先安排已有合同单、刊登资料和已付清广告费的客户。

　　8．本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方单位：《______》杂志社乙方单位：____________

　　联系人：__________________ 联系人：______________

　　电话：____________________ 电话：________________

　　传真：____________________ 传真：________________

　　开户行：__________________

　　帐号：____________________

　　______年_______月_______日

广告合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方愿把培训网上所有广告经营权授于乙方，乙方也原意接受培训网广告经营权因此，考虑到上述情况，双方特签署合同和协议，并出于其它方面的考虑一致同意合同和协议应当写得周到细致，双方达成的协议如下：

　　第一条专署权利甲方愿意授权乙方独家推销其网站上所有广告的权利。甲方不得同意、授权、许可其他任何人或法人主体订立、出售或代理促销甲方之协议。

　　第二条乙方承担的义务除了上面提到的以外，乙方还同意：

　　A、本协议有效期内并只有在执行本协议时，乙方将向甲方提供用HTML/Java语言或其它适当的语言制作的链接程序，甲方应当用适当的方式将其加到甲方的所有广告位置上（甲方对这些链接程序没有任何专利、产权或利益，其中包括知识产权）。

　　B、乙方将尽最大的努力，以双方拟订的具市场竞争力的合理广告价格和折扣，向广告商销售上述网址的网页上的广告位。

　　C、乙方应事先避免违法的广告刊登，并通过电子邮件把乙方已经征集到将在上述网址网页上登载的新广告通知甲方，并尽量尊重甲方根据下面第三条D款规定，作出的拒绝任何不合法广告的决定。

　　D、通过乙方链接程序（TAG），乙方将提供实时的广告报告给甲方，同时甲方也可自行上网查询，以便乙方有效地控制广告登载到其网页的次数及所得收入。所有乙方提供的报告，包括数据、统计资料或交易分析，均属于乙方及甲方的共同资产。

　　E、乙方同意向甲方提交：

　　1、每月25日之前提供说明甲方在该日历月20日之前所得收入和甲方帐面总数的月报表。

　　2、乙方应在每月30日之前收到甲方根据乙方提供的月报表的发票。

　　3、乙方应于每月30日，支付60天之前该月的甲方该得的款项。

　　F、在行政管理、销售和技术岗位上安排称职的人员有效地执行本协议的条款。

　　第三条甲方承担的义务甲方同意：

　　A、在本协议有效期内，它将尽最大努力以跟该公司目的相一致的方式继续和保持上述网站和网页。

　　B、在上述网站的每个网页的广告位上插进上述链接程序（TAG），确保当上述网页以800X600的解析度显示带有上述链接程序的广告时，在上述网站的每个相应的网页上能清楚地完全看到。

　　C、广告的效果和结果将以乙方提供的广告管理软件系统作出的报告为准。

　　D、在上述网站的主页上插进带有乙方标识的按扭，向潜在的广告商指明乙方独家代理促销本网站之所有广告位。

　　E、在得到新广告通知之后，如果甲方对新广告有任何反对意见的话，必须在接到新广告通知之后的一个工作日之内通知乙方。如果不能及时告知对新广告的反对意见，那么，在甲方把反对意见告知乙方之前都将被认为是甲方同意登载这些新广告。乙方在收到甲方的反对意见之后的一个工作日之内拆销这些新广告。

　　F、甲方向乙方提供有关用户、浏览者、库存量、使用报告、评估和用户研究、传送、统计要求的信息以及有关甲方的其它信息，乙方将适当地利用这些信息来推销广告。

　　H、甲方应按照与乙方双方拟定的具市场竞争力的合理广告价格和折扣，作为向广告主收取推销本网站的广告位的费用。

　　第四条广告费于本协议执行期间，乙方所招揽的广告主因刊登广告于本网站所应支付的广告费用，均应直接由乙方向广告主收醛

　　1、乙方应将广告主其他广告活动之广告收入，付给其中50%之广告所得予甲方。

　　第五条知识产权乙方根据这一协议使用的所有硬件、软件、程序、密码、商品名、技术、知识产权、许可证、专利、商标、技术知识和经营过程（统称乙方技术）仍然是乙方独家的产权。甲方对乙方的这些独家产权没有任何权利、称谓权或利益。在本协议终止时，双方应马上归还除了本协议规定可以保留的所有属于对方的信息、文件、手册和其它材料。

　　第六条保密乙方和甲方互相向对方作出保证，任何一方都不向（受本协议条款约束的本公司有权知道的雇员和董事以及有必要知道的分公司雇员和董事以外的）任何第三方透露有关这一协议条款的信息或对方认为不公开的保密信息，除非：

　　A、根据法律或法院（或规章法庭或行政法庭）有效判决必须提供的那些信息，在这种情况下，提供信息的一方应尽快通知另一方（如果可能应在透露以前通知对方）并应设法使这些信息得到保密对待——如果可能的话。

　　B、作为其正常的报告或评估程序的组成部分向本公司审计员或律师透露这些信息，如果需要让他们知道本协议条款的话。

　　C、为了行使其跟本协议不相矛盾的权利。

　　D、跟在政府机关备案有关的信息，或者法律所要求提供的信息，其中包括股票交易所或行情系统的规则所要求提供的信息。

　　E、跟乙方或甲方的融资、兼并、合并或股票销售有关的不得不透露的信息。

　　应当保密或有理由应当保密的信息或专利包括，但并不限于，有关乙方网络、销售、成本和其它未公布的财政信息、产品和经营计划、设计规划、营销数据资料和赞助者的信息，但不包括下述信息：

　　1、已经通过合法途径获得的信息或由一方独立开发的信息。

　　2、公开材料中已经透露的信息。

　　3、公众已经普遍知道的信息。

　　4、已经通过合法途径从第三方获得的信息。

　　5、法律要求透露的信息。

　　第七条期限本协议的期限应从协议生效之日，公元年月日起至年月日止，为期一年，当任何一方没有在协议期满前一个月前对他方提出终止协议的书面通知，本协议视为双方自期限截止时再自动续约一年。

　　第八条网站和广告的内容甲乙双方保证并同意，不包括或通过上述网址或网页提供任何被认为或可能被认为属于下述内容的材料，也保证并同意：

　　1、中国或当地法律确定为诋毁、色情、淫秽或诬蔑的内容。

　　2、侵犯任何第三方知识产权（包括版权、专利、商标、商业秘密或其它产权）的内容。

　　3、侵犯任何第三方公众形象或隐私的内容。甲方保证并同意，在经营其网址和网页方面遵守各种各种法律、法令、法规和规定。

　　第九条不得弃权本协议不能放弃、修正、让与或转让，除非有甲方和乙方一致同意并签字的那种书面协议。甲方同意，如果它要让与或转让本协议，它将使该继承者或承让者承担本协议规定甲方应承担的所有义务。因此，任何让与、转让或继承都不能免除本协议规定甲方应承担的义务。

　　第十条违约责任双方都必须按照协议的内容执行。如有违约，违约方应向非违约方承担所有的经济损失和相应的法律责任。

　　第十一条管辖法律本协议受适用于在中国签署和执行的合同的中国法律管辖并根据这些中国法律进行解释，不考虑法律冲突的原则。

　　第十二条通知本协议要求或允许送达的所有通知都应该是书面通知，可以按后面列出的通信地址通过派人送达、电传、一级挂号邮寄送达。

　　第十三条协议的完整性本协议为一完整之协议，取代本协议签立前双方以前所签立的所有协议。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

广告合同篇8

　　原告：

　　地址：负责人：电话：

　　被告：

　　注册地址：

　　营业执照注册号：法人代表：办公地址：邮编：438300

　　联系电话：

　　诉讼请求：

　　1、判令被告支付原告欠款人民币117780.00元（其中广告位租赁欠109638.00，广告制作费欠：8142.00）；

　　2、判令被告支付原告合同违约金人民币362796.00元；

　　3、判令被告抵合同款的商铺A2126合同无效，退给原告款人民币157162.00元；

　　4、判令被告承担原告的诉讼费。

　　事情和理由：

　　被告为了宣传公司摩尔城楼盘项目，租赁原告广告位，合同期为20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金为人民币246800.00元。原告广告位经营权是通过火车站公开招标合法所得，合同期内，原告认真覆行了合同约定，而被告没有按合同约定认真覆行，原告多次去被告公司找相关负责人员催讨，公司办事人及领导不见面不理睬，逃避支付

　　广告费，被告不覆行合同约定，严重违约，并承担合同违约一切责任后果。

　　最初的合同约定是以现金方式支付，根本就没有约定以商铺抵广告费，但因为被告迟迟不支付原告广告费，要求将最初合同作废重新签订新的合同，是为了达到将商铺抵部分广告费的目的，原告没有办法才同意重新签订租赁合同，新的合同约定被告以商铺抵原告部分广告款，原告多次去被告公司讨要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续（A2126）。剩下的广告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣，原告也想了办法，但最终都无法答成。一年都过去了，被告经办人员及领导不理睬逃避支付，至今未果，故原告没有办法诉至贵法院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。

　　此致

　　申诉人：

　　20xx-6-6

　　附件：

　　1、广告位租赁合同

　　2、原告广告位经营权合同

　　3、原告营业执照

　　4、原告身份证

　　5、抵款购房收据

【【精选】广告合同锦集八篇】相关文章：

精选广告合同锦集8篇07-29

精选广告合同锦集五篇05-24