【推荐】广告合同范文7篇
在人们愈发重视契约的社会中，我们用到合同的地方越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家整理的广告合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
广告合同 篇1
甲方：____________________ 乙方：____________________
________年____月____日
甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方为甲方提供网络广告服务事宜达成合同如下：
一、合同内容
1.甲方为拓展商务、扩大影响，委托乙方进行网络广告宣传。
2.甲方选择_______广告形式，发布位置_______ ， 发布时间_______，投放期限_______广告内容_______广告超文本链接地址_____________________。备注______________。
3.乙方为甲方提供网络广告服务，具体服务内容见附件。
4.在确定发布网络广告工作前，甲方必须将所需资料交给乙方，保证其所提供的链接图文信息文件符合我国广告法律法规的有关规定并且该文件本身并无瑕疵的前提下，乙方为甲方提供广告设计、制作、发布。如因甲方提供资料不全、不及时、不真实、或不合法，造成工作延误和一切法律纠纷，应由甲方全部承担法律责任。
5.如果由于乙方的原因造成工作的延误，由乙方承担责任。
二、甲方的义务
1.在本合同有效期间，甲方负责向乙方提供链接及发布需要的图文信息文件;
2.甲方保证其所提供的链接图文信息文件符合我国广告法律法规的有关规定并且该文件本身并无瑕疵。因甲方提供的链接图文信息文件所造成的法律纠纷，应由甲方负责。
3.提出项目变更时，及时与乙方沟通。
三、乙方的义务
1.乙方保证乙方是指定网站的合法所有者和经营者;
2.乙方保证指定网站在本合同的有效期内能够正常运行;
3.乙方保证将甲方提供的图文信息文件置于指定网页的指定位置;
4.配合甲方做好试用工作，负责修改使用中出现的错误，咨询使用中出现的问题。
5.乙方保证不包括且不通过乙方网站提供任何被认为或可能认为属于下述内容的材料：
a.中国的法律认为是诽谤、诬蔑的内容;
b. 侵犯任何第三方公众形象或隐私的内容。
四、合同金额 经甲、乙双方友好协商，本合同全部金额为_______元人民币整。合同生效之日起____日内，甲方向乙方支付全款合同金额，即_______元人民币整。
五、服务期限 自________年____月____日至自________年____月____日。
六、争议解决 双方因合同的解释或履行产生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。
七、知识产权的保护
1.双方使用的所有硬件、软件、程序、密码、商品名、技术、许可证、专利、商标、技术知识等皆归各方所有，另一方对于此无任何权利或利益;
2.双方在本合同有效期间获知的对方的商业秘密、技术秘密等需双方保密的事项，在合同期间及合同终止后两年内不得向第三方披露或公开;
3.以上第2款并不因本合同的解除、终止、撤销而失效。
八、合同终止
1.双方按照合同规定的条款履行合同后，即乙方在合同规定的时间内，按照双方协商的广告内容完成甲方的网络广告发布。
2.任何一方终止合同，需提前_______个工作日书面通知对方，并说明正当终止理由，由双方签字代表协商终止合同。
3.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同变更内容。
九、违约责任 在广告投放过程中，如遇到网站访问不了或其他故障影响广告正常投放，乙方应对甲方投放时间加倍赔偿。
十、汇款方式 银行汇款 邮局汇款 收款单位：_____________________ 收款单位：_________________ 开户银行：_____________________地址：_____________________ 帐号：_____________________ XX编码：______________ 汇款请注明：_____________________
十一、附则
1.未尽事宜，双方协商解决。
2.本合同附件是本合同不可分割的组成部分，附附件一份。
3.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效力，双方授权代表签字、盖章后生效。
甲方：_____________________ 签字：_____________________ 盖章：_____________________
________年____月____日 联系地址：_________________ XX编码：_________________
联系电话：_________________ 传真：_____________________ 电子邮件：_________________
网址：_____________________
乙方：_____________________ 签字：_____________________ 盖章：_____________________
________年____月____日 联系地址：_________________ XX编码：_________________
联系电话：_________________ 传真：_____________________ 电子邮件：_________________
网址：_____________________
广告合同 篇2
租 赁 合 同 NO
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
甲乙双方就 事宜经友好协商，现根据《中华人民共和国广告法》及有关法律和法规达成以下协议：
一、 租赁位置、面积、用途及建设形式：
1. 租赁位置：
2. 租赁用途：乙方用于经营发布户外广告业务，租赁期内，未经甲方书面同意不得转租。
3. 广告牌设置类型：LED显示屏
4. 广告牌的规格（面积）：高度： 米，宽度米，最终规格以政府审批为准。
二、 租赁时间：
1.租赁期限：起租期自合同签订后3个月期满之日的次日起算，为期15年；
2.本合同签订之日起，甲方给乙方预留4个月时间为免租期，用于手续审批及施工。
三、租赁价格及付款方式：
1.租赁价格及递增：
该租赁位置起年租金标准为： 万元整，该价格仅为租赁租金，除该租金以外本合同约定项下需要有乙方承担的相关费用包括但不限于LED屏的维修养护费、电费、报批费等与广告业务发布有关的一切费用均由乙方另行承担。乙方在LED屏正常播放时间内向甲方免费提供每天不低于壹个小时的广告时段（滚动播放）。 年租金每三年递增一次，每次递增的幅度为上一年度当年租金总额的10%
2.付款方式： ①租金支付为半年付，甲方银行账户： ；
逾期缴纳租金的，甲方有权按所欠款的5%/日向乙方收取滞纳金；
甲方上述银行发生变动，应当及时书面通知乙方。否则，因此造成的迟延付款或其他损失，均由甲方自行承担。
3定金、履约保证及安全保证金 ①本合同签订后二个工作日内乙方向甲方支付人民币叁万元整作为定金。（定金可
充抵租金） ②在甲方向乙方移交广告位前乙方需缴纳壹万元整作为保证金。乙方须保证该户外广告设施在安装及日常运行中的安全性。对于任何第三人因该户外广告设施所受之损害，乙方无条件承担连带赔偿责任。在租赁期间乙方无安全责任，无违约责任、租赁期满租赁广告位恢复原貌后，该保证金在十日内无息退还给乙方。
四、租赁位广告牌的电费、用电增容费及日常维护
1.乙方需独立安装供电局认可的电表。电费由乙方按广告专用电表用电量元/度向甲方每月结算。除供电部门停电或大厦线路故障检修外甲方应保障该广告位的正常用电。
2.广告位所需电量位35KW，线路增容及施工乙方负担。
3.每月5日内乙方向甲方缴纳上一个月抄表电费。逾期缴纳租金的，甲方有权按所欠款的5%/日向乙方收取滞纳金，逾期十五日，甲方有权停止供电。
4.LED显示屏的日常维护、管理及其所发生的费用全部由乙方承担。
五.甲方的责任及权益：
1.甲方有权按照本合同约定收取租金及电费；
2.甲方应保证租赁位所属楼宇符合国家有关安全规定，不存在安全隐患和质量问题。向乙方提供广告牌建设期间及后期运营的基础所需条件（如：电力、维修通道等）；
3.甲方应根据LED显示屏运行需要在屏幕附近免租金为乙方提供大于4平米的控制室一间，水电费以及其他维护费用由乙方承担；
4.甲方应保证其具有合法拥有签署本合同的合法主体资格，有权将合同约定租赁点出租给乙方使用，甲方确认签署本合同构成对甲方合法有效的义务。甲方应向乙方提供房屋有关的合法手续，且应保证其提供文件的真实性；
5甲方确认合法拥有本合同租赁位及其所属楼宇的合法权利，本合同签订时租赁位及其所属楼宇不存在任何争议或纠纷，亦不存在任何抵押、担保，司法机关或行政机关依法裁定、决定查封或以任何其他性质的限制；
6.甲方应协调广告牌所涉及相邻单位之间的关系，保障乙方能正常开展广告发布业务。如有需要，甲方还应协助乙方办理发布广告相关审批手续；
7.租赁期内甲方不得干涉，阻饶乙方对租赁位的正常使用和广告的发布；
8.为保证乙方本合同约定将设LED屏后期正常的市场运营，双方合同期间甲方应保证大厦西侧外立面及楼顶不得再设置乙方同类的LED显示屏，或出租给他人设置LED显示屏
（大厦商户自设的店招除外）。
六、乙方的责任及权益：
1.乙方有权按照本合同约定使用租赁位，任何人不得非法干涉或阻饶。
2.乙方投资建设LED屏并负责办理LED屏的相关设置审批手续及后期运营、维护管理工作同时承担全部费用；
3.甲方需协助乙方办理LED屏相关设置手续，乙方承担LED屏相关设置审批的全部费用；
4.广告设计、制作、发布等由乙方承担；
5.乙方应按合同约定时间及金额向甲方支付租金；
6.乙方在设计安装约定的户外广告设施时，不得破坏整个大厦的主体结构安全，施工安装方案必须经相关管理部门及甲方签字认可，安装过程必须按照甲方签字的方案安全施工，甲方人员有权对安装全过程进行监督，因乙方安装过程造成的房屋损坏及人身及财产损失，由乙方负责赔偿。安装施工完毕后经甲方验收后方可运行。
7.乙方拥有LED屏的独家运营权；
8.乙方拥有租赁点LED屏及其他乙方投资安装的设施设备的全部产权，合同解除或终止时由乙方负责广告牌的拆除及墙面的恢复原状工作并承担费用。
七、合同的解除:
1.本合同租赁期内，任何一方不得单方解除本合同。但本同另有约定的除外；
2.有以下情况之一的，本合同终止双方互不追究违约责任；
①发生不可抗力致使租赁位无法发布广告导致本合同无法继续履行时；
②因政府相关部门强令拆除广告牌时；
③政府相关部门不批准设立广告时。
3.当合同因本合同第八条第2款合法解除时甲乙双方应按实际使用时间按日结算租金多退少补。日租金为当年年租金/365天。
八、违约责任：
1.因甲方原因而逾期向乙方移交租赁位，每逾期一日甲方应按合同年租金的千分之一计付给乙方违约金，甲方逾期三个月没有向乙方移交租赁位时乙方有权解除合同，甲方应向乙方退还全部已支付租金，并赔偿乙方实际产生的直接损失；
2.因甲方不享有签订本合同所需的合法权利，或租赁位所属楼宇存在担保、查封及其他争议或纠纷，致使本合同被认定无效或无数继续履行的，乙方可解除本合同，甲方除应
退还乙方已支付的租金外，并赔偿乙方实际产生的直接损失；
3.甲方故意干扰、阻饶、切断电源、破坏乙方广告发布设施设备影响乙方发布广告的，则除租期顺延、暂停支付租金外，甲方还应根据中断发布时间，每日按当年年租金的千分之一向乙方计违约金。中断超过30日的，乙方有权解除本合同，甲方除应退还乙方已支付的租金外，并赔偿乙方实际产生的直接损失，甲方还应向乙方支付当年年租金200%的违约金，若因乙方违约在先，甲方有权采取干扰、切断电源、限期拆除等强制性措施，所收租金、履约保证金不予返还外，乙方还应向甲方支付当年年租金200%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方继续承担赔偿责任。
4.若乙方未在本合同约定的时间内向甲方支付履约保证金，则本合同自动解除，乙方应向甲方支付贰万元的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方继续承担赔偿责任。
5.甲方因法定或合同约定解除、终止合同的，乙方应在合同解除、终止后30个日历日内无条件拆除并将租赁位恢复原状交代给甲方。若乙方未在上述约定的期限内交付租赁位，则甲方有权强行拆除，因此而发生的一切费用由乙方承担，履约保证金不予返还。
6.除本合同另有约定外，甲乙双方任何一方违约时应赔偿对方实际经济损失。
7.本合同所称损失包括为因违约而遭受到直接损失和间接损失，以及因违约行为而直接导致的合同一方向第三方承担的赔偿责任及违约责任。
九、合同期满或终止时，乙方不再续约时应在60日内拆除LED屏，并恢复外立墙面原貌。如乙方在60日不予拆除时甲方可强行拆除，履约保证金不再退还。
合同期满后乙方在同等条件下享有优先承租权。
十、争议的解决方式：
在合同履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成任何一方有权向合同履行地的人民法院诉讼。
十一、合同未尽事宜另议。
十二、本合同所截明的双方通讯地址为双方合法有效的送达地址，任何一方按照该地址发出的传真或邮件具有法律效力，自到达对方或发出五日后即视为送达（以时间在先者为准）。
任何一方通讯地址发生变化，应当及时书面通知对方，否则因地址变化而造成的全部责任由其自行承担。
十三、本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，双方各持壹份具有同等法
律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人或被授权人签字:法定代表人或被授权人签字:
传真： 传真：
通信地址：
日期:
附件1：（LED屏幕外立面位置示意图）
通信地址：日期:
广告合同 篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、协商、互利的原则，经友好协商，就甲方所在兰州到中川机场高速公路G30 K1708+500广告牌事宜签订本协议，以资信守。
第一条广告内容、位置、规格等。
1.1甲方在兰州到中川机场高速公路G30 K1708+500有广告牌一块欲转让给乙方。
1.2甲方所建造的广告牌，长20米，宽8米，质量要符合国家相关安全规定标准的，如有质量或安全问题，甲方应负全责。同时具备完善的照明系统。
第二条转让费及付款方式
2.1 全部转让金为人民币 万元。在使用权内乙方不再承担有关租用土地等各项费用。甲方应协助乙方解决与当地镇（村）政府部门有关协调事宜。
2.2于20××—06—01前，乙方向甲方支付转让金 万元，于20××—06—30前结清。
第三条甲方的权利与义务
3.1甲方保证具有上述广告媒体酌合法发布权。
3.2甲方有按照本协议约定收款的权利，乙方可以但不必须于付款期前5日内通知乙方，要求乙方付款。
3.3甲方所转让的一块广告牌用地应是根据法律规定的程序所取得出让土地使用权的，并同意将本协议约定土地的使用权转让给乙方：乙方以有偿方式取得该广告牌及广告牌土地的使用权，
3.4乙方为尽快取得广告牌土地合法的使用权，愿意先支付转让金 万元由甲方到相关部门负责办理土地用途审批手续。甲方应在签署协议20日内将土地用途审批手续交给乙方。
3.5甲方必须保证上述广告媒体五年内合法不会被相关部门拆除，否则退还所有转让费。以后如遇城市规划、政府拆迁、地震、等人力不可抗拒因素对乙方造成损失，由乙方自行承担，与甲方无关。
第四条乙方的权利与义务
4.1乙方须严格按本合同规定的付款方式，按时向甲方支付各项费用，不得拖延。
4.2乙方合法拥有本合同约定户外广告牌媒体的所有权及户外广告发布资格。
4.3 乙方有权要求甲方提交约定媒体所需要提供的证明文件。
4.4乙方应当及时维护发布本户外广告的相应设施，确保广告发布设施的正常使用和广告内容发布的正常效果。
第五条违约责任
5.1合同一经双方签署即具有法律效力，双方应当按照本合同的约定切实履行。任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。
5.2如乙方延期付款，则每延付一日，即按合同年总佥额的5‰支付滞纳金；如乙方不能按规定时间支付合同款，逾期支付超过15天的，甲方有权终止履行本合同义务，并有权终止本合同，同时乙方须向甲方支付合同总额的10%作为违约金。
5.3乙方在遵守上述合同约定时，甲方不得无故将广告媒体转让给第三方，否则甲方须向乙方支付合同总额的50%作为违约金。
第六条：本合同以中文签署，一式两份，甲乙双方各执壹份，具有相同法律效力。本合同经双方签字盖章后生效。合同中手写体（经双方均在此签章后）与印刷体具有同等法律效力。
第七条：本协议未尽事宜，可由双方约定后作为协议附件，与本协议具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
广告合同 篇4
原告：
地址： 负责人： 电话：
被告：
注册地址：
营业执照注册号： 法人代表：办公地址： 邮编：438300
联系电话：
诉讼请求：
1、判令被告支付原告欠款人民币117780.00元（其中广告位租赁欠109638.00，广告制作费欠：8142.00）；
2、判令被告支付原告合同违约金人民币362796.00元；
3、判令被告抵合同款的'商铺A2126合同无效，退给原告款人民币157162.00元；
4、判令被告承担原告的诉讼费。
事情和理由：
被告为了宣传公司摩尔城楼盘项目，租赁原告广告位，合同期为20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金为人民币246800.00元。原告广告位经营权是通过火车站公开招标合法所得，合同期内，原告认真覆行了合同约定，而被告没有按合同约定认真覆行，原告多次去被告公司找相关负责人员催讨，公司办事人及领导不见面不理睬，逃避支付
广告费，被告不覆行合同约定，严重违约，并承担合同违约一切责任后果。
最初的合同约定是以现金方式支付，根本就没有约定以商铺抵广告费，但因为被告迟迟不支付原告广告费，要求将最初合同作废重新签订新的合同，是为了达到将商铺抵部分广告费的目的，原告没有办法才同意重新签订租赁合同，新的合同约定被告以商铺抵原告部分广告款，原告多次去被告公司讨要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续（A2126）。剩下的广告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣，原告也想了办法，但最终都无法答成。一年都过去了，被告经办人员及领导不理睬逃避支付，至今未果，故原告没有办法诉至贵法院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。
此致
申诉人：
20xx-6-6
附件：
1、广告位租赁合同
2、原告广告位经营权合同
3、原告营业执照
4、原告身份证
5、抵款购房收据
广告合同 篇5
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议：
第一条 广告位基本情况：
1、广告位位置：
2、广告牌规格：
3、广告画面：
第二条 租赁期限：
该广告位租赁期限为
第三条 合同总额和付款方式：
1、 广告牌发布费总金额共计人民币：
2、 上述费用包括甲方对该广告的制作、安装、维护，维护期为一年。
3、 广告发布费支付时间和支付方式：合同签订之前乙方支付元预付款，广告发布后三天内付清余款。
第四条 双方责权：
(一) 甲方责任：
1、甲方应遵守广告制作的有关规定，一切制作费用都由甲方自行承担。
2、租期内画面出现撕扯、脱落，甲方应无偿给予更换。
3、甲方必须在双方约定的时间七日内发布广告，否则每逾期一天甲方收取乙方￥100 元 (壹佰元整)作为滞纳金;逾期一个月未完工，则甲方有权取消合同。
(二) 乙方责任：
1、乙方须及时提供甲方所需的文件资料，否则因此引发的一切责任甲方概不负责。
2、乙方有权决定广告发布内容，但必须保证其真实性、合法性。
3、乙方须及时向甲方缴交广告发布租金。
(三) 租用期内，甲、乙双方不能无故终止合同，但如因市政或城市规划要求等原因导致乙方广告位不能使用时，则双方不负责任何赔偿责任，其租金甲方按乙方所租用实际时间计算。如果双方同意移址重建，另签补充合同。
(四) 如因台风、地震等不可抗绝的自然灾害造成双方不能履行合约的，双方免责。
第五条 租赁期满：
租赁期满后，本合同即终止，乙方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。如乙方续租，须提前两个月书面向甲方提出申请。
第六条 违约责任：
双方签订合同必须信守，任何一方违反本合同的规定，违约方需按当年度租金的30%作为违约金支付给守约方。
第七条 其他：
1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决，并签订补充合同，补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙双方签字、盖章后生效。
甲 方(章)： 乙 方(章)：
签 字： 签 字：
日 期： 日 期：
广告合同 篇6
合 同 书
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
根据《合同法》、《广告法》及有关规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方租赁甲方所属位于 发布广告事宜，一致达成以下条款以资共同遵照执行：
一、场地位置：
甲方唯一合法拥有的 ，该位置提供给乙方独家经营商业广告的招商及发布。
二、规格及发布形式：
规格尺寸：具体见本合同附件----设置广告点位置。
发布形式――霓虹灯。
三、发布限期：
发布期 年，从年 月 日起至 年月 日止。
四、工期：
1、甲方于年 月 日前提供包括但不限于上述场地的产权、使用证明等报批所需资料给乙方。
2、乙方负责于个月内办理户外广告的有关审批手续，并于手续办理完毕后完成广告牌制作。
五、场地租金、保证金、电费及其支付方式：
1、场地租金：
A、合同签订后至 年 月 日前为免租期（含发布公益广告），若此期间乙方发布商业广告，租金由发布即日起计算；
B、从年 月 日起至 年月 日止，每年场地租金为人民币***** 元整（￥元正）；
C、从第三年开始直至到合同结束，每两年租金递增； 合同编号：
F、如租约到期双方有意继续合作，租期将自动延长。
2、缴纳方式：
A、每年租金分期，按 为一期进行支付；
B、首期租金乙方于广告发布前一周内支付，以后按季度提前一周支付。
3、电费按国家供电部门有关收费标准，每月按照实际使用功率由乙方于每月 号前向甲方缴纳。
4、本合同签定时乙方向甲方交纳 元整（即元正）场地保证
金。若本合同按合同约定时间开始执行或执行后正常终止，甲方于本合同终止后 天内将场地保证金退回乙方。若本合同未能按合同约定时间开始执行，则甲方于 年 月 日前退回乙方所缴纳的场地保证金。
5、甲方收到各项款项同时向乙方开具等额的收款发票。
六、双方责任
甲方责任
1、合同签订后，甲方于 年 月 日前提供有关土地产权使用证明等资料给乙方进行办理可发布户外广告发布的有关政府手续。
2、提供用电电源到广告牌面，协助乙方施工及发布的正常使用。
3、协助乙方办理有关施工手续。
乙方责任
1、支付合同约定相关款项。
2、提供广告画面内容给甲方备档。
3、合同期内，广告牌的制作质量由乙方负责，负责广告牌的日常管理、维修和保养，按照消防条例要求做好消防安全防范工作，保障用电安全。广告设施归乙方所有。
4、乙方发生的水电费由乙方承担，电费按电表实用数由乙方与甲方管理处结算。
七、免责条件
1、因政府征用、政策变更、市政工程、战争、地震、自然灾害等不可抗力因素，或者广告位正面前方向有新的建筑物遮挡广告的发布效果，造成合同不能履行或不能完全履行，双方经协商未能达成一致，则合同自然终止且互不承担责任，双方于十天内结算相关费用。
2、若乙方未能在本合同约定时间内完成可发布户外广告的有关政府手续的办理，双方视办理上述手续的具体情况进行协商，若协商无法达到一致意见，则本合同书即时终止，双方不负违约责任。
八、违约责任
1、合同生效后，甲、乙双方必须认真遵守合同条款，任何一方不履行合同条款，守约方有权向违约方要求承担法律责任，赔偿经济损失。
2、乙方未依照合同规定准时缴纳租金，按年度租金的 /天向甲方支付滞纳金；若超过 天仍未支付租金，则本合同终止，甲方收回本合同出租的场地，合同保证金不予退回。
3、合同生效后，如有第三方就该广告位置向乙方主张所有权或使用权，由甲方负责解决并承担因此所增加的一切费用。
九、合同期满与终止
1、本合同发布期满后，乙方如需继续承租，应在期满前 天向甲方提出申请，重新签订合同。在同等条件下，乙方享受优先续约权。
2、如租约到期双方有意继续合作，租期将自动延长。
3、发布期满后，若双方不再继续合作，乙方所缴纳的保证金甲方于 天内退还，乙方于合同终止后 天内拆除广告设施。
十、争议解决
本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉。
十一、保密协议
未经对方许可，任何一方不得向第三方（有关法律、法规、政府部门、雇员除外）泄露本合同的条款的任何以及本合同的签订及履行情况，以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。
本合同有效期内及终止后，本保密条款仍具有法律效力。
十二、其他
1、本合同未尽事宜，须经合同双方共同协商，并签订补充规定，补充规定是本合同不可分割的组成部分，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
2、本合同一式肆份，自签字盖章日起生效，双方各执贰份，具有同等法律效力。
3、上述合同条款已经甲、乙双方确认，如有变动，变动条款需经双方盖章确认方才生效。
甲 方：乙 方：
签约代表： 签约代表：
签约日期：年 月
附件：设置点位原外观及设置广告点位位置
日
广告合同 篇7
甲方：益阳旭升房地产开发有限公司
乙方：益阳众大霓虹灯装饰有限公司
为加大甲方开发的“世纪嘉苑”商住小区的宣传力度，经甲、乙双方友好协商，就“世纪嘉苑”小区临益阳大道广告牌的制作、报建、审批、安装、发布维护等事宜达成共识，现签定“世纪嘉苑”广告牌制作。施工承包合同。具体内容如下；
一、 承包方式
根据乙方提供的设计方案，由乙方采取包工、包料、包制作施工、包质量、包念收。包报建、审批、首次发布的承包方式。
二、 合同承包内容
2、1、广告位地址：位于变速箱厂临益阳大道厂区大门左侧。 2、2、广告牌规格：喷绘画面尺寸为10米高30米宽，净面积300平方米。广告牌离地面高度为2.5米，广告牌总高度为12.5米。喷绘画面的清晰度：为高精度喷绘画面。
三、合同承包工期与质量
3、1、合同签定后；乙方须在 20日内将广告安装发布到位。每延迟一天罚款800元人民币，可累加追究责任（人力不可抗拒除外）。
3、2、甲方向乙方提供广告牌发布内容，乙方负责工商审批制作、安装、发布、一年以内的维护保养，所有费用由乙方负责。
乙方必须保证该广告牌制作所使用的材料为正品（材质标准和数量、尺寸按乙方提供的设计预算验收）。施工用材必须经过甲方认可。
3、3、广告牌须有三年保质期，具备抗受10级风的能力（如10级以下风力使广告牌损坏，由此产生的一切损失由乙方负责）。
四、合同承包价格和付款方式
4、1、合同总价款为81300人民币（捌万壹仟叁佰元 ）。此价款包括此广告的基础、材料、制作费用、城建报批、工商广告审批发布、税务、喷绘、安装等费用。
4、2、付款方式：合同签定后，甲方即付合同总价款的40%给乙方，计价款 32520元；广告牌制作、安装发布验收后甲方即付总价款的55%；计价款44715元；本承包工程质保金为合同总价款的5%。计价款 4065元：质保金在合同期满一年时付清。
五、甲方责任
甲方应保证乙方在施工期间的施工环境良好，做好相关协调工作，保证供电、供水，因甲方原因导致工程中断造成乙方经济损失，甲方承担延误责任。
六、 乙方责任
6、1、保修期内广告牌如有破损乙方负责修复，所有破损乙 方应在12小时内修复完毕。
6、2、乙方施工期间应负责维持施工现场的正常秩序及环境卫生。达到城市管理要求。
6、3、施工期间的人员、设备等在施工过程中的安全事故由 乙方负责。
七、违约责任
7、1、乙方原因（施工方法、材料质量、基础质量要求等）违章作业等引发的安全事故、工程质量所造成的一切经济损失由 方自行负责。具体执行标准：自接到甲方修复通知起24小时内， 方应将广告牌修复到位。如果24小时内未能按时将广告牌修复到位，甲方将对乙方处以合同总价款5%的处罚。
7、2、如果甲方不按合同约定付清工程款， 乙方将对甲方处以合同总价款5%的处罚。
八、双方约定；在履行合同过程中产生争议，如双方协商不成，向所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式四份，双方各执贰份，本合同自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
合同签订日期20xx年11月日
【【推荐】广告合同范文7篇】相关文章：