有关购销合同集合8篇
随着人们法律意识的建立，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编整理的购销合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
购销合同 篇1
甲方（供货方）： 滨州钰城节能建材有限公司
乙方（购货方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，甲、乙双方就乙方向甲方购买粉煤灰事宜协商一致，签订粉煤灰购销合同条款，明确甲、乙双方权利和义务，以资共同遵守。
一、合同项目
甲方向乙方提供滨州魏桥热电厂生产的优质粉煤灰。
二、合同期限
本合同有效期自年 月 日至年 月 日为止。
三、产品名称、单价、数量、计量单位、金额：
1、甲方的职责、权利和义务
⑴ 甲方在合同有效期内向乙方供应粉煤灰,并确保乙方的生产需求。 ⑵ 甲方提供的产品应符合国标GB/T 1596—20xx及《公路工程水泥混凝土外加剂与掺和料应用技术指南》中有关技术要求。
⑶ 甲方在向乙方移交粉煤灰时，应事先经乙方化验同意。
⑷ 甲方对移交给乙方的粉煤灰进行计量时，必须甲乙双方共同确认。
2、乙方的职责、权利和义务
⑴ 乙方应按合同结算方式支付甲方货款。
⑵ 乙方应根据自身生产需要，正常供货必须提前三天通知甲方所需规格及数量以便甲方做好生产及运输计划安排。若乙方未按规定提前通知甲方，甲方不承担货物供应中断的一切责任。
⑶乙方应按合同规定时间及数额支付甲方货款。如未能及时付清，甲方有权中止供货。
五、产品的交接地点。
六、验收标准、方法及提出异议期限
1、数量验收：粉煤灰移交时，甲乙双方需要同时在场对粉煤灰进行计量，共同确认。如有异议，双方应在收货时当场提出，当数量发生争议时，经双方同意送至第三方地磅进行复检，因此发生的费用由责任方承担。
2、质量验收：收货时，乙方的收货人员应进行质量验收，验收合格后双方签字确认。乙方开出收到条或过磅单视为合格。如有异议，经双方同意送至第三方实验室进行复检，因此发生的费用由责任方承担。
3、本合同执行期间，在给乙方供货时甲方应有专人确认签收，否则乙方不予卸货。
七、货款结算
八、争议解决方式
执行本合同发生纠纷时，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。
九、其它约定事项
1、在本合同有效期内，未经甲方允许，乙方不得向其他方购买本合同项下产品,否则甲方有权中止供应并且不承担违约责任，如因甲方不能保质保量供应乙方货物，乙方有权另选供货商，由此造成损失由甲方负责。
2、当市场行情发生变化时，双方可以协商对价格进行调整。
3、本合同经双方签字盖章后生效。
4、本合同正本一式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。
5、乙方应在不需要粉煤灰后的一个月内付清甲方货款。
6、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方： 滨州钰城节能建材有限公司
法定代表人：
委托代表人：
年 月 日
乙方： 法定代表人： 委托代表人： 年 月 日
购销合同 篇2
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
购销合同 篇3
甲方:
乙方:
甲乙双方通过认真协商，签订以下树种购销合同，供双方共同信守。
一、甲方出售给乙方以下树种的数量及价格:
1、30公分樟树200棵，单价:每棵4100元， 计82万。
2、15公分樟树300棵，单价:每棵1300元， 计39万。
3、8-10公分桂花树400棵，单价:每棵1300元， 计31.2万。
4、10-15公分雪松200棵，单价:每棵500元， 计10万。
5、30-40公分法桐400棵，单价:每棵80元， 计19.2万。
6、8-10公分樟树800棵，单价:每棵780元， 计62.4万。
7、古树桩50棵，单价:每棵860元， 计4.3万
8、太湖石20xx吨，每吨600元， 计120万。
9、10-15公分广玉兰，600棵，每棵480元， 计28.8万
合计:396.9万
二、付款方式:
合同签订后，乙方预付货款100万元，甲方开始发货，而后按甲方发货数量实际结算。直到货款两清，不拖不欠。因乙方拖款不及时结帐造成工程损失，甲方不负责任。
三、甲方代为运输，装卸费由甲方支付，运费甲乙双各付一半，运输中损坏的树苗由甲方负责，甲方保证负责树苗成活在百分之九十八以上。底于成活率，按损失数量甲方按进价退款，或依树补偿。
四、以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，单方违约按总货款20%处罚，此协议自签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇4
甲 方：
地 址：
乙 方：
地 址：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。
名 称 数 量 单 价 总 计
共计金额：
一、 付款方式：
乙方安装完毕，甲方验收合格之后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。
二、 乙方责任：
窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产，安装。于_______ 年__月__日前安装完毕。
三、 甲方责任：
1、 甲方须准时向乙方支付货款。
2、 甲方订购后中途不得更改，如若甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。
3、 乙方于约定时间安装完毕， 甲方于七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。
四、 违约责任：
1、 乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额2%日向甲方支付违约金。
2、 甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额2%日向乙方支付违约金。
五、 质量保证及售后服务：
乙方提供窗帘部分半年免费保修，配件部分提供一年免费保修（人为损坏除外）
六、 补充条款：
1、 窗帘高度实际：2.75米，超过2.75米的高度，接高度接多少算多少。
七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。
甲 方： 乙 方：
签约代表： 签约代表：
电 话： 电 话：
日 期： 日 期：
公对公转帐帐户和帐号：
公司名称：
开户银行：
帐号：
购销合同 篇5
____________________（以下简称甲方）
____________________（以下简称乙方）
甲方主要生产“_______”“xx”牌环保家电（内衣消毒柜、衣物消毒柜、厨房垃圾处理机），乙方通过认真细致的市场调研，对国家发明专利，环保新产品市场前景充满信心，自愿代理经销甲方系列家电产品。
甲方根据乙方经济能力，和市场开拓能力同意授权乙方在 省 地区（市） ，作为上述产品的独家代理经销商，授权期限为 年 月 日至 年 月 日。
同时甲乙双方本着优势互补、互惠互利、共谋发展的基本原则，就上述地区，上述期限内，乙方独家代理、经销甲方产品的相关事宜，协商约定如下：
一、区域
甲方授权乙方在协议授权期限内，在所代理的区域，代表甲方对上述专利产品从事广告宣传、产品销售和售后服务工作。乙方积极宣传推广专利产品，监督市场上仿伪产品，及时反馈给甲方，并协助打假取证工作。
1、甲方在授权期限内，不准在授权区域内，设立除乙方之外的其他经销商，甲方也不在此区域内，自行设定经销点，否则，一切责任由甲方承担。
2、乙方应积极发展以专营店、零售店为基础的分销网点，并及时将专营店、零售店产品的经营情况反馈给甲方。
3、甲方免费向乙方提供相应的产品资料等，配合乙方做好销售工作，提供必要的营销、售后服务的培训和技术支持。
4、乙方在销售过程中，应及时向甲方提供售出产品的机型、编号及用户的相关资料。
5、乙方在超越本协议限定区域，操作任何与此产品相关的事宜，均应事前以书面形式向甲方提出申请，由甲方认可后方可操作。
6、如乙方所辖区有客户直接向甲方进货，甲方将无条件介绍给乙方，由乙方与其签定购销合同。
二、价格
1、首次进“内衣消毒柜”“衣物消毒柜”“厨房垃圾处理机”优惠，货值 万元，产品 台，共 台，以后具体价格按价格表执行。
2、全国统一供货价格，具体带运费的产品价格，经甲、乙双方，根据物流运输费等按实结算，或乙方自付运费。
3、出口产品，产品改进，根据成本费用增加等，协商提高产品价格，根据原材料等涨价降价，协商提高或下降产品价格，具体按照新价格表执行。
三、质量问题及处理
1、甲方给乙方提供的产品，须符合国家及有关标准。
2、乙方收到货物后进行检查，如出现质量问题应保管好产品，作好原始记录，属甲方责任给予调换，费用由甲方承担，否则后果自负。如乙方有意制造质量问题，损失、费用等由乙方承担。
3、产品一年内确实出现质量问题，实行三包，小修由乙方负责，大修、包换、包退由甲方负责。
4、在销售过程中，由乙方造成的损失由乙方负责赔偿。
5、超出保修期后，甲方有偿提供配件，乙方负责维修。
四、定额与奖励（单位：万元）
五、购货、付款、结算
1、乙方通过传真或电话方式，直接通知甲方购货品种、规格、数量经双方确认后，款到后十天内发货。
2、产品运输由甲方负责，将货物运至乙方工商注册所在地，运货费、装卸费由乙方承担。
3、货款通过银行结算或现金提货，直接与甲方财务结算，或甲方书面指定专人收款，乙方不能以现金，或个人汇票形式，直接支付给甲方业务员等人员，否则后果自负。
六、宣传费及事物支持
为协助乙方开拓地区业务，在乙方首次进货时，产品价格优惠，用于展台、广告宣传等。销售“厨房垃圾处理机”的，免费送展示“洗刷柜”一个，价值300元。
七、首次进货与退货
1、首次进货额为 万元。
2、在协议期限内，乙方经过12个月时间销售后，认为产品不适合本地市场，有权提出退货或换货，退货产品须包装完好、确认产品无损，不影响二次销售。甲方收到货物将在十五日内退款给乙方，或调换同款的其它产品，运费由乙方支付。乙方退货或停销“厨房垃圾处理机”，价值300元展示“洗刷柜”一同退给甲方。
3、如乙方有恶意损害甲方利益的行为，甲方有权不予退货，一切损失由乙方承担。
八、区域保护
乙方不能在代理区域以外建立销售网点，不能跨区串货行为，否则甲方有权扣乙方下次进货50%的货款，如乙方有二次串货行为，甲方有权取消乙方代理资格，并不予退货换货。 九、其他
1、本协议生效前提为双方签订协议，甲乙双方实施了协议约定的首次进货额。
2、未尽事宜：_________________________________________ ____________________________________________________________
3、代理商在规定期限内或12个月销售任务不达标准时，甲方有权单方面终止协议。
4、乙方在销售过程中，甲方只为乙方提供产品和有关服务，如乙方出现有关问题，责任与甲方无关。
5、如协议执行中发生争执，以双方协商解决为主，也可诉之法律，诉讼地点为甲方所在地。
6、协议一式两份，双方各一份，签字、盖章，首次进货15天内款到后，本协议有效。
甲方：
电话：
乙方：
电话：
日期：
购销合同 篇6
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，签订本合同以兹双方共同遵守。
一.甲方工程建设所需的沙子全部从乙方购买，乙方沙子不能满足甲方工程需要，甲方可由其他渠道购买沙子。
二.供货内容及地点：
三.供货单价：沙： x元(大写)/立方米。
四.质量要求及验收标准：
甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起则该批沙子的质量视为完全合格。经双方确认沙子质量确实不合格后，乙方应将质量不合格的沙子运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时乙方在x日内换送合格沙子。
五.供货期限：
从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在每日内将甲方需要的xx立方米材料供应至甲方指定的地点。供需量xx万立方米。
六.运输费用及费用负担：运输费及卸车费由乙方承担。
七.工程款的支付及结算：
1、工程款按照每月完成沙子总价款的供应的百分之七十预付。工程结束x个月之内支付尾款。
2、 材料到场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给乙方，以便乙方结算。
3、 乙方提供有效的材料销售发票和开户银行，甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。
八.如有未经事项在此填写：
九.违约责任：
1、 如乙方不能按时、按质地交货给甲方，甲方有权不支付材料款，并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失。
2、 乙方无故不交货或甲方无故退货，(非质量因素)视为违约，违约方应向对方支付不履行部份货款的x%作违约金。
3、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
5、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
6、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
7、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
8、本合同一式由甲、乙双方各执正本副本份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇7
签订时间：
甲方：
乙方：
因甲方承建符合公路技术要求的碎石，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。
一、碎石规格：0-1cm、1-2cm、2-4cm。
二、碎石数量：8000 m3
三、碎石单价：/m3(或元/吨)。此单价已含资源费、江河管理费、加工费、便道便桥费、上下车费、运输费、管理利润、损耗、各项税金和其它损失费用及风险费用等一切费用。
四、交货地点及验收方式：碎石交货地点为 。由甲方专职材料人员在收料场验收，通过收车方或过磅称确定数量，出具由甲乙双方现场签字的'“实物收料单”(三联单)。此收料单是双方结算数量和货款支付的唯一依据，涂改无效。对乙方供应的碎石检测验收不合格的，甲方工作人员有权拒绝收购并责令出场，由此造成的经济损失概由乙方承担。
五、交货时间：从方停止供货时止。
六、结算和付款方式：每月末最后一天,乙方凭有效收料单进行当月结算。甲方根据工程计量支付情况，递次支付 80 %，通过转帐支付到乙方指定银行及帐户，余额部份待甲方终期计量支付完毕后 15 天内付清。若乙方委托代理人办理结算或办理现金支付，必须向甲方出具合法、有效的委托书手续。否则，甲方有权拒绝办理结算和支付。
七、由于人力不可抗拒的自然灾害原因，影响乙方供货、甲方收货、造成工程进度滞后、导致支付延缓，均不属违约。
八、乙方应对其所属碎石加工人员和运输人员进行安全教育，凡乙方人员发生的一切事故，所造成的经济损失，概由乙方全部承担。
九、如一方违约，违约方应承担另一方经济损失。
十、在履行本合同中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时，向双流县人民法院提起诉讼。
甲方(章)： 乙方(章)：
公司地址： 住址：
法定代表人(委托代理人) 法定代表人：(或自然人) 电话： 电话：
购销合同 篇8
卖方：
买方：
一．品种规格、质量、交提货时间、数量
二．交提货方式及合同期限
1.交提货方式：连云港（或上海石洞口码头）港口平仓交货。 2.合同期限：20xx年01月 日 起至20xx年 月 日止。
三．质量、数量验收标准和方法
1.质量以双方共同委托连云港SGS监督抽样，以连云港SGS船采化验为准（船采）。2.数量以连云港方水尺计量数为准。
四．煤炭单价及奖惩
1.煤炭价格均按甲方向乙方开具下水作业单当天的秦皇岛低位挂牌价下浮20元/吨为装船平仓价，增值税一票结算。
2.以低位发热量4300大卡／kg 为基础，每增加或减少一个大卡／kg ，单价也相应增加或减少0.14元/吨；高于4300大卡/kg不再加价。低于4300大卡/kg拒收。如灰分高于 %拒收。挥发分小于 %或大于 %时拒收。含硫超过1%时拒收。如全水份大于 %，则超过部分每高于1%重量减1%。若煤炭质量属于拒收标准，而买方同意接受，双方重新议价。原煤中不可有机械杂质，如石块，木块或铁块，否则由此而造成的任何损失由卖方负责。
五．结算方法：仅能接收中国银行、中信银行180天信用证。
1.付款方式：合同签订后5个工作日内，买方通过中国银行开出不可撤销、不可转让的可议付180天的以卖方为受益人的伍仟万元(5000万元)信用证交给卖方银行，在3个银行工作日内由卖方银行开出信用证总金额度2%（100万元）的履约保函给买方，卖方在此信用证生效之日起20日内必须交付第一船货物（5万吨），10日内再交付5万吨。如需调整每批的结算数量，则由双方另行商定。
2.买方凭卖方出示装船下水单后，买方按每船煤炭下水单数量支付80%的货款给卖方, 待平舱后，卖方凭质量以秦皇岛港商检或SGS（船采）检验报告单和数量以秦皇岛港商检或SGS装船水尺报告单为依据开出增值税发票一票买方结算20%余款，多退少补，一船一结清货款。买方有权进行单船配载。
3．银行议付：卖方凭双方确认的结算单、卖方开据的增值税专用发票、向银行议付货款。 4. 卖方需在备足一船五万吨货物到港之前提前四天通知买方。 5.在秦皇岛SGS的检验费用由买方承担。
六．结算票据;
1. 卖方开具的税务部门统一印制的全额增值税专有发票一份。 2.质量以秦皇岛港商检SGS（船采）检验报告单正本一份； 3.数量以秦皇岛港商检SGS装船水尺报告单一份。
七.违约责任：
1.如买方在合同签订后5个有效工作日内开不出信用证，本合同作废。
2.卖方在收到信用证30天内无法供货，则买方有权向银行申请撤销信用证，并收取信用证金额2%的保函金额。
3.按《中华人民共和国合同法》有关条款执行，因不可抗力的因素导致的后果不属违约。 4.信用证开出后5个银行工作日内，买方未从卖方收到信用证额度2%履约保函，买方有权向 银行申请撤消信用证并终止本合同，卖方赔偿信用证额度5%的经济损失。
八.争议解决：
1．双方友好协商解决.。
2.协商未果，诉诸法律。由合同签约地法院裁决，并以中华人民共和国最高人民法院为最终裁定。
九．其他约定事项
1.本合同一式四份，买卖双方各执二份。
2.未尽事宜另立补充协议，盖章后生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。 3．签订本合同后双方互换五证，卖方提供铁路大票，如卖方不能提供本合同作废。 4.本合同面签有效。
【有关购销合同集合8篇】相关文章：