建筑材料购销合同(模板)
在人民愈发重视法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编整理的建筑材料购销合同(模板)，仅供参考，大家一起来看看吧。
建筑材料购销合同(模板)1
甲(以下简称方)：
乙(水泥厂)：
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
品 名
规 格
单 位
数 量
单价(元)
金额(元)
备 注
价金总额(大写)
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 $
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货
年 月 日前提(供)×吨。其中：×吨。
年 月 日前提(供)×吨。其中：×吨。
年 月 日前提(供)×吨。其中：×吨。
年 月 日前提×吨。其中：×吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
1、甲方在 年 月 日前付定金 元;
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
年 月 日前电汇××元;
年 月 日前电汇××元;
年 月 日前电汇××元;
年 月 日前电汇××元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月 日- 日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式 份。经法定代表人签章后生效。有效期从 年 月 日起至 年 月 日止。
甲 方： 乙 方：
地 址： 地 址：
代 表 人： 代 表 人：
经 办 人： 经 办 人：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
签订时间： 签订地点：
建筑材料购销合同(模板)2
供货方：（以下简称供方）
需货方： （以下简称需方）
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：
第一条、产品大写
肆佰柒拾玖万壹仟元整
第二条、供货日期：
从20xx年1月21日起至需方工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准（需提前三天通知）。
第三条、质量要求：
供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负
责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕，需方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的维修，如果供方未能按需方要求的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留20%的货款中扣除。
第四条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。
2结算方式：乙方随货开具的送货单由甲方现场验收小组签收的验收单为依据结算，每月25日数量结算一次。
第五条经济责任
（一）供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应承担全部经济责任。
（二）需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。
第六条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前7天与供方协商。
第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 经 办 人： 负 责 人：
日 期：20xx年1月21日 日 期：20xx年1月21日
建筑材料购销合同(模板)3
甲方：________________________ (购货方)
乙方：________________________ (供货方)
依照《_______》和《_______》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。
第1条 材料及价格
第2条 材料包装
2.1包装标准：_____________________
2.2包装费用：_____________________
第3条 收货规定
3.1交货单位：______________
3.2收货单位：______________
3.3运输方式：______________
第4条 合同价款
本合同总价款为人民币_______元 (大写：_______ )。
第5条 货款支付
2.1材料预付款：按合同款的_____支付。
2.2材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付 。
2.3支付方式：
第6条 其他
6.1本合同未明确事项均按《_______》等有关规定和条款执行。
6.2本合同经双方代表签字后生效，期满后自动失效。
6.3本合同正本二份，双方各执一份。
甲方(公章)：________________________
乙方(公章)：_________________________
________________年_______月_______日
________________年_______月_______日
建筑材料购销合同(模板)4
甲方：
乙方：
经双方友好协商，甲方向乙方采购项目的施工涂饰材料，为确保双方的利益和职责，确保工程按期保质保量的完成，特签定以下条款，共同遵守实行。
一、材料总类、质量、价格及金额（见表）品牌为：
品名及规格
数量
单价
金额（元）
备注
二、送货时间及地点
合同至签订之日起7日内，乙方将货送到甲方指定的区域，甲方在乙方货到之日，须当场签收，由甲方自行保管，与乙方无关。
三、颜色与包装
颜色为甲方与建设方所定，其色号为，如有变更其后果由甲方负责。
四、付款方式
合同签订后，甲方先付给乙方元作为定金，乙方将货生产好时，通知甲方将余款元付清后，乙方将货送到甲方指定区域。
五、责任
乙方保证货物能通过相关部门检验，（检验费用由甲方负责）。并提供相关资料，材料施涂后，如因质量问题引起的损失，则由乙方负责。
六、合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，按≤经济合同法≥处理，本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
身份证号码：
身份证号码：
签订时间：
签订时间：
建筑材料购销合同(模板)5
建筑材料购销合同 甲方：南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部钱视华（购货方以下简称甲方）
乙方： 徐兵（供货方以下简称乙方）
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，
订立如下条款，以资共同遵守。
第1条材料名称
1.1
1.2质量标准：符合国家相应产品质量标准
1.3其它：
第2条 材料数量
2.1合同数量确认方法：以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。
第3条 收货规定
3.1收货方法：以甲方收料员签字确认为准（）。
3.2运输方式：汽运
3.3运输费用的承担：由乙方承担（包含在乙方向甲方提出的材料价格之内）
3.4收货时间：以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。
第4条货款支付
4.1乙方为甲方提供材料数量达到，甲方必须付给乙方在日之内必须完成本款项支付；
4.2至实际总价的85%；余款在工程竣工验收结束后一年内付清。
第5条 争议、违约
5.1如有争议，甲、乙双方协商解决，如不能协商解决可以向当地人民法院提起诉讼。
第6条
6.1本合同一式三份，双方各执一份，见证方一份；双方签字生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：见证方：
电话：电话： 电话：
签订日期： 年 月日
建筑材料购销合同
甲方：南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部陈小航 （购货方以下简称甲方）
乙方： 徐兵（供货方以下简称乙方）
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，
订立如下条款，以资共同遵守。
第1条材料名称
1.1
1.2
1.3其它：
第2条 材料数量
2.1合同数量确认方法：以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。
第3条 收货规定
3.1收货方法：以甲方收料员签字确认为准（）。
3.2运输方式：汽运
3.3运输费用的承担：由乙方承担（包含在乙方向甲方提出的材料价格之内）
3.4收货时间：以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。
第4条货款支付
4.1乙方为甲方提供材料数量达到，甲方必须付给乙方在日之内必须完成本款项支付；
4.2至实际总价的85%；余款在工程竣工验收结束后一年内付清。
第5条 争议、违约
5.1如有争议，甲、乙双方协商解决，如不能协商解决可以向当地人民法院提起诉讼。
第6条
6.1本合同一式三份，双方各执一份，见证方一份；双方签字生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）： 见证方：
电话：电话： 电话：
签订日期： 年 月日
建筑材料购销合同(模板)6
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》有关法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信实用原则，并结合工程的具体情况，经双方友好协商，签订本合同。
一、产品清单、价格
二、质量要求技术标准
乙方供货的工程模板要求翻新_____次以上，不合要求者，免费进行更换，木方要求长度足够，尺寸不足者，双方协商解决。
三、交货时间、地点、方式
1、交货时间：合同签订后按照甲方书面要求货到现场，保证工程进度，乙方提供供货需求须经甲方签字确认。 本合同首次交货时间：____
2、交货地点：_______________________________________
3、货到现场后由甲、乙双方就质量、颜色、数量共同验收。卸货费用均由甲方承担。
四、履约保证金付款及结算方式
1、合同签订后______日内，乙方向甲方支付履约保证金________元整，供货结束后_____日内无息返还。
2、付款方式：每批到货后，由乙方向甲方提报供货量(收货凭证)，甲方审核后____日内支付供货款的95%，整个工程供货完成后，_____日内全部付清。
五、违约责任
1、乙方逾期供货的(甲方必须提前15天向乙方提出需货要求)，乙方每日应当按总贷款0.5%的支付给甲方违约金。
2、甲方未按合同约定期限支付货款的逾期每日按欠款金额的0.5%支付违约金，并赔偿乙方履约保证金。
六、合同纠纷的解决方式
凡因本合同引起的或本合同有关的争议，双方应当协商解决，当事人不愿和解，调解或和解，调解不成时，双方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
七、其它未尽事宜，双方协商解决
甲方(章) 法定代表人 地址： 电话： 身份证号：
乙方(章) 法定代表人： 地址： 电话： 身份证号：
开户银行： 合同签订日期： 帐号：
年 月 日
建筑材料购销合同(模板)7
甲方：________________________ (购货方)
乙方：________________________ (供货方)
根据《_________》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它
见附件(附件为合同重要组成部分，具有同等法律效力)。模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为___%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足
1、达到贵州省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地____个月后___个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照____________银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后___天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院起诉。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
甲方(公章)：________________________
乙方(公章)：_________________________
________________年_______月_______日
________________年_______月_______日
建筑材料购销合同(模板)8
供方：莆田市荔城区弘竣建材批发商行 需方：莆田市城厢区金朝建材商行
签订时间：20xx年04月01日
1.产品名称、型号、数量、单价、供货时间及数量
2、交提货地点：需方库房。
3、结算方式：货到付款（现金或转账）。
4、法人账户：开户行：，开户名：
4、供方应严格按需方要的产品、数量及时发货，供方接到需方供货通知天到货. 合同如需变动或补充，另行签订补充协议经双方签字盖章方能生效；
5.解决合同纠纷的方式：双方协商解决。协商不成时，由需方所在地内江仲裁委员会仲裁。
6.本合同需双方签字盖章生效，一式两份，双方各执一份。
供方：莆田市荔城区弘竣建材批发商行 需方：莆田市城厢区金朝建材商行 单位签章： 单位签章： 法人代表：柯靖 法人代表：黄群腾 联系方式：13666927711联系方式：18050598555
建筑材料购销合同(模板)9
供方： 北京质鼎贸易发展有限公司 (以下简称乙方) 需方： 北京佰诚恒盛商贸有限公司 (以下简称甲方) 经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币2725200万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。
第二条 订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款35%作为定金（即人民币953820元），按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项）
第三条 验收方法; 由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。
1.交货方式：
甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。
2.交货地点：
北京恒盛商贸
3.交货日期：
所以货物必须于20xx年12月29号之前完毕。（交货前提前3天 电话通知）
4.运 输 费：包含在货款内
第四条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品. 品种、数量. 规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品 品种、规格、质量 ，应偿付变更部分货款总值%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3. 如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
4.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
5.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条．条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 % 的补 偿金。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前__天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。订立合同人：
甲方：北京质鼎贸易发展有限公司 经办人： (盖章)地 址： 电 话： 开户银行： 帐号： __年 __月 __日
乙方；北京佰诚恒盛商贸有限公司 经办人：(盖章) 地 址： 电 话： 开户银行；
帐户：__年__ 月__ 日
建筑材料购销合同(模板)10
甲方：（以下简称甲方）
地址：
乙方：（以下简称乙方）
地址：
依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，经双方友好协商，就甲方项目材料事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。
第一条、标的物：
xx。
第二条、交货地点：
项目工地。
第三条、交货时间：
甲方指定。
第四条、交货方式及费用负担：
乙方在合同签订后开始供货，并将货物运送到甲方指定的`地点后由xx负责签收确认。运输费及卸货费由乙方承担。（签收人：xx联系电话：xx）。
第五条、质量标准及异议期限：
1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家（行业）的相关质量标准执行，确保所供材料的质量。
2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出，如属质量问题由乙方负责。
第六条、验收方法：
乙方须按甲方的要求送货，货到现场后，在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的，则可以随时抽检，如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的，则必须向甲方赔偿即以少一赔十计算，如砂、石、石粉等散体运输货物，抽检方数误差≤4%，亦可视为正常交货。
第七条、损耗责任：
乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。
第八条、付款方式：
1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前（遇甲方假期则顺延）将上月内所送货物的送货单（供货方保存联）汇总后向甲方指定人员提交对帐清单，共同核对无误并签字确认后付款。
2、甲方货款采用支票形式支付。
3、除双方协商价格为不含税款外，乙方领取支票时应提供法定正规发票以及乙方收款委托证明，否则甲方有权不予支付或由甲方按8％税率代为扣税后向乙方支付税后货款。
4、甲方结款方式为：月结。甲方每月只支付乙方上月货款总额的80％，剩余20％待本工程完工并竣工验收后付清。
第九条、违约责任：
1、乙方在接到甲方订单后必须在xx天内必须到货，除不可抗力外，每延误xx天，甲方可按合同总额xx‰作为履约赔偿金，并在货款中扣除，如延期xx天，甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。
2、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收，乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。
3、因不可抗力导致乙方无法如期交货，乙方应立即通知甲方，在影响因素消失后继续履行交货责任。
第十条、约定事项：
1、甲方应提前xx天以电话或传真方式将用料计划（材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等）通知乙方备料。如有变动，甲方必须以传真的方式通知乙方。
2、乙方在同意并确定供货后，如不能及时供货，则所有损失由乙方负责，甲方有权终止合同。
3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时，必须服从工地收货人员的指挥，将材料卸放在指定的位臵，如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的，则由乙方承担全部责任。
4、乙方工作人员进入甲方项目工地后必须洁身自爱。如发现乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不一致的；乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的；一经甲方工作人员发现或举报，甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额，情节严重者，甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。
第十一条、其他事宜：
1、本合同经双方协商一致后可以变更或解除；未尽事宜双方可协商制订出补充协议,补充协议与本合同具有具等法律效力；如因不可抗力或生产事故不能按期交货的，乙方必须出具有关证明及时通知甲方，双方可根据实际情况协商变更或解除合同。
2、执行本合同发生争议时，由当事人协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、乙方在收款时必须提供公司的营业执照及税务登记证复印件各一份并加盖公章。
4、本合同一式两份，计附件合共叁页，甲、乙双方各执壹份，自甲、乙双方代表签字及盖章生效，双方结清货款后自动失效。
5、未尽义务双方可共同协商解决。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
联系电话：
联系电话：
建筑材料购销合同(模板)11
合同编号：________________
甲方：(购货方)________________
乙方：(供货方)________________
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。
第1条材料及价格
第2条材料包装
2.1包装标准：________________
2.2包装费用：________________
第3条收货规定
3.1交货单位：________________
3.2收货单位：________________
3.3运输方式：________________
第4条合同价款
本合同总价款为人民币______元(大写：______)。
第5条货款支付
5.1材料预付款：按合同款的支付。
5.2材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付。
5.3支付方式：________________
第6条其他
6.1本合同未明确事项均按《合同法》等有关规定和条款执行。
6.2本合同经双方代表签字后生效，期满后自动失效。
6.3本合同正本二份，双方各执一份。
甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________
签订日期：______年______月______日
建筑材料购销合同(模板)12
合同编号：
供货方： （以下简称供方）
需货方： （以下简称需方）
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：
第一条、产品
第二条、供货日期：
从年 月 日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准（需提前三天通知）。
第三条、质量要求：
供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕，需方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的维修，如果供方未能按需方要求的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留20%的货款中扣除。
第四条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。
2、交货地点：
3、结算方式： 。
第五条 经济责任
（一）供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应承担全部经济责任。
（二）需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。
第六条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前天与供方协商。
第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式 份，由甲、乙双方各执 份。
甲 方：（盖章）
乙 方： （盖章）
经 办 人：
负 责 人：
电 话：
电 话：
开户银行：
开户银行：
账 号：
账 号：
年 月 日
年 月 日
建筑材料购销合同(模板)13
需方：江苏城宇建设集团有限公司 （以下简称甲方）
供方：大丰市闽丰木材加工厂 （以下简称乙方）
根据《经济合同法》及有关规定，遵照互利的原则，为明确双方权利和义务，经双方协商同意，签订本合同，以资共同遵循。
一、甲方因承建 徐杨安置小区二期2#地库 工程，地点 鸿海路 工程时间自20xx年3月16日起。现施工需要购买的建筑材料，经乙方核实，同意出售。
二、品种、规格、数量、单价及计量单位：
规格最长为4米，规格及数量以甲方提前三天通知为准。品种、详细规格以甲方签收的送货单为准。（本合同暂签购货200m以内，超出供货必须补签协议）
三、甲方提前五天向乙方提供建筑材料表，以便乙方按时、按量供应，确保工程如期竣工。（品种：铁杉、花旗）
四、本合同材料规格要就及价格：单价按1950/m，3.90m*0.38*0.88公分按4m*0.04m*0.09m计算，2.90m*0.038m*0.088m按3m*0.04m*0.09m计算。
付款方式：月结付垫款50%，地下室上来付20%，余款到20xx年1月26日结清。（如果用承兑汇票贴3.5%利息不含税票） （地下室上来付总货款70%）
五、乙方提供的材料送到甲方工地时，甲方要及时派人进行数量、规格的验收，并做好签单手续，以后结束按签字单为准。
六、违约责任：
1、甲方应在约定的时间内及时付款，如未能及时支付款项，逾期乙方按尚欠材料款总金额的千分之二向甲方加收滞纳金。
2、在供货合同期间，甲方如中途更换材料供应商，应无条件地将乙方供应材料款的尚欠款在半个月内付清，同时并支付所欠款的千分之三作为违约金。
3、甲、乙双方如有违约行为，除按约定向对方支付违约金外，同时有权终止合同，并保留向法院提起诉讼的'权利。
七、乙方应按甲方的要求及时供应材料，甲方应按约定及时付款，如一方违约，违约方应向对方支付材料总金额的日计千分之一作为违约赔偿金。
八、解决纠纷方式：如双方发生纠纷，应协商解决，如协商不成，可向淮安市人民法院提起诉讼，由人民法院裁决。
本合同一式多份，双方根据需要各执数份。
本合同履行地为甲方经营所在地。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
甲方代表： 乙方代表：
电话： 电话：
身份证：
建筑材料购销合同(模板)14
甲方（需方）：XX建筑工程有限公司
乙方（供方）: XX有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就XXXXXXX后期续建工程建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、货物数量及价款
甲方在建设工程中需用的建筑材料，供货量后续商定，按照实际的供应材料款额计算。
二、乙方供应产品或原材料必须满足：
1、达到相应的质检验收标准；
2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）
四、货款支付方式和时间
付款约定：货到工地付货款90%，余款一个月内付清。
收款账号：
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式肆份，供方贰份，需方贰份。本合同双方签字盖章后生效，货款结清后此合同终止。
需方：XXXX建筑工程有限公司 供方：XXX实业有限公司
法定代表人： 法定代表人：
或其委托代理人： 或其委托代理人：
XX 年XX 月 XX 日 XX 年 XX月 XX日
建筑材料购销合同(模板)15
甲方:
乙方：
甲方因建设或经营等需要，向乙方购买建筑装修材料，为明确双方的权利的义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，2双方平等友好协商，特定以下条款。
第一条：产品名称、规格、数量、单价：
第二条：质量要求、技术标准：按国家或行业相关标准执行。
第三条：提货方式、提货地点、运输方式等：
1、提货日期：__________________________
2、提货地点：__________________________
3、提货方式按以下第_____种方式提取。
A：甲方到乙方营业地自提，运输费用由甲方承担。
B：由乙方代办托运，由甲方按每立方米承担_______元运输费用，____元装卸费。在甲方支付货款时一并结清。
第四条：
乙方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定。
第五条：
付款方式：甲方在签订本合同时支付______________元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后_____天内支付全部货款。甲方若采取分批购买的，则甲方需在收到单次货物后___天内支付该批次货物的全部价款。
第六条：质量保证：
(一)、乙方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量。产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，乙方无条件更换或进行维修。
(二)、由于甲方或其他原因造成货物损坏的，由甲方自行负责。
(三)、乙方应提供相关产品合格证明给甲方。
第七条：违约责任：
(一)、若甲方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物，由甲方承担合同总价20%的违约金，并承担因此引起的价格升降责任。
(二)、延期付款：甲方应按合同约定的时间支付货款，如甲方违反合同约定，未即时支付价款，则由甲方乙方支付所欠款项20%的违约金，给乙方造成其它损失的仍需赔偿。
(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第八条：合同争议的解决：双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决。
第九条：本合同的生效条件：本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十条：本合同一式两份，买卖双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【建筑材料购销合同(模板)】相关文章：
建筑材料购销合同06-08
建筑材料购销合同书07-15
建筑材料购销合同通用15篇04-16
建筑材料购销合同(集锦15篇)04-15
建筑材料购销合同合集15篇03-26
建筑材料购销合同汇编15篇03-17
建筑材料购销合同集合15篇03-15
建筑材料购销合同(合集15篇)03-09
建筑材料购销合同范本 7篇03-08
木材购销合同模板07-18