购销合同

时间:2021-05-10 18:46:58 购销合同 我要投稿

【实用】购销合同集锦8篇

  在不断进步的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的购销合同8篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

【实用】购销合同集锦8篇

购销合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同。

  一、摩托清单及付款方式

  1、摩托清单及价格

  2、付款方式

  全部摩托验收合格后的七日内,甲方向乙方支付

  元人民币。若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为滞纳金。中标总金额的余额 元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付乙方。

  二、交货时间及地点:

  1、交货时间: 。若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为滞纳金。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

  2、交货地点:。

  三、保修条款:按国家三包政策执行。

  下列情况不属保修范围:

  1、不可抗力引起的损坏;

  2、用户私自维修引起的损坏;

  3、用户自行造成的机械损坏;

  4、其它不属于供应商负担的保修事宜。

  四、相关权利及义务

  1、甲方有权监督乙方对所交付的摩托进行安装调试,并督导完成。

  2、甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合国家三包要求的加以指出乃至追究服务责任。

  3、甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行。

  4、乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项。

  5、乙方有权在实施安装调试时,提出合理协助要求。

  五、双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时协商解决,如不能协商解决,可通过法律诉讼解决。

  六、本合同一式 份,甲乙双方各执一份,签字即生效,具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  经办人: 法定代表人:

  年月 日年月 日

  签订地点: 签订地点:

购销合同 篇2

  原告:王xx,女,汉族,现就职于xxxx市劳教所第x大队,电话:xxxxxxxxxxx

  被告:河北xxx房地产开发有限公司,地址:xx市xx路xx号,法定代表人:张xx,电话:xxxxx

  诉讼请求

  1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

  2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

  3、本案诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!

  此致

购销合同 篇3

  购 方

  销 方

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规,买卖双方在自愿平等的.基础上,经协商,就汽车配件产品购销达成如下协议:

  第一条 产品名称、品种、规格、价格和质量

  1.产品名称、品种、规格、价格 。

  [ ]附产品购销清单(经法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章后与本合同具同等法律效力)。

  2.产品的技术和质量标准:[ ]按国家标准执行、[ ]按行业标准执行、[ ]按生产企业标准执行。

  产品的技术和质量标准如约定不明确,按能够实现合同目的和产品用途的标准执行。

  3.质量保质期为 年,从 年 月 日到 年 月 日。

  第二条 产品的数量和计量单位

  产品的数量 。产品的计量单位 。

  第三条 品牌

  销方所供产品的商标为:[ ]整车厂配套商标、[ ]生产厂自主商标。其他约定 。

  销方保证所供产品不构成对任何工业产权和知识产权的侵犯;购方保证所购产品不用于任何侵犯工业产权和知识产权的用途。违者应承担由此引起的全部侵权责任。

  第四条 产品包装标准及其处置

  1.销方所供产品的包装为[ ]木箱、[ ]纸箱、[ ]裸件、[ ]按国家规定。包装应安全可靠、标识明确。[ ]内附装箱单。

  2.销方因产品包装不妥或者不符合国家规定或者双方约定,应当承担因包装不妥或者不符合国家规定或双方约定所造成产品的违法、违约、毁损、灭失等责任。

  3.其他

  第五条 产品的交付和风险

  1.交货方法:[ ]销方送货、[ ]销方代运、[ ]购方自提自运、[ ]购方指定的第三方代提。

  2.运输方式 。

  3.运费负担[ ]购方承担、[ ]销方承担、[ ]其他 。运费负担约定不明的由购方负担。

  4.到货地点 。

  5.产品的风险责任未经特别约定,自交付时转移。产品保险由风险承担方办理并承担费用。

  6.其他

  第六条 产品的交(提)货时间、期限

  产品交(提)货时间:

  [ ]双方约定 年 月 日为产品的交(提)货时间。

  [ ]销方委托送货或者代运的产品以承运人签发运单的日期为实际交货日期。

  [ ]其他 。

  第七条 产品价格和费用支付方式

  1.产品的价格 。

  2.其他费用 。

购销合同 篇4

  供方: (以下简称甲方)

  需方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》,在平等互利的基础上,经友好协商达成以下协议:

  一、产品名称及品质:现甲方以 ¥7元/立方米 的价格向乙方供应,如有价格变化需要调整,甲方必须提前2天书面或电话通知对方。

  二、交货方式及交货地点: 甲方根据乙方的需求将燃气送至指定的地点,乙方收到甲方货后应在送货单上盖章并签名予以确认。

  三、产品质量标准:以国家标准为准

  四、付款方式:

  五、免责条款: 双方在不可抗力等特殊情况下,致使任何一方不能履行其在本合同项下规定的义务,该方应书面通知对方不能履行或推迟履行合同全部或部分义务的原因。按照事故对本合同履行的影响程度双方协商决定是否终止本协议、部分免除本协议的义务或延期履行本合同的义务。

  七、合同期限:自 年月 日至 年月日,合同到期双方无提出异议,合同将自动延续。如一方需终止合同需提前十天书面告知对方,并按照双方的货款结算方式,结清双方的账务及供用手续。

  八、违约责任: 双方应保守本合同秘密,未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露本合同内容。合同执行中如发生纠纷,双方应通过友好协商解决,如通过协商无法解决,任何一方可向甲方所在地的仲裁机构提请仲裁或向甲方所在地的人民法院起诉。

  九、解决合同纠纷方式: 由双方友好协商解决。

  十、其他约定事项:

  本合同由双方签定之日起生效,合同为一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  负责人(签字) 负责人(签字):

购销合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  经过双方友好协商,本着互惠互利的原则,对甲方委托乙方加工月饼(带全套包装)有关事宜达成如下协议:

  一、 所购产品如下:月饼盒、月饼及单价如下(每盒月饼:45克12粒装):

  品名

  规格

  数量

  单价(元)

  金额(元)

  二、月饼要求:

  1、乙方应按合同向甲方提供符合《月饼》国家标准(gb 19855-20xx)、《广式月饼标准》及《月饼类糕点通用技术标准》的月饼。

  2、乙方除向甲方提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证外,还应向甲方提供食品生产、销售相关资质证书以及卫生许可证。

  3、乙方应提供符合国家包装规范的包装方案供甲方选择,并按甲方最终书面确认的包装方案交付,此费用已经包含在第一条所报费用中。

  4、乙方必须按甲方确认的样品的要求进行生产,保证产品质量,乙方对不符合样品要求的产品负责及时退换,并保证三日内调换。

  三、 交货地点 、运输方式、费用及送货的范围:

  1、运输方式为汽运,所有运输相关费用由乙方承担。

  2、乙方确保在收到甲方预付款后的二十五日内,按甲方确认的月饼配料表及包装规格,开始分批交货,地点为甲方库房。

  四、验收标准:

  1、乙方交货时应提供政府质检部门出具的月饼检验报告,无法提供检验报告的甲方有权拒收且不支付余款,甲方因此拒收的,乙方应退还甲方相应部分款项。

  2、乙方应按甲方指定品种、确认的样品进行生产,甲方可随时抽查并验收,如产品发生口感、质量、外观包装等问题,乙方应在三日内无条件更换,乙方不按时更换的甲方有权拒付余款,乙方应承担违约责任。超过五日不更换的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方已缴货款并承担全部损失。

  五、付款方式:

  甲方在双方合同签定后的三天内向乙方交付总价款的50%作为预付款,计人民币:12600.00元整(大写人民币: 壹万贰仟陆佰元整);甲方如收到全部货物且验收合格,则甲方在20xx年9月30日之前支付剩余款项。每次付款前乙方应提供相应金额的发票。

  六、违约责任:

  (1)乙方应按照合同约定时间交货。逾期未完成交货的,每日按照总价款3‰向甲方支付违约金。

  (2)由于月饼质量原因,如引起客户索赔等给甲方造成经济损失以及对甲方商誉造成不良影响的,乙方全额退款并承担赔偿责任。

  (3)甲方按合同付款给乙方,如甲方逾期未付款,每日按照总价款3‰向乙方支付违约金,本合同另有约定的除外。

  七、其它:

  (1)本合同经双方签字盖章后,本合同生效。

  (2)甲乙双方按照本合同约定货款两清后,本合同自然终止。

  (3)本合同未尽事宜,甲乙双方应友好协商解决,无法协商的双方均可向甲方所在人民地法院提起诉讼。

  (4)本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲 方: 乙 方:

  授权代表签字: 授权代表签字:

  20xx年8月21日

  甲方(供应商):______________________________

  单位全称______________________________

  地址:______________________________

  邮编:______________________________

  法定代表人:____________电话:____________

  联系人:____________电话:____________

  乙方(超市):______________________________

  单位全称:____________________________________

  地址:____________________________________

  邮编:____________

  法定代表人:____________电话:____________

  联系人:____________电话:____________

  本合同签订地点:____________省____________市

购销合同 篇6

  需方:

  供方:

  需、供双方本着互惠互利、友好协商的原则,就今后办公文化用品、耗材及日用品的供给与服务等相关工作规定如下:

  一、产品名称、商标、型号规格、数量、单价:

  1.产品名称:办公用品(附清单)

  2.规格数量:具体规格数量在每次订单中详细列出,日用品购销合同。

  3.产品单价:该单价根据产品市场批发价。

  二、质量标准:

  1.供方向需方提供的产品质量(技术、计量、包装)必须符合国家相关标准和企业标准并经需方确认,发现假冒伪劣商品以一罚十,并承担相应的法律责任。

  2.若供方提供的商品不适用,在不损坏商品及其包装的情况下,供方负责及时调换商品。

  三、供货合同期限及延续

  月 日止,供方向需方提供办公用品。

  四、供货价格

  1.原则上按本合同第一条的规定执行。

  2.未明确约定的其他商品价格:文化办公用品供方给予需方最优惠价 (特价品除外),耗材和日用百货供价应在不高于市场价格的基础上向需方优惠供货。

  3.需方指定专人购买、签收物品,每次购买时必须手续完整,要求品名、单价、数量、总金额、签收人等内容登记详尽,并留需、供双方备检核对。

  五、违约责任

  1.因供方的原因造成不能交货的,应向需方偿付不能交货部分货款的的违约金。

  2.因供方的原因逾期交货的,按延期交货部分货款计算,每延期一天向需方偿付延期交货部分货款2%的违约金,最多不超过合同金额的20%。

  六、合同的解除:

  任何一方违约,守约方在追究违约方责任的同时,有权单方解除合同。 本合同经双方签章后生效。

  需方 供方

  盖章 盖章

  签字: 签字:

  年 月 日

购销合同 篇7

  甲方(购方):____________________________________

  地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  乙方(销方):____________________________________

  地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  经双方协定一致,签订水泥购销合同条款如下:

  一、数量、计量单位、单价、金额

  二、质量标准:水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

  三、袋重合格率达到国家规范。

  四、交货方式、地点和运杂费负担:甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费、上、下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车,乙方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同水泥价款一并结算。

  五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货:

  ____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

  ____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

  ____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

  ____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

  甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货,并不免除甲方责任。

  六、付款办法和期限:

  1.甲方在____年____月____日前付定金________元;

  2.采取先汇款后结算方式:甲方按购水泥总金额分期先汇款。

  ____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;

  ____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元。

  3.采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日~____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

  七、违约责任:

  甲方责任:1.中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____ %的违约金。

  乙方责任:1.不能交货的,偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付____ %的违约金。2.所交水泥质量、规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。

  八、本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

  甲方:________________________

  代 表 人:________

  开户银行:________

  帐号:____________

  ____年__月__日

  乙方:________________________

  代 表 人:________

  开户银行:________

  帐号:____________

  ____年__月__日

购销合同 篇8

  需方:

  供方:

  一、经双方充分协商同意,特签定此合同为恪守信用,确保合同严肃执行,必须共同遵守下更条款,如有违约,愿意承担经济和法律责任。

  二、验收方法:按双方约定产品质量、材质和数量,以到货实际数量由需方验货。

  三、交货地点、方式:

  四、运输方式和费用承担:需方负责运费,供方负责安装。

  五、包装标准和费用承担由供方负责费用。

  六、安装切角及切异形费用:由供方负责安装,倒角,切异形费用由需方负责。

  七、交提货时间:_____年_____月_____日。

  八、预付订金:_____元整

  付款与结算:

  九、违约责任:由双方协商解决,如不能达成协议按《经济合同法》解决。

  十、其它约定事项:若需方需要增加数量,价格按上述合同执行。供方保证产品质量3年,维修随叫随到,按《经济合同法》执行。木材准运证供方负责办理,需方负责费用。

  需方单位: 供方单位:

  代表人: 代表人:

  电话号码: 电话号码:

  商场电话:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  地址: 地址:

  签字日期:_____年_____月_____日

【【实用】购销合同集锦8篇】相关文章:

1.【实用】购销合同集锦9篇

2.【实用】购销合同集锦7篇

3.【实用】购销合同集锦九篇

4.【实用】购销合同集锦6篇

5.【实用】购销合同集锦5篇

6.【实用】购销合同集锦10篇

7.【实用】购销合同模板集锦5篇

8.实用的购销合同集锦5篇