供货合同范文集锦9篇
随着人们法律观念的日益增强，合同的类型越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编帮大家整理的供货合同9篇，欢迎阅读与收藏。
供货合同 篇1
甲方：xxxxxxxxxxxx
乙方：xxxxxxxxxxxxx
经公开招标采购，确定乙方为xx年度IT设备耗材定点协议供货中标供应商。甲乙双方经协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供本公司产品及相关产品伴随服务事宜达成以下条款：
第一条：总则
1、本协议下述所指“甲方”明确定义为：xxxxxxxxxxx。乙方为本次公开招标中标供应商，本协议下述所指乙方包含签署本协议的中标供应商。
2、本协议所指期限为自xx年x月x日至xx年x月x日。
3、下列文件为本协议不可分割部分：《中华人民共和国政府采购法》；中标通知书；乙方中标的投标书；招标文件；乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
第二条：供货范围及协议价格
一、供货时间
1、乙方的中标产品为：xx年度IT设备耗材（详细产品及价格见附件）
二、供货价格
1、凡甲方采购本协议供货范围内产品，均享受乙方给予的协议供货价格。
2、协议供货价格的制定原则：
（1）乙方应提供最优惠的价格，切实让利于采购人；
（2）乙方提供的协议供货价格应低于市场价；
（3）乙方所报价格为本地市场交货价，与交货有关的费用应包含在报价中，不再另行支付；
（4）乙方在协议有效期内产品的价格调整时及时以书面材料和证明材料等报送甲方物资采购中心及审计部审查确认。
3、交货时间按照乙方投标文件中承诺执行，并在货源紧张时享受优先供货权。
第三条：质量标准和要求
1、乙方保证本协议中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。
2、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保规定，必须为正品行货，不得有假冒伪劣产品或提供以次充好的产品。
第四条：权利瑕疵担保
1、乙方保证对其提供的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其提供的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留臵权等。
3、乙方保证其所提供的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
第五条：包装要求
1、乙方所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，此类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书等。
第六条：供货期限及供货对象
乙方负责自协议生效之日起至xx年x月x日期间中标货物的供应，具体内容见附件的中标产品价格表。
第七条：验收
1、乙方将货物送至采购单位指定地点安装调试后，由采购单位根据货物的规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并完善相关验收手续。
2、货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。
3、在验收过程中发现数量或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
第八条：履约保证金
在甲方与乙方签署本协议前交纳叁仟元（3000元）人民币履约保证金。甲方在协议履行完毕后5个工作日内无息退还履约保证金。
第九条：货款的支付
乙方所供货物经采购单位验收合格后，凭供货入库验收单、发票等，按月支付上月材料价款。
第十条：质量保证
1、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于12个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十一条：补救措施和索赔
采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔，乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1、乙方同意退货并将货款退还给采购单位，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
2、根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
3、如果在采购单位发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后十天内或采购单位同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购单位损失的，采购单位有权进一步要求乙方赔偿。第十二条：履约延误
1、乙方应按照协议规定的时间、地点交货和提供服务。
2、乙方无正当理由而拖延交货，采购单位有权追究乙方的违约责任。第十三条：甲乙双方在协议有效期内履行义务
1、乙方对售出商品的质量、维修、其它售后服务承诺按招标文件和投标文件的有关内容执行，产品价格、型号等有变动时，必须在发生变化后3日内及时向甲方提供证明和报告。
2、在协议有效期限内，乙方无论什么理由（不可抗力除外），均不得拒绝甲方的采购行为或相应服务（超出乙方中标的范围以外的不在此列）。
3、乙方发生转让、兼并、撤消等情况变化时，须提前一个月向甲方提交书面公函，在公函中须说明本协议乙方权利与义务等承继的方法或终止本合同，甲方收到乙方公函之日起在10个工作日内予以书面答复。
4、乙方法人名称、经营场所、联系人等发生变更时，须以书面并附有关证明材料向甲方备案。
5、甲方对乙方协议供货质量、价格和服务情况不定期进行检查，将检查情况提出处理意见，及时反馈。
6、甲方有权根据市场行情的变化，按有关规定的程序及时调整定点采购业务的价格或计价办法，对采购单位实施定点采购业务提供价格指导。
第十六条：违约及投诉处理
在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方在报请监督管理部门同意后可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止协议供货商资格、没收其履约保证金等处罚。此项下违约行为包括但不限于下列各项：
1、甲方代表定期对乙方所提供的产品或服务的履约情况进行检查。发现有弄虚作假情况的，一经查实，将视情节轻重给予警告、没收履约保证金直至取消定点协议供应商资格，并列入不良供应商名单。
2、在协议有效期内，如发生采购单位投诉乙方所供产品非原装正品、质量问题、未按投标承诺在响应时间内供货等情况，经查实后，第一次将扣除全额履约保证金，责令改正，第二次将取消其协议供货商的资格，给予一至三年禁止进入甲方单位采购的处罚。
3、在协议有效期内，供应商未按中标价格提供相关服务，随意提高价格或收取其它额外费用的，发生此类情况，经查实情况属实，将取消协议供货商资格，没收履约保证金。
4、在协议有效期内，甲方将不定期进行市场调查，发现乙方违反协议要求及承诺、未及时调整协议价格、未及时上报价格调整表，将取消协议供货商资格，没收履约保证金
5、乙方不按投标文件承诺提供协议供货范围内的产品；
6、不及时反馈型号、价格变化的。
7、不按期供货而受到甲方各科室有效投诉的
8、乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为时，甲方有权解除协议，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。
第十七条：协议转和让和分包
除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。
第十八条：协议生效
1、下列文件与本协议具有同等法律效力：
（1）招标文件（2）投标文件
如上述文件与本协议有不符之处，以有利与甲方的为准。
2、本协议经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。
3、本协议一式肆份，乙方一份，甲方三份。
第十九条：协议修改
除双方签署书面修改协议，并成为本协议不可分割的一部分外，本协议条件不得有任何变化或修改。
第二十条：协议附件
包括：中标产品价格表
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
开户银行：
帐号：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其它未尽事宜双方协商解决。
甲方：（公章）________ 乙方：____________
地址：______________ 地址：____________
电话：______________ 电话：____________
传真：______________ 传真：____________
联系人：____________ 联系人：_______
供货合同 篇2
甲方： (注：三誉.弘星商住楼) 乙方：料厂
根据《中华人民共和国合同法》结合本工程实际情况，有关烟道供货事宜，经双方协商达成如下协议：
一、平等互利、双方自愿、保证合同的合法性;
二、产品名称、规格型号、数量、单价、金额见下表
以上单价包括产品安装费用;
三、供货时间：合同签订后，由甲方电话通知为准，按甲方要求及时供货;
四、承包方式：乙方包制作、包安装、包运输、包装卸、包质量、包文明施工、包安全，乙方包楼层烟道边砼的浇灌;不含风帽及其他附件。
五、结算方式：合同签订后，甲方按乙方施工进度付款，待一栋楼安装完后付清所有工程款;
六、双方责任：
1、甲方责任：
①、按合同条款支付工程款;
②、甲方派驻工地代表对工程的进度和工程质量进行监督，检查验收;
③、甲方配合乙方安装烟道的原材料垂直吊装运输到各楼层。
2、乙方责任：
①、按合同约定供货安装;
②、主动与甲方协调，积极配合主体及施工进度;
③、遵守甲方的管理规定，遵守国家的安全生产规范，做好安全生产及文明施工，乙方因违反安全操作规定发生安全事故，一切责任由乙方负责。
七、违约责任：甲、乙双方任何一方违约，均相应赔偿对方的损失。
八、其它的约定事项 乙方提供工程款等额建安发票、税费由甲方补 。
九、本合同以签字生效为法律依据，一式两份，甲、乙双方各执一份。
十、有限期限：本合同待该工程供完结清一切款项自动终止。
甲方代表： 乙方代表：
签定日期： 年 月 日
供货合同 篇3
卖方（以下简称甲方）：
买方（以下简称乙方）：
经协商一致，甲乙双方就甲方向乙方销售货物事宜达成以下协议：
一、货物的品名、规格、数量和价格：
详见正式的采购订单
二、产品的质量标准：依甲方产品承认书为标准。
三、供货方式：
1、分批供货：
2、订单取消：
（1）*****
（2）*******
四、交货地点、方式及运费承担：
1、交货地点：乙方公司
2、交货方式：甲方委托货运公司运输，运输费用由甲方承担；
如乙方急料需甲方空运或快递，则费用由乙方自行承担。
如因甲方交期延误需要空运或快递的，则费用由甲方承担。
五、产品的价格调整：
六、产品的验收：
1、乙方收货后，当场清点来货件数，验收无误后出具收货单据。对产品的名称、规格型号、数量等进行验收在一周内完成。
质量异议期
2、如乙方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为甲方交付的产品质量符合本合同第二条约定的质量的要求。
七、付款方式及条件：
1、付款方式：
2、付款条件：
（1） 付款频次、时点及对账安排。
（2） 若乙方逾期支付货款，每逾期一日，支付总货款％的违约金。
（3） 乙方同意以地处于 房产抵押给甲方，为本合同及补充文件项下甲方债权提供抵押担保。
八、违约责任：本合同系双方真实意愿的表达，双方均应自觉遵守，若一方违约应向非违约方承担违约责任。
九、合同纠纷的解决：
1、本合同未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》执行。
2、若本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，()双方均可向原告所在地法院起诉。
十、其它约定事项：
1、若本合同附有技术协议的，该技术协议作为本合同的附件，是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、双方在履行本合同过程中的传真、订单、往来信函均为本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。
十一、本合同一式三份，甲、乙、厦门市房地产交易权登记中心各执一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲 方： （盖章）
法定代表人：
公司地址：
开 户 行：
账 号：
税 号：
乙 方： （盖章）
法定代表人：
公司地址：
开 户 行：
账 号：
税 号：
年 月 日
供货合同 篇4
国电电力大连庄河发电有限责任公司
2×600MW机组新建工程
分散控制系统（DCS）
供货合同
买方：国电电力大连庄河发电有限责任公司
卖方：北京国电智深控制技术有限公司
二0XX年二月
买方合同号：ZDs20xx-005
卖方合同号：S-20xx-020
合同签字时间及地点：20xx年2月14日
合同签字地点：大连庄河市黑岛镇
买方：国电电力大连庄河发电有限责任公司
卖方：北京国电智深控制技术有限公司
买卖双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同。
目录
1定义 ................................................................................ 3
2 合同标的 ........................................................................... 3
3供货范围 ............................................................................ 4
4 价格 ............................................................................... 4
5 支付与支付条件 ..................................................................... 4
6 交货与交货条件 ..................................................................... 5
7 包装与标记 ......................................................................... 6
8 设计、服务、技术指导和联络 .......................................................... 7
9 标准与检验 ......................................................................... 8
10 安装、调试、试运行、性能考核试验和验收 ............................................. 9
11 保证、索赔与罚款 ................................................................. 11
12 保险 ............................................................................. 12
13 税费 ............................................................................. 12
14 分包与外购 ....................................................................... 13
15合同的变更、修改、中止和终止 ...................................................... 13
16不可抗力 .......................................................................... 14
17合同争议的解决 .................................................................... 14
18专利权 ............................................................................ 14
19合同生效 .......................................................................... 14
21 法定地址 ......................................................................... 15
附件 价格表 ......................................................................... 17
履约保函（格式） .................................................................... 28
1 定义
本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。
1.1“买方”是指国电电力大连庄河发电有限责任公司，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
1.2“卖方”是指北京国电智深控制技术有限公司，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
1.3“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。
1.4“合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。
1.5“生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。
1.6“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件），和本合同附件3规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。
1.7“合同设备”是指卖方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品，如本合同附件2所列示和规定。
1.8“监造”是指在合同设备的制造过程中，由买方委托有资质的监造单位派出代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。
1.9“性能验收试验”是指为检验本合同附件1规定的性能保证值按本合同附件5规定所进行的试验。
1.10“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明己达到了合同附件1规定的保证值后，买方对每台机组合同设备的验收。
1.11“最终验收”是指买方对每一机组的合同设备保证期满后的验收。
1.12“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。
1.13“电厂”是指国电电力大连庄河发电有限责任公司。
1.14“技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
1.15“现场”是指位于国电电力大连庄河发电有限责任公司2×600MW超临界机组工程工地，为买方安装合同设备所在地。
1.16“备品备件”是指根据本合同提供的DCS的备用部件，包括随机备品备件和3年商业运行及第一次大修用备品备件。
1.17“随机备品备件”是指在安装、调试时所需的备品备件。
1.18“试运行”是指整机在调试和电厂试运行阶段进行的运行。
1.19“机组”是指锅炉、汽轮机、发电机和附属设备组成的一套完整的设备。
1.20“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和／或签名的文件。
1.21“分包商”或“分供货商”是指由卖方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
1.22“最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试验。
1.23“设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
1.24“运杂费”是指合同设备从卖方始发站（车上）到交货地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费、保险费及运输过程中发生的各种费用。
2 合同标的
本合同遵循合同双方买卖自愿的原则。
本合同所订设备将用于国电电力大连庄河发电有限责任公司2×600MW超临界机组工程。
2.1设备名称、型式、数量
设备名称：DCS
设备型式：见技术协议
数 量：见技术协议
2.2凡卖方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是安全的、经济的、成熟可靠的。
2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件1。
2.4卖方提供合同设备的供货范围按合同附件2。
2.5卖方提供的技术资料按合同附件3。
2.6卖方提供的技术服务按合同附件7。
2.7卖方提供设备的运输及保险。
3供货范围
3.1合同供货范围详见附件2。
3.2合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责按买方要求时间将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题
4 价格
4.1本合同价格即合同总价为17920000元（大写人民币：壹仟柒佰玖拾贰万元整）。
本合同价格包括合同设备、随机备品备件和专用工具及技术服务费用的价格，其中合同设备价格包括合同设备本体价格、技术资料，以及合同设备的税费、运杂费（提供运输发票）、保险费等与本合同有关的所有费用。
4.2合同设备价格为1098万元。
其中第一套合同设备价格为698万元（大写：陆佰玖拾捌万元整），第二套合同设备价格为400万元（大写：肆佰万元整）;第一套部分包括:#1机DCS、公用系统、辅控系统设备，第二套部分包括：#2机DCS。
4.3合同设备的工程费（EDPF-NT分散控制系统软件包V3.1费用）为694万元。
4.4合同设备从制造厂的始发站到交货地点的运杂费（含大件运输措施费）为免费。
4.5合同的分项价格见价格表。
本合同总价在合同交货期内为不变价。
5 支付与支付条件
5.1本合同使用货币种类为人民币。
5.2付款方式：银行汇票或电汇。
5.3合同设备款的支付：
5.3.1合同生效日期起1个月内，卖方提交金额为合同设备总价格的10％不可撤销的履约保函和金额为合同设备价格10％的财务收据（正本一份，复印件四份），买方审核无误后1个月内，支付给卖方合同设备价格的10％做为预付款。
5.3.1卖方按交货顺序在在规定的时间内将每套设备运到交货地点，并将下列单据提供给买方，买方验明无误后1个月内支付该套设备价格的50%。
由买方授权代表签署的该套设备的“验货证明” (正本一份，复印件四份)；
由买方监造代表签署的该套设备的“出厂前检验记录文件”
该套设备的详细装箱清单(正本一份，复印件四份)；
该套设备的质量检验合格证明(正本一份，复印件四份)；
金额为该套设备价格的100%的商业发票(正本一份，)。
供货合同 篇5
合同编号：
签约时间：
工程地点：
购货单位：_________________________________(以下简称甲方)
联系电话：_____________________单位地址：_____________________
甲方代表：_________________________________
供货单位：______(以下简称乙方)
联系电话：_____________________单位地址：_____________________
乙方代表：_________________________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买中XX达成如下协议：
第一条甲方订购产品规格型号及数量：
产品名称规格型号单位数量
第二条产品的运输方式、到货地点、交货方法、费用负担及付款方式：
1、运输方式：乙方汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、交货地点：
3、交货方式：工地现场交货;在交货地点，由甲方接货人
4、运输费用(含运费、保险费等费用)由乙方承担。
5、设备吊装费用另计。
6、付款方式：
(1)、现金
(2)、转帐支票
第三条乙方中XX到货时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，货物安全由甲方负责。甲方现场验收合格，签收认可。
第四条产品的安装、调试、验收：
1、甲乙双方商定：________年____月日之前，甲方所需设备均按双方约定时间进场、到位。安装工程费用另计。
2、中XX质量符合厂家
第五条价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付中XX款(固定价价款);
2、本合同中XX总价款为人民币：____________________元(大写：);
(1)、合同签定后,甲方应一次性支付乙方(设备款)人民币：__________________元(大写：)。甲方未付清中XX全款以前，中XX权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含设备吊装费。
第六条违约责任
一、乙方责任：
1、除合同第
六、九条规定外，如果乙方没有按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
2、乙方无故拖延交货期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1的违约金，但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任：
1、甲方应提前1520天向乙方订购中XX(厂方供货周期的原因);
2、甲方中途退货，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
3、甲方未能按合同规定时间支付中XX款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1的违约金，但违约金总额不得超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中XX，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
4、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
5、甲方原因造成不能按期交货,其责任由甲方承担,而且交货期顺延。
6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
(1)工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加进行验收而造成的延误;
(4)甲方同意的供货期顺延的其他情况。
第七条、中XX质量责任和售后服务条款
1.设备自验收之日起，保修期为整机保修期为________年(由厂家
在质量保证期外，由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用;更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2.质保期结束后，乙方为中XX使用方
第八条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第九条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十一条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价
第十二条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十三条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十四条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
购货方(甲方)：供货方(乙方)：
________年____月____日：
供货合同 篇6
供方：_________
需方：_________
签订时间：_________年_________月_________日
签订地点：_________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。
一、购销产品：
1、名称：_________
2、强度等级：_________
3、生产厂家：_________
4、商标牌号：_________
5、数量(吨)：_________
6、单价(人民币：元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：(人民币：元)：_________
二、质量要求：质量符合gb175-99国家标准。
三、包装标准、包装物的供应与回收：_________.
四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。
五、试验报告：供方按gb175-99国家标准规定期限内向需方提供试验结果报告。
六、交(提)货时间及数量：_________.
七、交(提)货地点、方式：_________.
八、运输方式及到站费用：_________.
九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。
十、结算方式及期限：_________.
十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十二、违约责任：_________.
十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同正本一式份，双方各执一份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。
十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。
供方(盖章)：_________ 需方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________
供货合同 篇7
发包人(全称)： 承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的'原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。
第一条 工程内容
1工程名称：
2工程地址：
3工程内容：楼外墙保温
第二条 工程承包范围及方式
1、承包范围：施工图范围内外墙面全部保温部位的保温施工，其中包括脚手架眼封墙以及外脚手架的局部整改搭设，脚手架板、竹笆的敷设、安全防护等。
2、分包方式：劳务分包
第三条 合同工期
1、开工日期：开工日期为 年 月 日工期为 天。
2、甲方于劳务作业人员进场之前3日，提供外墙施工作业面。
第四条 工程质量
1、满足图集：05YJ3-1，D型施工要求。
2、必需符合 的验收标准。
3、工程质量标准：合格
第五条 发包人责任
1、工人住宿，生活及施工用水、电(电费按5元/人。月，超出部分承包方自理)外墙保温施工用脚手架，提供垂直运输，施工图纸及技术交底，施工所需材料及辅材的正常供应。
2、发包人负责审核并批准乙方的施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
3、发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。
4、发包人满足施工和生活用水电量的需求。
5、发包人负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
第六条 承包人责任
1、承包人应向发包人提供施工组织设计(内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工)。
2、承包人负责二次材料进场和保管、领用及外脚手架的安全围护加固、检查。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
3、承包人应按照国家和乌拉盖管理区现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理承包人必须建立完善的质量及安全管理体系，配备相关人员进行质量安全管理。
4、承包人应在开工前递交有相关劳务资质并应积极组织好本工程所需的各种专业人员，保证足够的施工技术力量和劳动力。
5、承包人自行检查外脚手架是否符合安全施工需要，如不符合则不得擅自施工，承包人对现场的施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任，承包人所需施工工具必须齐全，满足施工要求。
6、承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于20xx年。并承担在此期间因承包人施工质量问题所引起人身伤亡事故所造成的一切经济损失。
7、承包方负责将凸窗及装饰线上堆积的废弃混凝土剔凿清理完毕后进行施工。
8、承包人应根据发包人提出的要求和有关技术说明，进行外墙保温工程施工。承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位。并在进场后三日内向甲方递交施工进度计划，以确保整个施工的顺利进行。
9、承包人严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效。并做到工完、料净、场清，保证施工现场整洁有序，创乌拉盖管理区安全文明工地。
10、承包人负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到发包人要求。
11、承包人应服从发包人、业主、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全文明施工的有关规定，甲方和监理可做出每次500—20xx元的罚款。
12、承包人制定有效的成品、半成品保护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品保护意识，以免造成成品、半成品损失。下道工序交接前，承担成品保护工作。
13、承包人应及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点，有发包人统一运至场外。
14、承包方施工人员进场必需进行三级教育，做到安全文明施工。承包方施工人员进场后需向发包方上报管理班子及各工种人员名单。
第七条 合同价款
1、合同总价：按实际结算工程量为准，承包范围以外用工签证按每工日43元结算。
2、价款调整：按实际施工展开面积计取工程量，单价14元/㎡不再调整工程价款。滴水线条安装及2.1项工作内容均已含在本单价内。
3、合同单价：所有施工部位均按综合每平方米14元计取。
第八条 付款方式
1、计算原则：对于所有施工内容均按展开面积进行计算。
2、每五层面层完成后付至该五层人工费的75%的进度款，工程竣工验收合格后一个月内付至结算款为95%，余5%质保金，验收合格之日起满两年工程无质量问题，一次付清。
第九条 工期顺延
1、因遇不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。
2、各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时，与保温作业面交接的其他工作操作影响保温收口时，工期相应延长。
3、发包方在合同规定开工日期前2天，不能交承包外墙保温施工作业条件，施工用水或电源未按规定接通，影响承包方进场施工时。
4、在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。
5、未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。
第十条 工程验收
1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：
(1)竣工验收;
(2)乙方在施工过程中违反甲方或监理的有关规定、质量、文明施工及安全、违反操作规程，甲方可视具体情况给予处罚。
(3)材料验收;材料复试合格后准许使用。
(4)隐蔽工程验收：经监理及项目部验收 合格后进入下道工序。
2、工程完工后，乙方应通知甲方验收。甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续。签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料。
3、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。严把火灾关，如引起火灾全部损失有乙方承担并罚款2—5万元。
4、本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下保修期限为二年。
第十一条 违约责任
1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
3、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
4、一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
5、由乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方每日支付给甲方工程款总造价百分之一得违约金。延误工期10天以上除向甲方支付违约金外，甲方有权随时安排其他专业公司进驻现场进行施工，所发生的进出场费用由乙方承担，施工费用从乙方工程款中扣除。(乙方必须无条件在三日内全部清理退场)
6、对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按11.3的标准支付违约金。
第十二条 合同纠纷的解决方式
1、甲乙双方进行调解
2、调解不成，依法向当地人民法院起诉。
第十三条
本合同签订后，承、发包双方如果需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
本合同一式四份，发包人、承包人各执二份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。
第十四条 补充条款：无
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供货合同 篇8
购方：
供方：
**配电箱采购项目（采购编号：**）通过公开招标，**为中标人。为规范甲乙双方的行为，维护双方利益，经友好协商，兹订立如下购销合同：
一、提供配电箱的品名、数量及金额：
二、运送时间：乙方按照甲方要求运送到指定地点。
三、质量检验：货到后由甲方指定接收单位验收，接收单位验收合格后需出具证明。
四、结算方式及时间：货到验收完毕且无质量问题，甲方于7个工作日内一次性付清乙方全部货款**元。
五、服务承诺
1、我公司承诺对所有提供产品自验收之日起提供三年免费维修服务。
2、我方对所出售的钢琴提供免费调律一次。
3、我方郑重承诺如商品出现质量问题，在保修期内，我公司所供货物均由生产厂家直接实行包修、包换、包退、包维护保养，由此产生的相关费用均由我公司负责。
4、保修期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。
5、我公司针对采购方项目授权本地专门售后服务单位，可为采购方提供随时上门服务。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若主要设备本身质量问题导致的故障在24小时内仍未处理完毕，我公司将提供相同档次的设备予采购方临时使用或采取应急措施解决，保证不影响采购方的正常工作业务。
6、售后服务热线：**，24小时售后服务热线：**。
六、违约责任：
在合同执行过程中，如双方发生纠纷或一方因特殊困难而不能履行合同时，应本着平等协商的原则，妥善予以解决。
七、本合同经双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
地址： 地址：
电话： 电话：
日 期： 日期：
供货合同 篇9
买方(甲方)：
卖方(乙方)：
经两方友好协商，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：
一、甲方向乙方购买办公用品及耗材，具体见采购清单，乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。
二、在同等商品中，乙方应按最低优惠价格提供给甲方，具体价格见清单。价格调整应经甲方书面同意后方可执行。
三、一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇甲方有急用商品订单，则以最短时间将所订商品送到指定地点。
四、办公用品送到甲方后，由甲乙两方共同对数量进行清点，使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货，或根据甲方要求进行价格折扣。
五、每个月结束后 个工作日内，乙方提供发票及甲方签收的送货回执单，经甲方确认后按实际发生的金额每月结算一次。
六、乙方保证所提供的所有商品为原厂产品，质量符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。
七、乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。
八、如乙方未按规定时间提供商品或提供的商品有瑕疵，每出现一次承担 元违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。
九、其它约定
1、本合同执行过程中发生争议，两方友好协商解决，协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。
2、本合同自签订之日起生效，有效期一年;本合同一式二份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
单位地址： 单位地址：
授权代表： 授权代表：
传真： 传真：
电话： 电话：
签订日期：
【供货合同范文集锦9篇】相关文章：
1.供货合同范文
7.供货合同集锦7篇
8.供货合同集锦9篇