桩基工程施工合同

[推荐]桩基工程施工合同9篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家收集的桩基工程施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　桩基工程施工合同 篇1

　　发包方(甲方)：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：平陆县西街初中迁建项目一标段。

　　2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。

　　3、工程内容：载体桩施工

　　4、工程范围：图纸范围内桩基工程

　　第二条承包方、合同价款及支付方法

　　1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。

　　2、合同价款：

　　按实际施工桩数，以65元/米按有效桩长进行结算。

　　3、合同价款支付方式

　　(1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的90%，剩余10%竣工验收后一个月内付清。

　　(2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增

　　1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;

　　2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

　　第三条工期

　　施工现场达到“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。

　　第四条工程质量

　　乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。

　　第五条甲方的权利和义务

　　1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。

　　2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”，水、电接入施工现场相应位置，保证满足施工期间的需要。

　　3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进行。

　　4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。

　　5、甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。

　　6、严格按合同约定及时支付工程款项。

　　第六条乙方的权力和义务

　　1、乙方在施工前认真熟悉施工图纸，并按图纸要求进行放线

　　2、严格按照国家有关规定、规范施工，接受甲方与监理的监督和检查，服从甲方的现场管理;

　　3、保证施工机械正常工作;

　　4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。

　　5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的`签字盖章。并按照山西省地方标准20xx装订，装订完成后交付给甲方。

　　第七条双方施工现场代表

　　本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工中的有关问题，行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。

　　第八条违约责任

　　甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为，应承担对方的经济损失。

　　第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同，双方发生纠纷应友好协商解决，若解决不成，可向项目所在地人民法院诉讼。

　　第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　桩基工程施工合同 篇2

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，经甲乙双方协商，甲方将丹东海德热电厂锅炉房的桩基础工程的施工发包给乙方施工事宜，现达成一致。为明确双方的权利与义务，特订立此合同，双方共同遵守。

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：丹东海德电厂锅炉房桩基工程

　　1.2工程地点：丹东市振兴区经山街

　　1.3工程内容：桩基础工程

　　1.4设计单位：沈阳热力工程设计研究院

　　1.5监理单位：丹东市建设工程监理公司

　　1.6承包方式：乙方包工、包料

　　1.7技术要求：《建筑桩基础工程技术规程》

　　第2条工程图纸

　　2.1图纸提供日期：20xx年7月20日。

　　2.2图纸提供套数：桩基础施工图壹套

　　第3条双方驻工地代表

　　3.1甲方驻工地代表委派人员名单：

　　3.2甲方驻工地代表的权力和职责

　　3.2.1联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜;

　　3.2.2代表甲方实施权力和职责;

　　3.2.3监督现场施工质量;

　　3.2.4协调工程生产计划，确定施工变更;

　　3.2.5验收签证乙方工程技术资料;

　　3.2.6协调工程实施中乙方与有关部门和周邻关系。

　　3.3乙方驻工地代表人员名单：

　　3.4乙方驻工地代表的权力和职责

　　3.4.1联络甲方、协调施工现场的各项工作;

　　3.4.2代表乙方实施权力和职责;

　　3.4.3协助甲方现场管理工作;

　　3.4.4负责协调管理部门的管理工作;

　　3.4.5实施现场管理工作。

　　第4条工期

　　4.1开工日期：20xx年7月21日。

　　4.2竣工日期：20xx年7月30日。

　　4.3由于风雨等不可抗力或甲方原因等非因乙方造成的工期延误，则双方商定的上述工期相应顺延。

　　第5条合同价款

　　5.1本合同价款的货币形式：人民币;

　　5.2合同价款：本工程桩总费用为元。(大写：叁拾陆万陆仟捌佰贰拾元整)。本合同价款在本合同签订后，不因市场的'物价变动和政府文件、定额变更而调整。

　　5.3合同预算依据

　　《辽宁省建筑预算定额(20xx)》;

　　第6条付款方式：

　　本合同双方签订完，乙方桩基及材料等进场并开始施工后，甲方支付工程总造价的30%工程款，待施工结束后，经甲方验收合格后，于一个月内结清该工程剩余所有款项。

　　第7条工程、材料质量及验收标准：

　　7.1质量标准：工程质量及材料等级为优良同时必须符合国家相关规定的质量标准;乙方需按设计图纸和施工规范进行施工。

　　7.2验收：工程竣工后(此项目保温工程)，乙方须向甲方提交并申请验收，由甲方按合同约定的标准进行验收，验收合格后，双方可以结算。

　　第8条双方责任

　　8.1甲方责任

　　8.1.1保证乙方进入现场前施工场地的"三通一平"，其具体含义及说明如下：

　　(1)路通：全部施工设备机具和工程材料能顺利进入施工现场;

　　(2)电通：在施工现场提供容量不小于80KW的供电电源;

　　(3)场地平整：场地地面强度应保证施工设备正常操作和行走;

　　8.1.2开工前清除施工场区范围内空中及地下不明障碍物，包括树根、混凝土面层等;

　　8.1.3向乙方提供场区工程地质勘察报告，施工图及设计要求等有关技术文件和相关说明;

　　8.1.4向乙方提供场区范围内各类地下建筑、管线分布图和有关资料文件;

　　8.1.5 提供足够的材料堆放和加工场地;

　　8.1.6按有关规范科学管理工程，施工期间及时协助乙方解决有关施工中的难以解决的问题;

　　8.1.7按期向乙方拨付工程款;

　　8.1.8保护乙方有关技术不受侵害，未经乙方允许，不得将乙方提供的工程技术资料及有关文件向他人传播或在其它工程中借用。

　　8.2乙方责任：

　　8.2.1严格按照有关施工规范和技术要求施工，保证满足工程质量要求;

　　8.2.2安全生产，杜绝重大人身机械事故;

　　8.2.3文明施工，保证施工现场场地整洁，成品不受破坏，及时对邻近建筑和地下管线的保护提出建议措施和要求;

　　8.2.4保证全部施工材料和机具符合施工质量要求;

　　8.2.5协助甲方做好现场管理工作;

　　8.2.6及时向甲方通报说明工程进度及有关情况;

　　8.2.7按期完成外业施工和提交完整的竣工档案资料贰套;

　　8.2.8接受各有关管理部门的检查和监督及管理;

　　8.2.9乙方在签订合同后必须按合同规定日期完工，不能以任何理由延误工期。

　　8.3.0、严格按照工程设计图纸和国家规定的质量验收标准施工，确保工程质量达到合同约定质量验收标准。

　　8.3.1、乙方应服从甲方指挥，搞好现场文明施工，进场材料及人员由乙方自行看护和管理，并服从甲方的各项规定。乙方施工人员进入施工现场要进行安全教育，持证上岗，认真遵守安全施工操作规程和行业施工规范进行施工，乙方因违反消防条例和违规操作造成的火灾事故及一切安全事故，均由乙方自行承担(包括赔偿经济损失和承担一切法律责任)。

　　8.3.2、工程未移交甲方前，负责对现场的一切施工材料和工程成品进行保护看管。

　　8.3.3、乙方保证提供的施工材料符合国家质量标准。

　　8.3.4、保证施工现场的整洁，交工前做好卫生清扫和处理工作。

　　8.3.5、乙方提供的施工材料需向甲方提供所有材料的合格证，及生产厂家的资质证明和相关部门所做原材料检验。

　　第9条违约责任

　　9.1甲乙双方应当严格按照合同约履行义务，不得擅自提前解除合同，如一方擅自解除合同，需按合同总价款的10%向对方偿付违约金，并赔偿因此给对方造成的一切损失;因乙方原因解除合同的，同时乙方需返还甲方已付合同价款。

　　9.2工程质量未达到合同约定的质量标准及验收标准，乙方返还甲方已付工程款，并承担工程总价款20%的违约金。

　　9.3在施工过程中经检验达不到国家验收标准，不能保证接下来的工程质量，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价款，造成返工视损失情况乙方给予经济赔偿。

　　9.4因乙方原因延误工期，每延误一日需向甲方偿付1000元的违约金，逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价。

　　9.5乙方保证提供的施工材料及工程质量符合国家质量标准，如有不符，发生的一切损失及后果由乙方负责。

　　9.6乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。

　　第10条双方商定的其它条款

　　10.1本工程发生的意外民事责任，均由引发方负责;

　　10.2本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

　　第11条解决争议方式

　　本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成时，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第12条其他事宜

　　12.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　12.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年______月_______日

　　桩基工程施工合同 篇3

　　发包单位：（以下简称为甲方）

　　承包单位：（以下简称为乙方）

　　甲方将新型环保机械设备生产制造基地建设项目桩基础工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　一、工程概述：

　　1、工程名称：新型环保机械设备生产制造基地建设项目

　　2、工程地址：黄陂区三里桥大潭原种场

　　二、工程项目期限：

　　自_____年_____月______日起开工至______年______月______日止完工。

　　三、协议内容：

　　（一）、甲方安全责任

　　1、甲方应要求乙方制定桩基础施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

　　2、甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

　　3、甲方指派陈文胜同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

　　4、乙方在施工中发生的甲方电网、设备、安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报。并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

　　5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

　　6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

　　（1）人身伤亡事故；

　　（2）发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故；

　　（3）发生火灾事故；

　　（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

　　（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

　　（二）、乙方安全责任

　　1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。

　　3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　4、施工现场发生的有关安全费用（包括：成品桩的保护、安全措施等）全部由乙方负责。

　　5、开工前乙方要对施工人员进行施工安全技术交底，并应有书面记录（包括签字）。

　　6、施工期间，乙方应设有专职安监人员。

　　7、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

　　8、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

　　9、乙方应在需要设置安全临时围栏或警告标志的地方设置围栏或警告标志，禁止无关人员进入作业现场。

　　10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

　　11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

　　12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

　　13、乙方必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查，对检查发现的安全隐患，应及时上报相关人员，整改合格后方可作业。

　　14、乙方的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得进行作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

　　15、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。

　　16、乙方负责人和专职安全员应在乙方施工人员作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电箱门上锁，用火熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

　　（三）、施工安全处罚

　　乙方在施工过程中发生违章行为、人身死亡事故、电网和设备事故等安全事故，按要求进行处罚。

　　1、乙方施工中所使用的`混凝土罐车，运料车等，出工厂大门前必须有专人将车胎冲洗干净（甲方配备冲洗设备），严禁将泥土带上公路，若发现冲洗不干净的，将罚款500元/每次。若发生城管等相关部门因乙方车辆带泥土上路而发生处罚的，甲方将对乙方进行双倍处罚，罚款由近期拨款中扣除。

　　2、乙方必须对自己的施工人员的身体状况有相应了解，严禁心脏病、高血压、癫痫等不适合桩基作业人员进入本现场工作，一经发现甲方立即将其清除出场，并对乙方处以1000元以上罚款。

　　（四）违约责任

　　1、由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，特种人员无证上岗，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　（五）、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

　　（六）甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　（七）本协议经双方代表签字后盖章即生效：协议作为合同正本的附件一式三份，甲方执二份、乙方执一份。

　　甲方：

　　乙方：项目负责人：

　　项目负责人：联系电话：

　　联系电话：

　　签订时间：

　　桩基工程施工合同 篇4

　　发包单位： （以下简称甲方）

　　承包单位： （以下简称乙方）

　　甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-91-020xx年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

　　2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的`自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

　　3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款20xx年 月 日

　　合同签定地点：

　　桩基工程施工合同 篇5

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称：____县西街初中迁建项目一标段

　　2、 工程地点：____县西韩窑村，砥柱广场北侧。

　　3、 工程内容：载体桩施工

　　4、 工程范围：图纸范围内桩基工程

　　第二条 承包方、合同价款及支付方法

　　1、 承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。

　　2、 合同价款：

　　按实际施工桩数，以 65 元米按有效桩长进行结算。

　　3、 合同价款支付方式

　　(1) 工程进度款：

　　1、

　　2、3楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，

　　1、

　　2、3楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的90%，剩余10%竣工验收后一个月内付清。

　　(2) 合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增

　　1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;

　　2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

　　第XX条 工期

　　施工现场达到通一平，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。

　　第四条 工程质量

　　乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。

　　第五条 甲方的.权利和义务

　　1、 甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。

　　2、 甲方负责在开工前施工现场达到通一平，水、电接入施工现场相应位置，保证满足施工期间的需要。

　　3、 甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进行。

　　4、 对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。

　　5、 甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。

　　6、 严格按合同约定及时支付工程款项

　　桩基工程施工合同 篇6

　　发包方(建设单位)：

　　承包方(施工单位)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程名称：xx厂区桩基工程

　　二、工程地点：xx开发区

　　三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨

　　四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米

　　六、工程造价：约29万元

　　1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工 程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。

　　2、税金另加0.99元/米

　　七、工程质量等级：合格。

　　八、施工工期：

　　本工程有效工期 25 天，暂定于自 年 月 日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　九、工程师职责

　　9.1发包方派驻的工程师

　　姓名： 职务：

　　职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。

　　9.2监理单位委派的工程师

　　姓名： 职务：

　　发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。

　　十、双方的主要责任

　　(一)、发包方的责任：

　　1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。

　　2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。

　　3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。

　　4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。

　　5、按协议条款的规定及时拨付工程款。

　　6、承担本工程的桩基检测费用为：

　　(二)、承包方责任

　　1、按双方确定的分工范围，做好材料的采购、供应和管理，并及时组织人力、物力及各种施工机械设备进入施工现场，做好施工前的各 种准备工作。

　　2、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间进行施工，确保按时竣工和移交。

　　3、按照国家有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。

　　4、在开工前 3 天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。

　　5、做好建筑物的定位验线工作，及时上报施工资料。

　　6、施工中严格按照国家有关安全操作规程施工，并保证安全文明施工。

　　十一、工程结算与工程款拨付

　　1、本工程竣工结算按中标价加签证方式结算。变更签证部分根据双方现场设计变更签证的工程量按照综合单价计算。

　　2、工程款拨付：按照合同通用条款的要求，双方签定合同后分期付款：

　　(1)设备进场拨付至工程总价款的50%

　　(2)桩基检测达到设计要求后10日内拨付全部工程款。

　　十二、工程质量和验收标准

　　1、承包方严格按照施工图及相关说明、国家现行建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻现场代表的'监督。

　　2、竣工工程验收，以国家现行《工程施工及验收规范》、施工图纸及说明、施工技术文件为依据。

　　3、工程竣工后，工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收手续。

　　4、双方对工程质量有争议的，请东营港经济开发区质量监督部门勘验鉴定。

　　5、工程竣工验收合格后发包方方可使用。

　　十三、工程保修期从开始强夯施工时至夯后基础竣工验收合格终止。

　　十四、违约责任

　　一、发包方责任

　　1、 -工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿承包方为此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料的损失。

　　2、发包方未按合同规定拨付工程款，造成承包方的停工、窝工损失由发包方承担。

　　3、工程竣工验收合格并双方结算完后，应按合同约定付清工程款，如不能按时付款时，每日向承包方偿付拖欠工程款额万分之五的违约金。

　　4、工程未经验收，提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　(二)、承包方责任

　　1、因施工造成的质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，并赔偿发包方为此而增加的工程费用。

　　2、工程未按合同规定工期竣工，每拖延一天，向发包方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。

　　十五、争议的解决方式

　　如双方就本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时向东营市人民法院起诉。

　　十六、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　十七、本合同一式6份，其中发包方3份，承包方3份。

　　十八、补充条款

　　1、场地电源.变压器必须按规定接到施工现场50米处

　　2、强夯施工前按施工方要求由发包方开挖排水沟并承担费用。

　　3、由建设方定位放线(建设方.监理方.施工方)验线核实.签字方可施工。

　　4、工农关系由建设方处理并承担费用。

　　5、《试夯》，如有设计图纸变更，所造成强夯施工桩延误，设备进出场费用由建设方承担

　　6、设备进场前，先签订施工合同，设备进场时支付施工方工程总造价的50%的工程款。

　　本合同执行过程中如发生未尽事宜，双方应及时协商解决，方协商一致的，签定补充协议，补充协议为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日

　　委托代理人： 年 月 日

　　桩基工程施工合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：周某某，男，汉族，住某某某

　　根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程

　　2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。

　　二、双方权利义务

　　1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。

　　2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。

　　3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。

　　4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。

　　5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。

　　6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。

　　7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。

　　三、工程结算及付款方式

　　1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。

　　2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。

　　四、违约责任

　　1、甲方违反本合同第二条第1款、第3款、第4款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款%的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。

　　2、甲方违反本合同第三条第1款的，应向乙方承担该月施工工程款%的违约金，累计数月未结算的，总违约金由各月违约金相加计算，超过3个月未按照要求结算工程款的，乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。

　　3、甲方违反本合同第三条第2款的`规定，应向乙方承担未结算工程款%的违约金，并同时向乙方承担同期银行贷款利率4倍的利息。

　　4、乙方违反本合同第二条第2款规定的，应向甲方承担合同总额%的违约金。

　　五、争议解决

　　甲乙双方履行本合同发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

　　六、本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。

　　七、本协议一式2份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。

　　八、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。

　　甲方：乙方：

　　时间：时间：

　　桩基工程施工合同 篇8

　　发包方: ___________________________(以下简称甲方)。

　　承包方: ___________________________(以下简称乙方)。

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条款》的有关规定，遵照自愿、公平、诚信原则，结合本工程具体情况，为加强施工管理，明确双方的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商，为保证工程质量及时按时完工，特签订本工程以下条款共同信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：宝塔区川口乡冯坪村灾后重建安置小区。

　　2、工程地点：川口乡冯坪村冯坪盖。

　　3、工程内容及质量：3# 3A# 4# 5# 6#桩基按图纸要求和现场管理人员，包括监理在内指导和要求实施。

　　二、承包工程期限

　　具体施工期限由甲乙双方现场拟定，如甲方在正常施工场地能满足的情况下，乙方不得以任何理由推迟工期，假如延期工程，甲方的一切损失由乙方承担，如遇设计变更，停水、停电、天气变化及不可抗拒的因素等，所引起的工期耽误，甲方不予任何补偿。

　　三、工程选价及标准

　　1、成桩每米190元，如遇塌桩方需要加固套筒甲方不在另行计费。

　　2、成桩后甲方按排验收和清桩。

　　四、工程款的支付

　　在施工过程中以借支生活费，所有桩完成后，总工程款在一周内付到80%，剩余部分在三个月内付清。

　　五、甲乙方的'权利及义务

　　1、甲方指派技术人员负责放线。

　　2、甲方由安全指导及检查的权利。

　　3、乙方按甲方技术人员放线为准，确保桩移位和错位的发生。 4乙方必须严格按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程现场管理，确保安全生产，文明施工，倘若发生安全事故，由乙方承担全部责任。甲方概不负责。

　　5、乙方应听从现场监理的监督和管理。

　　六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，工程款结清后终止。

　　甲方代表签字：

　　乙方代表签字：

　　年 月 日

　　桩基工程施工合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程内容： 桩基工程

　　4、 工程承包范围：打桩

　　第二条：工期

　　本工程开工时间________年____月____日，具体以甲方书面通知为准，施工日历时 天。因甲方原因造成的延期开工、中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。

　　第三条：合同价款及支付方法

　　1、 预制桩型号、规格、数量、单价

　　2、上述单价均为闭口包干价，以后不做调整。

　　3、 合同总价：本合同打桩总价为 ，如需增减3。1款中所列型号的预制桩的数量，就增减部分按本合同第3。1款所列单价以实际发生的数量计算总价。

　　4、工程款的支付方法

　　a、 本合同签订后桩机进场、同时50%桩全部到现场并经乙方验收合格后，甲方支付给乙方打桩款的30%，计 元。

　　b、桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的65%，计 元，累计支付至打桩款的95%。

　　c、 打桩的剩余的5%待桩基验收合格取得验收合格证明后满________年后付清。

　　d、每次甲方付款前 7 天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权相应迟延付款而不承担任何违约责任。

　　第四条：各方的责任

　　1、 丙方应在开工前办理施工许可，并提供在打桩区域内的电缆，煤气、上下水管道等分布情况，并提供相关资料进行交底，以免造成经济损失。甲方应做好三通一平，提供运输车辆进出道路交乙方使用。

　　2、 丙方必须在开工前提供勘探资料、桩基础图纸等。

　　3、 由甲方负责放线定位，甲方负责复核验收，保证桩位准确无误。水准点与坐标控制点位置由甲方提供，并在开工前由甲方以书面形式在施工现场交给乙方。乙方在打桩过程如遇到地下障碍物无法施工时，由乙方向甲方及时提出，甲方须在三天内提供处理方案，超过三天由甲方补偿给乙方机械台班费（台班费用另行协商）。

　　4、 甲方于开工前将施工所需的水、电线路在施工现场内提供接口，乙方在开工前到甲方处办理安装计量表具手续后，安装计量表具。场内接管、接线由乙方自行解决。费用由乙方承担。

　　5、 乙方进场施工前，应对于现场是否符合施工条件进行书面确认，乙方未确认而直接开始施工的，视为乙方认可现场已符合施工条件。

　　6、 为保证本工程的实施与完成，乙方应提供所有为保证质量和工期所必须的工具、机械设备以及材料、人工等。乙方收到甲方施工图后，在3天内提供施工组织设计方案，经甲方、监理确认后实施；乙方需保证有 2 台打桩机同时正常工作。

　　7、 乙方保证在施工期间对周边环境（建筑物，道路，管线）的安全进行保护，同时对已完工的成品、半成品进行保护，若造成损坏则由乙方赔偿。

　　8、 在工程进行的全过程中，乙方应时刻保证现场有足够的和合格的操作工人和管理人员在现场进行操作，保证工期按时完成和按计划执行。如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或者数量不够，甲方有权要求乙方立即进行调整，乙方不得以任何借口拒绝执行。特殊工种和专业性较强的管理工作岗位的管理人员必须持证上岗。如因乙方不能遵照本规定而引起的整体工期拖延或阶段工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的所有损失，甲方有权责令乙方停工整顿，若整顿后无明显效果，甲方有权终止合同，乙方应同时承担本合同总价 5 %的违约金，违约金不足赔偿甲方因此所受损失的，还应赔偿甲方损失。

　　9、 乙方必须为自己的所有人员办理人身保险。乙方承担施工现场的安全责任和费用，施工期间持续性保持完整有力的安全防护措施，确保施工过程中不发生重大安全事故、无重大设备事故，达到____市文明工地要求，如乙方原因达不到，乙方应按合同总价的5 %向甲方支付违约金。

　　10、 如因乙方工作不利给工程带来工期和费用上的损失，甲方有权另行指定其他队伍完成该部分的工程，相应发生的'所有费用，包括但不仅限于其他单位选定、进场、退场、合同款、甲方管理费等都将从乙方的工程款中扣除。

　　11、 如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定时间内无条件地整改完毕，甲方有权委托其它施工单位进行整改，所发生的一切费用由乙方承担。

　　12、 对于甲方提供给乙方的资料、图纸、文件等乙方应妥善保管，乙方擅自将上述资料等复制、泄露给

　　第三方的，甲方有权解除与乙方间合同部分，乙方应承担本合同总价 5 %的违约金。若由此给甲方造成损失的，乙方还应承担由此造成的甲方的一切损失。

　　13、 管桩由乙方进行验收，乙方发现质量不符合约定的，应拒收该部分不合格的货物，同时应立即通知甲方。乙方对经验收的货物向甲方承担连带责任。

　　14、 乙方负责施工场地内属乙方操作的机械、用具的调试、保养、维修及妥善保管等。

　　15、 如果图纸和甲方要求与中华人民共和国及____市施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方，乙方应以质量较高者施工，由此引起的费用均由乙方承担。

　　16、 涉及变更、工作指示单、工程会议纪要、施工组织措施、甲方交办的临时工程等，乙方不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时间完成，每发生一次，乙方应根据甲方要求支付 500 元的违约金。

　　17、如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规定时间内无条件地整改完毕，甲方有权委托其它施工单位进行整改，所发生的一切费用由乙方承担。

　　18、 乙方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查，并为检查提供便利条件；并按照甲方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工修改，对于返工修改的项目，乙方无条件的进行，由此所发生的费用属乙方责任的由乙方承担。

　　19、 乙方施工过程中，乙方必须在每天内将施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至甲方指定点，每拖一天乙方应按照200元次的标准承担违约金，该违约金累计计算，无上限。

　　20、 对违反甲方所制定的各项规章，乙方应按照甲方所指派现场质量和安全监督人员的要求承担违约金（工人每次30元以内，管理人员每次100至500元）。

　　21、 乙方不得擅自将本合同项下的权利和义务转让，一经发现，按乙方违约处理；甲方有权解除本合同，乙方应承担本合同总价 5 %的违约金。造成甲方损失的，还应承担由此造成的甲方的一切损失。

　　第五条：施工质量与验收

　　1、 乙方在验收管桩后对已验收部分的桩制作质量承担连带责任，乙方必须严格按照施工图说明和有关桩基础施工要求，确保工程质量达到国家颁布的施工验收规范和质量验收标准。乙方保证工程达到一次验收合格标准，否则乙方自费修复至合格，同时应按合同总价的 5 %向甲方支付违约金，修复整改时间计入工期。

　　2、 隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，乙方自己检验合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方参加。通知包括乙方自检记录，隐蔽和中间验收的内容、验收时间、地点及部位，乙方准备验收记录。验收合格，甲方在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在限定的时间内修改和返修，再次验收直到合格为止。

　　3、 工程竣工后，乙方应及时填写报验申请单给甲方，甲方收到报验申请单后10天内组织有关部门验收，桩基础未经验收甲方进行后续工程的施工，责任由甲方负责，并承担相应费用。

　　4、 乙方在桩基工程完成后应及时提供完整的竣工资料。

　　第六条：保修条款

　　1、 质量保修期

　　质量保修期从本工程竣工验收合格之日起算，约定质量保修期为工程桩设计文件规定的使用年限。

　　2、 保修内容：

　　乙方对于施工范围内的所有工作承担保修责任。

　　3、 质量保修责任

　　（1）属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知后的7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，修理费用从乙方的质量保修金内扣除。

　　（2）发生须紧急抢救事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

　　（3）因乙方或丙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

　　（4）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

　　（5）质量保修完成后，由甲方组织验收。

　　4、 其他

　　施工期间，围护桩若发生位移、变形、渗漏等工程质量问题的，乙方应修复。

　　第七条：违约、索赔和争议

　　1、 因甲方原因造成合同无法履行，甲方应承担违约责任。

　　2、 甲方应按本合同约定的时间向乙方支付相应的款项，若逾期支付，每逾期一天，应支付应付款项的 0。3 %的违约金。

　　3、 因乙方原因造成合同无法履行，乙方应承担违约责任。

　　4、 乙方应按本合同约定的期限完成工作内容并通过甲方有关部门的验收，若造成逾期竣工并通过甲方有关部门验收的，每逾期一天，乙方应承担打桩费总额的0。3 %的违约金。若超过 10天仍未完成的，甲方有权解除本合同，乙方应承担打桩费总额 5 %的违约金，同时造成甲方损失的，还应承担由此造成的甲方的损失。

　　5、 乙方有正当索赔理由成立后14天内依据相关证据向甲方提出索赔通知，超过14天视为放弃。

　　6、 若因乙方原因合同解除后，乙方应于接到甲方通知后____日内无条件退出工程现场；合同解除后并不解除乙方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；办理结算后，甲方按合同约定支付已完成工程量的工程款。

　　7、 乙方必须于每月____日报送给甲方一份详细帐目（副本抄送施工监理单位），详尽列出当月乙方根据合同条件有权获得的所有索赔项目（应当包括索赔事项发生的时间、原因、具体工程部位、工程数量、索赔估算总金额，如人工费、机械费、材料费、管理费、利润等所有费用）。不列在此帐目中的额外索赔视为乙方放弃此等索赔，甲方将不予考虑。

　　8、 三方因发生争议协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　第八条：本合同经双方代表签字、单位盖章后生效。本合同自双方履行完毕全部各自的义务后终止。

　　第九条：本合同一式六份，甲、乙双方各执贰份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

【桩基工程施工合同】相关文章：

桩基工程施工合同05-17

桩基工程施工合同(8篇)02-12

桩基工程施工合同8篇02-10

桩基工程施工合同(9篇)03-15

桩基工程施工合同9篇03-05

桩基工程施工合同范本4篇02-19

桩基施工合同04-05

桩基工程分包合同08-29

工程施工合同04-25