工程工程合同

【精华】工程工程合同模板7篇

　　随着法律知识的普及，我们用到合同的地方越来越多，它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的工程工程合同7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程工程合同 篇1

　　甲方：江苏省江建集团有限公司上海分公司（以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　甲方将黄家花园工程土建钢筋制作、绑扎工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：

　　一、 工程概况

　　1、工程名称： 黄家花园

　　2、建筑面积： 平方米

　　3、工程工期： 按现场施工进度计划

　　二、 工程承包范围

　　1、承包范围：黄家花园工程图纸中全部钢筋内容

　　2、具体工作内容：

　　① 材料场内运输、装卸。

　　② 成型钢筋的焊接

　　③ 与其他工种的配合施工。

　　④ 施工规范及常规要求。

　　⑤ 因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

　　⑥ 施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

　　⑦ 文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

　　⑧ 钢筋分类、分规格上架堆放整齐，材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。

　　3、承包方式：包清工

　　三、 材料及工具

　　1、材料：

　　① 材料进场后需上报使用数量，在得到施工技术人员的书面准许后方可使用 ② 乙方所领用材料必须如实填写“材料领（退）料单” 。

　　③ 钢筋损耗不得超过1.5%，超出部分由承包班组负责材料费用。 ④ 附材：扎丝由承包人自购

　　2、工具：

　　① 甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、对焊机、卷扬机（成套）。

　　② 乙方自备扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀（套）、切断机刀片（副）标记笔，个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。

　　③ 负责本工种机械的维修。

　　四、 双方职责与权限

　　（一）甲方

　　1、甲方委派 仇兆军 同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

　　2、甲方按照《建筑安装工程施工验收规范》、市有关质量文件规定、甲方ISO9001质量体系及EHS管理体系要求对乙方施工进行全过程质量检验管理与验收、环境安全和职工健康的监督与检查。

　　3、做好材料供应工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程的顺利施工。

　　4、在施工过程中，甲方检查发现乙方未按安全、质量、文明施工等要求施工或违返有关规定施工，甲方给乙方一次性50-500元罚款，并限期整改，整改无效，甲方有权单方面中止合同。

　　5、在由地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给予乙方一次性500-3000元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方面中止合同。

　　6、提供就餐地点及住宿

　　7、制定施工计划

　　7、进行技术交底

　　（二）乙方

　　乙方必须遵守甲方的各项规章制度，如有违返，甲方有权给予处罚。

　　1、乙方 纪宝林 同志为钢筋班组施工负责人，参加工程生产协调会，具体负责本专业的施工管理。

　　2、做好人员录用工作，不得录用有精神疾病、有传染病人员或年龄大于50周岁的人员。

　　3、严禁将工程再分包。

　　4、新到人员必须先到项目部的安全科报到，先学习后上岗，否则发生一切工伤事故由承包人自行承担。

　　5、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方管理，在施工中尊重监理工程师及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

　　6、精心组织施工，在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。

　　7、严格遵守操作规程，按甲方技术人员交底及施工图纸施工，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。

　　8、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款，二次违章辞退。

　　9、节约材料，施工中做到工完料尽场地清，积极主动创建市文明标化工地

　　10、严格执行施工进度计划，若乙方自身原因延误工期，每延误一天罚款1000元，经甲方指出后无解决措施的，甲方将中止合同，并按已完成工程量的工程款85%结算。中途退场时甲方不承担乙方任何费用。

　　11、因质量原因勒令退场的，按完成工程量80%结算，甲方不承担其它任何费用。

　　12、健康证、操作证等一切费用自理，并且必须按上海市有关规定办理相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。

　　13、开工前提供甲方 元备用金，作为乙方筛选人员工资备用金。

　　五、 质量标准

　　1、质量标准：“合格”

　　2、每次钢筋绑扎后，通知甲方、监理验收，若质量一次达不到标准将按200-500元/次罚款。

　　3、若由于返工造成材料损失的除给予50-1000元/次罚款外，并按材料市价两倍赔偿。

　　4、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。

　　六、 安全、文明施工

　　1、安全无事故：乙方在施工过程中必须遵守安全生产纪律，若发生工伤事故，费用5000元以下的由承包人负责，超过5000元由项目部协助承包人解决；对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任

　　2、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场清洁卫生，原材料堆放整齐。所用机械及时清理保养，达不到要求的，给予每次50-500元罚款。

　　3、原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放，长于40㎝的废钢筋必须与其它废

　　材分类堆放。

　　4、未经许可工地严禁住有女工和家属工，违者每日罚款50元。

　　5、承包班组统一着装（工作服），配戴统一安全帽。（由甲方统一负责采购，费用由承包班组承担，工程结束后不退回）

　　6、任何人不得在工地聚众闹事、打架斗殴，违反者一律辞退，并给予承包班组必要的经济处罚，造成后果重大影响的依据法律追究责任，终止合同。

　　七、 工程承包费用及结算方式

　　1、承包费用：按合同规定的工作内容一次性包死，承包单价：按照建筑面积为11 元/平方米，达到质量要求奖励1 元/平方米，安全无事故1 元/平方米，文明施工 1 元/平方米。（以上承包单价中含有扎丝费用）。

　　2、以上承包费用中已含职工养老金（5元/工日）以及职工医疗费用（2元/工日），含当年防暑降温费用及1%个人调节税，综合保险费1.5%。个调税及综合保险费用在结算时由财务扣除。

　　3、付款方式：甲方每月核算承包人的工作量，按统一单价标准结算，并核算承包班组材料耗用量，超出部分材料按采购价由承包班组承担。承包项目完成后结清总工作量的90%，当年年底付清所结工程款，余款在一年内付清。

　　4、若发生承包范围外的用工必须于当日结清，过期作废。

　　5、承包班组交通费用自理。

　　八、 其他

　　1、本协议一式肆份，甲方叁份，乙双一份，合同双方签章（字）后生效。款额结清后失效。

　　2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

　　3、附件：安全协议书

　　宿舍卫生管理制度

　　现场安全文明施工管理制度及奖惩

　　质量奖罚管理规定

　　甲方：乙方：

　　20xx-4-14

工程工程合同 篇2

　　一、发包方：

　　承包方：

　　二、承包范围：

　　1、项目工程名称 ，

　　合同价 ，开工日期： ，竣工日期： 工程质量等级 。

　　2、建筑面积： m2，

　　三、工程款(进度款)拨付

　　四、承包人乙方的责任：

　　1、乙方必须对工程质量、安全、工期全面负(以下简称乙方) (以下简称甲方)责。并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。甲方不定期组织有关人员到项目检查工程质量和安全，如发现工程质量、安全达不到要求，由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同，立即终止合同，并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承担法律责任。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属办法处理外，还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。

　　2、项目工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金，保修期满按合同规定清算。

　　3、乙方必须按月支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。

　　五、甲方的责任：

　　1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。解决工程施工中出现的技术问题，绘制竣工图，协助整理竣工资料。

　　2、负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。

　　3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。

　　六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

　　七、补充协议

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　年 月 日

工程工程合同 篇3

　　项目名称：____________________________

　　甲方（委托单位）：____________________

　　乙方（招标机构）：____________________

　　委托日期：____________________________

　　委托地点：____________________________

　　________________（以下简称甲方），____________（以下简称乙方），根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，就_______________________（以下简称项目）的招标委托事宜，经双方协商，达成如下协议：

　　一、总则

　　1．双方根据国家法律规定建立委托代理关系，遵守和执行国家的各项方针政策、条例和法规，以保证招标工作的顺利完成。

　　2．双方承诺本着对国家利益和企业利益负责的原则，为保证项目设计的质量，在工作中密切配合，分工协作，充分发挥各自的优势，共同努力，确保高质量、高效率地完成本项目的设计招标工作。

　　二、委托范围

　　1．委托项目：_______________________________

　　2．委托内容：_______________________________

　　三、工作分工

　　1．甲方职责

　　（1）向国家有关部门办理项目审批手续。

　　（2）甲方负责向乙方提供招标项目的背景情况、项目批准文件（复印件）和项目招标所必需的技术资料、图纸等。

　　（3）甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。

　　（4）协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。

　　（5）参与标前答疑会和开标大会。

　　（6）组建评标委员会。

　　（7）根据乙方发出的中标通知书，与中标人签订合同。

　　2．乙方职责

　　（1）在甲方委托的招标范围内，组织招标工作。

　　（2）负责招标文件的编制。

　　（3）招标文件的印刷和发售。

　　（4）编写和刊登本项目的招标公告。

　　（5）澄清投标人提出的有关招标文件中的问题。必要时，修改招标文件。

　　（6）组织现场勘察和标前答疑会。

　　（7）接收投标文件、组织和主持开标，根据国家的有关规定将开标记录报送有关主管部门。

　　（8）负责组建评标委员会，与甲方共同研究确定评标委员会的人员组成。评标委员会中技术及经济专家由业主在监督部门的监督下从当地政府专家库（或者招标代理机构的专家库）中随机抽取。（9）向中标人发出中标通知书，通知中标人与甲方签订合同。（10）整理招标、评标文件交甲方存档。

　　3．共同责任共同遵守《中华人民共和国招标投标法》的相关规定；招标活动进行过程中和招标完成后，双方均有责任对对方的有关商业和技术秘密保密。

　　四、费用

　　1．甲乙双方各自承担招标过程中自己所发生的`各项费用。

　　2．乙方直接向中标方收取招标代理服务费_____________元（___________人民币）。本合同签订后甲方在_____日内向乙方支付合同总价________％的代理费用作为本项目招标的前期费用，待整个招标结束后，甲方再向乙方支付其余的全部代理费。

　　3．乙方按有关规定收取投标人的投标保证金（具体金额在招标文件中确定），并在招标完成后按有关规定负责退回给投标单位（不计利息）。

　　五、保密

　　有关购买招标文件的潜在投标人名单，投标文件的审查、澄清、评估、比较，以及有关授予合同的意向，均不得透露给任一投标人或与上述工作无关的人员。

　　六、协议书生效及其它

　　1．本代理协议一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经双方代表签字盖章后生效。

　　2．未尽事项，由双方协商以补充协议的方式解决，补充协议为本协议不可分割的组成部分。

　　3．在本协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或规定与本协议相矛盾，以国家法律规定为准。

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　电话：_____________________ 电话：_____________________

　　传真：_____________________ 传真：_____________________

　　时间：_______年____月____日 时间：_______年____月____日

工程工程合同 篇4

　　甲方： XXX公司

　　乙方： XXX公司

　　经甲乙双方共同协商，就XXX公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程

　　二、工程地点：XXXXX

　　三、工程范围：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：XX 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期：

　　根据甲乙双方商定，乙方在X年X 月 X日开始施工，X

　　年X 月X 日前完成配电房所有机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

　　六、付款方式：

　　（1）工程预付款：

　　在本合同签订后X天内，甲方按合同总价的X%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

　　（2）工程进度款：

　　按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。 乙方：

　　1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、由乙方自行采购的设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。

　　4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明；否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行

　　负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　2）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

工程工程合同 篇5

　　甲方：安徽四创电子股份有限公司

　　乙方：北京蓝卫通科技有限公司

　　第一条 总则

　　为保证中信国安信息产业股份有限公司维修站点项目顺利实施，安徽四创电子股份有限公司(以下称甲方)全权委托北京蓝卫通科技有限公司(以下称乙方)，承担承担湖南人防4.5M通信天线调试及布线工作。为进一步明确甲乙双方的权利、义务及责任，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，经双方友好协商签订本合同。

　　第二条 工程名称

　　湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。

　　第三条 工程项目及技术服务内容

　　湖南人防4.5M通信天线调试及布线工程服务。

　　第四条 工程工期

　　乙方应自收到甲方派工单并收到甲方支付全款之日起，10个工作日内完成通信天线的调试及布线工作。

　　第五条 双方权利和义务

　　甲方权利和义务：

　　1 负责提供所使用卫星的参数、信标及验收标准。

　　2 负责制定工程计划及组织协调工作。

　　3 负责待调试站点管理协调工作。

　　4 全权委托乙方承担调试任务。

　　5 按时向乙方支付技术服务工程款。

　　乙方权利和义务：

　　1 乙方负责通信站点4.5M天线的调试及天线到机房位置的布线工作。 2 乙方负责向甲方用户交流天线调试及线缆的铺设情况。

　　3 站点调试完毕及线缆铺设完成后，乙方向甲方提交端站维修报告。 4 在调试过程中严格按照甲方的要求执行，自觉维护甲方的形象和信誉，

　　处理好与甲方及用户的关系。

　　5 乙方保证小站的正常接收和发射。

　　第六条 卫星远端站工程技术服务费

　　湖南人防4.5M通信站点的调试及布线工程：人民币7000元

　　第七条 付款方式

　　甲乙双方签订合同后三个工作日内甲方向以方支付合同全款人民币7,000元，以方安排工程师上门对站点进行调试，同时乙方应就合同全款为甲方提供正式发票

　　第八条 合同生效

　　本合同自甲乙双方委托代理人签字并盖章之日起生效。未经双方书面同意，任何一方不得转让本合同。按照本合同发生的任何通知应当采取书面形式。凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议将由双方在友好协商、互谅互让的基础上协商解决。本合同如发生争议，双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可将争议提交给北京市有管辖权的人民法院审理。本合同适用中华人民共和国法律。

　　本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　本合同的补充说明作为本合同不可分割的一部分，同合同正文具有同等效力。

　　甲方：安徽四创电子股份有限公司

　　授权代表：

　　日期：

　　乙方：北京蓝卫通科技有限公司授权代表： 日期：

工程工程合同 篇6

　　发包方： （甲方）

　　承包方： （乙方）

　　甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在平等协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，结合工程实际情况，订立如下协议以便共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 。

　　2、工程地点：。

　　3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。详见施工图和预算编制说明书。

　　4、工程面积：约

　　二、承包方式：工程总承包。

　　三、工程质量：合格。乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件，竣工后由质量监督部门评定等级。单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。

　　四、工程承包总价

　　本工程承包总价确定为 元（大写整）。承包范围（见工程内容）内综合单价一次性包死（附合同价款预算，本预算缺项、漏项、多项的，决算时相应增减）钢筋、混凝土价格变动超过预算价5%，可进行相应调整（价格必须由甲、乙、监理三方签证）。

　　五、工程款拨付方式

　　1、施工至0。00后拨付至已完工程量价款的75%（可单工程计算）。

　　2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。

　　3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%（不足五层单体工程，按此执行）。

　　4、进度付款每个月25日以前，乙方实际进度报表经由监理签字确认，并经甲方项目经理审核后，报房产预算部审定，拨付该月已完成工程量价款的75%。

　　5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。

　　6、竣工验收合格结算后10日内付至工程总决算价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无委托保修的，28日内拨至保修金的80%，剩余的20%，在五年后的28日内付清。

　　六、甲方权利和义务

　　1、派驻现场代表 按照本合同约定代表甲方行使各项职责；

　　2、施工前现场具备开工条件，即三通一平，包括水通、电通、路通、场地平整。

　　3、将施工所需的生活用水（不含施工用水）、电接至施工场地围墙以内并挂表；

　　4、为乙方提供全套施工图纸六套；

　　5、根据工程需要，甲方有权提供建筑材料及制品，甲方提供材料的费用从预算中扣除，但不付给乙方材料保管费等其他费用。

　　6、甲方暂定价部分需经甲方认可后方可购买或施工；暂定部分的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证，以备决算时作为调整依据。

　　7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济处罚；

　　七、乙方权利和义务：

　　1、派驻现场代表 按照合同约定代表乙方行使各项职责；

　　2、提供满足甲方、监理管理人员正常办公和管理需要的办公室及宿舍（根据现场情况，如甲方提供，须扣除乙方相应费用）；

　　3、每月按甲方水电表数及时、足额缴纳水电费，电费单价计算时综合考虑用电损耗；

　　4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪音管理手续均由乙方办理并承担费用；

　　5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令；

　　6、因乙方原因，本工程如有政府相关部门及建筑监管部门的书面停工通知，因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的所有损失及责任由乙方负责；

　　7、乙方要做到规范、文明施工并承担与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放建筑垃圾外运等费用；如乙方未按甲方要求及时清理施工现场施工材料及建筑垃圾影响下步施工工序的，甲方有权安排其他队伍清理，发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除。

　　8、因乙方原因造成质量事故、安全事故，人员生命财产损害和经济损失，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失；

　　9、施工场地周围地下管线和邻近建筑物若因乙方原因发生损坏，由乙方承担由此发生的全部费用；

　　10、乙方要严格履行合同，有效完成施工任务，保证施工质量、安全及进度，有效配合甲方的协调管理。否则，如因乙方原因工期滞后影响使用，或存在质量、安全及管理违约行为，甲方有权扣除违约金，违约金可自工程款中扣除；

　　11、在乙方施工期间，乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、配合工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作，并符合质量要求（不符合质量要求的返工及整改费用由乙方承担）。在乙方施工期间，所有由甲方另行专业分包的工程，乙方应做好配合及成品保护工作，承担总包管理责任；

　　12、竣工验收一个月内向甲方提供竣工图一套；

　　八、质量、安全指标

　　1、质量指标：施工过程中，乙方要服从甲方、监理方的管理和安排，严禁独断专行。施工中所使用的建筑材料应为各证件齐全的合格材料，杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定，所承建施工的工程要达到一次验收合格率100%。

　　2、安全指标：施工工程中乙方应做好施工人员的安全教育、抓好安全生产管理工作，进场后必须为施工人员办理职工工伤保险或意外伤害保险，施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员密切配合，做好施工现场的安全防护工作的实施与验收，做到文明施工，杜绝重伤、死亡事故的发生。如果在施工过程中因安全防护、文明施工等工作未做到位，扣除相应安全文明措施费用；因乙方管理不善及施工问题等造成的安全事故，其责任及费用均由乙方承担。

　　3、进度指标：满足总承包合同的要求。

　　4、其他约定：工程开工前乙方向甲方提供完整的施工组织设计并经监理审核通过，施工中各施工资料要与工程进度同步。

　　九、工期：

　　1、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

　　2、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议。

　　（1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；

　　（2）因甲方或建设方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；

　　（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。

　　十、竣工验收、结算与保修

　　1、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，竣工工程验收合格之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。

　　2、竣工工程验收，甲方分包工程乙方负责收集竣工资料，以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据，工程量不调整（变更除外）。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：

　　（1）增减变更文件和其他洽商记录；

　　（2）隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

　　3、工程竣工后，应提交竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位。

　　4、工程竣工验收后，质量保修期自工程验收合格之日起计算，根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期：地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；装饰装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；采暖工程保修两个采暖期；屋面防水、有防水要求的房间、墙面防水为5年。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。

　　5、发生质量缺陷乙方应立即到达现场修正，如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷，发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包方承担，在维修保证金中扣除。

　　十一、工程决算价按如下确定：

　　1、执行河北省消耗量定额（HEBGYD—A、B 、C —20xx）。

　　2、取费按相应的取费标准。

　　3、有综合单价执行综合单价，执行综合单价的不再下浮15%，无综合单价按20xx年第一期造价信息材料价格执行。

　　4、综合用工单价执行冀建质〔20xx〕195号，税金费率执行冀建质〔20xx〕462号计入，机械台班执行冀建价〔20xx〕47号。

　　5、不再执行其他有关文件及定额。

　　6、工程预算造价：根据以上1至6项据实计算工程预算造价。

　　7、变更总价=工程预算造价下浮15%（有特殊说明的不再下浮15%）。 除以上所列内容外的费用由乙方自行承担。

　　十二、结算总价

　　第四项和第十一项之和为结算总价。

　　十三、违约责任

　　1、由于甲方原因，经监理、建设方签证后方可顺延工期。

　　2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方应向甲方支付违约金。违约金按工程承包总价1/天延期天数计算，违约金总数不超过工程承包总价的30%。

　　3、如果乙方未能按监理审核的《施工组织设计》中的进度计划如期完成工程，连续三个时段未按时达到中间控制工期要求的，将撤换项目部，且延期的期限达到30日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到60日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

　　4、乙方在承包工程期间，如果未经甲方同意擅自停工或人员太少、不出活超过10日的，甲方有权解除本合同，并对乙方进行清场处理，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　5、在承包工程期间，乙方不得拖欠工人（包括农民工）工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资，视为乙方违约，甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除，直接支付给乙方工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。如乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元，甲方有权解除本合同。

　　十四、争议解决方式

　　凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方可通过协商解决，如双方不愿协商或协商不成，由本合同签订地人民法院管辖，双方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十五、其他条款

　　在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。

　　合同签订地：衡水泰华房地产开发有限公司会议室。

　　十六、合同文本和效力

　　本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式八份，甲方执伍份、乙方执叁份。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程工程合同 篇7

　　甲 方：XX

　　乙 方：平顶山市裕盛商贸有限公司

　　施工方：华北科技学院

　　甲方委托乙方承担平顶山市XX瞬变电磁水文勘探任务，经甲、乙双方充分协商，订立如下合同：

　　一、 勘探区面积和范围：瞬变电磁水文勘探总面积约（1.57）km2。

　　二、地质任务

　　1、勘探区域：XX待勘探区域，勘探面积1.57 km。

　　2、勘探深度：煤底板以下，即勘探垂深≧350m。

　　3、探测煤矿井田范围内：煤采空区富水性异常的分布范围。

　　4、查明对煤层底板石炭系灰岩富水情况。

　　三、工程造价

　　1、瞬变电磁水文勘探工程总价款：671004元（含税价）。

　　2、说明：

　　地面瞬变电磁采用按测点收费：（ 324）元/单个测点本次探测共计布置测点（20xx）个，勘探面积为（1.57）km2。

　　四、工程进度(总工期为30天)：

　　1、合同签订后20天内，完成野外数据采集工作。

　　2、野外结束后10日内，提交瞬变电磁水文勘探终审报告；上述工作中如遇不可抗拒的自然灾害，工期可顺延。

　　五、付款方式

　　1、合同签订后当日甲方付给乙方工程总价款的30%，，计201301.2元。

　　2、野外采集结束后3日内，甲方付给乙方工程总价款的30%，计201301.2元。

　　3、最终地质资料报告经评审合格送达甲方后3日内，甲方付给乙方剩余工程款，计268401.6元。

　　六、权利与义务

　　（一）甲方：

　　1、负责按国家有关技术规范提出工程任务及要求；

　　2、向施工方提供相关地质资料,包括钻探、矿井揭露的有关资料；

　　3、按合同及时向施工方支付工程费用；

　　4、对整体工程质量甲方有权提出合理处罚意见；

　　5、负责处理由于施工而引起的工农和地方关系（如青苗补偿）等，发生的所有费用由甲自理；

　　（二）乙方：

　　1、根据地质任务，负责编制技术设计和施工组织设计，并严格按有关国家技术规范设计执行；

　　2、负责野外现场施工、数据采集等工作；

　　3、负责水文地质资料处理及解释工作；

　　4、负责编制最终工程成果报告；

　　5、负责组织专家进行综合评审并向甲方提交评审合格报告；

　　6、提交的成果资料份数8份（并提供电子文档三份）；

　　7、严格按照建设单位批准的设计组织施工，在施工过程中如须调整设计方案，应征得甲方同意后方可实施；

　　8、勘探过程中的一切安全责任由乙方承担，乙方在勘探过程中必须按有关规定和规范要求，做好一切安全防护设施，并按照国务院《建设工程安全生产管理条例》施工中搞好安全工作。

　　9、乙方必须接受甲方委托的管理人员管理；

　　10、乙方必须按要求完成勘探工作，勘探的设计变更必须经甲方认可，否则不予结算；

　　11、本合同有关条款规定和投标文件中乙方应负的其他责任。 七、本项目所新形成的地质资料属甲方所有，甲乙双方均负有对外保密的义务，未经甲方许可，乙方不得向任何第三方提供。

　　八、违约责任

　　1、由于乙方原因造成勘探质量低劣，其返工勘探费用由乙方负担。

　　2、由于甲方的原因造成返工、停工、窝工，由甲方支付由此造成的损失费；

　　3、乙方提交的勘探成果，必须是经过专家综合评定达到技术要求的勘探成果。

　　九、其他

　　1、本合同经双方代表人签字并加盖单位公章后生效，正本二份，甲乙双方各持一份，副本五份，甲方持三份，乙方持两份；当本合同甲乙双方的权利与义务履行完毕后，本合同自动终止。

　　2、合同生效后，双方应严格履行，若一方违约，应承担相应的责任。合同执行过程中，如发生争议，双方应本着真诚合作精神，通过友好协商解决，协商解决不成，双方均可向平顶山市人民法院提起诉讼。

　　3、未尽事宜，双方可另行协商，协商内容可作为本合同的补充协议。补充协议与本合同享有同等效力。

　　甲方 ：XX 乙方：平顶山市裕盛商贸有限公司（盖章）

　　法定代表人/委托代理人：(签字) 乙方法定代表人（委托人）： （签字）

　　通讯地址：XX 通讯地址：XX

　　联系人： 乙方联系人：

　　开户行:　 乙方开户银行：

　 开户单位： 乙方开户单位：