防水工程承包合同新
在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的防水工程承包合同新，希望对大家有所帮助。
防水工程承包合同新1
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程，本着公平、公开、公正的原则，特签订此合同，内容如下：
第一条：工程名称
第二条：工程量及造价
1、工程量：工程施工结束后，按实际发生工程量计算。
2、工程造价：每平方米/m2，最终面积据实结算。
第三条：承包方式及付款方式
付款方式：按每栋楼单独计算，所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房，房屋价格为售房部开盘价，房屋价格与工程款差价现金找补，留3%为保修金，保修期过后付3%，保修期五年。
第四条：施工工期
本防水工程自施工条件开始，暂定自年月日至年月日完成。
第五条：工程质量
所有进场材料必须为合格产品，提供材料合格证，现场抽样复试合格（提供进场材料复试检验报告），卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求，（主材为牌或牌）。
第六条：双方责任：
1、甲方责任：
（1）乙方人员进入现场后，负责清除现场障碍物，并交施工技术交底一份；
（2）协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系；
2、乙方责任：
（1）根据国家技术验收规范图纸设计，保质，保量，按时完成本合同工程项目；
（2）按照国家规范和甲方要求，经双方协商提供各项技术材料；
（3）乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。
（4）工程竣工后，负责清理好现场；
（5）如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延，甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，或者另行指派施工队伍，由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍承担。
第七条：工程验收结算
工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方邀约有关单位进行验收，办理好交接手续。
第八条：本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，未尽事宜，双方协商解决。
第九条：本合同如有违约和争执，到仲裁部门解决。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
防水工程承包合同新2
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的'原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。
一、承包方式：包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。
二、工期要求：甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。
三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程（含后浇带的保温处理），施工中的一切设施设备由乙方自行解决。
四、质量要求：
1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。
2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
五、安全责任：
乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
六、结算价格及付款方式：
1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价36.00元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。
2、付款方式：工程完工付款70%，下余20%一年内支付，保质期满，结清余款。
七、双方责任和权利：
1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。
2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
防水工程承包合同新3
甲方：
乙方：
一、工程范围
甲方现将xxx村3#、4#楼防水工程承包给乙方。
二、承包方式：
包工包料。
三、施工及管理
1、乙方现场施工必须严格按照图纸设计和甲方要求及规范施工。
2、甲方办公室对工程进度与质量进行监督，负责现场协调工作，参与工程验收工作，验收不符合要求，甲方现场质管组成员有权责令乙方返工。
3、乙方必须提供该工程所需的一切资料，保证工程验收和备案。
四、工程承包价格
1、2mm厚聚氨酯乙烯橡胶共混30元/㎡。
2、1.6mm厚聚氨酯乙烯橡胶共混26元/㎡，1.1mm厚聚氨酯乙烯橡胶共混23.5元/㎡。
3、1.5mm厚聚氨酯24元/㎡。
4、1.5mm厚丙纶18元/㎡，3mm厚SBS 20元/㎡。
五、验收
乙方所承包的分项工程，其分项工程必须满足施工规范的要求及验收标准的规定，达到优良分项等级。
六、付款及完工结算
工程全部完工后，甲方付给乙方工程总造价50%；工程验收合格后，甲方付给乙方工程总造价40%，办完备案证后再付5%，余下作为工程质量保证金，待保修期满后付清。
七、质保金
1、结算工程款时，甲方留5%作质保金，质量保证按国家文件精神，保修五年。
八、双方约定事项
1、乙方现场施工必须符合施工规范的要求，不按要求施工，甲方有权责令停工、罚款。
2、乙方在现场施工中，须注意安全生产、文明施工，提高职工安全意识，消除安全隐患。甲方在承包该分项工程给乙方时，已根据建设部、公安部、安全管理建管站、文明精神，将安全管理保险、防护费用等各项费用列入了在包价格中，乙方现场施工中，其安全由乙方负责，如因乙方自身原因，造成的安全事故，其一切责任由乙方自负，甲方慨不承担任何责任。
3、乙方现场施工中要注意安全与质量两个第一的原则，并遵守工地各项规章制度，严禁偷盗、打架、斗殴等行为，违者一次罚款500元，所发生的后果全部由乙方承担。
九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
十、本合同自签字后，即时生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
【防水工程承包合同新】相关文章：
防水工程合同范本-承包合同02-12
楼顶防水工程合同06-06
防水工程施工合同06-17
防水工程合同书07-22
屋顶防水工程合同范本02-16
防水工程施工合同精选15篇06-23
防水工程施工合同(15篇)03-15
防水工程施工合同范本02-16
防水工程施工合同15篇02-28
防水工程施工合同(集合15篇)07-21