建设工程标准合同简易

时间:2024-11-17 18:58:41 工程合同 我要投稿
  • 相关推荐

建设工程标准合同简易

  在人民愈发重视法律的社会中,合同的类型越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编为大家整理的建设工程标准合同简易,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

建设工程标准合同简易

  发包人(全称):_________________(简称甲方)

  承包人(全称):_________________(简称乙方)

  遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下建设工程标准合同:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________________

  2、工程承包范围:_________________

  二、合同工期

  计划开工日期:_______________。

  计划竣工日期:________________。

  工期总日历天数:_________________。

  工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  三、质量标准:_________________工程质量符合______标准。

  四、签约合同价与合同价格形式

  1、签约合同价为:_________________

  人民币(大写):_________________(¥元)

  2、合同价格形式:_________________固定价+变更签证

  五、结算及付款方式:

  1、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2、承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  3、发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  六、违约责任及处理方式

  1、发包方的责任:周边施工环境及现场协调工作由甲方负责,由此造成的窝工等问题工期顺延。

  2、承包方的责任:工程质量不符合合同规定的,承包方负责无偿修理或返工。

  3、发生争议时,双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。

  七、补充协议

  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

  八、合同生效

  本合同自签字、盖章之日起生效。

  九、附则

  1、本合同一式两份,其中发包方一份,承包方一份。

  2、本合同自双方签字后生效,全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

  发包人:_________________(公章)承包人:_________________(公章)

  法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________

  _____年_____月_____日_____年_____月_____日

【建设工程标准合同简易】相关文章:

简易建设工程施工合同05-07

标准版建设工程合同03-27

建设工程施工标准合同通用07-10

工程简易承包的合同08-02

建筑工程简易合同06-24

简易工程委托合同10-27

工程建设合同10-01

建设工程合同06-21

建设工程合同06-13

标准版工程工程合同06-12