【热门】工程合同模板10篇
随着法律观念的日渐普及,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编帮大家整理的工程合同10篇,希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,___镇人民政府将___汽车博览园基础设施建设工程中,从___集团办公大楼前至___重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给___市___房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给___市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。
第一条 工程概况
一、工程名称:___基础设施高压电力线路工程。
二、工程内容:从___集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。
三、工程地点:___汽车博览园。
四、工期:共计90天:20___年8月29日至20___年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)。
五、质量标准:达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。
六、工程施工费用总造价为:玖拾万元整人民币(¥900000.00元)。
第二条 甲乙方与施工方驻工地代表
一、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。
二、乙方项目负责人:
三、施工方项目负责人:
第三条 各方工作
一、甲方工作:负责施工全过程工程质量检查。
二、乙方工作:
1、与乙方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
2、施工场地具备开工条件和完成时间要求:负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。
4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。
三、施工方工作:
1、按照国家电力工程质量验评标准,担负该项目工程施工任务。
2、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方要求施工方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。
3、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。
4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。
第四条 工程质量等级
一、工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方的施工方返工,施工方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。
二、质量评定部门:___市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。
第五条 验收
甲方根据乙方的施工方申请,组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。
第六条 工程预付款
本工程开工前不预付工程款。
第七条 工程款支付
一、工程款支付方式:支票。
二、工程款支付和时间:工程为一次性包死价,无保修金,竣工后甲方一次性付给乙方。
第八条 因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。
甲方:
代表人:
签订日期:
乙方:
代表人:
签订日期:
工程合同 篇2
发包方:_____________有限公司,以下简称甲方
总承包方:___________________,以下简称乙方
分包方:_____________________,以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:
一、工程概况
1、工程名称:___________________有限公司一期消防工程
2、设计单位:______________________________________
3、工程地点:______________________________________路
二、各方职责
甲方:______________________________________
乙方:______________________________________
丙方:______________________________________
技术文件和承包范围:________________________
技术文件:__________________________________
1、(一期工程)施工图
2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第______号
3、施工图审查报告
4、(二期工程)消防系统图5、投标文件(预算书)
承包范围:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期1、工期要求:
主厂房:_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
第三条 安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第四条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第五条 工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。
2、项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第六条 工程价款及支付方式
1、房屋结顶 天,甲方支付给丙方_________ 万元;
2、丙方支付给乙方总包管理费_________ %(_________万元);
3、房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;
4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;
5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6、接受工程价款的单位名称:________________________________帐号:____________________________________开户银行:________________________________
第七条 工程质量保修保修期为二年。
在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第八条 违约责任及处理
1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。
第九条 其它
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意
本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方:__________________代表:__________________
乙方:__________________代表:__________________
丙方:__________________代表:__________________
_______年______月_____日
工程合同 篇3
一、 项目概况
二、 项目投资建设方式
三、 项目回购方式
四、 合同价格
五、 工程开竣工时间
六、 质量标准
七、 组成合同文件
八、 乙方向甲方承诺按照合同约定对本项目进行投资建设
九、 合同文本一式十份
十、 合同生效
投资建设合同主要条款
一、 总则
二、 项目概况
三、 合同价格及支付
四、 合同价格的调整
五、 双方的义务和权力
六、 对乙方的规定
七、 工程建设
八、 担保
九、 融资
十、 项目移交
十一、 违约
十二、 合同终止
十三、 不可抗力
十四、 争议解决
十五、 其它条款
建设工程施工合同协议书
一、 工程概况
二、 工程承包范围
三、 合同工期
四、 质量标准
五、 建安工程价款
六、 组成本建设工程合同的文件
七、 本协议书中有关词语含义与本项目bt投资建设合同和建设工程施工合同《通用条款》中的定义相同
八、 承包人向发包人承诺按照合同约定竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、 发包人向承包人承诺按照本项目bt投资建设合同约定的期限和方式支付建安工程价款及其他支付的款项
十、 合同生效
附:
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同专用条款
工程合同 篇4
监理工程师《合同管理》强化题一
1、建设工程勘察合同履行期间,在发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中正确的是( B )。
A 不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费
B 完成的工作量在50%以内时,应支付预算额50%的勘察费,完成的工作量超过50%时,应全额支付勘察费
C 完成的工作量在50%以内时,定金不退;完成的工作量超过50%时,根据工作量支付勘察费
D 不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费
2、某工程设计合同约定的合同价为100万元,定金为合同价的20%。设计工作完成40%时,发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设,通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定,发包人应赔偿设计单位的违约金额为( C)万元。
A 20 B 40
C 50 D 100
3、根据标准施工合同,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是( D )。
A合同协议书、通用条款、专用条款 B、中标通知书、专用条款、协议书
C 中标通知书、专用条款、投标书 D 中标通知书、专用条款、工程量清单
4、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是( A )。
A 工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预期,宜采用可调价格合同
B 业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同
C 采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同
D 设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同
5、根据标准施工合同的约定,工程接收证书的颁发日期标志( D )。
A 缺陷通知期开始 B 工程的竣工日期
C 承包商的合同义务完成 D 应当由业主承担照管主要工程的责任
6、施工合同中,通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是(B )。
A 担保发包人能够按期支付工程进度款
B 发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C 表明发包人与承包人合作的诚意
D 防止承包人擅自变更、终止施工合同
7、下列关于施工进度计划的说法中,错误的是( D )。
A 承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B 工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C 工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任
D 经工程师认可的施工进度计划,将作为工程的施工进度控制的依据
8、某施工合同约定的开工日期为20xx年9月10日,承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正在大修,工程师在9月2日向承包人发出开工通知,要求其按合同约定的开工日期开工,承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日,根据标准施工合同,该工程的合同工期自( A ) 起计算。
A 9月10日 B 9月17日
C 9月25日 D 9月30日
9、某工程开工通知写明的开工日期为20xx年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在20xx年2月5日开始动工。20xx年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告,工程于20xx年12月20日通过了竣工验收。按照标准施工合同的规定,承包人的施工期应为( A )。
A 自2月1日始,至12月5日止 B 自2月1日始,至12月20日止
C 自2月5日始,至12月5日止 D 自2月5日始,至12月20日止
10、根据标准施工合同,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过( B )共同验收。
A 发包人与监理人 B 监理人与承包人
C 发包人与承包人 D 监理人与供货人
监理工程师《合同管理》强化题二
1、限制民事行为能力人自主订立的合同属于( A )
A 效力待定合同 B无效合同
C 有效合同 D 附条件合同
2、施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( D )。
A 职务代理 B指定代理
C 法定代理 D委托代理
3、在如下代理的法律特征中,正确的表述是( D )。
A 在代理人以被代理人名义订立的合同中应约定代理人的权利与义务
B 代理人不得在被代理人不在场的情况下以被代理人名义与另一方签订合同
C 在被代理人履行合同过程中遭受重大经济损失时,可适当追究代理人的责任
D 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
4、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是( D )。
A 地震灾害导致施工暂停 B 恶劣气候影响施工安全
C 社会动乱影响施工进度 D 图纸设计错误导致的工程返工
5、施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中,保证期限相对较短的是( A )。
A 施工投标保证 B 施工履约保证
C 施工预付款保证 D 质量保证金保证
6、监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同,该抵押合同的生效日期为( B )之日。
A 当事人签字 B 抵押物登记
C 转移产权证 D 转移房屋占有
7、根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是( D )。
A 抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产
B 抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产
C 担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人
D 担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人
8、下列关于留置担保的说法中,正确的是( B )。
A 留置不以合法占有对方财产为前提 B 可以留置的财产仅限于动产
C 留置担保可适用于建设工程合同 D 留置以合法占有对方固定资产为前提
9、投标保证的有效期限从( C )之日起计算。
A 招标文件出售 B 投标文件递交
C 投标截止 D 中标通知书发出
10、根据《招标投标法》的规定,招标过程中发生下列情况的,招标人可以据此没收投标保证金的是( D )。
A 投标文件的密封不符合招标文件的要求
B 投标人购买招标文件后不递交投标文件
C 投标文件中附有招标人不能接受的条件
D 投标截止日期后要求撤回投标文件
工程合同 篇5
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,以资守信。
第一条、工程概况
1、工程名称:开江县康复医院门诊住院综合楼装修工程。
2、工程地点:开江县普安镇九十坎社区。
3、工程量:图纸标注以及经双方协商确定的工程量(发生工程量变更时甲方签字认证的实际工程量)。
4、分包工种和方式:应做的全部,实行包工不包料。
第二条、工期
1、开工日期:20xx年月日
2、竣工日期:20xx年月日
3、工程总时间:110天
第三条、清单单价
第四条、工程质量
1、本工程的装修质量按装修行业标准执。
2、所有阴/阳角的'验收标准为横平竖直。
第五条、甲乙双方权利义务
一、甲方权利义务
1、提供进程的施工条件,协助乙方办理各项施工手续。
2、甲方负责提供水源、电源为乙方使用。
3、甲方负责协调装饰方与邻里之间的关系;协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
二、乙方权利义务
1、乙方与甲方签定合约后不得将该工程转包给其他施工单位施工。
2、按工期、按质量如期完成工程。
3、负责现场的防火、安全责任。
4、工程交付时对室内外的材料、垃圾要清扫干净。
第六条、文明施工
1、施工材料整齐堆放。
2、保持现场卫生。
第七条、安全施工
乙方应对员工进行安全教育,严格按安全施工法则施工,如乙方员工出现任何安全事故,医疗费在3000元内由乙方自行负责,3000以上超出部分乙方承担30%
第八条、工程验收
1、工程以甲方提供的图纸和现场确认的意见,相关施工规范及质量要求为依据。
2、隐蔽工程施工,需由乙方通知甲方阶段验收并作好验收记录。
3、工程竣工前2天,由乙方通知甲方验收,并在竣工后7天内进行签字确认。
4、如质量不符合甲方规范要求,由乙方在商定的期限补建或返修补充后再验收,知道符合要求为止。
5、最后验收为合格竣工期。
第九条、工期
一、因下列原因造成工期延期,经甲方确认,工期相应顺延:
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力的自然因素;
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
二、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响的工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在的问题,返工费及材料费由乙方承担,工期不顺延。
第十条、工程延期责任
1、工期按期竣工,达到合格标准不奖不惩。
2、工期每延误一天,甲方罚乙方每天300元。
3、罚金在竣工工程款中直接抵扣
第十一条、付款方式
1、每月按所完成工程量的70%付款;
2、竣工验收合格后付至决算款的95%,余款5%作质保金,在质保期1年期满后7个工作日内付清。
3、乙方对员工的付款须接受甲方和监理的监督各掌控。
第十二条、其他约定条款
材料的使用做到合理使用原材料,损耗不得超过3%,超过部分由乙方承担。
第十三条、违约责任
本合同乙方支付甲方合同履行保证金,双方签字后生效(合同履行保证为元整,无利息)双方不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方工程价款3%的违约金,并承担因此造成的经济损失;若乙方违约甲方将不予退还乙方合同履行保证金;若甲方违约将无条件退还乙方合同履行保证金;工程竣工验收合格后7个工作日退还乙方合同履行保证金(不计利息)。
一、甲方责任
工程未经验收,甲方提前使用,出现质量问题,甲方承担全部责任,乙方不承担任何直接和间接损失。
二、乙方责任
1、所有施工人员必须佩戴安全工具,若由此产生的安全事故由乙方自行负责。
2、达不到合约质量标准的,乙方支付甲方同等工程量价款3%的违约金,并负责免费返修。
第十四条、争议解决方式,
如发生争议应双方先行协商解决,若协商不成时,向工程所在地仲裁委员会或人民法院提起诉讼。
第十五条
本合同在双方签字后生效,一式两份,甲乙双方各一份;合同施工明细及验收记录表做附件。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
工程合同 篇6
甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方) 为了严格施工管理,加快施工进度,提高工程质量,搞好安全生产,经甲乙双方共同协商,甲方将防盗门工程分包给乙方。为了明确双方职责,确保工程按时、保质、保量完成,经双方协商一致,特签定如下合同,以便双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称: 防盗门工程
2、工程地点:
3、防盗门类型:
4、规格、数量汇总:
5、设计单位:
6、监理单位:
二、承包范围、方式、工程价款及付款方式:
㈠承包范围:施工图纸、设计变更、图纸会审所确定的防盗门工程的全部内容,主要包括:
1、样品的报验及存库备查;
2、防盗门的制作加工;
3、防盗门的安装
㈡承包方式:包工包料。防盗门工程施工涉及的一切制安材料、或成品、机械设备、施工工具用具等耗材均由乙方自行承担,其费用甲方概不负责。工程施工用水电设施按以下办法解决:甲方负责将水引至施工场地,由施工现场到各施工段的用水由乙方自理,现场用电三相五线制由甲方布好,引向建筑物电源由乙方自理。
㈢工程价款:根据防盗门规格、型号、数量汇总表,本工程共有防盗门樘,每樘制作安装综合单价按元一次性包死,工程总价 元,大写元整。变更增减部分,竣工后据实结算。
㈣付款方式
1、合同签订后,甲方向乙方支付定金10000.00元。
2、防盗门安装完毕,经业主方、监理方、质监部门及甲方验收合格后,付工程款总额的60%,付款前乙方应将全部防盗门钥匙交由甲方保管。待全部工程竣工验收合格后,除留10%保修金外,余款一次性付清。
三、工程质量及验收确认程序
1、本工程选用的防盗门品牌为:,因组织生产该品牌必须为国标产品。
2、乙方按照甲方选定的防盗门样品,向甲方提供产品标识、出厂合格证(批次),质量检测报告(原件),产品质量保修单等质量保证资料。
3、若乙方提供的产品质量不合格,应无条件按三包原则处理(保修、包退、包换)。
4、乙方进场施工前,应就施工基层质量与土建等施工单位进行检查交接。
5、本工程质量应以施工图纸、设计变更、图纸会审及合同为依据,严格按照国家现行技术标准和施工验收规范精心施工,该工程必须达到枣阳市合格等级以上。
6、工程质量经甲方及有关质检部门验收,若达不到合格,乙方继续维修,直到合格标准。如因乙方原因造成返工,所发生的涉及返工的一切费用,如材料费、人工费、机械费等均由乙方承担。
四、施工工期
本工程工期自 年月日起,至年月日止,有效工期天。除因天气、停电等不可抗力因素之外,工期不得顺延。工期顺延必须经业主方(监理方)、工程部主管、公司分管副总签证同意,方为有效。乙方若不能使工程按期竣工,每延误一天,罚款500元。若延误 天以上,甲方有权终止合同。由此造成的一切损失及费用由乙方承担。
五、工程保修
1、工程保修期按《建筑工程质量管理条例》有关条款规定执行。
2、本工程自竣工验收达到合格等级一年后,无质量问题,甲方将10%保修金退还给乙方无息,保修金的退还并不影响乙方继续履行维修责任。
六、双方责任
㈠甲方责任
1、负责提供施工图纸及施工用水、电源。
2、主持乙方和相关各方的工序检查交验及协调各方关系。
3、由工程质量监督站、安全站、监理公司及甲方对工程施工进行监督。
4、任命为甲方现场项目经理,全面负责工程四控制、二管理、三协调等相关工作。
㈡乙方责任
1、组织施工队伍及防盗门制安材料或成品、机械设备、施工工具用具及负责维修。
2、严格按照施工图纸、设计变更及施工规范、标准施工,确保完成工程质量与进度。
3、搞好施工安全教育,严格遵守施工生产安全规范、规程及有关规定,坚决杜绝质量安全事故。施工过程中发生的一切质量、安全事故,其经济及法律责任由乙方全部承担,甲方概不负责。
4、保持施工现场整洁,符合文明施工等有关规定。施工中及工程交工前要达到工完场清的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
5、采取积极措施、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
6、负责已完工程的成品保护,承担未交付甲方之前发生损坏的修复费用。
7、乙方积极配合甲方工作,服从甲方管理,若在施工中,甲方现场管理人员履行正常检查与指导,乙方及其下属不配合,与甲方发生冲突,甲方对责任人每人每次罚款100元,并责令退场。此款从乙方工程款中扣除,若构成违法行为,移交司法部门处理。
8、任命为乙方现场施工员,全面负责工程管理相关职责。
七、违约责任
甲乙双方必须严格遵守本合同,任何一方不得违约。否则,违约方向条约方支付工程总价款的违约金,并承担由此造成的其他经济和法律责任。
八、纠纷的解决
甲乙双方因合同发生争议时,应及时协商。协商不成时,双方可向有关部门申请仲裁或向人民法院起诉。
九、其他
1、本合同未尽事宜,经双方协商,可订立补充协议,作为本合同的附件,补充协议和本合同具有同等法律效力。
2、本工程施工图纸、设计变更、图纸会审记录及技术交底作为合同附件,和本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,自双方签字后生效。
甲方:代表人:
乙方:
年月日
工程合同 篇7
甲方:xx有限公司
乙方:xx有限公司
鉴于甲乙双方于20xx年1月1日签订为期1年的承包合同,由于条件发生变化,经双方协商同意提前解除合同,现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜,双方经协商达成以下条款。
1.经甲乙双方确认的工程尾款为:人民币壹佰零捌万肆仟伍佰叁拾元整(1084530.00元)
2.甲方同意乙方于20xx年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算,甲方在收到乙方出具的正式发票后于20xx年10月8日一次性支付工程尾款。或者,在此前期间客观原因未开出地税发票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳,扣除税款后的余款20xx年10月8日当日一次性付清。
3.本协议发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议,于承包合同具有同等法律效力。
5.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:xx有限公司 授权代表:日期:
乙方:xx有限公司 授权代表:日期:
工程合同 篇8
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就新农村建设项目商住楼工程,在双方于20xx年 月 日 签订的编号为 的《施工合同》中的专用条款之第47条“补充条款”部分签订本工程施工合同补充协议。
工程概况
工程名称:新农村建设项目商业、住宅工程
工程地址:
建筑面积:
结构类型:框架结构 、地上6+1层
设计单位:
工程内容及承包范围
乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包,承包范围为:
1.1土建工程:基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程。
1.2安装工程:室内暖通工程、室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的预埋预留工程、智能化工程预留预埋工程、供配电预留预埋工程、太阳能热水器预留预埋工程。
包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。
3.桃花村新农村建设项目一期工程划分为三个标段,每个标段约25000平方米,由四个以上单体工程组成。
合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计)开、竣工日期
1.1总工期为 天,自 年 月 日开工至 年 月 日竣工
开工日期:以开工报告日期为准。
工期违约责任
3.1 如因乙方原因延误二层顶板工期(房屋销售起始工期),甲方按1500元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期,甲方按1500元/天给予乙方奖励,累计奖罚金额不超过5万元。
3.2 若总工期延误,甲方按3000元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期,甲方按3000元/天给予乙方奖励,但奖罚累计不超过10万元。
如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。
工期不顺延情况:
各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等);
停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时,工期予以顺延);
因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失,均由乙方承担,工期不予顺延。
工程合同 篇9
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程具体情况,经双方协商达成一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条:工程范围
塑钢窗的制作安装
第二条:承包方式
包工 包料
第三条:材料的质量标准
按图纸施工,指定品牌为陕西欣塑建材,白色80推拉窗,玻璃5+6+5中空玻璃,推拉门为60推拉型材。
第四条:结算依据
窗尺寸以现场实际尺寸(经甲方确认)为准制作安装,按实际成型窗面积计算,每平方单价元。
第五条:付款方式
合同签订后付预付金10%,窗框安装完结后付45%,窗扇安装好后付40%,验收合格后付5%。
第六条:责任与权利
甲、乙双方要尽职尽责,紧密配合确保工程顺利施工,制作按甲方认可样式为依据,认可后不可随意更改,以此产生的后果及费用由甲方负责。乙方严格按照国家标准施工,保证质量,在施工中的一切质量问题及不安全责任事故由乙方负责。
第七条:本合同一式二份,甲、乙双方各一份,此合同自签字之日起生效。
甲 方:
乙 方:
年 月 日
工程合同 篇10
签订合同双方:
建设单位: ,以下简称甲方:
施工单位: ,以下简称乙方。
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互创造条件,搞好配合工作,按时保质保量地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签定本合同,以便共同遵守。
第一条 总则
一、 工程名称:
二、 国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表,、申请建筑许可执照,计划任务书,初步设计、总概算等文件号。
三、 工程编号:
四、 工程地点:
五、 工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计 平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)
六、 工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币 元(各单项工程造价详见工程项目一览表)
第二条 工程期限
本合同全部工程 年 月 日开工至 年 月 日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。
在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
一、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、 因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
三、 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
第三条 施工准备
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁:申请领取建筑执照;清除施工场地范围影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的碓房和中转场地,搭建大型临时设施场地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于 年 月 日向乙方提供工程设计图纸 份;组织设计、施工单位进行工程交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工地区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
第四条 物资供应
一、 本合同全部所需材料按下列( )项供应方式办理。
1、 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
2、 统配部管材料由乙方负责办理申请、定货、调剂使用。
特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
3、 包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点:
二、 成套设备和非标准设备,由家反负责办理申请、定货及加工、引进成套设备在交付前,甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备,家反可委托有条件的乙方加工。
三、 工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应之一方负担。
四、 凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应之一方负担。
五、 由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符合要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。
第五条 工程款结算
一、 本合同全部工程造价的结算方式,按下列第( )项办理:
1. 以施工图预算加增减变更预算进行结算;
2. 按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整包干造价;
3. 按标准施工图单方造价包干,包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;
4. 包工不包料,按工程预算定额或人工费包干办法结算;
二、本合同自签订生效之日起,甲方应在 日内按工程造价总数 元的百分之 一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表,并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的百分之 的尾款,待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款该贷款后,贷款办法按主管部门的规定办理)。不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定办理。
第六条 施工与设计变更
一、 乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求工程达到合格标准。
二、 在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成一反窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担;
1、 施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方继续施工;
2、 施工中如遇设计
【【热门】工程合同模板10篇】相关文章: