工程合同

时间:2021-05-02 17:15:22 工程合同 我要投稿

【热门】工程合同合集十篇

  在人民愈发重视法律的社会中,合同的用途越来越广泛,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编帮大家整理的工程合同10篇,希望能够帮助到大家。

【热门】工程合同合集十篇

工程合同 篇1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):

  一.工程概况:

  1.工程名称:西南信息XX553XXXX5556工程。

  2.工程地址:

  3.建筑面积:16662.80平方米

  4.结构类型:框架

  5.工程造价:

  二.承包方式:

  承包方(乙方)对西南信息XX553XXXX5556工程项目劳务人工费总承包。

  三.承包范围:

  1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)

  四.承包工期:

  1.开工时间:XXX_年____月____日(以双方确定的开工报告为准)

  2.竣工时间:XXX_年____月____日

  五.费用标准:

  1.劳务费按实际施工建筑面积─0.000以上每平方米122元(结算单价:框架每平方752计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)

  2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

  3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币20元以内,甲方不另外补份,变更量在20元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

  六.工程质量

  在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

  七.履行保证金及劳务人工费及支付:

  1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

  2.甲方在工程主体封顶____日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

  3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月____日进行工程量的结算,次月____日内支付85%人工工资。

  4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。

  5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

  6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

  八.甲.乙方的职责:

  1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。

  2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。

  3.乙方提供甲方现场管理人员工作用餐。

  九.由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

  十.现场安全:

  1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

  2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。

  甲方: 乙方:

  负责人: 负责人:

  电话: 电话:XXX_年____月____日XXX_年____月____日

  注:本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力

工程合同 篇2

  甲方(项目业主单位):

  乙方(项目代建单位):XXX

  根据《XXX市级政府投资项目代建制管理规定(试行)》精神,明确由甲方负责项目开发建设,由乙方为建设项目代建单位,展开相关建设工作。据此,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,甲方就委托乙方承担工程建设项目(以下简称“项目”)的工程代建事宜,经协商一致,订立本委托代建协议。后续代建项目由指挥部书面委托,双方权利义务可参照本合同执行。

  一、项目概况

  1、代建项目:XXX隧涵洞抢险加固工程

  2、项目建设地点:延平新城区域内

  3、项目建设内容及规模:XXX隧涵洞抢险加固工程建设规模和内容:XXX隧涵为钢筋混凝土结构,全长846.5米,20xx年1月加固K0+000~K0+060及XXX本次抢险加固设计主要针对+060~+480段破损未加固段落。

  4、项目总投资与资金筹措:本项目总投资约500万,由甲方拨付。

  二、代建方式:

  项目代建方式采用全过程代建方式,即由代建单位对代建项目从项目设计至竣工验收实行全过程代理。

  三、项目代建范围

  项目前期阶段含项目设计委托及审批等工作。实施阶段所涉及项目咨询、监理、施工队伍选择、工程施工建设管理、工程竣工验收、工程资料收集归档、竣工财务决算、资产移交、工程保修等的组织、协调、控制和管理等工作。

  四、项目代建管理目标

  1、投资控制目标:以审批的投资估算、初步设计概算和经审核确认的施工图预算为准,分阶段控制投资。

  2、项目质量目标:项目工程质量应达到国家现行质量检验评定标准合格等级。

  3、项目工期目标:乙方与施工单位签订的具体项目施工合同工期为控制目标。

  4、前期工作目标:以满足相关行政审批为目标。

  甲方:

  (盖章)

  法人代表:

  联系人:

  地址:

  负责人:

  联系电话:

  乙方:XXX(盖章)

  法人代表:

  经办人:

  地址:

  负责人:

  联系电话:

  年月日签订于X

工程合同 篇3

  一、本合同文本是根据(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国消费者权益保护法)等有关法律法规规定制定的示范文本,供双方当事人参照约定采用,签订合同前请仔细阅读。

  二、签订合同前承包人(乙方)须提交其营业执照副本供发包人(甲方)核验,同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件。

  三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定,施工中不得擅自改变房屋承重结构,拆改共用管线和设施。

  四、所有双方签字确认的书面资料,不限于合同、变更协议、材料验收资料等,双方至少各持一份原件。

  五、家庭装饰装修每个隐蔽工程结束前都需经双方共同验收。工程竣工后,须双方共同验收签字认可,房子方能交付使用。如某项工程不合格,乙方应及时整改。

  六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时,乙方必须开具税务发票。

  七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期变化,都必须以双方当事人签字认可的书面材料为依据。

  八、建议甲方按工程进度分期支付工程款,且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工验收合格后支付。

  深圳市家庭装饰装修工程施工合同

  合同编号:_________________________

  发包人(以下简称甲方):___________________________________________

  住所: _________________________身份证号:_________________________

  联系电话:__________________________________________________________

  承包人(以下简称乙方):___________________________________________

  营业执照号:________________________________________________________

  住所:______________________________________________________________

  法定代表人: ___________________联系电话:_________________________

  施工队负责人: _________________联系电话:_________________________

  甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1、工程地点:____________________________________

  2、户型结构:____________________________________

  套内面积____________平方米。

  3、工程承包,采取下列第____________种方式:

  (1)乙方包工、包全部材料。

  (2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

  (3)____________________________________________

  4、工程造价

  本合同工程造价暂定为人民币____________,大写:____________________________________。

  单价明细详见附件一(工程报价单)。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。

  5、 开工日期:____________年____________月____________日;

  竣工日期:____________年____________月____________日。

  第二条 工程图纸和工程变更

  工程图纸由____________方负责提供,施工前____________日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更,双方应当协商一致并签字确认,以此作为变更工期和竣工结算的依据。

  第三条 甲乙双方的义务

  (一)甲方义务

  1、开工____________日前清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。

  2、 负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。

  3、 提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙,保证工程地点通水通电并确保正常使用。

  4、 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  5、竣工验收前甲方不得擅自入祝

  (二)乙方义务

  1、全面检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方。

  2、拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。

  4、施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。

  第四条 材料设备的提供

  1、材料、设备应当符合(工程报价单)的要求。

  2、 建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的(室内装饰装修有害物质限量标准)。

  3、 若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的,检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的,则由对方承担。

  第五条 工程质量和验收方式

  1、 室内环境污染控制应当符合(民用建筑工程室内环境污染控制规范)(gb50325-XX)的标准。

  2、 本工程质量应当符合以下标准:

  (1)(建筑装饰装修工程质量验收规范)(gb50210-XX)

  (2)(住宅装饰装修工程施工规范)(gb50327-XX)

  (3)(深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准)

  (4)____________________________________

  (5)____________________________________

  3、 工程验收方式由双方约定:____________________________________

  4、 本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定,保修期限自工程竣工验收合格之日起计算:____________________________________

  第六条 工程款支付

  1、工程款支付方式如下:

  (1)____________________________________

  (2)____________________________________

  (3)____________________________________

  2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后,乙方应开具税务发票。

  第七条 违约责任

  1、 一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、 甲方未按合同约定时间支付工程款的,每延误一天,应当向乙方支付欠交工程款___________ ‰的违约金。

  3、 乙方延误工期的,每延误一天,应支付给甲方___________元违约金。

  4、 工程质量和室内空气质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工,由此造成的甲方损失和工期延误,由乙方承担赔偿责任。

  5、 乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故,由乙方承担。

  6、由于乙方原因致使工期延误,经甲方催告,在合理期限

  内仍不能完工的,甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。

  第八条 争议解决方式

  本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决;也可以向

  深圳市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决:

  (1)向深圳仲裁委员会申请仲裁。

  (2)向______________________人民法院提起诉讼。

  第九条 附则

  1、 本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

  2、 本合同一式___________份,甲、乙双方各执___________份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  第十条 其它约定

  1.____________________________________

  2.____________________________________

  3.____________________________________

  甲 方(签章):_____________________乙 方(签章):_____________________

  委托代理人:_________________________委托代理人:_________________________

  电 话:_________________________电 话:_________________________

  签订日期:______________________________________年__________月__________日

  签订地点:___________________________

  附件一:工程报价单

  序号

  项 目

  单价

  数量

  合计金额

  工艺做法、用料说明

  材料提供方

  甲方(签字):______________________乙方(签字盖章):__________________

  签字日期:__________________________签字日期:__________________________

工程合同 篇4

  甲方:

  乙方: 身份证号码:

  因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,达成本协议:

  一、造价师证书租赁使用期:甲方使用乙方的期限为一年。自成功注册之日起满一周年止。

  二、乙方向甲方提供造价师执业资格证书、考试合格人员登记表、符合要求的学历证书复印件、身份证复印件、乙方一寸彩色相片5张(或电子版照片),以及其它甲方注册过程中需要的一切材料(未注明复印件的均要求提供原件。甲方收到乙方证书时,应支付乙方证件押金 叁 千元整。如不能成功注册,则乙方应及时退还甲方支付的证件押金,甲方在收到退还押金的2个工作日内将乙方的所有证件退还给乙方。注册成功后,证件押金自动转为应给乙方的报酬一部分,执业印章由乙方保管,所有原件注册完毕3日内归还乙方保管

  三、甲方确认乙方所提交的材料无误后(以建设部门公示结果为准),甲方应即时支付给乙方报酬1.2万元(此费用包含注册前甲方已经支付给乙方的证件押金款)。个人所得税由甲方缴纳。

  四、协议期间,如确属必要,乙方应配合进行每年的继续教育等维持该注册证书所必需的活动,以保证注册证书的正常使用及满足乙方今后转注册的条件,如条件允许,甲方应单独完成此项工作。乙方继续教育等维持该注册证书所必需的活动的所有费用均由甲方承担。

  五、协议期内,乙方应承担以下责任和义务,否则承担违约责任。

  1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效,保证在协议期限内甲方为造价师资格证书、注册证书、执业印章(均为原件)的唯一全权使用人,乙方不得再在其他任何第三方注册、使用;

  2、未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为;

  3、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查或其他业务需要时,甲方应提前三天通知乙方,由乙方根据甲方需要配合甲方提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等。本协议履行过程中如需乙方亲自到场办理相关事宜的,甲方应提前三日通知乙方,乙方应根据甲方需要全力配合;所有差旅费由甲方支付,差旅费标准为硬卧或客车,食宿由甲方提供,

  4、 乙方对于在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密有保密义务;

  5、 甲方对于涉及到乙方的个人信息等具有保密的义务

  六、协议期内,甲方承担以下责任和义务,否则承担违约责任:

  1、妥善保管乙方资料和证件;确保资质证书及注册证书完好无损;合同期满后及时完整归还资质证书原件及印章

  2、按协议约定期限及时准额支付费用;

  3、协议履行完毕后,完整归还乙方注册证书;

  七、履约期内,如乙方需取回证书暂用(不得进行损害甲方权益的行为),应提前五天通知、征得甲方同意,并在约定期限内归还。若证书正在使用,则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。

  八、协议期内,所有涉及到证书使用事件,甲方应提前三天通知乙方知晓,因甲方不遵照相关法规、规范等要求造成证书使用过程中出现风险,一切后果均由甲方承担。未同乙方协商,擅自做主使用证书,造成风险的,一切后果由甲方承担。

  九、解除协议、续签:乙方要求提前解除协议的,如不损害甲方的直接经济利益,甲方应予同意,并按照规定给予办理解除协议手续,乙方须退还甲方已经支付的未到期费用(按月折算)。如甲方要求提前解除协议的,则甲方应支付满乙方当年度的证书使用费。协议期满,双方有意续签合同时,具体条件由双方另行商议。

  十、双方均不得将本协议转签第三人,双方应自觉履行本协议书的各项条款,否则,违约方应向另一方支付违约金 5000元,守约方有权随时解除协议。

  十一、本合同自双方签定之日起生效,至租赁使用期满结束止。

  十二、 本合同一式两份。双方各执壹份,具同等效力。未尽事宜,双方再协商解决。

  甲方盖章: 乙方签字:

  法定代表人签字:

  签订日期:

工程合同 篇5

  发包负责人:(以下简称甲方)承包负责人:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经双方共同协商订立塑钢窗制作、安装工程承包协议,具体条款如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包形式

  四、承包价格:

  五、工程造价:按实际尺寸制作,安装面积结算。

  六:付款方式:

  七:承包范围:

  施工图纸范围内的塑钢门窗制作与安装工程。

  八、质量要求:

  ( )型材塑钢材料为6 0、6 5料白色、钢衬1.0mm厚。按规范要求达到建设单位验收合格标准。

  九:施工要求:

  承包方必须严格按施工质量验收规范进行施工,按现行检验标准进行自检,作业场地必须工完料净场地轻。

  十、安全:

  承包方必须严格执行国家吉林省有关安全生产管理条例认真遵守安全技术操作规程,并遵照安全交底的施工程序不准违章作业。

  十一、成品保护:

  承包方进入现场后不得损坏工地原有成品及半成品构件等,如发生损坏由承包方负责赔偿,并对其视情节轻重进行罚款处理。

  十二、承包方在现场的施工及住宿人员必须服从发包方管理的领导,负责对承包范围内的所需材料工具的管理,负责对承包范围内的食宿、防火、防盗、安全保卫、卫生等管理工作。

  十三、工期:按发包方要求,保证发包方其它工种工期进度。

  十四、违约责任:因单方做成的经济损失由责任方负责,因施工及其他不符合相关部门要求造成的处罚由责任方负责。

  十五、施工期间违反安全技术操作规程、违章作业、不参加人身保险造成的人身伤亡事故、责任由承包方负责。

  十六、保修:

  承包方需按相应规定付保修工作,保修期一年,发包方留置承包方的工程保险金为:承包总价:0.5%,保修期期满后,如无质量问题,十日内返还。

  十七、其他要求:

  此合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。结算完毕后自行废止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇6

  第 1 题

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,下列文件中,属于要约的是( )。

  A.招标公告

  B.投标书

  C.寄送的价目表

  D.招标说明书

  正确答案:B

  第 2 题

  法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,法律事实包括( )。

  A.社会事件与合法行为

  B.自然与非自然

  C.事件和行为

  D.主体与客体

  正确答案:C

  第 3 题

  颁发工程接收证书的条件为( )。

  A.工程最终竣工

  B.工程全部完工

  C.工程基本完工

  D.工程基本竣工并通过竣工验收

  正确答案:D

  第 4 题

  某采用FIDIC(施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师( )。

  A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担

  B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担

  C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度

  D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度

  正确答案:A

  第 5 题

  施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是( )。

  A.工程本身的损害

  B.因工程损害导致的第三方财产损失

  C.承包人的施工机械损坏

  D.工程所需清理费用

  正确答案:C

  第 6 题

  某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。

  A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止

  B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止

  C.发生终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止

  D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止

  正确答案:D

  第 7 题

  合同当事人之间出现合同纠纷,(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

  A.合同公证书

  B.仲裁协议书

  C.履约保函

  D.合同担保书

  正确答案:B

  第 8 题

  委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。

  A.以代理人的名义与对方谈判

  B.商签的合同内应有代理****利和义务的条款

  C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

  D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

  正确答案:C

  第 9 题

  根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,合同履行过程中,监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

  A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

  B.委托人订购的设备到货延误,导致施工停工超过半年

  C.委托人增加的监理工作内容过多

  D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

  正确答案:B

  第 10 题

  建设工程合同的公证与签证,在法律上的相同之处是( )。

  A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

  B.效力相同,即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

  C.适用范围相同,即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

  D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

  正确答案:D

  第 11 题

  某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,( )应当由发包方承担。

  A.承包方人员伤亡损失

  B.发包方人员伤亡损失

  C.承包方施工设备损坏的损失

  D.运至施工场地待安装工程设备的损害

  E.工程修复费用

  正确答案:BDE

  第 12 题

  (20xx年)工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有( )。

  A.施工投标保证

  B.施工合同履约保证

  C.施工合同支付保证

  D.工程预付款保证

  E.施工合同工程款垫支保证

  正确答案:ABD

  第 13 题

  下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有( )。

  A.招标文件

  B.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答

  C.技术文件中提供的`地质资料

  D.工程师发布的书面指令

  E.检查和试验记录

  正确答案:CDE

  第 14 题

  索赔报告的内容应包括( )。

  A.双方的责任

  B.索赔的依据

  C.索赔要求补偿的款项

  D.事件发生的原因

  E.工期展延天数

  正确答案:BCDE

  第 15 题

  FIDIC《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就( )发布变更指令。

  A.改变合同中任何工作的数量

  B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

  C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

  D.改变任何工作的质量

  E.改变原定施工顺序和时间安排

  正确答案:ACDE

  第 16 题

  (20xx年)某监理合同履行过程中,由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容,延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。

  A.及时通知委托人变动后果

  B.延长完成监理任务的时间

  C.终止监理合同中增加内容的执行

  D.追索委托人的违约金

  E.申请支付附加工作的报酬

  正确答案:ABE

  第 17 题

  下列有关格式条款的表述中,错误的有( )。

  A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

  B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

  C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款

  D.如果对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释

  E.如果对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释

  正确答案:AD

  第 18 题

  在项目招标的中标通知书发出后,(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。

  A.招标公告

  B.招标文件

  C.投标文件

  D.评标价格

  E.最后谈判达成的降价协议

  正确答案:BC

  第 19 题

  依据《合同法》,法定解除合同的条件有( )。

  A.合同履行过程中发生不可抗力

  B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

  C.当事人一方迟延履行主要债务

  D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

  E.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务

  正确答案:BDE

  第 20 题

  下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是( )。

  A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

  B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

  C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

  D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

  E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

  正确答案:BE

工程合同 篇7

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  花艺工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行室内花艺设计布置。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

  第一条 花艺工程概况

  1.花艺工程地址:

  2.室内共计 处花艺景观设计布置

  3.施工内容:详见本合同附件工程报价单

  4.工程开工日期: 年 月 日

  5.工程竣工日期: 年 月 日

  工程总天数: 天

  第二条 工程价款

  工程价款(

  ) 元,详见本合同附件

  第三条 质量要求

  1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件

  2. 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  3. 凡由甲方自行采购的材料,相关产品质量由甲方自负;乙方不负责制作。

  4. 甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

  第四条 付款方式

  1.合同一经签订,甲方即应付工程款的70%( )元,当乙方材料进入甲方现场,甲方付工程款的20%( )元。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。

  甲方付清工程价款乙方开具统一普通发票。

  甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用乙方可以拆回。

  2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

  第五条 工程工期

  1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

  2由甲方自行挑选的材料相关产品,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费和影响了整体效果由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担。

  3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

  4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  5.施工中,甲方未经乙方同意,私自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

  第六条 工程验收

  1.工程结束乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

  2乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应及时配合前来验收,逾期2天视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。

  第七条 其他事项

  1.甲方

  1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

  2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

  3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

  2.乙方指派( ) 为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

  3. 负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

  4.严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。

  5.保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为3个月。

  第八条 合同的变更和终止

  1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的30%交付违约金,并办理终止合同手续。

  2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

  第九条 合同生效

  1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

  2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

  甲方( ): (签章)

  乙方:**花艺有限公司 (签章)

  年 月 日

工程合同 篇8

  摘要:近年来,水利工程建设施工合同管理方面存在许多问题,从施工合同管理的概念和作用出发,就水利工程建设施工合同管理中存在的问题,分析原因,并提出相关对策。

  关键词:水利工程;合同管理;对策

  1、施工合同管理的概念

  施工合同是指建筑安装工程承包合同,是建设项目的主要合同,是由具有法人资格的发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程,明确双方权利、义务关系的合同。合同的管理是指水利建设主管机关、相应的金融机构,以及建设单位、监理单位、承包企业依照法律和行政法规、规章制度,采取法律的、行政的手段,对施工合同关系进行组织、指导协调和监督。保护施工合同当事人的合法权益,处理施工合同纠纷,防止和制裁违法行为,保证施工合同法规的贯彻实施等一系列活动。

  2、合同管理的作用

  施工合同作为约束发包方和承包方权利和义务的依据,合同管理的作用主要体现在以下几个方面:一是促使施工合同的双方在相互平等、诚信的基础上依法签订切实可行的合同,二是有利于合同双方在合同执行过程中进行相互监督。以确保合同顺利实施;三是合同中明确的规定了双方具体的权利与义务,通过合同管理确保合同双方严格执行;四是通过合同管理,增强合同双方履行合同的自觉性,调动建设各方的积极性,使合同双方自觉遵守法律规定,共同维护当事人双方的合法权益。

  3、当前合同管理存在的主要问题及成因分析

  3.1 招标不够规范。为合同管理埋下了隐患

  随着“三制”改革的深入开展,水利工程建设市场已逐步规范,但由于施工合同的双方在利益上存在矛盾,表现在合同上,如某些工程在招标过程中,利用僧多粥少的心理对承包人提出一些苛刻条件。迫使承包人压级压价,给承包人增加额外负担,甚至直接压低中标价格。使承包人受到一定的经济损失。为顺利承包到工程,且迫于自身生存和发展的压力,大多数承包人面对不够公正的合同条款也只能委曲求全。同时,有的承包人为提高中标率,搞联合投标,甚至恶意串通,抬高中标价,造成不正当竞争,扰乱建设市场,造成施工力量强、管理水平高的承包人不能中标,项目不能顺利实施,工程建设质量得不到保证,给施工合同管理带来被动。

  3.2 合同一方的承诺不能兑现,造成工程无法顺利实施

  在工程建设过程中,某一方应提供的资源没有及时提供,或者根本无法提供,造成工程项目无法开工或实施被动,特别是一些中小型项目,由于前期工作缺乏必要的法律依据,工作开展比较困难,进展缓慢,造成工程项目被动拖期。有的承包方在施工过程中人员资格和数量,设备的数量及型号,工程工期等与合同内容不相符,甚差异很大。特别是投标项目,实际施工过程中与标书内容不一致,标书中的承诺不能完全兑现,对工程项目的顺利实施造成负面影响。另外一些应急度汛的水利工程,工期短,时效性强。如工程不能按期竣工,可能造成防汛抢险的被动,并造成不必要的经济损失。

  3.3 合同条文不够完善,对合同双方不能很好的进行约束

  主要表现在工程招投标不规范,有的招投标过于简单,邀约及承诺不能构成合同签定的依据。建设双方有的不使用合同范本,而是由双方商定形成一个合同,有时由于经验不足或缺乏对工程的细致分析,造成合同履行过程中出现一些合同涉及不到的问题,合同的预见性较差,双方需要重新进行协商,给工程建设带来不必要的麻烦。有的合同条款不够严密,有歧义,在合同执行过程中容易产生不必要的争执。

  3.4 工程项目在实施过程中存在的违法转包或分包现象,给合同管理带来麻烦

  根据合同法规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的建设工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。但在工程实际建设过程中。非法转包或分包的行为仍然存在,造成合同履行起来困难重重。工程质量很难保证,出现一些债务纠纷,造成工期拖延,给合同管理工作带来不必要的麻烦。

  4、对加强合同管理的对策

  4.1 增强法律观念。依法进行合同管理

  目前,我国建设行业法律法规越来越完备,尤其是《招标投标法》,《合同法》的颁布实施,对工程招标及合同管理提出了具体要求,各行各业也根据国家法律制定了有关条例。因此,合同当事人在签订合同时应当认真阅读有关法律法规,并对所签合同的标的、计量标准、质量要求、价款支付方式、合同履行期限、地点、违约责任以及合同条文的释疑等内容,应作出明确具体的解释,防止出现歧义,增强合同的严密性和可操作性。

  4.2 积极推广使用合同示范文本

  “三制”改革后,水利工程建设市场经过一定时期的运行。已形成了自身的建设合同范本,使用合同范本有助于明确双方的权利与义务。防止合同缺项、漏项和不平等条款的出现,因此应积极推广使用。

  4.3 坚持合同审查制度,严格招标时企业资格审查

  坚持合同审查制度,是合同能否顺利履行的前提与保证。一般情况下,合同审查的内容主要包括;建设项目是否具备合同签订的条件,合同内容是否符合法合规。合同条款是否详尽明确,工程等级和技术要求是否具体,是否符合国家规范标准,合同签定是否具有完备的合同手续。此外,在工程招标时还应该对施工企业的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、财务经济状况、设备及技术条件、履约能力,与招标工程相类似的工程施工经验等进行严格审查,以确保投标企业的内在质量。

  4.4 加强对合同执行情况跟踪检查,督促合同双方自觉履行合同

  在合同执行过程中,主管部门及建设单位应定期检查合同执行情况,并建立完善的合同检查考核制度。对合同执行过程中出现的偏差问题,认真进行分析、纠正,对随意违反合同条款的行为要认真查处,使合同管理步入正规化、规范化管理渠道,防止因合同违规而造成不良后果。

  4.5 对合同管理人员进行必要的岗前培训

  在水利工程建设过程中,应选派具有丰富工作实践经验、懂经济、业务强,具有高度责任感和敬业精神的人员负责合同管理。对于合同管理人员要进行岗前培训,在合同执行过程中,要注意对执行人员进行交底,使他们熟悉合同内容,做到有理、有据、有节的执行合同,变被动执行合同为自觉执行合同。

  4.6 选择好的监理队伍是做好合同管理的重要保证

  监理工程师是联系建设方和承包方的重要纽带,在合同管理中起着举足轻重的作用,高素质的监理工程师能够公平、诚信地处理合同执行过程中遇到的实际问题,对工程项目实施有较好的预见性。给工程建设创造一个宽松良好的环境。可以确保工程建设顺利实施。

  合同管理是施工企业管理的重要内容,也是降低工程成本。提高经济效益的有效途径。项目施工合同管理的时间范围应从合同谈判开始,至保修日结束止,特别是要加强施工过程中的合同管理,确保把合同落到实处。

工程合同 篇9

  签订合同双方:

  征用土地单位:_________,以下简称甲方;

  被征土地单位:_________,以下简称乙方。

  根据________(审批权力机关)批准的_________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》和_______省(或自治区、直辖市)政府的有关规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_____县(或市、省)人民政府审查批准,经甲方双方实地查看、反复协商,特签订本合同,以供双方共同遵守。

  第一条征用土地数量及方位

  甲方征用乙方土地共____亩,稻田____亩,水塘______亩,菜地_____亩,坡地______亩,宅基地______亩,林木______亩,共有树木_____株。所征土地东起________,南起_______,西起_______,北起_______.

  第二条征用土地的各类补偿和安置补助费

  1.根据_____省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定,各类耕地(包括菜地)按该地年产值的_____倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地,不予补偿。(征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准,按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地,还应按当地政府的有关规定,向国家缴纳新菜地开发基金。

  2.根据_____省(或自治区、直辖市)政府的规定,所征土地上的青苗按该地年产值的_____%补偿,所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按_____办法补偿,房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施,甲方一律不予补偿。

  3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核实,稻田按平均亩产大米为_______公斤,每公斤计价_____元,年产值每亩核定为____元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)_____公斤,每公斤计价______元,年产值每亩核定为____元;菜地按年均亩产大白菜____公斤计算,每公斤计价_____元,年产值每亩核定为_____元。

  4.根据《国家建设征用土地条例》的规定,乙方需要安置的农业人口数,按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量讲师,共计_____人;甲方对乙方农业人口的安置;补助费标准,按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算,但每亩耕地的安置补助费,最高不得超过其年产值的十倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费,按省、市、自治区政府制定的标准计算)。

  甲乙双方在本合同上签字,并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后____日内,甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费、安置补助费共_____元(其中,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍),付款通过建设银行转帐托付。

工程合同 篇10

  项目名称:

  甲 方:

  乙 方:

  签署日期: 年 月 日

  甲方:(全称)(以下简称甲方) 乙方:(全称)(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商就本工程事宜协商一致签订本协议,具体条款如下:

  一、本工程为包安装、采购、管理费、税金工程,最终结算按工程实际安装数量为准,(材料增减部分按招标书的灯具报价清单上的单价决算,包括安装费和取费)灯具材料名称与施工安装费:详见标书附表。(如需适当调整,凭联系单结算。)

  二、甲方指定灯具报价品牌为银星雨、欧曼二品牌。为方便采购、不受行业垄断影响,降低采购成本,确保工程质量、如期完工,二品牌中由乙方选其中一品牌作为正式施工灯具(各个技术参数参照投标文件)。其他辅助材料按国家标准或行业标准。

  三、用银星雨总价: 整(¥ 元)。 用欧曼总价: 整(¥元)。

  四、工程区域划分:第一期为高层4#、5#楼及排屋部分占总价: 15% 。第二期为高层6#、7#、8#、13#楼占总价:30% 。第三期为高层1#、2#、3#楼点总价:25%。第四期待为高层9#、10#、11#、12#楼占总价:30%。

  五、付款方式。因此工程实际完工的时间较长,灯具安装验收可能分为三期,按实际需要安装为准。第一期,乙方完成一半工程量时甲方付工程款40%,乙方完成全部工程量时甲方再付工程款的30%,验收合格后投入使用前甲方再付20%。余款10%作为质保金,质保期满二年无质量问题一周内无息付清余款(质保期按竣工验收合格日起算)。第二期、第三期按第一期付款方式为准。

  六、工期:每一期工期定为40天。

  七、材料设备采购及安装

  1、严格按照甲方设计图施工。

  2、严格按照行业施工标准施工。

  3、甲方不负责采购、供应任何材料设备。

  4、所有材料必须符合国家规范的种类和标准。

  5、乙方保证灯具及货物是全新的、未使用过的,并完全符合性能要求。

  6、乙方使用替代产品必须事先经甲方书面批准。

  7、乙方提供主件材料的产品合格证等证明材料。

  8、乙方应保证所提供的灯具及货物不存在任何权利上的瑕疵,其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。

  八、验收方式:

  1、灯具应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

  2、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

  3、灯具及电缆到现场施工前,由甲方组织有关专业人员进行初步查验。

  4、货到现场经检验,达不到要求的,甲方可以拒收并要求调换,乙方应无条件调换至合格为止。

  九、完工后服务条款

  1、合同项目灯具材料及货物的质量保证期至少应为自灯具及货物通过最终验收合格后2年。

  2、在质保期内,乙方应对由于工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

  3、对不符合本合同技术要求的灯具及设备应立即进行调换。

  4、乙方应保证所提供的灯具及设备不存在任何权利上的瑕疵,其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。

  5、保修期内,按照国家标准和行业规范实行售后“三包”。

  6、设备及配件乙方应负责维修。保修期内,乙方对设备及配件提供全免费保修或免费更换;保修期后,收取成本费维修;灯具及设备在使用过程中出现质量

  问题,维修人员在收到故障报告后必须在 1小时内做到响应,保证 48 小时内到达现场修复。

  十、项目管理

  乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时,相关负责人必须配合。 十一、分包与转让

  1、除甲方事先同意,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

  2、除了合同各方共同签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分情况之外,本合同的条件不得有任何变化或修改。

  十二、合同的生效

  合同工期由甲乙双方协商决定,乙方应尽量满足甲方的完工要求。

  十三、乙方提供税务局开具的工程发票。

  十四、违约条款

  1、经甲乙双方协商同意后的约定工期,乙方如不能履行的,每天按合同总价的万分之五支付违约金。

  2、乙方迟延履行合同、不完全履行合同,除支付违约金外,乙方仍应实际履行合同。

  3、甲方未按合同约定付款、延迟付款,除支付本金外,并按银行利息四倍支付违约金。

  4、其它未尽事宜,以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

  十五、不可抗力

  甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能及时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在5天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方协商解决,但确定为不可抗力原因造成的损失,免予承担责任。 十六、争议的解决方式

  1、在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时,双方应通过协商方式解决。

  2、经协商不能解决的争议,可向人民法院提起诉讼。

  3、除有争议部分外,本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

  十七、本合同未尽事宜,经双方协商可签订补充协议。

  十八、本合同一式4份,甲乙双方各执2份。

  甲方: 乙方:

  名称:(盖章) 名称:(盖章)

  法定代表人(签字):法定代表人(签字):

  全权代表(签字): 全权代表(签字):

  开户银行: 开户银行:

  银行帐号: 银行帐号:

【【热门】工程合同合集十篇】相关文章:

1.【热门】工程工程合同合集十篇

2.【热门】工程合同十篇

3.【热门】工程工程合同模板十篇

4.【热门】工程工程合同范文十篇

5.【热门】工程工程合同汇编十篇

6.【热门】工程工程合同汇总十篇

7.工程工程合同合集十篇

8.【热门】工程工程合同合集五篇