承包合同

时间:2022-08-17 13:32:02 承包合同 我要投稿

【推荐】承包合同范文合集六篇

  随着法律知识的普及,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的承包合同6篇,希望能够帮助到大家。

【推荐】承包合同范文合集六篇

承包合同 篇1

  乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑, 包括墙体、梁、、楼梯、楼面、扎钢筋、现浇混凝土地板及门前台阶、水池板面现浇混凝土,另按平方单价计算,房屋四周外墙上造粒且用水泥浆刮平整、内墙同样上造粒用水泥浆刮平,二楼板面廊水圈用砖砌,高度为20公分两面用水泥光面。

  甲方在达居干凼子建房屋一栋,建筑总面积约 平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:

  一、承包方式

  甲方采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、石砂、碎石、石灰、水泥、钢材、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务建筑技术、模板、撑树脚手架用材、马钉及生产生活用具及所有建筑中用到的一切工具、注;乙方生活费用自理,甲方提供浇混泥土板当天生活。

  二、承建项目

  乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇房屋混凝土地板、内墙面上造粒刮平整、外墙四周上造粒且用石灰膏刮平,顶层楼面加水泥浆光面同时作好防渗处理。

  三、承包单价:

  每平方米 元,按板面每平方米 计算 元,。

  四、付款方式

  完成第一层砖砌并捣制好房屋板面付 元,完成第二层付款 元,工程全部完工经验收合格后一次付清。

  五、双方责任

  甲方负责水电供给及原材料及时进场,施工时间为两个月(60)天左右,如因天气情况或其他特殊原因耽误除外,乙方必须保证工程质量,按甲方设计和要求施工,节约材料,并保管好材料, 如造成材料大量浪费和丢失的,由乙方照价赔偿。

  六、质量要求

  乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费及材料费由乙方负责。

  七、注意安全

  文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方慨不承担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

  八、工期要求

  工期开工时间是 年 月 日,完工时间由甲方另行通知,乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应提前三天向甲方提出计划,以便迅速筹备。

  九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

  甲方签字: 乙方签字

  日期

承包合同 篇2

  工程项目名称:

  委 托 方:

  服 务 方:

  工程建设项目管理合同

  建设单位:

  项目管理单位:

  根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例,结合工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务,并就具体事项达成如下一致协议。

  第一条词语定义

  1.1业主:在协议书中约定,具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

  1.2项目管理单位:在协议中约定的,具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的,接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

  1.3项目经理:企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。

  1.4设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

  1.5监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

  1.6代理单位:指受发包人的合法委托,以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作,并具有相应资质等级证书的单位。

  1.7承包单位:在协议书中约定,被项目发包人接受的具有工程项目施工承包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。

  1.8造价咨询单位:指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。

  1.9工程:指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。

  1.10项目管理酬金:指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。

  1.11工程前期:指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。

  1.12施工准备期:自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。

  1.13施工实施期:自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。

  1.14竣工验收期:承包人按施工合同完成了项目全部任务,提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。

  1.15造价咨询:指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。

  1.16施工监理:指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。

  1.17管理期限:协议书中约定的服务期限。

  1.18开工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

  1.19竣工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

  1.20图纸:指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括文字配套说明和有关资料)。

  1.21合同关系:指发包方和承包方通过合同(协议)来约定各自的权利和义务的平等关系。

  1.22管理关系:指管理单位按业主授予的权力对被管理单位实施的管理。

  1.23施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体制定的供施工使用的任何其他场所。

  1.24书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等或以有形地表现所载内容的形式。

  1.25工程项目总投资:指完成工程项目所发生的价款支出。主要包括土地费、设计费、勘察费、配套增容费、建安工程投资(包括设备)、二次精装修费、工程预备费等。

  1.26项目建设周期:指从项目的立项至工程竣工验收交付使用止的全部时间。

  1.27竣工验收:指承包人按合同完成的项目全部任务,经验收合格,由发包人组织验收的活动。

  1.28竣工结算:指承包方全部完成了协议书中约定的内容,交工之后,向发包方进行的最终工程价款结算的活动。

  1.29竣工决算:指建设项目竣工后,由建设单位编制竣工决算报表和竣工财务情况说明书的活动。

  1.30竣工备案:建设单位自工程竣工验收合格之日起15日内依照有关法规向有关建设行政主管部门进行竣工验收备案的活动。

  1.31联动试车:指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前,按照设计规定的工程质量标准,进行整个车间的有负荷或无负荷联合试运行。

  1.32违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

  1.33索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿的要求。

  1.34不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  1.35小时或天:本合同规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

  1.36审计:由国家规定的审计所或部门免费对工程各项费用的合法性进行审核的活动。

  1.37项目管理月报:由项目管理单位按月向业主报告工程项目实施情况的报告。

  1.39指定分包:指由发包方指定单位分包部分工程内容。

  1.40竣工资料:指在协议中约定或按国家有关规定,承包方应当提供的有关工程的资料(包括书面、电子、影像资料)。

  1.41重大变更:指业主或由于客观原因改变工程的主要使用功能、建设地点、增减建设规模15%以上,分期或合并建设或提前或推迟3个月以上实施的行为。

  1.42业主代表:业主派出的授予处理工程项目建设相关事务的全权代表。

  第二条 组成本合同的文件

  1、本项目管理合同;

  2、附件:项目管理的工作内容和职责(若分列);

  3、本合同实施过程中经双方协商一致的补充合同文件。

  第三条 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  建筑面积:

  项目建安总投资(暂):

  第四条 项目管理服务方式

  本工程由甲方委托乙方并在甲方领导下实施项目管理,提供全过程建设管理和咨询服务。

  乙方派出由项目经理、专业技术人员、管理工程师等组成的项目管理班子从对工程前期、施工阶段、竣工验收及交付使用诸阶段,根据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案、投资规模等进行计划、组织、控制和协调等管理和专业咨询服务。

  第五条 项目管理的依据

  1、项目管理合同文件;

  2、与本工程建设有关的政府部门的批准文件;

  3、与本工程有关的其它合同文件;

  4、经业主批准的项目管理计划书;

  5、与工程有关的工程建设法规、规范、验收标准。

  第六条 乙方管理内容和职责

  6.1总则

  乙方在签订合同后一个月内应向甲方提交符合合同和甲方基本要求的项目管理计划书,主要包括拟达到的项目管理目标、项目概况、项目管理组织机构、项目实施总进度及节点实施计划,项目管理的主要内容和方法,拟采用的相应措施以及主要工作的管理流程等。

  (一)工程前期

  6.2项目建设策划

  6.2.1按照基本建设程序列出项目建设流程。

  6.2.2制定项目建设的轮廓计划。

  6.2.3进行甲、乙双方工作界面及职责的划分。

  6.2.4计算关键线路和关键节点的工作时间。

  6.2.5对关键节点工作进行描述和控制措施提出建议。

  6.3项目建设前期工作及市政配套的管理

  6.3.1办理立项阶段市政配套征询。

  6.3.2办理项目初步设计审批手续,初步设计文件报送有关土地、规划、消防、通讯、环保、环卫、卫生防疫、交通绿化、劳动保护、人防、抗震、监测、工务所、上水、电力等部门审批。

  6.3.3按工程开工条件要求办理施工场地,申办临时用水、用电、建筑红线、水准点等手续。

  6.3.4选择符合资质的专业监测单位进行地下管线监测。

  6.3.5协助甲方审核监测合同及费用。

  6.3.6申报地下管线监测保护,办理“绿卡”。

  6.3.7申领临时用地规划许可证。

  6.3.8联系与规划部门做好基地红线测放。

  6.4组织、协调管理

  6.4.1联系、协调与项目有关的部门和社会配套单位的关系。

  6.4.2对勘察、设计、施工等招标代理工作进行监督、协调,为招标工作顺利开展提供相关资料。

承包合同 篇3

  发包方(以下简称甲方):________________________

  承包方(以下简称乙方):________________________

  鉴于乙方多年一直为_____________大酒店的高级管理人员,对_____________大酒店有充分了解和熟悉,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,经协商一致,签订本合同。

  第一条乙方承包经营________大酒店,_____________大酒店的经营范围见营业执照。

  第二条酒店的坐落、面积、装修、设施情况

  1.甲方承包给乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________号

  2.该酒店现有装修及设施、设备情况详见合同附件。

  该附件作为甲方按照合同约定交付乙方使用和乙方在承包期满交还还给甲方时的验收依据。

  3.本合同签订后______日内,甲乙双方共同对移交给乙方的______大酒店的财产进行清点、确认。

  第三条承包期限、用途

  1.该酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。

  2.承包期满,甲方有权收回该酒店,乙方应如期交还。

  乙方如要求续承包,则必须在承包期满______个月之前书面通知甲方,经甲方同意后,重新签订承包合同。

  第四条承包金用支付方式

  1.该酒店每年承包金为___________元(大写_____万_____仟_____佰_____拾______元整)。

  2.承包金支付方式如下:

  a分二次付款,自本同生效后________几天内付清,第一次应交承包金_____元;第二次到_______时止,需交_______元。

  b一次性付清,至本合同生效______天内全部缴清。

  第五条承包期间相关费用及税金

  1.甲方应承担的费用:

  (1)在承包期间,房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用,由甲方负担。

  (2)__________________________

  2.乙方交纳以下费用:

  (1)乙方以一定的自有资金作抵押(或担保),乙方的抵押(担保)额为________元。

  (2)乙方应按时交纳税收及相关的费用,如不按时交纳费用引起的后果则由乙方全部承担责任。

  (3)___________________________

  第六条酒店房屋修缮与使用

  1.在承包期限内,甲方保证该房屋的使用安全(乙方使用不当除外),其它所属硬件设施的维修责任由乙方自行负责。

  a.甲方提出进行维修须提前_______日书面通知乙方,乙方应积极协助配合。

  b. 对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。

  2.乙方应合理使用其所承包的房屋及其附属硬件设施。如因乙方使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应立即负责修复或者经济赔偿。

  3.乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备,设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。

  第七条对酒店的装修部分各自应承担的责任

  1.因正常原因解除合同或终止的,乙方对酒店的装修费由甲方承担_____%,乙方承担_____%;因客观原因(如拆迁、政府行为、国家法律政策变动、非典等非人为因素所能控制的)导致合同无法履行的,乙方对酒店的装修费由甲、乙双方各承担_____%;

  2.因乙方过错导致合同解除或终止的,甲方有权选择以下权利中的一种:

  (1)依附于房屋的装修归甲方所有。

  (2)要求乙方恢复酒店的原状。

  (3)向乙方收取恢复工程实际发生的费用。

  第八条酒店的转让与转租

  1.在承包期间,甲方有权依法定程序出卖乙方所承包的酒店。出卖后,本合同对新的酒店所有人和乙方继续有效。

  2.未经甲方同意,乙方不得向第三人转租及转让、转借酒店。

  3.甲方出售该酒店,在________个月前书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权。

  第九条合同的变更、解除与终止本合同

  1.本合同生效后具有法律约束力,甲、乙双方均不得随意变更或者解除本合同,需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议。

  2.甲方有以下行为之一的,乙方有权解除合同:

  (1)提供不符合约定条件的酒店设施,严重影响经营。

  (2)甲方未履行房屋的修缮义务,严重影响经营。

  3.在承包期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回所承包给乙方的酒店:

  (1)未经甲方书面同意,转租、转让该酒店。

  (2)未经甲方书面同意,拆迁变动酒店结构。

  (3)损坏承包的酒店设施,甲

  方提出的合理期限内未修复的。

  (4)未经甲方书面同意,不得应用于酒店以外的用途。

  (5)利用所承包的酒店进行非法活动。

  (6)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的费用,已经给甲方造成损失的。

  (7)拖欠承包金累计_______元。

  4.承包期满合同自然终止。

  5.因不可抗力因素导致合同无法履行或者无法完全履行时,甲、乙双方协助商一致,可以变更或者解除合同。

  第十条酒店交付及收回的验收

  1.甲方应保证承包期间酒店本身及附属设施、设备处于正常使用状。

  2.验收时双方共同参与,如对装修、器物等设施有异议应当场提出。当场难以检测的,应于______日内向对方提出异议。

  3.乙方应于承包期满后,将承包酒店及附属设备、设施如数交还给甲方。

  4.乙方交还甲方的酒店及附属设施应保持完好的状态,不得留下物品或者影响酒店的正常经营。对未经同意留下的物品,甲方有权处置。

  第十一条违约责任

  1.甲、乙双方应全面实际履行 本合同,不履行或者不完全履行的应负违约责任。

  2.在承包期间,乙方有第九条第三款的行为之一的,甲方有权终止合同,收回酒店的经营权,乙方应按照合同总承包金的_____%向甲方支付违约金。

  3.承包期间,乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用,每逾期一天,则应按上述费用总额的_______%支付甲方滞纳金。

  3.在承包期间,乙方未经甲方同意,中途擅自退包的,乙方应按合同总承包金的____%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

  4.在承包期满,乙方应如期交还酒店房屋。乙方逾期归还,则每逾期一日应向甲方支付________元的滞纳金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

  第十二条保险

  在承包期限内,乙方应以甲方的名义,向保险公司投保如下的保险,并在保单上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。

  (1)财产险

  (2)公众责任险

  (3)劳工保险

  (4)其他按国际酒店行业标准应投的保险。

  第十三条关于酒店公章的使用

  1.承包期间,甲方提供给乙方酒店的公章,但甲方概不负责乙方在承包期间内乙方所负的任何债权债务。

  2.在必要的时候,甲方可以对乙方使用酒店公章实行检查、监督。

  第十四条免责条款

  1.因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲、乙双方互不承担责任。

  2.因国家政策需要拆除或改造酒店的房屋,使甲、乙双方造成损失的,互不承担责任。

  3.因上述原因而终止合同的,承包金按照实际使用时间计算,不足整月的按天数计算,多退少补。

  4.不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  第十五条争议解决

  本合同发生的争议,由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的,按下列第_________种方式解决(以下两种方式只能选择一种):

  1.提请_______________仲裁委员会仲裁。

  2.依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十六条本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  第十七条其他约定事项

  1._______________________________

  2._______________________________

  第十七条本合同自双方签(章)后生效。

  第十八条本合同及附件一式________份,由甲、乙双方各执________份。具有同等法律效力。

  甲方:(签字盖章)____________

  电话:________________________

  传真:________________________

  地址:________________________

  邮政编码:____________________

  乙方:(签字盖章)____________

  电话:________________________

  传真:________________________

  地址:________________________

  邮政编码:____________________

  附件 (略

承包合同 篇4

  出租方(甲方): 身份证: 电话

  包租方(乙方): 身份证: 电话

  一、甲方将位于 区 路号 室的房屋由乙方依法租赁并统一经营管理,甲方收取固定金额的租金。乙方租赁该房屋用于进行统一出租、管理。

  二、本合同租期自甲方办理房屋交接之日起算,租期为 ;租期自年年 三、1.自 年 月 日至 年 月 日;月租金为人民币(¥)。

  2.自年月月日;月租金为人民币)。

  3.自年月月日;月租金为人民币 (¥)。甲方应于将房屋交付给乙方。甲方同意自交房之日起为免租期(即免租金期)。

  四、租金结算周期为月/次,结算方式为划帐或现金,甲方收款时应出具发票或有效凭据;甲方提供银行账号如下: 。

  五、首次租金乙方应于 支付给甲方,下期租金每次提前天付清。下期乙方直接转账给甲方。

  六、租赁期间相关费用及税金

  1.乙方应按时交纳水、电、天然气、物业管理费、有线电视、网络、电话、工商税务等在租赁房屋过程中所产生的费用;

  2.租赁期内,无论乙方经营盈亏与否,乙方都应向甲方支付固定租金。

  七、房屋修缮与使用

  1、在租赁期内,除不可抗力外,乙方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由乙方负责。

  2、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应及时修复;

  3、租赁期内,乙方因经营需要对租赁房屋进行二次装修,所产生的费用由乙方承担,但二次装修不应影响房屋的承重结构。

  八、租赁期间,甲方有权依照法定程序转让该出租的房屋,转让后,本合同对新的房屋所有人和乙方继续有效。甲方出售房屋,须在3个月前书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权。

  九、乙方可将上述房屋对外转租,转租期限不得超过乙方对甲方的承租期限,转租部分的管理工作由乙方负责,包括向转租户收取租金等。因转租而产生的税、费由乙方负责。乙方承诺在不损坏甲方房屋主体结构的情况下装修后再转租。

  十、合同的变更、解除与终止

  1、双方可以协商变更或终止本合同。

  2、甲方有以下行为之一的,乙方有权解除合同:

  (1)不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件,严重影响乙方经营的;

  (2)甲方未尽房屋修缮义务,严重影响乙方经营的(毛坯除外);

  3、房屋租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回出租房屋:

  (1)未经甲方书面同意,拆改变动房屋承重结构或有其它严重影响房屋质量的行为;

  (2)未经甲方书面同意,改变本合同约定的房屋租赁用途;利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动;

  (3)拖欠房租累计达十天以上。

  4、租赁期满前,乙方要继续租赁的,应当在租赁期满同等条件下,乙方享有优先承租权。

  5、租赁期满合同自然终止。因转租户不愿搬出所产生的纠纷及费用由乙方自行承担,与甲方无关。

  6、因不可抗力因素导致合同无法履行的,合同终止。

  十一、房屋交付及收回的验收

  1、甲方应保证租赁房屋本身及附属设施、设备处于能够正常使用状态。验收时双方共同参与,如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出。当场难以检测判断的,应于15日内向对方主张。

  2、甲方向乙方交付该房屋且双方签署交接清单,即视为甲方已履行将该房屋合格地交付给乙方的义务。

  3、乙方应于房屋租赁期满后恢复房屋原状。乙方自己装修的设备、电器等可带走。

  十二、甲方的违约责任:

  1、因甲方违反本合同约定,导致乙方或其转承租方无法合法租赁使用该房屋,无法达到乙方或其转承租方承租使用该房屋之合同目的的,则乙方有权拒付违约期间的租金,甲方另应支付乙方相当于违约期间租金的违约金;经乙方书面通知,在三日内未改正的,则视为甲方单方面解除本合同,本合同终止履行。甲方应赔偿乙方违约金。

  2、甲方因房屋权属问题而导致本合同无效时,甲方应赔偿乙方全部损失。

  3、若甲方提前解除合同,则视为甲方违约。

  4、。 十三、乙方的'违约责任:

  1、乙方未按合同约定支付租金的,每延迟一日,则乙方须按日租金的2倍支付滞纳金;逾期超过十天,视为乙方单方面解除本合同,乙方押金甲方不予退还,乙方应支付租期内所有相关费用,本合同终止履行。

  2、租赁期满,乙方应如期交还该房屋。乙方逾期归还,则每逾期一日应向甲方支付原日租金2倍的滞纳金;逾期超过十日的,甲方有权单方面收回房屋。同时乙方应支付租期内所有相关费用,乙方押金甲方不予退还。对房中的物品,甲方有权处置。 十四、免责条件

  1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲、乙双方互不承担责任。因国家政策需要拆除该房屋或限制在该房屋内经营的,甲、乙双方互不承担责任。

  2、因上述原因而终止合同的,租金按照实际使用时间计算,不足整月的按天数计算,多退少补。

  十五、甲方承诺协助乙方办理暂住证代理卡及装修事宜所需的手续。

  十六、甲、乙双方一致同意,补充条款系针对本合同中未作约定或约定不清的事项订立,本合同中与补充条款不一致的内容,以补充条款为准。

  十七、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力

  。本合同执行中如发生纠纷,双方应协商解决;协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。

  十八、 中介费为壹个月租金,甲乙双方各付50%,甲方应付人民币元,乙方应付人民币 元,须于本合同书签订之日一次性支付给中介方。

  十九、 本合同经甲、乙双方和中介三方签字后生效。本合同一式叁份,甲、乙、中介三方各执壹份,具有同等法律效力。(附:甲、乙双方身份证(营业执照)复印件,甲方产权证复印件及相关材料)

  二十、 补充协议:

甲方(签章): 乙方(签章):中介方(签章):

  身份证:身份证:

  签约日期: 年 月 日 经纪人:电话:

承包合同 篇5

  甲方:身份证号码:

  乙方:身份证号码:

  甲、乙双方本着公平、公正、互惠的原则,经友好协商,甲方同意将药店承包给乙方经营管理,为明确承包期间双方的责任和义务,达成以下协议:

  一、责任

  甲方将位于昆山市周市镇新镇青阳北路的仁泰药店承包给乙方经营管理,承包期间乙方自负盈亏,并承担经营过程中的一切责任,如乙方未按《药品法》和GSP规定经营,出现医药事故,造成后果和经济赔偿由乙方负责,乙方承包后的债权和债务由乙方全权负责,与甲方无关。乙方接手前该药店所有的一切债权、债务均由甲方负责,甲方保证所转让给乙方的药店,乙方有完全的经营管理权,甲方无条件配合乙方完成与药店有关的事宜,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭受第三人的追索,否则,由此引起的所有责任,由甲方承担;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

  二、承包费用和付款方式

  乙方承包甲方药店费用为一年 万元整,承包期限:于20xx年03月01至20xx年02月28日止,合同期为5年,乙方于每年 月 日和 月 日两次付给甲方 万元承包费或分12个月支付甲方。若逾期不支付的,按承包费总金额10%每天加以收取。

  三、固定资产

  1、签订协议后店铺现有的装饰、装修及其他设备全部归乙方所有,营业设备归乙方所有。门头、门头灯、LED、电子招牌、空调一台、电脑一套等。甲方保证现有设备运行正常。其他软件设施GSP管理系统归乙方使用,甲方保证合法使用。GSP全套管理资料、文件及其相关文件全部交予乙方。转让后乙方要自行作好GSP相关内容,不足的并自行补齐。乙方签订合同后添置的设备设施,期满后乙方可以有权收回或以商讨价格给甲方和第三方。

  2、店内药品按进价盘给乙方,药品为特殊品,医乃生死所寄,责任非轻。因此甲方保证转让的所有国药准字号药品票据清晰、渠道合法,符合GSP管理相关规定,无假劣药品。若因甲方原因被查处,由甲方负全责。期满后甲方若不续约,店内药品按进价盘给甲方或第三方。

  四、债权义务

  甲方必须结清聘用人员的工资及费用。

  甲方必须结清相关(卫生、药监、工商、税务)等职能部门的费用。甲方必须结清水电、邮电、网络等费用。本合同签订之日前该店铺所产生的债权、债务、劳资纠纷、质量事故、贷款纠纷、医保违规及其他纠纷一切由甲方承担,乙方不负任何责任。本合同签订之后,该店铺所产生的债权债务、劳资纠纷、质量事故、医疗事故概与甲方无关,乙方自行处理。在交付药店财产与乙方后,所产生的经济收入和支出均属于乙方,与甲方无关。

  五、医保风险协议

  药店若因甲方在合同签订前经营过程中违法违规导致医保暂停或取消定点资格的行为,由甲方负责,乙方不承担任何责任,药店在乙方经营管理过程中违反有关部门规定,导致药店定点资格被取消的,乙方承担所有责任。

  六、风险评估

  如遇政府规划:医保全面放开、药品零差价、抗生素管控、医保全年刷卡金额设置上限等导致药店无法生存的因素,乙方有权解除合同,甲方不得索赔,如因乙方经营不善导致亏损,与甲方无关,按合同执行,遇国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。乙方经营的项目为《药品经营许可证》规定的范围,不超范围经营,合同签订后乙方承担卫生、药监、工商、税务检查。甲方不再负责,但乙方有权搬迁、增加经营项目,甲方不得干涉,在合法经营活动中的一切都由乙方名义办理,甲方将无条支持。乙方在经营过程中如需甲方配合,甲方必须无偿配合,不得推诿。

  七、转让权责

  乙方在合同期限内经营不利,乙方提出转租给他人,需征得甲方同意,否则甲方有权终止合同。但甲方必须接管

  八、合同原则

  以上合同条款双方共同遵守,如遇国家政策调整,自然灾害等导致合同不能继续执行时,合同即时终止。

  九、合同份数

  本合同一式贰份,各执一份,自双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  药店承包合同

  甲方:

  乙方:

  鉴于甲乙双方一致同意将其合伙投资的药店,承包给丙方经营。现甲乙双方就该药店承包经营事宜做如下约定,以资共同遵守:

  一、药店的基本情况

  1、药店的坐落及门面情况

  本合同项下的药店现名为 ;位于 ;

  门面的产权人为: ;门面的建筑面积为 ;

  本次租赁期间为 年,自 年 月 日至 年 月 日;

  2、组织形式

  本合同项下药店系甲乙双方于 年 月 日合伙投资共计人民币100万元成立,其中甲和乙各出资30万元占32.5%,丙出资40万元占35%; 本合同项下药店系楚仁堂药店的加盟店。

  3、资产状况

  本合同项下药店的资产状况已经甲乙双方在本合同签订前进行了清点,并制作了“资产清单”。具体资产状况以资产清单描述为准,该资产清单作为本合同的附件。

  本合同系按该药店的资产现状交付给丙方进行承包经营。

  4、库存状况

  本合同项下药店的药品库存状况已经甲乙双方在本合同签订前进行了盘点,并制作了药品“库存清单”。具体库存状况以库存清单描述为准,该库存清单作为本合同的附件。

  本合同系按该药店的库存现状交付给丙方进行承包经营。

  二、承包方式

  1、承包经营期间,丙方全权处理与经营该药店相关的一切事务(包括包括但不限于药品的采购、销售、广告、促销、员工的聘用和管理、财务会计事务等)。

  2、承包经营期间,承包费采用固定包干价。该价款不因丙方经营业绩的好坏而增加或减免。

  3、承包经营期间,甲方和乙方不得干涉丙方对本合同项下药店的经营管理。

  三、承包经营的期限

  1、本合同项下的承包经营期限和门面的租赁期限一致;

  2、门面续租和继续承包

  门面租赁期限届满后续租的,除出租人不同意外,门店续租的期限应当不短于五年。该续租期限内,药店由丙方按照本合同确定的条件继续承包经营;如续租后,房屋租金上调,上调部分的租金应当由甲乙双方按照合伙出资比例予以承担;续租后甲乙双方应当按合伙出资比例出资,并按照以下方案对门店进行重新装修,装修方案:

  四、承包费及其支付方式

  1、整个药店的承包费为固定包干价,每年度承包费为人民币伍拾万元(¥500000.00元)。按照合伙出资比例,丙方每年向甲方和乙方支付的承包费各为人民币壹拾陆万贰仟伍佰元(¥162500.00元);该笔承包费数额不因承包人经营业绩的好坏而进行任何调整。

  2、承包费按月支付。丙方应当于每月最后一日前,分别向甲方和乙方支付当月的承包费人民币壹万叁仟伍佰肆拾贰元(¥:13542.00元)。

  3、甲方的收款账户为:

  开户行:

  户名:

  账号:

  4、乙方的收款账户为:

  开户行:

  户名:

  账号:

  五、药店的交付和验收

  1、交付的时间

  药店的交付时间为: 年 月 日。

  2、甲乙双方应当按照已经三方确认的“资产清单”和“库存清单”进行

  交接验收,并办理药店的交付手续。

  六、经营手续的重新办理

  1、承包人丙方有权根据需要以自己或自己指定人员的名义重新办理个体营业执照、药品经营许可证、食品流通证、税务登记证等法律手续经营本合同项下的药店;该等法律手续的重新办理不影响该药店的合伙性质,也不影响各合伙人的出资比例;

  2、前述法律手续的办理工作由承包人丙方具体实施,必要时其他人应当予以全力协助;

  3、因办理前述法律手续而产生的费用,不超过人民币壹万元(¥:10000.00元)的部分由承包人丙方承担,超出部分由甲乙双方按合伙出资比例分担;

  4、承包人有权自主确定药店的字号及商标(暂定为“楚明堂”),丙方对任何字号和商标以任何方式的使用都不使该字号或商标的使用权成为甲乙双方的合伙财产。

  七、责任的承担

  1、甲方、乙方将本合同项下的药店交付给丙方前,因药店经营而产生的债权债务由甲乙双方按照合伙出资比例享有和承担;如因第三方追索导致丙方垫付了该等款项的,丙方在通知甲方和乙方后有权优先从承包费中予以扣除;

  2、甲方、乙方将本合同项下的药店交付给丙方后,因药店经营而产生的债权债务由承包方独自承担;如因第三方追索导致甲方乙方垫付了该等款项的,甲方和乙方有权向丙方索赔;

  3、积分的处理。本合同项下药店交付给丙方前,会员顾客的积分已经满足兑奖或享受其他优惠待遇的,由甲乙双方按出资比例出资处理完毕;承包经营期限届满或其他原因合同终止时,会员顾客已经满足兑奖或享受其他优惠待遇的,由丙方出资负责处理完毕;

  4、承包经营期间,因经营活动而产生的门面租赁费、水电物业费以及税费全部由承包人丙方承担,本合同另有约定的除外;

  5、承包经营期间,经营手续的年检由丙方负责办理,并承担因此产生的相关费用。

  八、财产维护维修

  丙方承包期间,不得故意破坏药店的设施、设备及其他财产;应当合理的,按照原有用途使用药店财产,爱护药店财产并及时对出现问题的财产进行修缮。

  九、药店的交还和验收

  1、本合同期限届满或因其他原因终止,药店的设施设备或其他财产遭到损坏的,承包方应当进行修缮,恢复原状;并按照交付药店时三方确定的“资产清单”对药店财产进行清点,并办理交还手续;

  2、合同期限届满或因其他原因终止,丙方交还药店时,库存药品的市场时价(进货价)应当和当初向丙方交付药店时库存药品的市场时价(进货价)相当,不足部分丙方以现金或药品补足,超出部分的药品由丙方自行处理;三方对交还时库存药品进行盘点确认价值后办理交还验收手续。

  十、合同的解除和终止

  1、将甲乙双方协商一致可以解除本合同。

  2、承包经营期间,有下列情形之一的,本合同自动终止。本合同终止后丙方按照实际承包的期限向甲方和乙方支付承包费,并按本合同

  第九条约定的方式交还药店:

  (1)租赁期限届满,门面未能续租的;

  (2)租赁门面遇政府拆迁、征收、征用,导致门面租赁关系终止的;

  (3)租赁门面因灭失、毁坏而丧失使用功能的。

  3、丙方连续或累计五个月以上不支付承包费的,甲方和乙方有权解除本合同,但解除合同的通知必须由甲方和乙方两人共同做出;

  4、承包经营期间,丙方故意损坏财产,经甲方或乙方书面通知限期改正后,仍未能在指定期限改正的,甲方和乙方有权解除本合同,但解除合同的通知必须由甲方和乙方两人共同做出;

  5、丙方提前30日以书面形式通知甲方和乙方或向甲方和乙方支付一个月承包费,可以解除本合同;

  十一、违约责任

  1、丙方未按照合同约定支付承包费的,按照未付款项日万分之 的标准向甲方和乙方支付违约金;

  2、因丙方或其雇员故意毁坏药店财产的,应当由丙方进行修缮和赔偿。

  十二、纠纷解决

  因本合同的履行发生争议的,任何一方可向合同签订地法院提起诉讼。

  十三、附则

  1、本合同自甲乙双方签字捺手印之日起生效。

  2、本合同一式三份,三方各执一份,具有同等法律效力。

  3、未履行本合同而向对方发出通知的方式可以是:信件、电子邮件、短信等书面形式。各方的通迅方式为:

  甲方:

  通讯地址:

  电子邮箱:

  手机号码:

  乙方:

  通讯地址:

  电子邮箱:

  手机号码:

  丙方:

  通讯地址:

  电子邮箱:

  手机号码:

  年月日:

承包合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  20xx年1月22日,信宜市水务局(以下简称甲方)向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站(以下简称电站)经营权。在竞标中,XXX(以下简称乙方)中标。按招标规定,电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站,经甲、乙双方协商,本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则,订立本合同。

  一、电站权属问题

  (一)所有权

  电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产,不论新旧和何种形态,其产权、财物处置权属甲方所有。

  (二)甲方将电站经营权发包给乙方,在承包期限内,乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。

  二、承包期限

  乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为:从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。

  三、乙方义务及权利

  (一)义务

  1、如无特殊情况,乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元(小写385000.O0元)租金,分两次交,第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整(小写200000.O0元),第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元(小写l85000.O0元)。

  2、乙方将电站每年的税后电费总额的30%划给信宜市财政局。

  3、乙方负责缴纳电站的营业税。

  4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故,乙方1小时内向甲方报告。

  (二)权利

  1、在承包期限内,乙方履行本合同规定的义务,拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权,甲方不得干涉。

  2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利,甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。

  3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。

  4、如遇特大自然灾害,造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重,乙方有权终止本合同,退出承包,有权领回全部押金。

  四、甲方义务、责任及权利

  (一)义务、责任

  1、电站的一切证件由甲方负责办理,也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。

  2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作,如有变换甲方管理人员,当日知会乙方。

  3、因电站属甲方所有,根据《中华人民共和国物权法》规定,电站所得税由甲方负责缴纳。

  4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通,造成电站承包期间给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿给乙方。

  5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕,不得影响乙方生产。

  (二)权利

  1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。

  2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元(小写385000。O0元)租金的权利,如乙方不按时按额交纳,有终止电站承包合同的权利。

  五、押金、守约、违约问题

  (一)押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元(小写1500000。O0元)作押金。竞标时,乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金,不足部分,乙方在签本合同一次性交清,共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同,甲方在合同到期之日,将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期,如甲方不按时退还押金,乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。

  (二)押金保管方式。乙方交给甲方押金,甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金,改变资金用途,押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元(小写1500000。O0元)押金,全数壹笔存入甲、

  乙双方共同选定的银行或信用社,共同监督,每次存定期五年。不经甲、乙双方同意,甲方不得自行提取、动用押金。

  (三)押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元(小写1500000。O0元)押金作为存款产生的利息归乙方所有。

  (四)如乙方要解除本合同,不承包,保证一切机械运行正常,并交清该年度内承包款项给甲方,甲方扣除10万元押金后,5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约,甲方10天内双倍返还押金给乙方。

  六、电站的维护、维修

  1、现有设备使用,维护,操作方法正确(确保上班当值人员持证上岗),如果电站机械自然老化,如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记,维修过程中更换被损物件,统一交给甲方。

  2、新增固定资产,如原发电机欠发无功,对网路造成影响,欠发3度无功扣(罚)1度有功,电力部门已经作出处罚都不整改,仍然无动于衷做法,提出疑问,为什么要这样做,对该问题一次性投入,该固定资产长期使用,固定资产属甲方,应由甲方出资购进。

  3、甲方交好的,正常的电站机械给乙方经营,到时交回给甲方的也一样,或至少都正常运作,但外表旧了些少,属合理。

  例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方,要乙方交完好无缺的转轮给甲方,这种做法有失公平。安装远程计量监控设备,不能说在乙方经营时就安装,十年后就拆走或无偿送给甲方,因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常,如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。

  4、无过错行为造成的需维修问题

  (1)、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的,由乙方解决。

  (2)、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的,由甲方负担。

  (3)、一切油类生产易耗物均由乙方负责,从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用,乙方用完后,其需多少甲方不负责。

  5、行为过错造成的需维修问题

  如乙方人为造成,需维修的,如操作失误等,不管费用大小,由乙方负担。如甲方人为造成,需维修的,不管费用大小,由甲方负担。

  6、自然灾害造成的需维修问题

  因电站属甲方所有,一切自然灾害造成电站需维修的费用,由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担,超额部分全由甲方承担。

  七、特殊情况下租金问题

  (一)自然灾害造成的停产情况下租金问题

  因不可抗力的自然灾害造成电站停产,不能发电,根据《合同法》规定,乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方,由甲、乙双方共同核实,造册登记签证,按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底

【【推荐】承包合同范文合集六篇】相关文章:

【推荐】工程承包合同范文合集7篇08-06

推荐承包合同03-29

精选承包合同范文合集8篇08-02

承包合同范文合集7篇07-17

【推荐】承包合同范文集合9篇08-14

关于承包合同范文合集7篇08-08

【精华】承包合同范文合集7篇08-01

实用的承包合同范文合集8篇07-30

【精华】承包合同范文合集8篇07-28

实用的承包合同范文合集九篇07-25