劳务承包合同集合15篇
随着人们法律意识的建立,合同的地位越来越不容忽视,它也是实现专业化合作的纽带。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编精心整理的劳务承包合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
劳务承包合同1
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及重庆市政府的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称:重庆市渝北区木耳公租房
1.2工程地点:重庆市渝北区空港大道
1.3承包范围:渝北区木耳公租房B区B16#楼外墙腻子,涂料施工的材料及施工,吊篮使用的租赁费用。
工作内容:木耳公租房B16#楼外墙面的柔性耐水腻子两遍,封闭底漆一遍,弹性涂料两遍。
1.4承包单价:
外墙腻子,涂料部分(包含外墙面的柔性耐水腻子两遍,封闭底漆一遍,弹性涂料两遍),人工、材料及吊篮租赁费用为23.5元/m2;结算按建筑设计施工图纸面积计算。
1.5承包方式:材料由甲方指定的外墙面的柔性耐水腻子,弹性涂料品牌;水,电由甲方提供;甲方免费提供乙方施工人员的住宿房,其余住宿床,辅助材料及工具,吊篮租用由乙方负责;并同时包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方所做的规定、约束等的人工包干方式。
第二条 合同工期
2.1合同工期:本工程按甲方通知时间开工,B16#楼外墙腻子,涂料施工,在20_年3月25日开始,20_年4月30日完成,共36个工作日。
2.2工期要求:如果是乙方的责任,工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天按500元计算,按天累计。如果是甲方的责任,工期顺延,不给予乙方经济补偿。
2.4遇有下列情况之一,乙方应在下列约定情况发生后就延误的工期以书面形式向甲方提出申请延期报告,经甲方同意并报业主确认后,可考虑工期延长:
A、因不可抗力影响;
B、因重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方无法按进度计划进行;
C、因业主原因而产生的工期调整。
2.5发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划,尽一切可能保证工期。
第三条 工程质量
3.1乙方必须严格按照国家相关规范标准,以及木耳公租房土建四分部已审核,并且监理,业主签认的《四分部B区(B4#~B21#)楼外墙施工方案》施工,确保工程质量一次性验收合格。
3.2本工程单位优良率不低于,合格率
3.3工程质量达不到要求时,返工费用由乙方负责,甲方不支付工程款;在返工处理后,经监理,业主验收合格后,甲方再支付乙方工程进度款。
3.4保修期:两年(人为原因除外)。
第四条 合同造价及付款方式
4.1本合同单价按总价暂定为人民币万元整,结算按建筑设计施工图面积理结算。
4.2外墙施工面积_单价=完成金额。
4.3付款方式:(月进度款由乙方开具材料发票,人工费由世俭劳务公司代扣7‰的管理费用)。甲方在乙方完成本栋涂料施工后,甲方收到建工集团的进度款后,第7个工作日内,支付总工程款的80%。剩余的工程款,在本栋工程完工初步验收后,支付该项总工程款的10%;在本栋工程竣工验收后,支付该项总工程款的7%;该项工程剩余的3%的工程尾款作为质保金,在竣工验收两年后的第一周内支付。
第五条 双方责任
5.1甲方必须向乙方提供足够施工的工作面,并配合施工;
5.2 水电安装,装饰队伍的施工配合(包含提升笼使用,指挥人员的安排,工人住宿房间,材料堆放,道路清洁),并且监督乙方的施工质量,进度,安全。
5.3甲方向乙方免费提供工人住宿房屋;并指定接水,接电的位置;施工用水﹑电费由甲方负责。
5.4配合与土建劳务,水电安装,装饰队伍的施工;严格按照总部,监理,分部,工区对工程的质量,安全,进度要求进行施工。
5.5乙方必须对甲方施工现场已经完成的成品设施予以保护,不允许破坏。如有破坏所造成的损失均由乙方负责。
5.6 乙方施工班组进场后,甲方向乙方做技术和安全交底,乙方向班组工人交底,未向班组工人交底,不得施工。
5.7 乙方进场后,为了保证施工按期完成,提供具体施工工人人数,管理人员名单,和详细的具体进度计划安排。
5.8乙方购买的材料,必须有合格证,出厂证明;而且经监理抽检和项目部自检,送实验室检验合格后,才能使用。如果使用不合格材料,一切损失,由乙方负责。
5.9乙方配合甲方完善工区的腻子,涂料材料试验(配合材料取样),并收集腻子涂料材料合格证,出厂证明等,交与工区资料员,配合完善外墙腻子涂料工程资料。
5.10 乙方按照甲方、总部、监理及建设单位,及相关规范规定执行安全文明施工,如因乙方不按规定执行现场相关安全标准所产生的罚款由乙方承担。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字(盖章)生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包合同2
甲方:以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本工程施工协商一致、订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:工程。
2、工程地点:。
二、承包范围及承包方式:
1、承包范围:
本工程四层钢结构的来料到工厂制作加工、现场安装。
①、甲方材料进乙方加工厂→乙方负责卸车→制作加工(含焊条、焊丝、气体、一道防锈漆)→防锈、运输到甲方工地→卸车→吊装→安装螺栓、高强螺栓→验收。(其余三次油漆及本工程所需各种螺栓由甲方提供)
②、甲方材料进甲方施工现场→乙方负责卸车→裁切下料→吊装→安装螺栓、高强螺栓→手工除锈→一次防锈漆→验收。
2、承包方式:
包人工和辅材,即包人工、质量、工期。安全施工、文明施工和包焊条、焊丝、一道防锈漆的承包方式。并由乙方承担施工所用工具、机具。
三、工期要求:
1、本工程钢结构制安装工期为70天。工期自甲方材料送到乙方厂内第三日起计。
2、乙方应按工程进度的要求,合理安排施工工序。确保施工进度。
3、工期顺延:
①、停电(连续4小时及以上)、下雨或政府原因。
②、甲方其他原因,如未能按时提供安装所需工作面等等。
四、工程质量:
乙方按照工程的设计图纸要求、甲方的技术交底及国家标准工艺要求施工,如达不到钢结构工程施工质量验收规范等要求,乙方必须按照甲方要求时间立即整改并承担由此发生的一切费用,造成的工期延误由乙方负责。
五、双方责任
1、甲方责任:
①、负责现场的协调管理,保障入城道路畅通施工现场进出口及施工面的材料畅通。
②、负责向乙方提供临时用电(提供二级配电箱、以下由乙方负责)、用水。③、负责向乙方提供施工图纸一套及组织有关单位进行图纸会审、
④、负责向乙方进行技术、安全交底。
⑤、负责按协议要求及时向乙方支付工程款。
⑥、负责本工程的检验、检测项目及相关费用。
⑦、负责脚手架等安全施工的防护措施(乙方自备合格的安全帽、安全带等)。⑧、对于乙方施工的过程,甲方工地代表负责进行监督,不合格的工程甲方有权责令其停工并返工,若乙方无能力保证工程质量或进度时,或者乙方在现场施工不听从甲方监督时,甲方有权终止甲乙双方签订的合同,另行选派施工队伍,由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方负责承担,且甲方移交给乙方到乙方加工厂的材料无条件按原数返送到甲方的仓库。
2、乙方责任:
①、自合同签订之日起两个工作日内向甲方提供施工进度计划及专项施工方案给甲方。
②、在施工期间严格按照《建筑安装安全技术规程》和其他有关法律、法规要求执行,做好安全防护工作(高空作业安全防护、现场防火、防盗和人身安全),因乙方原因引起的一切安全事故和质量事故所造成的一切责任和经济损失由乙方负责。
③、搞好现场文明施工做到材料堆放整齐有序,保持现场的清洁、卫生,做到工完场清。由于乙方原因造成对违反政府相关法规被处罚,此所有费用由乙方负责承担。
④、甲方将材料送至乙方加工场的数量由甲乙双方确认并由乙方签收加盖乙方单位公章。工程在未交付甲方之前,负责对本工程的半成品、成品的保护工作。因乙方保护措施不当造成的损失由乙方负责,另在施工期间对邻近建筑物有损坏或污染的,乙方应自费修复或清洁。
⑤、由乙方负责编制施工竣工资料(由甲方提供相关资料)及图纸。竣工验收后7天内提供两套完整的竣工资料及竣工图。
⑥、确定施工组织机构和人员,提供乙方驻工地代表技术人员职务及劳务公司资质等报甲方备案。
⑦、施工队组夜间不可在施工现场住宿,但乙方应做好施工人员的安全施工及治安教育工作,向甲方提供施工人员花名册、身份证复印件。属特种作业人员必须提供有效证件原件,施工人员必须是身体健康且年纪在18~48周岁内,并为工人办理人身意外伤害保险。确定做好安全施工措施,确保对周围的建筑物、人员安全,因乙方原因造成的责任由乙方负全责。
⑧、如果乙方在施工期间不能按本合同条款履行而自动退场,乙方不得向甲方要求结算工程款,所余工程款留作甲方变更施工队伍造成损失的补偿金及另外无条件赔偿因乙方违约而造成甲方在本工程的一切损失费用给甲方。
⑨、根据甲方的技术、安全交底和现场安全情况严格按相关的施工及验收规范施工,并服从甲方的统一协调、管理。
六、工程造价
本合同采取固定单价,按实际安装完成以后的工程量结算。
1、本工程所有乙方所承担的工程范围内容并在乙方加工厂制作加工的钢柱、钢梁的制作加工、安装的单价为1730元/T(含连接钢柱钢梁的连接板、柱脚
备注说明:(工厂部分制作加工费为:1100元/T、安装费为630元/T)
2、在本工程现场直接裁切安装的楼层花纹钢板、型材的安装固定包干单价为:630元/T(含手工三级除锈,一道防锈漆材料、人工费,不含抛丸除锈)。
3、预埋件安装造价为100元/组
4、甲方材料到乙方加工厂和施工现场后至竣工验收合格前的所有工作和费用由乙方负责承担(包括工厂制作加工费、运输费,工地现场安装费、吊车费等),甲方不予补任何费用(因甲方原因除外)。
5、甲方提供材料以实际过磅重量移交给乙方,乙方加工制作材料损耗应控制在3%以内,加工制作完成后以实际过磅重量移交给甲方(包括成品钢结构及加工剩余的不能利用的材料);成品出厂过磅费由甲方负责支付。加工制作材料的损耗超过总重量3%的价值由乙方承担支付给甲方,签订合同三日内乙方根据图纸和市场采购规格绘制下料排版图,甲方根据下料采购符合排版图规格的板材(乙方应负责保证采购排版图的正确性)。
七、工程款的支付
1、甲方材料到乙方加工厂开始加工且运至施工现场开始安装,甲方根据乙方的施工进度分段付款,分为4次。①、构件进场安装完一、二层付款一次(本次实际安装完成量×单价×80%);②、构件进场安装完三、四层付款一次﹙本次实际安装完成量×单价×80%﹚;③、安装完楼承板等所有工序,付款一次﹙总实际安装完成量×单价×90%,含①②次付款﹚;④、验收完毕后,付款至总价款的97%,剩余的3%作为本项目的工程质量保修金。
2、由甲方向乙方提供代扣代缴凭据给乙方,同时由乙方提供劳务发票给甲方,若甲方提供给乙方的代缴凭据不能抵扣税金,则乙方无需向甲方提供发票。
3、工程款以现金形式支付或转账支付于乙方账户上。
八、工程竣工验收及质量保修期:
1、工程制作安装完毕后,由乙方按照甲方要求,整理竣工资料,交甲方进行初检。本工程完工后,甲方组织进行专项竣工验收,办理结算。
2、本工程保修期2年,保修期以竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
3、保修期内若出现质量问题,乙方接收到甲方维修通知时保证在24小时内到现场修复,若不按时到场维修的,甲方可以另请人维修,修理费在保修金中扣除,保修金不足以支付的,由乙方另行支付。
4、保修期内本工程没有质量问题,保修金在保修期满后7日内甲方付清给乙方。逾期按万分之五/每天支付滞纳金给乙方。
九、违约责任:
1、乙方若不按本合同约定工期,制作安装完毕并交付甲方验收和使用,则甲方在工程款中扣除以200元/天款项作为违约金﹙因甲方原因除外﹚扣除。若甲方未按合同要求及时支付工程款,逾期支付即按200元/天计费付给乙方。(若付款期遇上银行休息日,则顺延付款期限。)
2、若经甲方初检或验收不合格的,乙方则无条件返工至验收合格为止,返工整改工期不顺延且发生的一切费用由乙方负责承担。
十、乙方必须按每月支付在本工程施工﹙乙方自己的﹚工人工资,如出现不按时支付工资,引起劳资纠纷,甲方有权从应付乙方的工程余款中扣除而代支付给工人工资,而由此引起的法律纠纷由乙方负责承担。
十一、合同期限
1、合同在执行中如有争议,双方协商解决。协商不成,可向当地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
2、本合同涂改无效。
3、本合同一式肆份(每份4页),甲乙双方各执贰份。
4、本合同自签章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务承包合同3
甲方:
乙方:(木工组、钢筋工组)
本着平等互利,就尚书苑4#、6#、7#楼协商一致,订立以下条例:
一、工程范围:
尚书苑4#、6#、7#楼施工图所有钢筋、压墙筋、小型预制构件钢筋;所有施工图范围内的模板工程,小型预制构件的模板。
二、建筑面积:
以建设单位与甲方核定面积计算。
三、承包单价:
木工、钢筋工4#、6#、7#楼每平米60元(钢筋工和木工综合一块每平米的单价带机具、带小料)。
四、工程质量:
合格(包括分项工程合格)
五、工期:
11月20日4#、6#楼主体完工,7#楼三层完工,由建设单位、监理单位原因造成的停工,工期顺延,甲方不补偿乙方的一切费用,如有增加变更内容,乙方无条件进行施工,所增加的量甲方根据现场实际情况给予增加费用。
六、工程款支付:
4#、6#楼每二层完成后7天内支付二层总价80%,()7#楼基础到二层完工后,7天内支付二层主体合同价80%,抹灰完工后支付10%,工程整体竣工支付10%。
七、乙方工作:
1、安排本班组各1名现场负责人
2、制定本工程所用的材料计划,提前3天并上报甲方,自带并安排进场的工具、机械就位,装卸现场的进出场的工具和材料,完工后按甲方指定的位置堆积和清理完毕,加班时必须跟随各工种负责人各1名,主体完成时清理每层本班组所用的材料(木方、模板、扣件、钢管、卡具、钢筋等)。
八、安全:
整体安全无事故,所操作的作业面层,存在隐患的乙方提出,甲方整改,乙方不提出整改,擅自作业造成安全事故,乙方自行负责。
九、质量、安全、现场、工期造成不符合验收要求:
1)模板工程,钢筋加工绑扎符合验评标准,造成返工的赔偿材料价两倍。
2)乙方自行造成安全事故,甲方处罚1万—5万罚款。
3)现场必须接受监理、甲方及上级有关本行业的检查和造成罚款,乙方自行承担,工作人员必须佩戴安全帽,1名不带的罚款50元。
4)必须服从甲方现场管理,工作安排协调各项工程工作。
5)加班时不跟随负责人,每一次罚款500元。
6)工期延期甲方造成的可顺延工期,乙方造成每延期1天罚款5000元。
7)禁用少数民族人员,有少数民族人当时停工,核对身份证后,乙方自行无条件退场。
8)现场清理,楼内的每层清理,服从现场管理人员时间安排,超出1天不计,超1天后,现场管理人员可外雇人员清理,外雇费用从乙方承包费中扣除,以上的罚款每月发工资时扣除。
9)木工模板每层验收和钢筋的绑扎每层验收,班组负责人与甲方申请监理单位、建设单位、质量监督站委派人员验收,一次性验收不合格,罚款5000元。
10)构造柱钢筋移位,罚款500元。
本协议签字后生效,双方各执一份。
甲方: 乙方(瓦工组):
**年 月 日
劳务承包合同4
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规,双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则,经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工,为了明确双方责、权、利的义务,特定立本合同,希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称:
2、建设地点:本工程位于南阳市北京大道西侧,原京达宾馆西约300米
3、工程概况:本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十八,标准层层高2.9米
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围:27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程),含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容:甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外,其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式:按模板展开面积 元/平方米计算。
以上承包价不含税,但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式:按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求:严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工,与其他工序或工种紧密配合,乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准,乙方施工完毕,向项目提交完工报告,通知项目部组织验收,经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求,不能乱堆乱放,做好到堆码整齐,条条有序。
三、 双方的责任
(一):甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图,图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底,对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线,标高,负责测量放线、定位,提供施工场所,将水、电接到施工场内。
4、配备必要的塔吊,运输工具,提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收,做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二):乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸,木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码,搭设楼层脚手架及工作面的清理,所有模板清理,预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配,爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作,工程完工后组合模板的散模,所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定,结合承包项目具体情况,认真组织施工班子,按甲方要求的人数和时间保证进场施工,开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料,组织技术交底,做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方放线,根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底,进行安全文明施工交底,严格执行安全生产规范,督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带),若有违者,发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除),坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督,保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后,认真检查及清理施工现场,所剩余料要妥善收集整理,搬运到甲方指定位置,不得随意乱堆乱放,违者造成的材料物品等丢失的,由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要,主动配合其他工序或工种施工,不扯皮,不推诿,不得出现以我为主,以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中,因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、、乙方在施工中没有按规范要求施工,经项目部管理人员检查不合格,必须在规定的时间内整改完毕,如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同,若发现,甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20x0元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的,超过部分由甲方承担70﹪的费用,乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故,经济损失在20x0元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的,超过部分由甲方承担90﹪的费用,乙方承担10﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责,并且罚款200-500元/次,打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长,若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作,若经甲方发现,甲方有权将其驱逐出工地,并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴,所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理,甲方不负任何责任,并视情节轻重对各班组处200-20x元/次的罚款。
7、在施工区域内,上岗作业人员必须佩戴安全帽,高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带,违者罚款50-200元/人,如发现未按规定执行出现意外安全事故,由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内,所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作,若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险,已经在其他工地购买的,须将保险凭证的.复印件交甲方审核,否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担,乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购,乙方按需领用,用量不得超过规定损耗,超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划,甲方负责审核,乙方负责收贷,若质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时及时提出,甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管,合理使用甲方供应的材料,造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿,
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用,该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收,以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容,施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收,甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时,乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业,必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时,甲方承担违约责任:
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费,导致乙方无法正常施工,乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时,乙方承担违约责任:
1、施工中如不能按甲方计划完成,每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标,在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20x元,由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工,在甲方发出指令后仍拒绝复工的,甲方有权调整劳务承包内容,指派其他人人员承担其部分工作,乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移,一经发现查证,乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20x元。
4、乙方施工质量达不到规定标准,属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的范围内迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作,乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时,双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解,协商不好时,双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后,均应全面认真履行,若一方单方终止合同,应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后,乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间:甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中,若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工,甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前,总包合同终止时甲方可解除合同,乙方接到通知后应停止施工,甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费,合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员,并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前,必须提供给工程各单位使用,乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后),如需继续留用,则租用费用由甲方负责;本合同一式两份,自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
银行账号: 银行账号:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
劳务承包合同5
甲方:
乙方:
兹有乙方承包甲方包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、环境卫生等项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:
二、承包期限:
三、承包费用:
四、承包费支付方式:
乙方必须按甲方要求进行工作,甲方以现金按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:
甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、由于违章操作、不服从指挥造成的工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:
1;每天根据公司发货室提供的装票据、吨位、品种库号等由包装负责人安排包装人员进行包装,严禁混包、漏包、多装、少装,所装货物必须码放规范、整齐;严禁无票装车或先装车后开票的现象发生。每日由包装负责人对包装称重系统进行校验,确保袋重合格。
2;包装物由包装负责人到分厂领用,每次领用后办理出库手续,并建立台帐,每日据实核对包装物的使用量和破损数量,每月底根据袋装水泥产品的实际发出数、破损袋数与领用数进行核对,如有不符,查明原因,及时处理。
3;包负责人在每天包装工作完成后,必须将发货票椐统计汇总后交到分厂核算员处登记保管。
4;实行包干工资,包装人员不得以任何理由拖廷每日包装量,必须严格按每日公司发货室开出的数量足额包装。以上由于人为因素造成的各项经济损失匀由乙方承担。
七、合同的变更、解除或终止:
本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的10%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四份,甲、乙双方各持一份;甲方存档一份;财务部门备案一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务承包合同6
发包单位:(简称)甲方:
承包单位:(简称)乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》、《劳动法》、
甲方【管理手册】的相关规定,结合本工程的具体情况,甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方,经甲乙双方共同协商一致,特约定以下协议条款以便共同遵守执行。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
结构形式:
工程建筑面积:
合同价款:暂定元。
二、承包范围:
1.主体范围:混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。
2.机械工具:塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。
三、清包价款:
按施工图纸及计算规范所计算的面积×每㎡单价。
四、合同工期:
开竣工日期:____年__月__日至____年__月__日。
五、质量要求:
1.首先满足设计要求及施工操作规程。
2.确保每道工序质量检验交接,并有工序交接记录。
3.做好隐蔽工程施工,及时做好隐蔽工程施工中记录。
4.工程的主体结构及装修装饰施工应符合国家质量验收规范和评定标准要求。
六、安全生产:
1.严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。
2.自行做好人员进场的安全教育工作,并提出明确安全要求落实到每个人身上,保证人身安全可靠,特殊工种持证上岗。
3.每道工序要有安全交底交接记录,如施工中违反安全操作规定,发生伤亡事故责任自负、费用自理。
4.设专职安全员,负责整个工程施工的安全管理,并做好安全内业资料。
七、文明施工:
1.施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。
2.现场围挡、办公室、职工宿舍都必须按相关要求搭设及布置。
3.施工中一定要做到文明施工,做到工完料净场地清。
4.施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理,做到长料长用短料短用,不得发生浪费现象。
八、材料要求:
1.双方所使用的材料必须按照设计要求和规范的要求采购并提供产品合格证。
2.使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求,甲方监理、总包方有权检查,如查出与设计不符严禁使用,损失自负。
3.所使用材料按定额消耗量计算,超出部分清包方自负。
九、现场管理:
1.服从总包方的统一管理指挥,按总包方编制的施工组织计划及工程进度计划组织施工。
2.按要求配齐该项目相关管理人员并持证上岗。
3.遵守总包方制定的现场管理规章制度,遵纪守法合法经营。
4.与总包方密切配合,确保工程施工顺利进行。
5.双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务,并做好文明施工工作。
十、双方责任:
1.双方合同签订后,不经双方同意任何一方不得随意变更或解除合同,如双方不经任何一方同意,单方解除合同,因而影响的施工计划,造成的经济损失由解除合同方负责。
2.施工过程中,由于清包方的工程质量不符合验收标准,达不到合格标准且不能满足使用功能质量,总包方有权终止合同。
3.施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。
十一、合同价款支付:
1.清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。
2.四层以上按每月形象进度,总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。
3.二次结构装修阶段按每月形象进度,总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。
4.具备竣工验收条件,总包方付给清包方合同总价的85%,竣工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。
十二、工程主体结构验收:验收以《关于基本建设项目验收暂行规定》、《工程质量验收规范》、建筑工程质量检验评定标准》及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。
十三、合同生效:
1.本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效,工程完工验收符合要求结清工程款后终止。
2.本合同签订后双方如需提出修改时,经双方协商一致后签订补充协议,作为本合同的补充合同,补充合同与本合同具有同等的法律效应。
3.本合同如发生纠纷时,当事人双方应协商解决,协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。
十四、本合同一式伍份,报一份公司备案,总包方、清包方各执贰份。
总包方:
分包方:
住所:
住所:
身份证号:
身份证号:
法定人代表:
法定人代表:
委托人代理人:
委托人代理人:
电话:
电话:
____年__月__日
劳务承包合同7
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为配合主体工程施工计划进度,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致,订立本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:2.工程地点:
3.承包范围:4.承包方式:单价承包,承包金额合计:乙方承担为:包工包料,包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。
二、工程期限及进度
1.工期:实际施工日期以发包方实际要求工期为准
2.进度:乙方按甲方要求的进度计划组织人员,接受甲方的全面管理。
3.暂停施工:因单价中隐含了各种风险,故不论何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。
三、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)及时组织人员对乙方进行技术交底和安全教育。
(2)甲方可根据工程进度要求,对乙方人员的配置进行调整,满足施工要求。
(3)完工后对乙方及时进行结算并支付劳务费。
2、乙方的权利和义务
(1)承担业主合同(专指项目经理部与业主签订的工程承包合同)文件规定的一切义务及风险,严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。
(2)根据承包的工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员。
(3)施工中必须履行甲方的各项指令,服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。
(4)加强对施工人员的安全意识及安全操作规程的教育。
(5)保护施工场地清洁,做到文明施工。
(6)乙方按工程质量、安全管理有关规定组织人员施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。
(7)乙方在竣工检验合格后及时办理工程结算。
(8)在乙方承担施工期间对外发生的一切经济债务,均由乙方承担,与甲方无关。
3、费用结算及支付
(1)结算及支付。工程完工后乙方应及时结算,甲方支付乙方劳务费。
4、违约责任
(1)乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的能力,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担合同总价的10%的违约金。
(2)由于乙方原因致使合同无法履行,乙方承担合同总价的’10%的违约金,并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。
(3)由于乙方违约,业主对甲方要求违约赔偿时,乙方应承担全部责任及费用。
5、合同生效、终止
(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(2)甲乙双方履行合同全部义务,结算支付完毕,且责任期满,本合同自动失效。
6、其他
本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。
甲方:______________乙方:______________(盖章)(盖章)
甲方代表乙方代表(签字)(签字)
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
劳务承包合同8
甲方:
乙方:
甲方因施工需要与乙方建立劳务关系,双方遵循平等自愿、协商一致的原则,明确甲、乙双方权利和义务的协议,订立本劳务合同:
一、工程概况南宁市青秀区大水坡至官已坡道路大中修工程,原旧路为水泥混凝土路面,全线旧水泥路面已出现局部破坏严重,须进行局部翻修。
1、工程名称:南宁市青秀区伶俐镇大水坡至官已坡道路大中修工程
2、工程地址:伶俐镇大水坡至官已坡路段
二、承包方式单项砼工种自备机械劳务承包
三、工作范围乙方严格按照甲方施工要求,自备发电机,搅拌机,上料铲车,运输车辆,斗车,水泵,模板等工具,进行搅拌,运输,支拆模,浇筑,收光等工作。
四、质量进度
严格按砼质量验收标准执行。
(1)质量要求必须按施工单位、公司要求确保清水砼,严禁出现烂根、蜂窝、麻面、汽泡,杜绝出现砼漏振、烂脚等。
(2)砼浇筑严格按照公路水泥混凝土路面设计规范(TGD40-20_)执行。
(3)如出现上述质量问题时,乙方无条件承担所有的处理工作并根据实际情况赔偿甲方损失。
(3)、进度:乙方无论在任何条件下施工作业时必须保证劳动力,若因乙方劳动力不足造成的损失将由乙方全部负责。
五、安全文明施工
1、现场:进入施工现场所有人员必须戴好安全帽,系上帽带。衣着整洁,不准穿拖鞋、不准穿背心裙子、裸背进入施工现场。
2、安全教育:
(1)乙方进场人员必须在3天内准确的记录劳务人员的地址、身份证号码、等资料登记造册,交给甲方一份以备查询。
(2)乙方进场人员必须全部、全面地接受参加甲方组织的安全教育活动。上岗人员经过培训及业务孰练的人员才能上岗,违章作业的后果自负。
(3)在施工期间因工地不安全的环境造成的安全事故,由甲方承担正规医院就医的所有医疗费(凭正规医院发票报销),误工费、护理费、生活费、营养费。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承担,甲方不承担任何费用。
(4)在施工期间不得惹事、打架、偷盗,发现一次根据情节轻重进行经济处罚。情节严重的移交司法机关。
(5)租房:在施工现场有条件情况下将集中住宿统一管理。。
(6)文明施工:在所有的工作范围内必须每天做到工完场清、余料及废料每天做到下班时清理干净。不得私拉乱接电线,非械面人员不得从事机械操作,不得违章指挥,发生事故由乙方自行负责。
六:工程付款方式:乙方按甲方要求时间进场,先期费用由乙方自行解决,工程进行15天后可向甲方支付生活费,待工程完工验收后,结清全部款项。
七:其它
1、本合同与项目管理条例同时生效。
2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,一经签字立即生效至工程款付清后自动失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生产的,责任由乙方全部承担。中途无故退场的,退场费将由乙方自行承担,甲方只付给乙方工程款的70%。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包合同9
甲方:
乙方:
为确保甲方有一个干净卫生的工作环境,甲乙双方经协商一致,就甲方将保洁业务承包给乙方事宜,签订承包协议如下:
一、承包时间及费用:
1、承包时间从 年 月 日起至 年 月 日
2、承包费为每月 元(大写)
3、甲方按月支付承包费用,承包协议生效后,甲方于次月10日前将上月费用支付乙方。如遇节假日特殊情况,支付时间可提前或延顺。
4、甲方另行支付给乙方每人每年200元,专项用于乙方购买人身保险,乙方不得挪作它用。
二、保洁服务的范围:
1、服务形式为日常卫生扫除及维护,维护时间为甲方的每个工作日正常上班时间。
2、服务范围包括甲方单位内部所有的公共区域(办公室除外)的卫生日常打扫、维护等工作。
三、甲乙双方的权利和义务:
(一)甲方的权利和义务:
1、 检查卫生情况并向乙方提出改进意见
2、及时支付乙方的服务费。
3、向乙方提供卫生扫除所需必要工具。
(二)乙方的权利和义务:
1、乙方应及时到位做好卫生扫除及维护工作。
2、乙方应自行注意安全,在卫生扫除及维护过程中(除人力不可抗拒的灾害或因甲方存在安全隐患造成的安全事故和因甲方指挥安排不当出现事故由甲方负责外)所发生的人身事故、责任与费用由乙方承担。
四、违约责任:
甲乙双方无正当理由不得无故终止和解除合同,乙方欲解除合同的,应提前30日通知甲方。
五、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执行一份,双方签字盖章生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
劳务承包合同10
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保消防工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:
一、工程名称:九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室
二、工程地点及规模:九峰王家店
三、承包内容及范围:
1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价:
甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期
总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
六、付款方式:
每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。
七、工程质量保修:
乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。
5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。
6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。
10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。
十、安全管理及处罚细则:
(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
(三)、安全管理处罚条例:
1、进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。
2、高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。
3、高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。
4、高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。
5、施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。
6、施工现场严禁烟火。
7、施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。
8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。
9、楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。
10、施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000。0元,并勒令该员工退场。
11、员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。
12、每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。
十一、现场文明施工处罚细则:
1、严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。
2、不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角,生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。
3、有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。
4、不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。
十二、甲乙双方的责任:
1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。
2、乙方的责任:
1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。
3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。
4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。
5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。
7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。
8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。
9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。
十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包合同11
甲方:_________
乙方:_________
根据(中华人民共和国合同法),本着平等、互利的原则,经甲乙双方共同协商一致就“”工程施工劳务承包合同达成一致意见,为保质、保量、保证安全的前提下,为按时完成该工程的施工,明确双方责任,双方愿履行合同中规定的各项职责和义务,特签订以下条款:
第一条:工程名称:_________
第二条:工程地址:_________
第三条:工作内容:_________
1、作内容.
2、挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖,不含盖瓦部份).
3、含塔机、搅拌机及所有机具.
4、含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料.
5、含二级配电箱及以后的所有临电材料.
6、含外架、室内内堂架,所有防护架及网子油漆人工与材料租赁费.
7、含施工场地内文明安全施工费.
第四条:承包范围:
1、挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙涂料、外墙砖,不含盖瓦部份).赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料.
2、含二级配电箱及以后的所有临电材料.
3、含外架、室内内堂架,所有防护架子及网子油漆人工与材料租赁费.
4、含施工场地内文明安全施工费.
第五条:承包价款:元/㎡(建筑面积每平米)其中含外墙涂料元/㎡(外墙面积每平米元),外墙砖元/㎡(外墙面积每平米元),若建设单位分包乙方未做就从中扣除.
第六条:付款方式:按每月完成进度70%支付,工程完工支付总价款80%,工程竣工验收后一个月内支付总价款90%,尾款部份由甲方办完决算后一个月内支付.
第七条:结算方式:按承包价+增加部份—减少部份=决算价.
第八条:约束条款:
一、工期:
该工程自月月
二、质量:乙方接受任务后,必须严格按照施工图纸、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、相关图集、施工技术安全交底以现行的施工规范进行施工.每道工序完工后由甲方项目经理或工长、质检员按国家相关验收标准进行验收评定,工程质量必须达到合格.
三、工程管理:
1、乙方必须遵守国家地方的各种法律法令法规及行业的规范标准,遵守甲方的各种管理制度.
2、作业班组由乙方组建签署劳务合同交甲方备案.
3、乙方必须确保施工现场不发生群体性闹事事件.
四、资金管理:
1、甲方有权控制资金使用计划和核实资金流向.
2、乙方必须合理使用资金,确保甲方支付的工程款用于本工程.若因乙方原因拨款示在本工程全部使用造成的损失由乙方承担.3.若甲方工程款不到位,由乙方调配资金,不得因甲方工程款一滞付就停工,影响工程进度,损害甲方的社会信誉.
五、甲方的责任
1、甲方必须保证原材料供应,如遇停工待料工期顺延.现场工长跟班组作业即时解决施工中出现的问题.
2、甲方负责抄水平点、技术交底、安全技术交底、质量安全材料监督、进度督促、布置工作、检查工作.
六、现场纪律
1、乙方必须听从甲方的指挥、安排,遵守各项规章制度.
2、乙方班组人员不准随意进入甲方施工办公室,有事由乙方负责人到甲方办公室商谈相关事宜.
3、乙方班组人员打饭时不准进入职工食堂或无理取闹.
4、乙方班组人员不准翻越围墙及大门.
5、新修建筑物内严禁住双职工及单生女工.以上纪律,若有违反,处罚款50—500元/条.
七、工程质量保证措施及控制措施,以及制定的材料节约条款、施工技术交底,违反一条处200—1000元的罚款,技术交底列入合同条款,与合同具有同等效力.
八、施工中的安全措施和防护措施及现场防火、防盗措施.
1、安全及履行职责
1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,乙方人员必须严格按操作规程施工.在本合同期间:乙方人员患病因工或非因工负伤(包括轻重伤)残废,死亡及治疗期间的工资和生活补助费全部由乙方负责处理.
2)乙方人员进场时,必须携带身份证及在有效期内《临时务工许可证》或《暂住证》(其中已婚育龄妇女还应持计划生育证明和节育措施证明)严禁使用未满十六周岁的童工和五十周岁以上的人员.
3)乙方负责提供进场人员花名册,甲方项目部、劳资公司、劳动调配站注册.对所属人员进行入场三级教育,并有受教育者签名为证.
4)乙方所有进场人员应相对稳定不得随意变动.如因人员变动所造成的各种损失均由乙方负责.
5)乙方必须负责提供乙方进场操作人员必要的劳动保护服用品,在人事有毒有害工作前,必须认真学习《四川省工业企业劳动卫生管理条例》和《中华人民共和国肺病防治条例》等有关规定,提高自我保护意识.
6)特殊工程严禁无证上岗.
2、安全事故20_元以内,由乙方自行负责,20_元以上的安全事故根据事故原因,甲、乙双方共同协商解决.
3、乙方进场的施工人员,必须正确佩戴安全帽,高空操作必须系好安全带,违者每人罚款10—50元,多次不改,违者加倍处罚.
4、严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班,作业时不准打闹开玩笑.违者罚款10—50元/项.
5、严禁酒后上班,违者罚款200元.
6、禁止带小孩进入施工现场,违者罚款50—200元.
7、严禁在建筑物上及外架上抛掷物体,违者罚款50—200元.
8、严禁乱动用一切施工机械,违者罚款50—200元.
9、严禁在配电箱内和其它电源线上私拉乱接电源线或电源线上晾晒衣物.若在电上有问题找临电维护电工处理.宿舍内严禁用超过60W的灯泡.违者罚款10—50元.
10、严禁在施工现场烧电炉,违者罚款20_元.
11、严禁在施工现场打架斗殴,班组与班组之间,违者双方班组各罚款5000—10000元,殴打现场管理人员罚款5000—10000元,并支付受害方医药费,情节严重的交公安机关处理.
12、严禁顺手牵羊、盗窃施工现场的一切公共财物,违者罚款200—1000元.有意盗窃建筑物半成品者罚款5000元以上.
13、严禁在施工现场内烧火煮饭,违者罚款200—500元.
14、严禁乱拆安全设施及外墙脚手架,严禁将架板乱用,违者罚款200—500元.
15、外架的架板只能用人搬上架子,严禁将架板乱甩,违者罚款200—500元.
九、施工中的配合及成品的保护,在施工过程中,必须与各个班组紧密配合,爱护成品,若有意损坏成品,违者罚款200—500元.
十、加强对职工的思想素质教育
1、乙方进入施工现场,必须对工人进行思想素质教育,遵守国家的法律、法令,施工期间按国家有关文件发生的暂住证、治安费由甲方负责.
2、乙方在施工过程中,必须爱护施工机具,如有意损坏施工机具设备,违者罚款50—500元.
十一、施工现场文明管理办法.
乙方进入施工现场的所有人员必须进行文明生产的教育,并搞好现场文明生产宣传,增强职工文明生产的意识,讲究和爱护公共卫生.
十二、其它:
1、若因乙方委派项目经理不负责任,不听从甲方管理人员的安排工作及管理制度,甲方有权要求乙方更换项目经理.由此造成的损失由乙方负责.
2、本协议未尽事宜双方另行协商解决.
十三、因履行本合同发生争议,若协商不成,同意向成都仲裁委员会提起仲裁.
十四、本合同一式四份,甲乙双方各执贰份.
十五、本合同经甲乙双方盖章后生效,自财务结算完毕失效.
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务承包合同12
承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。劳务承包合同样本介绍,我们来看看。
合同编号:________________________
劳务承包合同
项目名称:________________________
工程地址:________________________
______年______月______日
发包方:____________承包方:____________
为了确保“__________________有限公司(以下简称甲方)(以下简称乙方)”项目工程建设顺利开展,甲方将本工程______楼的钢筋单项劳务工程承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》《建筑法》及其他向关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、劳务承包范围
乙方按甲方提供的栋号“施工图及图说”“施工图会审纪要”“设计变更”“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:
1、钢筋的上、下车及归为堆码工作,自备钢筋弯曲机,断料机、砂轮切割机吧、焊机、焊具及施工中的维修费用,钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。
2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接。
3、工程中所有钢筋的算料、下料、制作、绑扎、砼垫块的制作、安装。
4、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作,本单位工程劳务工作必须完成的其他铺助性工作。
三、劳务承包方式
1、本劳务工程采用包工包料及部分机具的承包方式,即以人工费加铺助材料及部分机具的大包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围
2.1、本工程塔吊和搅拌机有甲方提供。主要工程材料(机水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋件)由甲方提供。其他中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括钢筋弯曲机、锻钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。
2.2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承单。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价由异议,可以自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所提供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂家生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。
2.3、主材的损耗控制,实际纲筋耗损不能超过定额的1.5%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、劳务工程工期
1、工程开、竣工时间:
1.1总日历工期:总日历工期
1.2、总日历工期:总日历工期______年______月______天,竣工时间:______年______月______日。
从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工期交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须抱着那个共工期。
五、劳务工程质量
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每到工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员同一验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收合格标准后,才能进行下阶段工程施工。3、乙方所承包的劳务工程从开始至竣工期间内在施工管理部每月的评比中均为优着,以合同单击上浮5%作为结算承包单价,若在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮5%作为结算承包单击。
六、劳务款结算依据及结算单价
1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工防护搭拆及与钢筋工作相关工作的人工费包于安建筑面积(以房测院测绘报告确定的面积为准)计算为:____________(基础部分钢筋______元/㎡,大写____________。____________元每吨)。满足甲方施工要求,达到三峡杯,市级文明工地,增加2元每平米。
2、上述结算单价包括劳务的人工费、铺材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖,安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他的费用。本工程的劳务
结算款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。七、劳务工程其他费用的确定
1、单项工程劳务原则上不再另行计算时工,若因设计变更或其它非本人班组原因造成的需另行计算时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在3000元以内不予计算,超过3000元的部分按实际变量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围变更设计或者技术以及因乙方其他原因造成返工生产的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方保证金总额的100%给乙方(不计利息)。3、工程进度款的结算方式:乙方每月25日向甲方提交本月实际完成工程量的报表,甲方收到进度报表后10个工作日内审核完毕,审核完毕后5个总工作日内按工程进度款的80%支付乙方月进度款。
4、劳务工程结算款的支付:
(1)乙方在结算劳务工曾款时,必须严格按照甲方费财务制度及付款规定。程序办理。
(2)甲方根据乙方每月实际完成的工程进行验收,并在验收合格后的80%在5日内有乙方相机甲方开具经双方认可的结账申请单,并在结账申请帐联上由乙方亲自签签署自己的姓名,再有该项目施工员根据结账申请单开具的工单、结账单。开票员根据相关人员签字认可的结账申请单、工单和结账单在开具的内部结算凭证。若乙方未按时结账申请单或从结账申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。
(3)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备甲方相关责任人签字认可且未涂改的结算凭证,即:工程验收单、结账申请单、工单、结账单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等。
(4)乙方明确地知道。甲方任何工作人员(包括但不限于施工管理人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款:主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付业主后,甲方一个月内将按合同总价的
九、安全施工乙方进场时必须配合甲方全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故药费10000元以下均由乙方自行负责和承担费用,甲方不付任何因为安全施工所引起的连带责任事故和其他任何法律责任,单次事故药费在10000以上的,超出部分按70%甲方负责,乙方负责30%。(除保险赔付外按以上计算)
十、甲方责任
1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各类材料,按时提供大型机具。
2、提供施工用水、用电接口(水电费由甲方承担)
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
十一、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求是施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。2、指定工程进度计划、按甲方定的施工计划实施,确保工程如期完工。
3、乙方必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况。乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其他单项承包人必须有效地协调配合,必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲%补足支付给乙方(不计利息)。
方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单位劳务工程自负盈亏,不能因承担工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备、负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求持证上岗的工种,
必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用,每月30日之前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补助及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接支付工人工资(各种津贴、补助及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
十二、违约与违约责任
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍佰元整的违约金,并按延误天数累计计算。
2、工程质量按甲方管理制度进行评定,若验收不合格者要求整改,整改后评定任不合格者,则按伍佰元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款的规定承担相应的违约责任。
3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹千元至五千元的违约金,斌累计计算,结算时从劳务款及履约及质量保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究刑事责任。
4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包。否则,甲方没收其全部履约及质量保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双反的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。
5、若乙方及其工作人员不服从甲方管理人员的统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工,罢工或消极待工2天以上的(含2天),甲方就有权解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。
6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程决算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
7、若乙方及其工作人员采用爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方。且相关行为未被媒体曝光,则乙方应向甲方承担5万元违约金。并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于因此向建设业主或者发包人承担的违约责任):若相关行为为媒体曝光,则乙方应向甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失(包括的不限于甲方因此向建设业主或甲方的发包人承担的违约责任),同时将依法追究乙方及相关责任者的的经济和法律责任,情节严重的直接追究刑事责任。
8、乙方及其工作人员与其他单项承包人为有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向甲方承担500—1000元的违约金,造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备、乙方应向甲方承担1000——5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
9、合同经甲乙双方签字后,任何乙方不得违约。如有乙方违反本合同其他约定的,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可以直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约及质量保证金和工程进度款。工程尾款中直接扣除。
十三、其他约定
1、按国家税法规定属纳税原则,甲方支付给乙方的款项必须在项目所在地税务机关纳税,并由甲方每次支付款项时直接代扣。乙方在异地纳税均无效,甲方任有权在每次支付款项时直接代扣税金。本合同采用的币种为人民币。
2、乙方不将本工程所需材料。设备提前用书面形式通知甲方做好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、同工将由乙方自行承担责任,因此影响了其他工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。
3、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约及质保金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。
4、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,如有乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效、乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义、在自愿的基础上签订本合同。
5、担保人自愿为乙方的全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的的违约责任、赔偿责任和保修义务),则由担保人对此承担连带责任。
6、本合同一式四分,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执二份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务
工程并经甲方验收合格且甲方支付了全部劳务款后,本合同立即终止。
甲方(盖章)____________
乙方(签字)____________
乙方身份证号码:____________
委托代理人:____________
家庭住址:____________
联系电话:____________
乙方担保人(签字):____________
合同签订时间:____________
合同签订地点:___________
劳务承包合同13
发包方xxx医院项目部(以下简称甲方)
承包方:xxx劳动人才公司__________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》,公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际情况和特点,甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。
一承包工作范围和内容
1.义乌中心医院医技楼工程中砼分部工程及承包范围外零星用工如行政用工等。
2.按浙江省九四预算定额砼工程中所有内容及施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
3.搞好落手清工作,如泵管支撑架清理堆放,砼拌和机及水泥桶清理等。每天必须经甲方施工员签字认可,否则月终不予结帐。
二承包单价和结算方式
1.按泵送15.0元/m3,非泵送20.0元/m3(此价格为优质工程价)。点清工技工按5元/小时,普工按3元/小时(包括夜班、节假日)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、绝缘鞋)、小型工具(手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀)、小型设备(振动机、振动棒、平板振动器)、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗,余料利用。五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面清理,砼的养护不少于七天(包括麻袋铺面)、墙、柱立面不得脱水及采取相应措施(塑料薄膜保护),以及个人调节税等。
2.每月25日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月10日前支付工作量的80%,余款20%到年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三劳务人员工资发放办法
1.乙方每月须编制一份有关劳务人工费发配方法,特别是年终劳务费用分配细则(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四。乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同制定供料计划合理安排材料进场时间。严格按施工有关部门制定的材料损耗表控制节超,并采取相应奖罚措施。
五双方职责
(一)甲方职责
1.全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
3.负责向乙方提供离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
4.必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
5.应负责及时办理应甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。
6.负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。
劳务承包合同14
甲方:
乙方:
双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地址:
二、乙方承包范围
承包范围:甲方施工的所有楼层及地面所有混凝土浇筑工程。
三、工程劳务承包价
本工程采取计量劳务承包,每立方单价如下:C15:C25:C30:
四、付款方式
进度款按每栋楼工程所要求节点计算,乙方完成每栋楼正负零出来后付;二层付;四层付;完成六层后每栋楼所有混凝土款项共计付到;
五、其他
本合同签订后,甲方未按合同规定支付已完成工程的工程款,乙方有权力停止提供甲方任何混凝土,其损失由甲方自负,甲方必须承担经济责任。
六、合同生效与终止
本合同一式两份甲、乙双方各执一份,双方签之日起生效,合同履行完毕、付清尾款后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包合同15
甲方:
乙方:
甲方根据施工需要,现将烈士陵园东侧地块瓦工工程劳务分包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》以及甲方与业主签订的《建设工程施工合同》,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条、工程名称:烈士陵园东侧地块()楼工程;
第二条、分部项工作内容:临设、文明工地建设、生活区卫生(含厕所)及图纸内的工程量。
第三条、承包方式:劳务单包。
第四条、工期
开工日期:临设开始
竣工日期:(具体结合土建总包的进度要求)
第五条、质量
质量目标:合格,一次验收通过。
第六条、合同价款:按实结算,(暂定,具体以结算为准)。
第七条、甲方工作
1。工程开工前提供一套施工图纸给乙方,交代工作范围,进行分部项工程技术交底及安全技术交底。
2。甲方编制工程施工计划,便于乙方进行劳动力的安排。
3。对乙方施工的分部项进行质量监督、验收。发现质量不合格,有权指令乙方进行返工,质量标准按建筑规范及施工说明书(或施工交底)。
4。负责对乙方在工程质量、进度、安全等生产工作上的检查、指导和督促。
5。提供必要的临时设施和食堂搭伙的方便。
第八条、乙方工作
1。乙方在开工前组织有关人员学习审阅图纸,参与图纸会审,做好施工前的准备工作。
2。组织技术良好,有一定安装工程施工经验的工人进场施工,特殊工种提供操作证。
3。负责现场乙方所有参与施工的人员的管理工作。
4。参与甲方与业主、土建及其他单位在施工过程中的组织协调工作,同时根据进度要求按时完成施工任务,并对施工质量负责
5。服从甲方的工期、质量、安全、材料、现场文明、综合治理等各方面的管理并不得违背。
6。本工程的所有施工机械由乙方负责,但大型设备的吊装设施另行考虑。
7。乙方人员的食宿由甲方提供食堂和宿舍,原则上人员不得私自离开工地,乙方人员私自离开工地后发生的交通事故等意外人身伤害甲方不承担任何责任。
8、乙方在工程开工后不得以任何理由私自停工或中途离场,私自停工或中途离场所带来的所有损失将由乙方承担(于劳务费中扣除);中途离场者前期产生的劳务费用在离场时只结全部费用的50%。乙方私自停工或退场的,下一进场方合同价高出本合同价的部分、因此延误工期产生的一切费用等于结算费中扣除。
9、尊重业主,监理,总包单位及甲方等施工管理人员。
第九条、结算办法及支付方式
1、以建筑面积计算,单价为68元/m2;减少部分以定额所含人工费扣除;
2、支付方式
支付方式如下:每月付发施工人员生活费1000元/人,费用(当年产生的劳务费)余额年底结算。
第十条、各项管理规定
为保证工程生产进度、质量、安全、现场文明、综合治理等的正常进行,实行费用与工期、质量、安全等方面的挂钩,具体办法如下:
1。工期方面
1)乙方必须结合总包的实际进度,在甲方的组织安排下,保证充足的劳动力,与总包、其他相关专业相互配合,确保自身进度的正常进行,同时,不能影响总包及其他相关专业的进度。
2)如若乙方原因,造成工期拖延,或影响其他相关专业而造成损失,甲方有权根据实际损失,向乙方索赔;
3)如若乙方不按质量要求和甲方进度计划完成任务,甲方有权另行安排人员施工,工程量按实从乙方工程总量中扣除,劳务单价按劳务总价的平均单价确定,乙方应积极配合,不得阻挠,以确保工程总工期的实现。
4)若由于工程总合同的需要,造成安装工期的顺延或提前,乙方无条件服从,并保证自行合理调整劳动力。
2。质量方面:
1)乙方必须严格按施工图、国家现行施工规范和验收标准的要求进行施工,并严格按甲方专业施工员的工程技术交底的要求施工,不得以任何理由和借口采取其他方法。如果有好的建议或其他方法,应先向甲方专业施工员建议,经同意后方可实施。
2)乙方施工部分必须确保一次合格验收,如由于乙方原因不一次合格或管理混乱等造成的质量问题、工期延误及影响甲方声誉等,乙方必须整改并承担由此造成的返工损失(不仅包括乙方损失的部分,还包括甲方损失的部分)。
3。安全方面
1)甲方对乙方进场人员进行三级安全教育,认真对班组人员进行安全技术交底。未经安全三级教育者,不得入场施工作业。乙方应认真遵守有关施工安全操作规程,认真对班组人员进行安全技术交底。乙方必须采取必要的措施确保施工安全,若因乙方违章造成安全事故或因安全事故引发的后果和责任,均由乙方承担。
2)乙方必须选派身体健康(无妨碍施工作业的疾病,符合《劳动法》规定的人员(工人最低年龄不得小于18周岁)且能适应高空夜间作业的施工人员进场,若因乙方自身疾病等原因,在现场施工中突然发病及因此引起的全部后果和责任,均由乙方承担。
3)施工中乙方人员必须严格执行甲方的各项管理,服从甲方安全管理人员的监察。
4)对于乙方施工中造成的安全隐患及事故,由此造成的整改费用或损失由乙方负责;
4。现场文明方面
由于甲方需要积极配合总包方创建现场文明工地,因此,乙方必须做好现场文明工作,严格按省级文明工地的管理要求进行,做到当日做当日清,工完料清,场地净。甲方可随时通知乙方做好迎接检查的准备工作,直至整改到符合甲方要求的标准为止。确保本工程在南通市级文明工地验收中一次性通过。
5。综合治理方面
1)故意损坏或拆除安全设施的,每发现一处罚款200元。
2)故意危害工地安全,罚款1000元,形成危害结果的,将依法追究其刑事责任。
3)施工区内乙方不得随意将家属与子女带入,非施工人员不得入内。
4)严禁上班时间喝酒和酒后上班,发现须责令其不得上班,并罚款1000元/人。
5)在工地场严禁赌博,发现后将处于100元/人次。
6)在施工期间,严禁打架斗殴。如发生,甲方将对乙方处于500—20xx元的罚款,另责令其限时退场,如造成严重后果的,将依法追究刑事责任。
7)乙方人员如有盗窃公共或他人财物的,发现一次,除给予200—1000元的罚款外,还将其退场,并可依法追究刑事责任。
8)施工作业现场工作期间,必须穿戴后工作服,严禁穿拖鞋、高跟鞋、不利于安全的其他鞋类,严禁打赤膊,穿背心上班,发现一次罚款50元。
9)对已完成的产品(不管是自己的还是他人的),都应加以保护,如发现乙方损坏,视情节轻重给以修复或赠偿并承担全部责任。
10)夜间施工应尽可能降低噪声,如发现故意敲打钢管或大声大叫,发现一次处于50—100元不等的罚款。
11)每次罚款在劳务费中当扣。
第十一条、其它条款
1。双方代表
甲方派同志为现场代表,乙方派同志为现场代表,相互协作并履行本合同。
2。合同的份数
本合同正本一式两份,双方各执一份,副本一式陆份,双方各执三份。
3。合同的生效
本合同双方签字后生效。
合同生效后,除合同约定的外,任何一方不得擅自变更或解除,如需变更或解除,必须经双方协商一致后订立书面协议,如若违约,由责任方承担违约责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【劳务承包合同集合15篇】相关文章:
5.保洁劳务承包合同