【推荐】采购合同模板锦集5篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同的地位越来越不容忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的采购合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
采购合同 篇1
一、合同协议书
发包人（全称）
承包人（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设相关事项协商一致，订立本合同：
1、工程概况
工程名称： 工程地点：工程内容： 工程立项批准文号：资金来源：
2、工程承包范围
承包范围：
３、合同工期
开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
竣工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同工期总日历天数 天
4、质量标准
工程质量标准：
5、质保期：
6、合同价款
金额： （ 币种，金额，单位） （小写）
7、组成本合同的文件包括
（1）本合同协议书；
（2）成交通知书
（3）报价文件及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及其有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单
（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
8、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
10、发包人向承包人承诺按照合同约定的.期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
11、合同生效
11.1合同订立时间： 年 月 日；
11.2合同订立地点：；
11.3本合同双方约定 后生效。
发包人：（盖章） 承包人：（盖章）
地址： 地址：
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
授权委托人：（签字） 授权委托人：（签字） 电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行 ：开户银行 ：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：
采购计划编号：ZFCG-GC-20xx-16
泰安市政府采购合同
采购名称：______________________________ 项目编号：______________________________
发包人：_________________________________ 承包人：______________________________
合同签订日期： 年月日
采购合同 篇2
甲方：XXXX有限公司乙方：地址：XX省XX市XX路XX号地址：电话：XXXX电话：
甲乙双方在平等互利的基础上，经过友好协商，特订立此合同，以资共同遵守。
一、产品项目、数量、单价及金额：
二、货品总金额：人民币XX万XX仟XX佰XX拾元
三、购销条款：
1、甲方供应的货品必须按照乙方的要求进行供货，货品质量、规格、颜色等必须严格，货品外表必须平整光滑无毛刺，材质成分必须均匀无色差、无裂纹、无伤痕等。
2、双方本次经济合作事务及以后此类合作均属甲方的.商业机密，乙方不得向任何公司或个人透露本合同内容和双方合作的相关事务。否则，乙方须赔偿甲方由此而产生的全部经济损失。
3、甲方作出质量保证，若货品在正常使用情况下，六个月内出现非人为因素导致的质量问题，甲方则予以换货处理。
4、甲方若在合同签订并收到乙方定金后十五天内不能交付全部货品，甲方必须全额退还定金并且交付货品总价10%的违约金予乙方。
5、若甲方按时按质按量为甲方提供货品，而乙方不按时提货，则乙方支付的定金将作为违约金赔偿予甲方。
四、交货期及交货方法：
1、甲方在合同签订后二周内交付全数货品予乙方。
2、乙方自提货品。
五、付款方式：
1、合同签定时，乙方先付定金人民币XXXX(元)予甲方。
2、乙方在全部货品交货后三日内付清余款人民币XXXX(元)。
六、若本合同有未尽事宜，双方可进一步协商并签定补充合同。
七、有关本合同的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决；若协商无法解决，双方同意由襄阳市仲裁委员会仲裁。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效执行。
甲方：乙方：
代表人签名(盖章)：代表人签名(盖章)：
签订日期:年月日
采购合同 篇3
合同编号：________________
供方：____________________
需方：____________________
供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就原辅材料的采购事宜，订立本合同。
第一条 产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额(含税价)、交货(时间)和地点
第二条 产品质量要求
1.产品质量标准，按下列第_________项履行：
1.1 按国家标准_________履行。
1.2 按行业标准_________履行。
1.3 按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准(可另写附件)。
2.保质期限：
供方所提供的产品，保质期限不少于_________个月(自产品出厂之日起计算)。
第三条 产品包装
1.包装要求：在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。
2.包装物由_________方提供，费用由_________方承担。
3.包装物处理按下列第_________项执行。
3.1 包装物不回收。
3.2 包装物由供方回收。
第四条 交提货方式
交提货方式，按下列第_________项履行。
1.供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至_________，运费由供方承担。
2.供方代办运输：供方根据双方约定的协议代办运输，运费由需方承担(代办运输协议另订附件)。
3.需方自提：需方前往供方指定地点_________，自行提货、自行运输。
第五条 验收方法
1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列情况之一，必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。
1.1 供方首次向需方所销售的产品(不包括同品牌不同规格的产品);
1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品(一个生产周期为_________月);
1.3 供方所供产品，在生产制造时工艺及原辅
辅材料(有较大)改变的;
1.4 其他。
2.产品到达目的地后，需方应指定专人按双方约定的质量标准(应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等)及时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，需方应在收货后天内书面通知供方，同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议，由(以)方所在地供需双方共同认可的经计量认证的机构检验报告为准。
3.需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作，并及时通知质量验收员验收产品。
第六条 付款方式
需方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。
1.一次性付款方式：
2.分期付款方式：
2.1 签署本合同时，支付货款全部的_________%，计人民币_________元，
3.预付款条款：_________。(如无此项请划去。)
4.其他约定的付款方式：_________。
第七条 违约责任
1.供方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的.，供方应继续履行本合同。
2.需方若未按第六条第2款在规定时间内付款，须承担下列第_________项违约责任。
2.1 向供方支付违约金人民币_________元。
2.2 自延期之日起至实际付款日止，按银行同期贷款利率向供方支付违约金。
3.供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。
4.需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的，需方应当承担由此所造成的相应的损失。
第八条 不可抗力
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在____日内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后____日内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。
第九条 解决争议的方法
1.供需双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，选定下面_________种方式解决：
A.申请仲裁。
B.依法起诉。
2.双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：
A.上海仲裁委员会。
B.中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。
C.仲裁委员会。
3.双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：
A.本合同签订地人民法院。
B.供方住所地人民法院。
C.需方住所地人民法院。
D.交货地人民法院。
E.人民法院。
采购合同 篇4
乙方（供应商）：南昌XX公司
今甲方向乙方采购一批电脑，经协商一致，订立本合同，合同如下：
一、采购产品名称、价格和要求
1、甲方向乙方定购教学电脑一批，（电脑设备配置单详见本合同）共计1000台，单价为：2600元；总金额（大写）：贰佰陆拾万元整。另外，电脑的运输费用由乙方承担。
2、其配置标准见下表：
3、定货、交货时间与地点
定货日期为本合同签订之日，即________年____月____日。
交货日期：________年____月____日前。
交货地点：江西制造职业技术学院电脑室。
二、产品的验收、售后服务及质保
1、验收时间：乙方必须提前五个工作日向甲方发出收货通知，乙方必须于甲方提出验收申请后三个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当向乙方出具验收报告。
2、验收方式：电脑的验收分为数量验收和质量验收，由甲方和乙方的技术人员共同完成。数量检验和质量检验的地点为江西制造职业技术学院电脑室，期限为甲方提出验收申请后三个工作日内。
乙方向甲方说明电脑的配置，核对电脑配件品牌、型号和编号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经甲方确认，当面向甲方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品（选配件）合格证和使用说明。
3、质保规定：
（1）乙方对其所配置的电脑产品各选配件，按生产商提供的质保期为准，向甲方提供质保服务。
（2）整机三包有效期内出现质量问题，乙方负责在一周内维护、修理，并保证修理后的商品能正常使用30天以上，主要部件三包有效期内出现故障，乙方负责在____日内修理或更换新的主要部件（包括工时费和材料费）。
（3）自售出之日起7天内，售出的计算机整机或配件出现性能故障时，甲方可选择退货、换货或修理，甲方要求退货时，乙方负责为甲方退货，并按发货票价格一次退清货款。
（4）自售出之日起第____日至第____日内，无论哪一台售出的计算机整机或配件出现性能故障时，甲方可选择换货或修理。甲方要求换货时，乙方负责____日内为甲方调换新的同型号同规格商品；同型号同规格商品停产时，负责调换新的不低于原产品性能的同品牌商品，部件差价由乙方负担。
三、货款结算
1、合同签署后，甲方应向乙方交定金（货款的百分之三十）人民币柒拾捌万整；
2、乙方将电脑备齐后，运送并安装到指定地点，由甲方清点验收，验收完毕后甲方将剩余货款壹佰捌拾贰万元整于交货后十五个工作日内一次性交付给乙方。
四、甲方的权利和义务
1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的机器配置，配置以双方都同意为准。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时向乙方说明。如果甲方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。
2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。
3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其他损失，由甲方承担责任。此外，甲方应提前支付货款的`百分之三十，即人民币柒拾捌万整，并于________年____月十____日前支付。
五、乙方的权利和义务
1、乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货而支付的实际费用。
2、乙方负责电脑的运输、安装、调试和维修期内的维修工作，负责提供电脑的使用说明书等相关资料；并承担由此产生的全部费用。
3、乙方有在合同规定的售后服务时间内为甲方提供服务。
4、如果因为乙方的原因给甲方带来损失，全部责任由乙方承担。
六、争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从鉴定的结论。
2、本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、附则
1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。
2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。
采购单位（盖章）：供应单位（盖章）：
代表人：代表人：
____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日
采购合同 篇5
合同编号：_____________________
甲方（购方）：__________________
法定代表人：___________________
乙方(供方)：______________________________________
地址：____________________________________________
为了维护甲乙双方共同利益。经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。
第一条种苗品种、规格、价格、数量、金额
1．甲方向乙方购________苗，规格______________，每株价格______，数量________株，金额___________元。
2．种苗收购时间：由甲方负责人与乙方负责人协商，其收购量允许上下浮动。
3．其它约定：_____________________________________________________________________
第二条付款方式
合同约定苗款总额_______元。合同签订后首付苗款______元，余款______元种苗上车付清。收苗期限从200_________年____月___日起至______年_____月_____日止。
第三条甲方的权利义务
1.甲方对乙方供应的种苗必须及时验收，及时付款，最迟不超过____天。
2.甲方对乙方不合格的种苗，验收期间有权拒收，但必须对乙方认真说明理由。
第四条乙方的权利义务
1.乙方在与甲方签订合同后，乙方应按合同向甲方供应种苗。
2.在乙方正常供应种苗时间内，甲方无故不收购种苗，所造成的损失有甲方承担。
第五条甲方违约责任
1.在正常或预约收购时间内，甲方无故不收购，造成种苗变质等损失，或故意压级压价，除应赔偿乙方的损失外，应向乙方偿付苗款金额的.____%违约金。
第六条乙方违约责任
乙方如不按规定供应种苗，甲方有权拒收种苗
第七条如因不可抗力的自然灾害造成的损失，乙方不承担责任。
（本合同自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同，如双方代表人发生变更，不得变更合同。本合同内如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。合同期满，甲乙双方可根据对下一年种苗供求的预测，重新签订定购合同。）
第八条本合同正本一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：
代表人：__________________________________________
乙方：____________________________________________
代表人：___________________________________________
_________年_______月________日
【采购合同】相关文章：
采购合同采购合同01-25
采购合同采购合同6篇01-26
[经典]采购合同09-01
采购合同09-09
经典采购合同12-12
（精选）采购合同08-23
采购合同08-09
采购的合同09-20
合同采购合同01-14
企业采购合同模板采购合同电子版04-17