卫浴采购合同
卫浴采购合同1
甲方(采购方)：
乙方(供应方)：
甲方由于 工程项目建设的需要，现需从乙方外采购 等材料(或器材)。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
从 年 月 日起至 止。期间送货以甲方通知为准(需提前通知)。
第三条 质量要求
乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明村料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品，应满足设计图纸要求，并且符合国家现行标准及规范要求。
第四条 运输、交货及收货
1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同给定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用由 承担。
2、交货地点：
3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。
第五条 支付及结算方式
1、支付：
2、结算方式：
第六条 违约责任
(一)乙方应该负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应该负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而以为不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 罚金。
3、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。
(二)甲方应负的责任
1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总额 给乙方作为违约金。
2、对已达到交货地点的货物，如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 合同的调整
1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前 天与乙方协商解决。
3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。
第八条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延迟履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条 合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十一条 其他约定事项
第十二条 本合同一式 份，由甲、乙双方各执 份。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
卫浴采购合同2
甲方(供货方)：
乙方(购货方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况 单位： 元/套 总价合计人民币(大写) 壹佰贰拾 万(写)：￥120xx00 元质量标准：
交货时间：
交货地点：
第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第三条付款方式及.时间：双方约定以第一种方式支付价款。
(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)40万(定金不得超过总价款的30%)，货到验收后一次性支付余款:
第四条：违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款2%的违约金;迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款2%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
其他约定事项：
第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
卫浴采购合同3
买方：(以下简称甲方)
卖方：(以下简称乙方)
经双方协商，买方委托卖方提供 项目的卫浴设备(进口品牌或有英文名称的需在此处备注)，以及相关的服务工作。具体协议如下：
1、合同产品的名称、数量和合同价
卖方同意出售，买方同意购买以下产品(详细配置清单附后)：合同总价人民币 元。大写人民币 元整。以上总价已经包含交货前所有费用(运输费、装卸费、包装费、整改费、商检费、通关费、利润及税金)。
1.1如买方需要改变产品的品名、型号、数量的，应在约定的交货日期前6个月之前向卖方书面提出要求。
1.2 如买方在约定的交货期前6个月内需要改变产品的品名、型号、数量的，应得到卖方的书面确认，价格、工期等由双方另行协商。
1.3如买方改变型号的，该型号有合同单价的，按合同执行，无合同单价的，不超过本合同平均折扣率，具体双方另行协商。如买方改变数量的，上下浮动不得超过5%。同型号数量变动在5%以内的，按照实际数量差，参照合同单价进行结算。
1.4由于是进口产品，涉及到欧元汇率浮动等因素，双方同意以合同签订日的欧元兑人民币汇率为基准汇率，如卖方付款时汇率超出基准汇率在正负3%以内的，合同价格不变，如超出基准汇率正负3%以外的，合同价格按卖方付款给工厂货款当日结汇价计算。
2、产品的质量、技术规范、技术标准
合同产品的质量、技术标准应该达到中国、德国、欧洲的品质和环保标准，且同时达到生产厂家的统一出厂标准。
3、完工验收的时间及地点
卖方应在 年 月 日前将预埋部件(如有的话)，其余产品在 年 月 日送到买方指定的场所进行验收(货车能到达之平台)，并移交买方。
4、发货、驻货
4.1卖方按合同规定备齐货物后，书面通知买方组织接收货物，并在买方确认的收货日期组织发货、运输等相关事宜，并通知买方产品到达现场的时间。货物送到买方指定(按收货单位区分)的地点(货车能到达之平台)。在交货前出现的产品本身质量问题(包括卖方的运输、装卸环节)由卖方负责在买方安装计划时间内解决修补或更换，并承担所发生的费用。
4.2在卖方按合同交货期内备齐货物，买方应在卖方送货到达当日安排收货并验收，逾期视为卖方已交付货物，且货物已验收合格。
4.3买方未在约定期限内收货，货物需要暂放卖方仓库的，买方需到卖方仓库进行验收，并按合同约定支付款项。其后30天内买方仍未提货，视为货物已依约交付给买方并验收，买方需按 元/天/平方承担仓库占位费，但卖方不因此承担保管责任。
4.4买方未在约定期限内收货，或未按合同约定付款的，超出30天以上的，视为买方违约，卖方有权自行处理该批货物，买方仍需该批货物的，需重新下单。
5、运输及装卸保险
5.1货物在装卸、运输途中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。
5.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，至符合合同要求为止。不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。
6、文件和技术资料的提供
6.1 制造厂的产品检验合格证书、质量保证书等文件随产品装箱提供(提供给买房的最终业主，可由卖方在交房时代为转发)。
6.2所有原装进口产品的原产地证明、原产地装箱单、进口报关单据、海(空)运提单、商检证明(如需)相关文件的复印件，有原件的可进行原件复核。
6.3卖方针对本合同的产品，组织不低于两次的对业主和物管公司员工进行产品使用培训。
6.4买方认为有必要提供的，不涉及卖方技术机密的其他技术资料及文件。
7、质量保证
7.1卖方保证所提供的'产品是全新、未使用过的原装进口产品。
7.2 卖方保证提供的产品符合合同规定的质量、规格、性能的要求。
8、质量保证期
卖方不仅要对买方负保修责任，也要对买方的最终业主负保修责任。产品的质量保证期为自交货之日起30个月。在产品质量保证期内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障免费维修。质量保证期满后，卖方对产品进行终身维护，费用按实收取。卖方根据实际需求预留足够数量的备品备件以供维护使用。
9、双方责任
9.1产品质量责任
1)在产品从安装起至质量保证期内，凡产品在开箱检验、产品试水等过程中发现的产品本身质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的费用。
2)在质量保证期内，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方书面通知后，卖方应在24小时内派人前往买方工地处理。
3)由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复，费用由买方负责。
9.2成品保护和维护
1)卖方对所出售的产品向买方提交成品保护的书面形式的具体措施。并根据买方通知到现场配合买方监督施工。
2)在全部装修结束后至交房前的期间内，凡出现龙头、洁具有破损划伤的情况，卖方必须在售后服务的响应时间内及时给予处理。更换或处理的费用由买方承担。
9.3违约赔偿
除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货、不能按期付款等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。
1)因非买方原因，卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，支付逾期交货部分总价的千分之一。
2)卖方经买方催交，在逾期三十天后仍不能交货，应向买方偿付违约金。按不能交货部分货款总值的20%计取。
3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的20%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可以申请仲裁解除合同。
4)买方不能按时付款，按逾期部分总价计算向卖方偿付违约金，每逾期一天，支付违约金千分之一。
5)经卖方催交，买方在逾期三十天后仍不能付款，应向卖方偿付违约金。按逾期部分总价向卖方支付20%计取。
6)买方未付清全部货款前，货物的所有权属卖方所有。经买卖双方协商同意延期交货和双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。
9.4侵权责任
卖方应保证买方及最终用户在使用本合同标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权的指控。否则，卖方应承担相应的责任，并按合同法规定赔偿买方损失。
9.5技术支持责任
卖方应针对自身产品对买方指定的施工单位进行现场和书面的技术指导(施工前书面技术交底和根据买方通知进行现场技术指导)，如确因卖方未进行技术指导导致买方施工单位在预埋、安装过程中发生返工现象的，卖方负责买方的返工费用。
10、付款方式
10.1合同签订后，买方向卖方支付合同总价的 %作为定金，计人民币 元。 10.2每批货按本合同4.2条款验收合格后，7个工作日内，买方支付该批货合同价的 %。
10.3每批货安装完毕，十天内完成卫浴单项验收，买方未进行验收的，视为验收合格。验收合格后，7个工作日内，买方支付该批货合同价的10%。
10.4其余5%的余款在质保期开始第一年内支付3%，第二年内支付2%。发票应自第二次付款时随付款进度提供。
11、验收
11.1买卖双方按照本协议第2条约定的技术标准进行验收。
11.2由买方组织卖方会同现场监理、装修单位共同进行验收，验收依据最终确认的设计图纸和产品本身的完成质量进行，在买卖双方签字盖章认可验收文件后进行结算。
12、合同修改
12.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，方为修改生效。
12.2除非买方对产品型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同提出修改要求。
13、违约解除合同
买卖双方存在如下违约情况时，另一方有权解除合同或部分合同。
1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的时期内交付全部或部分产品。
2)买方未能在合同规定期限内或卖方同意延长的时期内收取货物或未按合同规定支付款项的。
3)在发生上述情况后，双方受到对方的违约通知后15天内未能纠正其过失。
14、争议解决
凡合同履行过程中发生的争议，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，可向原告所在地法院起诉。
15、适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
16、合同生效
16.1本合同和附件为本合同不可分割的一部分。
16.2合同及附件应在双方签字盖章并支付定金后开始生效。
16.3本合同壹式陆份，具有同等效力，买方执肆份，卖方执贰份。
17、通信地址及收货人
17.1双方通信地址以本合同确定地址为准，双方函件邮寄到该地址视为送达，如双方通信地址发生变更，必须书面通知对方。未通知对方的，因此造成的未送达后果由变更方自行承担。
17.2 卖方确认 为本协议的履行联系人，负责签收买方交付的货物。
18、未尽事宜
未尽事宜，买卖双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
卫浴采购合同4
洁具销售合同书
甲方： 地址：
乙方： 地址：
经友好协商， （以下简称甲方）与商贸有限公司（以下简称乙方）就乙方经销之卫浴五金产品 事宜达成如下共识，以资双方共同遵守：
一、 合同总金额为 元整￥元 ，供货数量及价格： 以供货清单为准，本清单与本合同具有同等法律效力。
二、 供货时间： 以甲方要货通知书为准。
三、 验收标准：甲方在收货时派专人负责验收,产品须达到国家标准。
四、 验收方法及提出异议的期限：货到时，甲乙双方当场验收数量及破损情况，如甲方有异议，当时应以书面形式提出，否则应视乙方所送产品为合格。
五、 付款方式：预付款陆万元，每批货到工地甲方验收合格后付到当批
货物总金额的百分之八十，全部货物到甲方工地，安装完毕后付到合同总金额的百分之九十五，余百分之五质保金年后付清。
六、 交货方式： 甲方工地一楼。
七、 双方责任：
1、 甲方责任：
1-1、 甲方必须按合同规定付清货款；
1-2、 乙方货到工地通知甲方，甲方即时派专人并收货；
1-3、 甲方应对所买洁具产品妥善保管，避免现场二次搬运及安装中损坏
产品，如发生上述情况损坏产品，甲方付完全责任；
1-4、 甲方若违约，须支付本合同项下货物总金额的百分之三的违约
金；
1-5、 甲方需货时须提前二十五天 通知乙方送货。
2、 乙方责任：
2-1、 乙方须按合同规定按时供货；
2-2、 乙方提供之产品必须符合合同规定质量；
2-3、 乙方对甲方须提供良好的售后服务，包括上门指导安装等； 2-4、 乙方未按时间供货，须支付本合同项下货物总金额的百分之三的违约金。
八、 售后服务：甲方购买货物后，乙方在技术上指导安装，但不包安
装。产品安装后（五金件一年，陶瓷件三年），经乙方查验，如有任何在正常使用所产生的质量缺陷（人为因素导致产品损坏除外），将予以修理、更换、调校， 如因乙方所供产品质量原因造成甲方工期及经济损失，一切责任均由乙方承担。
九、 合同的变更和解除：本合同一经生效，甲乙双方即无权变更或解
除，但如因不可抗力、自然灾害或厂方因生产事故而不能按期交货，乙方在出具相关证明通知甲方后，本合同才可以变更或解除。
十、 争议解决方式：在本合同执行期间若出现争议，双方友好协商，如
不能解决，提交当地地方法院仲裁。
十一、 本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，甲乙 双方签字
盖章即生效。未尽事宜，可签订补充合同，补充合同与本合同同样有效。
甲方名称（章）：
法定代表人：
委托代理人：
签订日期 ：乙方名称 (章) ： 法定代表人 ： 委托代理人： 签订日期
卫浴采购合同5
购 销 合 同
合同编号：
供货方：（以下简称供方）
需货方：（以下简称需方）
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下： 第一条、产品
第二条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品，供货方必须保证原材料为合格产品。
第三条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。
2、交货地点：
3、结算方式：
1
第四条 经济责任 （一）供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题，供方应承担全部经济责任。 （二）需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。
第五条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第六条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前3天与供方协商。
第七条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第八条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将
2
货款结算以后作废。
第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十二条本合同一式2 份，由甲、乙双方各执1 份。
供 方：（盖章）
经 办 人：
日
需 方： （盖章） 经 办 人：年月日
3
卫浴采购合同6
合同编号： 合同执行人：
洁具购销合同
工 程 名 称:
购货单位（甲方）：
供货单位（乙方） ：
购货单位（以下简称甲方）：供货单位（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》，为明确甲乙双方的责任，确保双方的经济利益，在自愿、平等的基础上，经双方协商签订本合同。
第一条
购销产品标的明细表（详见附件 -1） 数量现为暂估，结算时，数量按实际送货数量为准。
第二条 合同产品价格与货款结算
1．所供产品报价清单详见附表1，货款金额为（大写）伍拾肆万捌仟捌佰贰拾元整，（小写）￥548820.00元
2．合同签订后5日内甲方向乙方支付10万元预付款。
3．余款为送货货款达到50万元结算送至货款的80%，但需扣除预付款10万元。
4. 在最后一次货到齐后，甲方进行竣工验收且产品达到合格标准，按到货量及实际使用数量结算至结算额的95%，最迟在20xx年10月1日前付清剩余货款。
4.产品质保1年，余款5%为质保金，在竣工验收投入使用满1年后付清。
（国家三包标准是质保3年 零配件5年，目前各大主流品牌保质期均为终身质保.）
第三条 产品质量标准与技术要求
1．产品技术标准按下列（ 1 ）项执行：
（1）国家标准____；（2）行业标准____；（3）地方标准____；（4）企业标准____。
2.卫浴洁具的品牌、型号、材质、颜色必须与招标人提供的各个户型的卫浴洁具的要求一致，卫浴洁具的软管、角阀和下水管等配件必须与投标书中品牌型号相符，并且要求乙方在开工前送2份配件样板。
3．甲方特殊要求的技术条件（特殊要求的技术条件也可采用合同附件单列）：
（1）________无____________； （2）__________无_______________。
第四条 产品包装标准和包装物的供应与回收
1．产品包装标准：有国家标准的，按照国家标准包装;没有国家标准的，按照行业标准包装;既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。本合同购销产品均采用 标准进行包装。
2．乙方的产品包装应有乙方名称(或标志)，乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。乙方同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件。
3.出厂标准包装(内含安装配件、合格证、装箱单、使用说明书及产品质量保证书) 如为进口产品，乙方须向甲方提交产品原产地证明、原厂质量合格证书、进口海关关单及税票之正本(由甲方查实后交还乙方，复印件由甲方备案)、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文安装资料及安装图纸等。
4．包装物回收：按行业主管部门规定的包装物回收办法执行；对无规定的甲乙双方协商约定________________________无______ 。
5．产品包装费用执行第（ 1 ）项：
（1）包装费用含在产品价格内。
（2）甲方有特殊要求的产品包装，甲乙双方另行约定，其包装费超过原标准的由甲方负担；低于原定标准的，乙方应降低产品价格。（暂无此项）
第五条 产品交货单位、方法、地点、时间
1．产品交货单位：北京京韩陶瓷洁具公司
2．交货方法，按下列第（ 2 ）项执行：
（1）甲方自提自运； 无
（2）乙方送货到交货地点，并承担相关费用。
3．交货地点：
（1）交货地点
（2）甲方变更交货地点应提前2天通知乙方。
4.交（提）货时间：
（1）乙方送货的交货时间：20xx年5月 日—6月 日（按甲方进度计划）
（2）甲方提货时间: 按计划
（3）乙方提前交货的，要经甲方同意，否则，产品在交货口期前的毁损、灭失风险及
有关的保管费用由乙方自行承担。
5. 主体工程 505 套开工后，甲方应提前 40天书面通知乙方备货供货，乙方须提前一周通知甲方做好接货准备，以交货地点作为本合同的履行地。
6、主体工程 505 套开工后，甲方每次下订单数量(合同范围内的)不得少于合同总量
的 10 %，超出合同部分的产品供应，按第四条第5点增加供应条款执行，货到现场经甲方、监理、施工单位清点验收签字后，由施工单位负责保管，乙方不承担产品的管理费用。
第六条乙方承诺
1、乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的、且为产品生产厂家原厂生产的产品。
2、乙方保证在约定时间内按本合同约定的产品种类、品牌、数量、规格型号、质量及
售后服务内容等向甲方提供产品和服务。
3、乙方提供货物的质保期为 两年，自各批产品通过本合同约定的全部验收之口
起计算，在保修(质)期内，如产品发生故障的，乙方必须在接到甲方的书面通知后的 2 天内对产品进质量问题进行免费维修，维修不合格的乙方应无条件更换(因不正当使用、意外、不可抗力、甲方人为破坏除外)。若乙方拖延，则甲方可另行委托他人维修、更换，费用由乙方负担(先从保修(质)金中扣除，不足部分由乙方补交)，保修(质)期满后乙方负责维修服务，如果产品是由于质量问题导致损坏，则乙方负责更换与维修，如是由于人为原因导致损坏，则只收工本费。同时乙方应实行国家新“二包”政策，对产品用户提供维修服务。
4、乙方保证所供材料(产品)在甲方使用过程中，不涉及知识产权方面的纠纷，不受第三方提出侵犯其工业产权或其他知识产权的诉讼或索赔。任何第三方如果提出指控，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和相应费用。
5、关于增加供应:自本合同生效后，甲方有权要求乙方在本合同所约定的供货数量之外增加供应产品，并向乙方发出购买增加供应产品的书面通知单，乙方应在收到甲方书面通知单之日起开始向甲方供应增加供应产品，具体操作和约定如下:
5.1甲方应提前30个日历天向乙方发出要求乙方增加供应产品的书面通知单;
5.2乙方应在收到甲方书面通知单之日起开始备货，乙方积极配合甲方在30个工作日
内完成产品增加，具体的供货数量和供货要求(如有)以甲方发出的书面通知单为准。
5.3乙方承诺其给与甲方的产品价格为最优惠价格，并保证不高于本合同单价，否则
将向甲方补偿该等差价及利息。如经双方协商，乙方仍因此拒绝供货的，应按照本合同约定承担逾期供货违约责任。
5.4在收到甲方的增加供应产品的通知后，未经过甲方事先书面同意，乙方不得将甲
方所订购的同一规格型号的产品出售给其他第二人。如仍将产品供应给其他第二人，或其它原因，导致不能按照甲方的通知单要求供应产品的，将按照本合同约定承担逾期供货违约责任，并承担因此给甲方所造成的损失(包括但不限于对第三人的赔偿、律师费、差旅费等)。
5.5当甲方有要求时，乙方有义务帮助甲方进行工艺或技术改造，并提供技术支持，
对于非改造的部分，仍不免除其质量担保义务。如甲方因技术改造需要采购零部件时，乙方必须以低于当时市场行情的价格保证满足甲方采购需求。在乙方提供前述技术支持和零部件供应的前提下，改造后技术成果由双方共享。
5.6甲方没有向乙方发出增加供应产品通知的，或非因甲方的原因，甲方终止增加供
应产品的采购的，无需向乙方承担任何的违约赔偿责任。
5.7有关供货和违约等其他方面的约定，由双方根据增加供应产品的情况协商确定，如不能协商确定的则按照本合同的约定或原则确定或执行。
5.8甲方的所有人员签证、签字、传真、邮件等包括各种意见说明，只作为参考意见，
均视为收到依据。不能作为乙方增加计费或推卸责任的依据。
5.9 双方同意，本条款内容不应因本合同的终止而终止或失效。本合同终止的，本条款
内容应由双方继续履行。
第七条 验收标准、方法
1、乙方按甲方供货通知书上要求的时间将产品运到指定地点，货物运抵前 7 天通知甲方准备接收；货物到交货点后，甲方应在合理时间间隔(工作时间为 4 小时，非工作时间为 8 小时)内清点和检查验收；乙方委派的送货人(须持有乙方的授权委托书)，代表乙方负责货物的交付、验收、结算工作，乙方应同时提供产地证明、装箱单、产品出厂合格证、质量保证书等交甲方确认，甲方会同施工单位、监理单位按本合同约定对产品的外观、数量、型号进行初验，并予以签字盖章确认(验收表格见下表)，本次确认不代表对产品质量的认可。
材料设备验收单 见附件-2
2、验收标准:乙方的产品须无瑕疵，无划痕，配件齐全，产品的品牌型号必须和合同清单的内容相符，配件和送样的保持一致，若乙方未经甲方允许擅自更改，则甲方有权拒收乙方的货物。乙方应承由此产生的全部费用。
卫浴采购合同7
甲方（采购方）：
乙方（供应方）：
甲方由于 工程项目建设的需要，现需从乙方外采购等材料（或器材）。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条 产品及价款第二条 供货时间
从年 月日起至止。期间送货以甲方通知为准（需提前通知）。
第三条 质量要求
乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明村料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品，应满足设计图纸要求，并且符合国家现行标准及规范要求。
第四条 运输、交货及收货1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同给定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用由承担。
2、交货地点：
3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。
第五条 支付及结算方式
1、支付：
2、结算方式：
第六条 违约责任
（一）乙方应该负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应该负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而以为不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的罚金。
3、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。
（二）甲方应负的责任
1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总额给乙方作为违约金。
2、对已达到交货地点的货物，如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 合同的调整
1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前天与乙方协商解决。
3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。
第八条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延迟履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条 合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十一条 其他约定事项第十二条 本合同一式份，由甲、乙双方各执份。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。
甲方（盖章）：
企业负责人：
委托代理人：
电话：
乙方（盖章）： 企业负责人： 委托代理人： 电话：
卫浴采购合同8
卫浴购销合同
甲方（供货方）：
乙方（购货方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平
等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位：元／套 总价合计人民币（大写） 壹佰贰拾 万（写）：￥1200000 元质量标准：
交货时间：
交货地点：
第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第三条付款方式及．时间：双方约定以第一种方式支付价款。
（一）签定合同时，买方支付（定金／预付款）40万（定金不得超过总价款的30％），货到验收后一次性支付余款:
第四条：违约责任：
（一）卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。（转载自第一范文网，请保留此标记。）
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款2％的违约金；迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
（二）买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款2％的违约金；
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。其他约定事项：
第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
甲方（签字）：乙方（签字）：
联系方式： 联系方式：
委托代理人：法定代表人：
年 月 日年 月 日
卫浴采购合同9
洁具购销合同
需方： （以下简称甲方） 供方： 安徽信权商贸有限公司 （以下简称乙方） 经双方友好协商现达成如下协议： 一、合同标的
乙方按合同向甲方供应TOTO卫生洁具及配件（陶瓷件颜色：白色）。 二、合同价格
（1）合同总价为￥2016322.00元（人民币：贰佰零壹万陆仟叁佰贰拾贰元整）结算总价以供货结束实际发生的数量型号为准。 （2）合同总价包括的费用和内容：
（3）质保期为一年，质保期自甲方收货当天起算，质保期内除人为原因外发生的质量问题乙方进行免费维修或更换, 质保期外免收上门费。
（4）乙方负责免费送至工地，卡车能达到的地点并落地。卸货由乙方负责。卸货过程中发生的破损由乙方负责。 （5）质量标准：行业国家标准。 三、供货期
（1）产品交货期为签定合同后60个工作日内交货，数量与批次必须符合工地进程，具体由甲方在发货前五天以书面传真方式告知乙方。
（2）货品免费送到甲方工地指定地点。卸货由乙方负责。卸货过程中发生的破损由乙方负责。 四、付款方式：
（1）发货前三天乙方向甲方传真下一批次日清单。送货当天乙方必须提供货物清单。
（2）签订合同后三日内甲方支付乙方合同总金额的30 %（￥604896.6元）为预付款，每次货到工地甲方经验收合格并签字后,甲方即时支付给乙方当次货款的80%。
（3）总工程改为供货结束后甲方保留合同总金额的5%为尾款。质保期满后付给乙方。
（4）本合同中使用发票为普通发票。 五、 甲乙双方责任
（1）乙方负责所销售产品的售后服务。
（2）乙方提供的产品必须具备产品合格证书，及安装技术说明，产地证明及型号。甲方在合同中指定交货地点当场验收所有的货物，并当场签收货物清单。如有质量或数量异议，甲方应立即书面通知乙方。
（3）甲方负责根据合同按时付清货款。如甲方未能根据合同按时付清货款，，乙方有权立即停止供货，由此引起的交货期延期及相关责任，与乙方无关。 六、 仲裁：
如发生与本合同有关的争议应由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则提交人民法院进行判决。 七、 其它
本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同一式四份，双方各二份，均具相同法律效力。
甲方： 乙方：代表： 代表：
日期： 年月日 日期： 年月日
【卫浴采购合同】相关文章：
1.卫浴洁具采购合同
3.卫浴购销合同
4.卫浴洁具供货合同
5.卫浴买卖合同
6.卫浴购销合同范本