当前位置：库文网>借贷类合同>保证合同>工程保证金合同

工程保证金合同

时间：2022-11-22 14:19:21 保证合同我要投稿

工程保证金合同集合10篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编整理的工程保证金合同，希望对大家有所帮助。

工程保证金合同集合10篇

工程保证金合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方与乙方就________市_________医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：

　　1、甲方因没有达到原合同有关“杯”工程质量约定，自愿放弃___________元保证金。

　　2、乙方一次性退回甲方_____________元的工程工期保证金。

　　3、甲方承诺今后不再就____________元“杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。

　　4、本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　_____年_____月_____日

工程保证金合同2

　　甲方：______________工程有限责任公司

　　乙方：___________________________

　　甲方与乙方就市__________医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：_________________

　　1、甲方因没有达到原合同有关“__________杯”工程质量约定，自愿放弃________________元保证金。

　　2、乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

　　3、甲方承诺今后不再就___________元“__________杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。

　　4、本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　________年____月____日

工程保证金合同3

　　委托方：_________(甲方)开户银行：_________(乙方)

　　建设单位：_________(丙方)

　　根据______文件精神，______。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1、甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2、丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3、建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4、工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5、乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6、本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

　　7、本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_____________签订地点：_____________

　　丙方(签章)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

工程保证金合同4

　　甲方：××××工程有限责任公司

　　乙方：××市××人民医院

　　甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：

　　1．甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定，自愿放弃××××××万元保证金。

　　2．乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

　　3．甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。

　　4．本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

工程保证金合同5

　　甲方：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　甲乙双方此前共同参与了合作开发________市________街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：

　　一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付____万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。

　　否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

　　二、保证金的留置期限为____年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方按照利率支付给甲方利息；

　　三、余下保证金的归还期限为：

　　四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；

　　五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日

工程保证金合同6

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　本履约保证金合同由双方于________年________月________日在________市订立。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的________%，金额：大写人民币________元(￥________)作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

　　第四条赔偿

　　保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

　　第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

　　第七条争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条其他

　　本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。

　　甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：______________

　　法定代表人或授权代理人(签字)：______________法定代表人或授权代理人(签字)：______________

　　日期：______________

工程保证金合同7

　　编号：_________________

　　致受益人：_________________

　　鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称)，我行愿就上述合同或协议项下向你方提供如下保证：_________________

　　一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)

　　二、我行在本保函项下提供的`保证为连带责任保证。

　　三、本保函的有效期(保证期间，下同)为以下第_________种：

　　1.本保函有效期至________年________月________日止。

　　四、在本保函的有效期内，如被保证人质量不符合合同或协议的约定，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：_________________

　　(一)索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。

　　(二)索赔通知必须同时附有：

　　1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

　　2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。

　　(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：________________________________

　　五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

　　六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

　　七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。

　　八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：

　　(一)向本行所在地的人民法院起诉。

　　(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　九、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

　　十、本保函适用中华人民共和国法律。

　　十一、其他条款：_________________。

　　十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

　　保证人(公章)：_________________

　　负责人或授权代理人(签字)：_________________

　　签发日期：_________________

工程保证金合同8

　　工程名称：

　　甲方：

　　乙方（施工）：

　　甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：

　　1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

　　2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。

　　3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

　　4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的因素外）。

　　5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。

　　6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。

　　7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。

　　本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

　　甲方（签章）：_____________乙方（签章）：_______________

　　签订地点：__________________签订日期：____________________