业主支付保证合同(精选10篇)
在人民愈发重视法律的社会中,合同对我们的帮助越来越大,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家收集的业主支付保证合同,欢迎阅读与收藏。
业主支付保证合同 1
保证人(以下称甲方):
住 所:
法定代表人:
电 话:
传 真:
债权人(即承包商,以下称乙方):
住 所:
法定代表人:
电 话:
传 真:
债务人(即业主,以下称丙方)
住 所:
法定代表人:
电 话:
传 真:
鉴于乙方与丙方就 项目于 年 月 日签订编号为 号《建设工程施工合同》(以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保,甲乙丙三方经协商一致,订立本合同。
第一条 定义
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证,保证丙方履行 号主合同约定的工程款支付义务。
本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。
第二条 保证范围及方式
甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %,数额最高不超过 (大写),币种 。
甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任:丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。
甲方在保证范围内承担连带保证责任。
第三条 承担担保责任的形式
甲方承担保证责任的形式:甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款,但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额,即不超过 元。
第四条 保证期间
甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后 日,即至 年 月 日止。
第五条 各方的权利义务
一、乙方必须全面履行主合同约定的义务,若乙方发生下列违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责任:
1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程;
2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设;
3、乙方未提供等额承包商履约担保。
二、丙方应全面履行主合同,乙丙双方应及时向甲方通报主合同的`履行情况,并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。
三、乙方将主合同义务转让给第三人的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。
四、乙方与丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。
五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同,并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。
六、因政府的政策或命令,导致丙方不能履行主合同义务,甲方不再承担保证责任。
七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的,甲方亦免除相应的保证责任。
八、甲方在承担担保责任后,享有追偿权。
第六条 承担担保责任的程序
一、乙方向甲方提出书面索赔请求,必须采用书面形式,并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准,乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告,否则甲方可以拒绝承担担保责任。
二、甲方在收到乙方的索赔通知后 个工作日内,按照本合同的约定承担保证责任。
第七条 合同的生效、变更和解除
一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
二、本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条 争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙丙三方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为 法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
第九条 甲乙丙三方约定的其它条款:
第十条 附则
本合同正本一式 份,甲乙丙三方各执 份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
(或授权代理人)
(或授权代理人)
年 月 日
年 月 日
丙方:
法定代表人:
(或授权代理人)
年 月 日
业主支付保证合同 2
委托保证人(以下称甲方):_________
住所:_________
法定代表人:_________
电话:_________
传真:_________
保证人(以下称乙方):_________
住所:_________
法定代表人:_________
电话:_________
传真:_________
鉴于甲方与_________(以下简称承包商)就_________项目于_________年_________月_________日签订编号为_________的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向承包商提供工程款支付担保。双方经协商一致,订立本合同。
第一条定义
1.1本合同所称业主支付担保是指,乙方向承包商保证,当甲方未按照主合同的约定支付工程款时,由乙方代为支付的行为。
1.2本合同所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。
第二条保证的范围及保证金额
2.1乙方保证的范围是主合同约定的工程款。
2.2乙方保证的金额是主合同约定的工程款的_________%,金额最高不超过人民币_________元(大写:_________)。
第三条保证的方式及保证期间
3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_________日内。
3.3甲方与承包商协议变更工程款支付日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
4.1乙方承担保证责任的形式是代为支付。
4.2甲方未按主合同约定向承包商支付工程款的,由乙方在保证金额内代为支付。
第五条担保费及支付方式
5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2双方确定的担保费率为:_________。
5.3本合同生效后_________日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_________元(大写:_________)。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的.费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的_________%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起_________日内,向承包商出具《业主支付保函》。
8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与承包商有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。
8.4甲方保证对已经落实的工程款项实行专款专用,及时向乙方通报工程款项的支付和合同履行情况,积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。必要时乙方可要求甲方将已落实的工程款项打入乙方指定的账户,实行专款专用监督。
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第_________款约定的方式解决:
9.1向_________法院起诉;
9.2向_________提起仲裁。
第十条甲乙双方约定的其它事项_________。
第十一条合同的生效、变更和解除
11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章生效。
11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
业主支付保证合同 3
甲方(担保人):_________公司
乙方(被担保人):_________
本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于________年____月____日在_________市订立。
鉴于:甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:
第一条为了确保乙方与_________(下称承包商)签署合同编号为________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第二条按照《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。
第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:
1.向甲方提供下列一项或数项反担保:
(1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。
(2)以财产抵押(质)押给甲方,以作为偿付债务的担保。双方另订“抵(质)押合同”。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。
(3)经甲方认可的其他方式反担保措施。
2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵(质)押物。
第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。
第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的_________‰天(_________‰)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的____日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。
第六条担保条款的.修改。乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。
第七条担保费用。甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单):
1.担保费:
(1)担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。
(2)担保费计费按月计算,不足一个月的按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。
2.其它费用:甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如,甲方在对乙方进行检查所发生的费用等),由乙方支付。
3.履约保证金:部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。
第八条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。
第九条违约责任
1.甲方的责任
(1)如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款_________元给乙方。
(2)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。
2.乙方的责任
(1)如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金_________元给甲方。
(2)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第十条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,承包商与建筑主管部门各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
日期:
业主支付保证合同 4
甲方(业主):__________
乙方(担保机构):__________
丙方(承包商):__________
鉴于:甲方拟与丙方签订《建筑工程承包合同》,乙方系经有关部门批准从事担保业务的担保机构,双方各自在其能力和职责范围内,为保障甲方在建筑工程建设过程中的合法权益而订立本合同。
第一条 担保额度
乙方承诺以现金对甲方支付担保金________________元,本次担保合同期限为________________年。
第二条 担保范围
1、甲方按照《建筑工程承包合同》约定的时间、质量、技术标准、规格和安全要求支付工程款项及材料款项。
2、若丙方未能按照合同约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿,则乙方承担甲方承诺支付的担保金。
第三条 担保期限
本次担保合同从甲方款项支付完毕之日起生效,至承包商完成工程总价款的.支付日期止。
第四条 甲方权利和义务
1、甲方在支付全部工程款项及材料款项之前不得要求乙方承担本合同项下担保责任。
2、甲方支付全部工程款项及材料款项,或丙方完成工程总价款的支付后,乙方即解除本合同项下承保责任。
第五条 乙方责任和义务
1、乙方应按照合同规定保证担保金项下义务的履行,提高信誉度,维护甲方正当权益。
2、在丙方未能按照约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿时,乙方应及时履行担保职责。
3、乙方应于计划偿付日期前10个工作日向甲方提供偿还担保金的书面通知。
第六条 丙方权利和义务
1、丙方应按照合同规定履行工程建设义务,并保证工程建设质量符合安全要求,并借助第三方进行侵权风险评估。
2、丙方应按照合同规定按时支付工程总价款,并应承担选择相应展期的风险。
3、丙方支付全部工程总价款后,即可视为完成工程建设项目,乙方即解除本合同项下承保责任。
第七条 违约与约定
1、甲、乙、丙双方承诺一方违约将受到相应惩罚。
2、本合同内容如有争议,按照协商解决。
3、本合同附件按整体构成本合同的完整部分,与本合同具有同等法律效力。
4、在本合同生效期内,任何一方部分或全部提前终止本合同都需提前通知其他方书面通知。
第八条 其他
1、本合同自甲方、乙方、丙方三方签字盖章之日起生效,并附有三份具有同等法律效力的原件。
2、本合同经甲、乙、丙三方签字盖章之后生效。
3、本合同未尽事宜由协商解决,未协商一致的,以法律法规为准则。
甲方签章:__________
乙方签章:__________
丙方签章:__________
业主支付保证合同 5
发包人(全称):___________________
承包人(全称):___________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和资料
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修职责。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的资料,双方约定如下:__________________。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;
3、装修工程为________年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;
5、供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________年;
7、其他项目保修期限约定如下:______________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修职责
1、属于保修范围、资料的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的.,发包人能够委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的职责方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:_____________。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):____________
法定代表人(签字):________
________年____月____日
承包人(公章):____________
法定代表人(签字):________
________年____月____日
业主支付保证合同 6
甲方:_____________(以下简称“业主”)
乙方:_____________(以下简称“担保人”)
根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定,为保障业主在建筑工程建设过程中的支付权益,甲、乙双方经协商一致,特签订本支付担保合同,共同遵守本合同条款。
一、担保范围
1、担保总额:人民币_________元整(大写:_____________元)。
2、担保时间:自本合同签订之日起,至______________年____月____日止。
3、担保对象:业主向分包商或承包商支付工程款项的过程中发生的纠纷或违约行为。
二、担保期限
1、乙方向甲方提供的担保期限不得超过施工工期的1.5倍。
2、担保期限内,乙方应当确保资金安全,并严格按照本合同约定承担担保责任,直至业主在担保期限内完成相关工程款项的支付。
三、担保条件
1、业主向乙方提供一份支付计划表,结合工程进度和财务状况,乙方可以根据该计划表向业主提供担保服务。
2、担保期间,乙方应当及时了解业主向分包商或承包商发放工程款项的情况,并与业主保持联系。如发现欺诈、侵占、私分等不正当行为,应当提示业主及时采取措施。
3、如分包商或承包商过程中出现纠纷或违约行为,乙方应当在第一时间接收业主的求助,并向业主提供必要的担保支付服务。相关费用由乙方自行承担。
四、担保责任
1、在担保期内,如业主向分包商或承包商支付的工程款项存在未支付、漏支付或拖欠等情况,业主应当及时通知乙方,并向乙方提供相关证明材料,以便乙方及时提供担保支付服务。
2、担保期间,若未发生纠纷或违约行为,乙方须在担保期届满前提前退还所有押金,亦无需向甲方支付任何利息。
3、如有业主存在不诚信或恶意谋取不当利益的行为,或在申请担保服务时提供虚假材料,乙方有权解除合同,同时保留对该业主追究法律责任的'权利。
五、法律适用和争议解决
1、本合同适用中华人民共和国法律法规,双方争议应合法、合理而及时地协商解决。如协商不成,任何一方可以向被告所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。本合同一旦签订即为双方共同遵守的法律文件,任何一方不得单方面解除合同。
六、其他事项
1、本合同的修改、补充及附加协议应由甲、乙双方经相互协商后签订,具有法律效力。
2、本合同未涉及的事项双方可另行协商,形成补充协议或其他书面文件。
3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方共同商定。
甲方(业主): __________ 乙方(担保人):__________
签字:__________________ 签字:__________________
日期:___________________ 日期:__________________
业主支付保证合同 7
甲方(业主):__________
乙方(项目公司/承包商):__________
丙方(担保机构):__________
根据中华人民共和国法律、法规的规定以及甲、乙、丙三方共识,为保护甲方在建筑工程建设过程中的权益,保证乙方能够按照约定按时完成工程质量并交付使用,丙方接受了甲方委托,同意对建筑工程进行支付担保,签订本《建筑工程业主支付担保合同》。
一、合同的定义和范围
本合同是甲、乙、丙三方之间的约定,主要规定了乙方在建筑工程期间所需的支付担保。本合同适用于由甲方委托乙方建设的所有建筑工程。
二、担保的方式和形式
1、担保方式:丙方通过按约定的比例向甲方提供保证金或开立保函的方式进行担保。
2、担保形式:甲、乙、丙三方所协商确定的`保证金和保函的形式均被认为是有效的支付担保手段。保证金的金额以明确的数额为准,不得低于合同价款10%的金额;保函的金额以约定的数额为准。
三、担保的期限和解除
1、担保期限:本合同的支付担保期限从甲方支付完合同价款的日起开始,并持续至乙方实际完成工程交付使用,且甲方确认验收合格的日期终止。
2、解除的条件:当甲方验收建筑工程并确认合格时,丙方无条件解除本合同的支付担保。
3、违约责任:若乙方未能在合同规定的期限内完成工程交付使用;或工程质量问题导致甲方提出索赔要求的,丙方将承担责任,扣除欠款后返还甲方的保证金。
四、担保费用
丙方对本合同所提供的支付担保服务按照甲、乙、丙三方协商的方式和标准收取担保费用。当甲方已向乙方付清工程价款且工程完工后证明工程质量合格时,丙方将不再收取任何担保费用。
五、违约责任
1、若乙方没有按照约定时间内完成工程,且该行为严重影响工程进度的,甲方有权要求保险人支付保证金。同时,如果乙方的行为导致工程质量问题,甲方有权向丙方提出赔偿要求。
2、若丙方在提供支付担保服务的过程中不按约定提供担保,或未能及时响应甲方的请求或要求,则应当承担相应违约责任。
六、解决争议
1、本合同受中华人民共和国法律、法规的约束和保护。
2、因本合同发生的争议,甲、乙、丙三方应通过协商解决;协商不成的,应提交仲裁机构或者人民法院处理。
七、其他事项
1、本合同的任何修改和补充均须经三方协商一致,并办理相关手续后方能生效。
2、本合同一式两份,甲、乙、丙三方各持一份,具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(业主):__________
乙方(项目公司/承包商):__________
丙方(担保机构):__________
业主支付保证合同 8
承包人(甲方) :__________
劳务分包人(乙方):__________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方就工程的劳务分包施工事项经协商一致,订立本分包合同。
一、工程概况
1.工程名称:__________
2.工程地点:__________
3.工程类型及规模:__________
二、劳务分包人资质情况
建筑劳务有限公司
资质证书号码
发证机关:
资质专业及等级:
有效期至: 年 月 日
三、劳务分包工程施工范围和工作内容
1.劳务分包工程施工范围:完成承包人提供的工程施工设计图纸的劳务分包工作内容(含设计变更)。
因劳务分包人自身原因无法满足承包人要求,承包人保留调整劳务分包作业范围的权利,劳务分包人不得由此向承包人提出任何索赔(成本、费用、利润或竣工时间延长)或其他权利主张。
劳务分包人施工范围包括(但不限于)以下工作内容:完成承包人提供的工施工设计图纸的劳务分包工作内容(含设计变更)。
四、劳务分包合同价格与合同价格形式
1.签约合同价(含增值税)人民币(大写): 元¥: 元。
2.合同价格形式:固定总价合同清包工
五、工期、质量、安全要求
1.工期
计划开工日期:________年____月____日﹙最终以承包人发出的开工通知为准﹚。
计划完(竣)工日期:________年____月____日
合同工期总日历天数为: 天。合同总日历天数与根据前述计划开始、完(竣)工日期计算的天数不一致的,以合同总日历天数为准。
节点工期在专用合同条款中约定。
2.质量标准
质量标准:按照国家施工质量验收标准一次验收合格。
质量创优:确保,争创。
3.安全文明施工管理目标
达到□省级安全文明工地 □AAA级安全文明标准化工地 要求。
六、组成本合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
1.中标通知书(如果有);
2.专用合同条款及其附件;
3.通用合同条款;
4.投标函及其附录;
5.劳务分包人向承包人作出的各项承诺;
6.技术标准和要求;
7.图纸;
8.已标价工程量清单或预算书;
9.其他合同文件。
合同履行过程中,合同当事人法定代表人或授权代理人签署的`有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件视为本合同文件的构成部分(以倒顺序时间解释)。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
七、承诺
1.承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.劳务分包人承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
3.劳务分包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第三条约定的劳务分包工程施工内容,并在质量保修期内承担保修责任。
4.劳务分包人承诺,合同及合同附件中的各项管理规定及制度均已完全理解并承诺严格执行。如有违反,愿按合同条款及管理规定和制度的约定接受处罚。
5.劳务分包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,承担工程质量缺陷的连带责任。
八、合同的生效
1.合同订立时间:________年____月____日
2.合同订立地点:
3.本合同一式四份,具有同等法律效力,承包人二份,劳务分包人执 二 份,经双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。
特别声明:本合同为劳务分包合同,必须加盖承包人印章方能有效。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件(涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面)必须加盖承包人印章,项目部印章签订的上述协议、函件等均无效。
甲方(公章):__________乙方(公章):__________
法定代表人或委托代理人(签字):__________ 法定代表人或委托代理人(签字):__________
纳税人识别号:__________ 纳税人识别号:__________
邮政编码:__________ 邮政编码:__________
联系电话:__________ 联系电话:__________
银行账号:__________ 银行账号:__________
开户行名称:__________ 开户银行:__________
单位地址:__________ 单位地址:__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
业主支付保证合同 9
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商相互同意,甲方自愿将____省火电公司所承包的铁塔组立工程转让给乙方。
一、工程名称:500思通线新建工程Ⅱ—4铁塔组立工程
二、甲方承诺:
1、基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过14万元的质保金(此款将来由佟付清)外其它账务已经全部结清。
2、基础施工中的所有工人工资款已经全部结清。
3、甲方和佟之间的.利润分配已经结清,合作关系已经解除。
三、乙方承诺:甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方,今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联。
四、铁塔组立工程款结算方式全权由周领取进帐,从双方签定本协议起,既生成法律效应。
五、此协议共一页一式两份,甲乙双方各持一份,甲乙双方签字画押后立刻生效,立即具备法律效应。未尽事宜,经甲乙双方协商后的补充条款与此协议一样生效。
甲方签字:
乙方签字:
日期:
业主支付保证合同 10
保证人(业主):
姓名/名称:____________________
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系方式:____________________
被保证人(承包人):
姓名/名称:____________________
法定代表人:____________________
地址:____________________
联系方式:____________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,双方经平等协商,达成如下协议:
一、保证范围
业主保证就主合同约定的工程款项,包括但不限于工程款、预付款、进度款、结算款、质量保证金等,按照主合同约定的支付时间和金额向承包人支付。
二、保证方式
本保证为连带责任保证。
三、保证期间
保证期间自主合同约定的业主支付义务履行期限届满之日起__________年__________月__________日。
四、业主的权利与义务
1.业主有权监督承包人按照主合同的约定履行工程建设义务。
2.业主应按照主合同的约定,按时、足额向承包人支付相应的款项。
3.如业主未按照主合同约定支付款项,应在收到承包人书面通知后的__________年内予以支付,并承担逾期支付的'违约责任。
五、承包人的权利与义务
1.承包人有权要求业主按照本合同的约定履行支付义务。
2.承包人应按照主合同的约定,按时、保质完成工程建设任务,并向业主提交相关的工程进度报告和结算资料。
3.承包人应在发现业主可能存在支付违约风险时,及时通知业主。
六、违约责任
1.若业主未按照本合同约定履行支付义务,应向承包人支付逾期付款利息,利息计算方式为__________。
2.因业主违约给承包人造成其他损失的,业主应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
保证人(业主)(盖章):____________________
法定代表人或授权代表(签字):____________________
签订日期:______年____月____日
被保证人(承包人)(盖章):____________________
法定代表人或授权代表(签字):____________________
签订日期:______年____月____日
【业主支付保证合同】相关文章:
业主支付保证合同02-20
业主支付保证合同01-30
(合集)业主支付保证合同06-23
业主支付委托保证合同01-07
业主支付保证合同模板04-09
业主支付委托保证合同04-10
业主支付保证合同3篇01-30
业主支付委托保证合同(3篇)01-18
业主支付委托保证合同2篇01-08
业主支付委托保证合同(2篇)01-12