土方工程施工合同

时间:2024-11-18 21:54:46 林惜 施工合同 我要投稿

土方工程施工合同(精选10篇)

  随着人们法律观念的日益增强,关于合同的利益纠纷越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编为大家整理的土方工程施工合同通用,仅供参考,大家一起来看看吧。

土方工程施工合同(精选10篇)

  土方工程施工合同 1

  甲方:

  乙方:

  甲方承揽_____ 土方工程施工后,因他项工程未能完工,一时难已组织人力完成,经发包方同意,转包给乙方施工。为此,双方根据合同法的规定,就有关事项经协商一致,特订以下合同:

  一、甲方在承揽该工程时已付给发包方, _____元的工程保证金由乙方支付。给付的办法在本合同甲乙双方签字生效后五日内由乙方汇给甲方指定的账户或现金兑现。

  二、乙方必须按照发包方的要求保持保量地完成土方工程的施工任务。

  三、土方工程施工过程中应注意安全。若发生意外事故,由乙方负责,甲方不承担经济责任和法律责任。

  四、土方工程施工后的`工程款结算由甲方负责。甲方在乙方每阶段土方工程完工后及时将领取的工程款如数交付给乙方。乙方按照二个点给付甲方转让费。

  五、本合同自甲、乙双方签字后生效。

  六、本合同一式二分,甲、乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  _____年_____月_____日:

  土方工程施工合同 2

  一、合同双方

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  二、合同内容

  1、甲方承担东库二级公路第__标段路基路面桥涵工程建设任务,由于施工需要由乙方完成部分路段的路基施工任务。

  2、路基土方单价:借土填方运距1公里以内8元/立方米,1公里以外每超运100米,土方运价增加0.08 元/立方米;挖方2.5元/立方米;远运利用方运距1公里以内5.5元/立方米;1公里以外每超运100米,土方运价增加0.08 元/立方米。(此土方单价包括挖装运输、碾压、洒水成型)

  3、乙方施工段落: 段土方量为_____ 立方米。

  三、双方职责

  甲方:

  1、甲方可为乙方提供施工便道,乙方对施工便道进行维护以及洒水,保障便道的畅通。

  2、甲方承担的工程由于设计变更、占地拆迁及自燃因素等造成的乙方机械设备无法运转,甲方不承担误工停驶费用。

  3、甲方承担路基土方取土费用,并按取土数量规划取土位置及占地面积等。

  4、甲方不提供乙方进场人员的.生活房及其机械的停放场地。

  乙方:

  1、乙方应服从甲方生产指挥,遵守甲方生产作息时间,按照甲方的施工进度计划进行施工,否则耽误甲方生产,造成的损失和后果由乙方负责。

  2、乙方的人员、机械等安全生产事故,劳动保护等费用自理。

  3、乙方应服从甲方生产安排及质量管理,否则甲方有权辞退乙方机械终止合同。

  4、乙方必须按甲方的要求时间及时进场。

  5、乙方如对工程量有异议,可在填筑前对所签订的土方量进行复核。

  6、乙方必须按甲方的取土位置及取土规划要求进行取土,保证取土坑规整,随取随修,否则取土坑修缮费用及当地草原管理部门罚款由乙方承担,结算从乙方完成工作量中扣除;

  7、乙方必须要文明施工,安全生产,执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,如果一经发现严禁违章作业、违章指挥的,甲方有权终止合同。造成人员伤亡事故的,乙方完全承担事故责任,

  四、施工期限

  乙方在_____年_____月_____日完成承包段的路基土方施工任务。

  五、结算方式:

  甲方根据乙方完成的工程量情况及项目办拨款情况分期付款。

  六、其它事项:

  1、本合同一式五份,甲乙双方及甲方施工分部、机务、财务各执一份。

  2、本合同未尽事宜、合同修改可通过双方协商解决,并由合同双方代表签字后,具有同本合同相等的法律约束力。

  3、本合同至甲方路基工程结束后即行废止。

  甲方:

  甲方代表签字:

  乙方代表签字:

  _____年_____月_____日:

  土方工程施工合同 3

  甲方:

  乙方:

  为了尽快完成六景工业园区中西部国际汽车城土方工程任务,经甲乙双方友好协商,本着平等、自愿、互惠互利、诚信的原则,甲方同意将六景工业园区中国西部国际汽车城土方工程分包给乙方施工,为了明确甲乙双方责、权、利和义务,特签订如下协议条款﹕

  一、工程概况

  1、工程名称﹕加拿大宝柏财务投资集团六景工业园区中国西部国际汽车城。

  2、工程地点﹕南宁市六景工业园区内。

  3、承包内容﹕平整土地(挖、装、运、平)自然压实。

  4、工程数量:约500万立方米(以实际施工量为准)。

  5、工程造价:约4500万元人民币。

  6、承包单位:1—2类土,运距:1.3公里以内人民币为__元∕每立方(含税)(__元∕m3),按自然方量计算。如运距超出1.3公里,每立方增加壹元叁角人民币,如在施工过程中遇到石头等勾机不能开挖的,以人民币贰拾柒元∕每立方(27元∕m3),按自然方量计算(负责爆破),如双方未能达成共识,由甲方另安排施工队爆破。

  7、承包工期:180天有效工作日,如遇到下雨天不能施工的工期相应顺延。

  8、开工日期及完工日期:自______年____月____日至______年____月____日,具体开工时间以甲方的开工通知书为准。

  二、工程量的计算方式:

  工程计算根据业主所提供的水准点、座标和测定的网络方量,施工图为计算依据,经业主、甲、乙三方测定的数据作为结算依据。在施工过程中,如业主需要变更标高或变更设计方案,所产生的工程量增减,则以现场监理工程师业主代表签发的变更通知以及现场所签字认可的数据为结算依据。

  三、结算与付款方式:

  乙方机械及有关人员进场施工3天内,甲方支付工程总造价5%的预付款作为油料费、维修费、生活费等,临时设施由乙方先垫付,后凭发票向甲方报销,此后每月结算一次进度款,每次结算进度款的80%,剩下的'20%款项待结算第二次进度款时一起结算第一次余款,以此类推。待工程完工后以验收合格办理结算,双方确认后15天内全部付清工程款。

  四、甲、乙双方责任

  1、甲方责任

  (1)甲方负责总协商、督促业主做好如下工作(三通一平)。

  (2)负责办理开工的一切相关手续,提供给乙方施工人员及机械停放和临时设施所需场地给乙方。

  (3)指派专业技术人员测量,指导协助并制订施工计划,业主代表及监理工程师进行工程量的上报及签证工作。

  (4)负责在开工前三天内向乙方提供施工图纸及其他技术交底工作。

  (5)负责协调业主、监理单位和上级各有关部门的关系确保工程顺利施工。

  (6)因甲方原因造成乙方停工时(三天以上)甲方应按机械的停台费每天补偿给乙方(乙方1000元、汽车800元、推土机500)。

  (7)甲方负责水电到现场,水电费乙方自理。

  2、乙方的责任

  (1)乙方接到进场开工通知书后,务必按规定时间组织有关人员及机械进场施工,并在进场前三天内向甲方提供进场机械设备清单。操作人员有关证件、花名册、身份证复印件,施工组织设施方案交甲方备案。禁止使用无牌证车辆及报废机械进场施工。

  (2)负责施工人同食宿及临时设施配套工作,做好项目部工人宿舍、机械停放场地整理管理工作,费用由乙方自行承担。

  (3)向甲方提交施工组织方案,每周向甲方提供当期工程进度报表并提供下周的施工计划,会同甲方和业主对已完成的工程量监证核对。

  (4)乙方在施工过程中,要做到文明施工,遵守各项规章制度、法律、法规,安全生产的有关管理规定,严格按安全生产标准组织施工,消除事故隐患,如由于乙方安全措施不当造成的一切安全事故由乙方自行承担一切后果和责任。

  (5)乙方所有进场人员必须办理应办理的各种保险手续。

  五、违约责任

  1、如乙方未按业主、监理、甲方的要求,按时量完成任务,进度缓慢违反安全规范施工,故意停工,经甲方监理提出整改通知仍未服从,甲方有权另行安排施工队伍施工,乙方无条件退场,余下的工程款甲方不给予结算乙方。作为乙方赔偿甲方的损失。

  2、如甲方与业主问题未能开工和未按本协议条款执行或且不能按时支付工程款按所欠款部分根据银行的贷款利息计付给乙方。

  六、其他约定:

  1、本工程如遇到不可抗拒的自然灾害和业主原因而停建或缓建,甲方必须提前15天通知乙方做好各项准备工作并计算已完成的工程量。

  2、本协议的覆行过程中,双方若发生争议,双方本着友好协商解决,如双方协商不能达成共识,任何一方都可以想协议覆行所在地法院起诉。

  3、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商补充,补充条款与本协议具有同等的法律效力。

  4、本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,工程完工后付清工程款,本协议自动失效。

  甲方:__________

  代表人:__________

  电话:__________

  身份证号码:__________

  _____年_____月_____日

  乙方:__________

  代表人:__________

  身份证号码: __________

  _____年_____月_____日

  土方工程施工合同 4

  发包方:

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关 法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 工程范围:

  第二条 工作内容

  2.1 零星工程:甲方项目场内开掘道口,协助现场施工、临时设施搭建等

  2.2 工程范围内的土石方开挖、外运,岩石层的静力爆破。

  2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作,包括乙方文明施工、迎接检查等。

  2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响,从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理,由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。

  第三条 合同工期及保证金

  3.1 经双方协商确定,工程期为日,暂定自 _____年_____月_____日起至______年____月____日,具体开工时间由甲方下达开工令明确。乙方进场正式开挖前,甲方需自行完善施工现场的一切房屋和电力设施的拆迁以及青苗土地的赔偿,将所有施工场地一次性交付乙方,否则乙方不作工期承诺。

  3.2 若施工过程中发生不可抗力情形,或者甲方要求乙方暂定工作,工期相

  应顺延。

  3.3保证金 : 甲乙双方签订合同时乙方向甲方缴纳订金20万元,乙方进场正式开挖3日内向甲方缴纳80万元。该保证金甲方每月按乙方完成总工程量的比例向乙方退还。

  3.4中途停工:如施工过程中非乙方原因停工(不可抗力因素除外)单次3日以上或累计10日以上,则甲方按如下单价赔偿乙方现场损失:机械租金____元每台每天,管理人员工资300元每人每天,工人及驾驶员200元每人每天,车辆租金350元每辆每天,其他费用_____元每天。

  第四条 工程质量

  4.1 乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内(外)卸土地点、工期时间等要求,首先制定具有针对性的施工组织(设计)方案,交由建设单位进行审批,合同签订后三日内,必须组织人员进场,作好前期准备工作。

  4.2 施工层面的标高,开挖、预留土体平整度,阶梯度等要满足《施工验收规范》、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求。

  第五条 工程价格及支付方式

  5.1土石方工程量的确认:现场正式开挖前,甲方、乙方、双方共同对现场地形标高进行测量、签证,保存基础数据;工程开挖结束,经甲方、乙方、双方验收合格后,双方代表共同对现场地形标高进行测量、签证,计算出总挖运土方量,进行签证确认,最终确认的数据为最终结算的依据。

  5.2工程单价按现场开挖的实际方量47元每立方米(该单价包含爆破、装车、7公里以内的运输、100元每车的弃渣,税金由甲方自行负责)如果运输距离超过7公里或弃渣超过100元每车,则甲方按乙方实际多出的费用补贴给

  5.3 工程款支付方式,乙方每月25日向甲方提供当月实际工程量,甲方于次月5日前按乙方所完成的工程量支付该量合同单价的85%的进度款给乙方,工程完工甲方验收合格即支付乙方剩余的`15%的工程款。甲方若不能按时支付乙方进度款及结算款等一切应该支付的款项,则甲方需按未付金额的日千分之三的资金占用费赔偿乙方经济损失。

  第六条 双方的权利和义务

  6.1.甲方责任

  6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)资料;如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符,造成的相应损失由甲方自行负责。

  6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正,办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续,解决现场具体问题。

  6.1.3 工程竣工后,经乙方请求验收,甲方应在验收。

  6.1.4 按合同规定及时支付工程款

  6.1.5施工爆破手续,乙方配合甲方由甲方完善爆破手续,所产生的费用由乙方负责。

  6.2 乙方责任

  6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥,严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位的工作。

  6.2.2乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,杜绝重大

  安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

  6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配,在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案,获得甲方许可后方可施行。

  6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性,经常与甲方现场联系沟通。

  6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作,并承担相关费用。

  6.2.6 承包人必须具备相应实力,自行完成本合同工程,不得转包。

  6.2.7 承包人应按照有关规定进行安全施工,并承担相应的费用。

  第七条 争议解决方式

  7.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜,参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行,双方也可友好协商解决,协商解决不成,任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁,双方也可不经协商直接向当地仲裁委员申请仲裁。

  7.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  ①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同;

  ②调解要求停止施工,且为双方接受;

  ③法院要求停止施工;停止施工后,双方应妥善处理现场,防止损失发生,并有利于项目的下一步施工。

  第八条 其他

  8.1 本合同一式二四份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  8.2 本合同自双方盖章后生效。合同失效时间的确定。

  甲方: (盖章) __________乙方: (盖章)__________

  签字代表: __________签字代表:__________

  电话:__________ 电话:__________

  _____年_____月_____日

  土方工程施工合同 5

  发包方:

  承包方:

  甲方现将 土石方挖、运工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同。

  第一条、 工程项目

  (一)工程名称:

  (二)工程地点:

  (三)工程内容:

  (四)承包范例:

  按照甲方提供的施工图纸,以及甲方提供的施工技术交底及施工方案进行施工。 具体包括:

  1、 土石方工程:

  (1)土方开挖、开挖后基面平整。

  (2)余泥渣土排放证办理(费用由乙方承担)。

  (五)承包方式:包挖、包运、包机械进退场、包施工中所需的配合等一切费用以及向有关专业主管部门报批、办理所需相关费用等综合包干形式。

  (六) 承包价格:

  1、按甲方工程范围及施工方案施工。完成所有工作内容按每立方米_________元单价综合包干形式承包,以上造价含税金,含余泥渣排放费,工程结算时按实际立方乘以每立方米综合单价结算。土石方工程的计算方法按现场丈量尺寸计算。

  2、施工中,由于工程修改(已施工的)变更而发生的费用或调整办法:以现场签证送现场施工员审查,项目预算员审核,项目经理审批,公司预算部审定。

  3、乙方已了解并认同现场施工环境条件,并已在报价中难度予以综合考虑,在施工过程中,不得以施工条件等任何因素为理由降低施工质量、延长工期和调高单价。

  第二条、工期

  (一)根据甲方要求的工期完成全部所有承包工作内容。

  (二)乙方延迟工期,应承担甲方的一切经济损失。

  (三)如遇下列情况经甲方公司签证后,工期可顺延。

  (1)甲方未能按合同约定履行责任。

  (2)施工期间重大设计变更,必须延长工期的。

  (3)不可抗拒的因素。

  第三条、工程质量标准和保修期

  (一)工程质量标准按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。并按照国家现行验收规定《GB50204-_____》中有关规定执行。

  (二)乙方按施工图纸施工,严格控制设计标高,不得超挖和少挖。

  第四条、材料设备供应

  (一)工程材料价差的处理方法,不再另行调整。

  (二)乙方自带机械,机械维修、机械进退场费用自理。

  第五条、工程款支付和结算

  (一)工程款结算方式:乙方按该工程施工图纸、施工方案及现场技术交底完成所有工作内容,按现场实际发生丈量计算土方量。

  (二)工程款支付方式:乙方每完成1万立方,甲方支付完成工程款50%给乙方,依此类推。土方全部完工付80%,余款在世纪风情一期工程完工至六层后一个月内全部付清。

  第六条、双方责任

  (一)甲方责任:

  1、开工前向乙方提供开挖方案。

  2、向乙方提供施工报建、办证等手续所需的相关资料。

  3、协助乙方组织有关单位参加的施工图纸交底会审,督促和配合乙方做好图纸会审纪录。

  4、向乙方提供生产生活用水用电,费用由乙方自理。

  5、审核乙方完成工程量结算书,作为向乙方支付款的`依据。

  6、对乙方在施工通知后二天内会同设计单位进行处理。

  7、委派人员为现场管理代表,监督工程质量、进度、负责设计图纸和变更、施工期间的质量验收及其它事宜。

  8、组织工程竣工验收,办理竣工结算。

  (二)乙方责任:

  1、乙方必须接受甲方和监理人员的全面监督,遵守工地规章制度。

  2、乙方接到甲方进场通知后乙方在24小时内自行组织人员机具进场,以及妥善保管机具,派工地代表进驻现场。

  3、乙方应按施工图纸、施工说明和国家现行(施工及验收规范)及甲方有关部门审定施工方案,确保质量和工期。

  4、乙方应确保施工安全和第二者安全,若因乙方施工不当,违章操作造成施工伤亡事故,乙方必须负全责并进行赔偿。

  5、施工中因乙方原因造成的停工、返工、成品的破坏市政道路的损坏等以及由于施工质量原因造成的一切经济损失和法律责任等均由乙方承担。

  6、施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面通知甲方。

  7、乙方自行做好材料、设备的保管和保护工作。

  8、在施工过程中,乙方因施工不当,违反操作规程而造成人员伤亡、设备损坏,乙方要承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的一切损失,与其他工程冲破突时由甲方协调解决。

  9、施工过程中,乙方须认真执行合同各项条款,否则甲方有权单方终止合同,并应赔偿由此造成的一切经济损失。

  10、 工程竣工验收后,施工单位人员、机械必须在3天内撤离施工现场。

  第七条、工程验收

  (一)工程验收以施工图及说明书、图纸地审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

  (二)工程施工中,隐蔽工程必须具备隐蔽工程验收签证,检验符合施工规范要求。

  (三) 经甲方确认各项工程具备验收条件,方能办理竣工验收手续。

  第八条、违约责任

  (一)乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工的,按合同中第二条第(二)款向甲方偿付违约金,并承担因工期质量问题造成的经济损失。

  (二)遇不可抗拒自然灾害,造成的经济损失,报有关部门规定。

  第九条、其他约定条款

  (一)乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进行分包。

  (二)乙方应严格按照施工规范甲方的方案进行施工。

  (三)本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协方议,补充协议作为本合同的副件,与原合同具有同等法律效力。

  (四)合同执行过程中如发生争议,双方应及时协调解决,协商不成时任何一方均可向南昌市仲裁委员会申请仲裁。

  第十条、合同生效及合同份数

  (一)合同自甲、乙双方签字或盖章生效。

  (二)本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,均具有同等效力。工程款付清本合同自行失效。

  甲方:__________ 乙方:__________

  代表人签字: __________代表人签字:__________

  联系电话: __________联系电话:__________

  _____年_____月_____日 _____年_____月_____日

  土方工程施工合同 6

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见,为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任,就乙方承揽甲方工程等事宜,制定本合同,以供双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:土方开挖回填运输

  二、承包方式及价款:

  PC200挖机_____ 元/台班,共计两台(包括进退场费用);

  三、工程负责人

  甲方派______为驻现场负责人,乙方派_____________为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程质量、进度进行监督,办理验收交接手续和其他相关事宜。

  四、工伤事故:

  乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担,乙方不得因此影响工程施工进度。

  五、工期:

  本合同全部工程于______年____月开工至______年____月竣工,共5个月。在施工过程中,除遇下列情况外,工期不予顺延。

  1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;

  2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的;

  3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件,以及设备不符合规格要求,被迫停工或不能顺利施工的。

  六、工程质量

  乙方必须严格按照甲方现场管理人员的要求,在指定位置、指定标高保质保量完成;

  七、双方责任

  甲方责任

  1、 按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);

  2、负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间工程的验收手续;

  3、在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;

  4、协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;

  5、核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;

  乙方责任

  1、服从甲方、监理及业主现场指挥及管理;

  2、服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚.对承担的工程项目的.施工质量、安全、进度、文明施工负责;

  3、按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的 全部工作内容并交付使用;

  4、制定妥善的工程质量和安全保证措施;

  5、对施工工人进行安全生产方面的教育,杜绝安全事故。

  6、乙方要做好安全生产工作,如发生安全事故,由此产生的费用由乙方自己承担。

  7、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点,不得外运和乱弃。

  八、结算以及付款方式:

  1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;

  2、每月按甲、乙双方确认的台班数乘以合同单价付款至80%;

  九、其他

  本协议自双方签字或盖章后生效,一式_____份,双方各持___份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  土方工程施工合同 7

  发包方(全称):______(以下简称为甲方)

  承包方(全称):______(以下简称为乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就土方工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:公馆土方工程

  2、工程地点:饭店以北,北路以东

  3、建设单位:置业有限公司

  4、设计单位:市建筑设计研究院有限公司

  5、监理单位:浙江工程管理有限公司

  6、甲方项目总经理:徐

  二、工程承包范围与承包方式

  1、承包范围:开挖深度从自然地坪起,至地下室垫层底标高处,包括基坑土方挖运、人工清理与弃土,人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高,坑内土方回填(包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下一切土方的回填)等,工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积,土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定,超挖部分不计工程量。

  2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。

  三、合同工期

  1、土方开工日期:暂定为年8月15日(挖土开始之日,乙方必须在当天出具开工报告,否则视当天为开工日期。)如果南区地下室、北区地下室、地下室连通口因为桩基施工进度要求,开始挖土的日期不同,则工期分别计算。

  2、工期要求:按施工总进度计划,南区一层地下室:第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工),第二层挖土工期为15日历天(从第一道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);北区两层地下室:第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工),第二层挖土工期为20日历天(从第一道围护梁养护结束到第二道围护梁施工),第三层挖土工期为15日历天(从第二道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);联通口:挖土工期为5日历天(从挖土开始到地下室底板垫层施工,联通口的挖土初步定在南区地下室施工完成以后)。

  四、质量标准

  1、工程质量标准:保护好已完工的桩基及基坑支护桩工程。按规范和图纸要求施工,并服从施工监理及甲方的要求。

  2、挖土造成塌方、断桩或围护桩因乙方施工原因产生的事故,均由乙方承担。因挖土不按规范施工,造成桩基小应变检测为不合格,或桩位偏差,由乙方承担。

  3、乙方必须做好基坑围护紧急预案,该预案必须经监理及甲方认可,有此产生的费用由现场相关承担的责任分摊。

  五、合同价款

  1、本合同内所有工程量按土方开挖前的密实体积计算,土方开挖前始自然地坪标高由监理单位、乙方和甲方共同确定,超挖部分不计工程量。

  2、本工程土方综合单价为闭口包干价,包括挖土、装车、清理机下余土、修理边坡、基坑土方人工清理挖运与弃土、土方外运、卸土、基坑回填、地下室外侧壁软土回填、坑内土方回填、场地挖土施工便道的回填及外运、挖土方案的评审费、其他周边关系处理等费用等全部工作内容。综合价为41.50元/3。该综合单价应包括人工费、机械费、管理费、规费、利润、税金、与其他单位的配合费用及风险因素等一切可能发生的费用,竣工结算时不得按施工方案、信息价等调整。综合单价包含了完成该项目土方施工所需的.全部施工工序内容,且按图纸、规范及合同要求有关工作等所有费用。

  3、结算方式:土方完成后按照如下公式确定工程实际总造价:

  结算价=土方综合单价41.50元/立方米___开挖土方总量

  4、乙方的挖土配合费及湿土排水费为5元每立方米另计,该费用包含了塔吊吊装费、夜间照明费、在工地内现成的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施使用等相关费用。

  5、不管土方的工程量如何变动,上述综合单价均不作调整。

  六、付款方式:

  1、挖土全部完成(包括南区地下室、北区地下室的全部挖土,不包括连通口的挖土),且桩小应变检测完成后一周内,支付至实际完成工程量的70%并退还保证金;

  2、施工至主体结构五层且土方工程全部竣工验收合格结算双方确认完成后十个工作日内一次性付清;

  发包方(全称):置业有限公司(以下简称为甲方)

  承包方(全称):建工股份有限公司(以下简称为乙方)

  甲方:______乙方:______

  ______年______月______日 ______年______月______日

  土方工程施工合同 8

  发包方:___________________________________________(以下简称甲方)

  承包方:___________________________________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程概况

  (一) 工程名称:_______________________________________________

  (二) 工程地点:_______________________________________________

  (三) 工程范围:甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工,人工、机械设备及实施组织,土方的开挖及转运,场内调配及外运,地表清理,平整场地;废渣垃圾外运至渣场,渣场由乙方自行落实;零星工程:项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整,意外应急和护坡抢险等;工程资料的编制,相关试验;本合同清运建筑废渣、垃圾工程量约为________________ M;挖运土3方工程量约为________________ M。

  第二条 工程价款及工期

  (一)合同价款:

  本合同采用单价包干决算,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,此单价为固定价格,不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为:

  31、清理外运废渣垃圾,现场计量总数,按_____元/M包干价执行。

  32、挖掘外运土方,不论运距远近,按_____元/M包干价执行。

  3、场内回填一般土,按_____元/M3包干价执行,回填种植土,按_____元/M3包干价执行。

  4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备,按市场价计算租金,机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

  (二)工程总造价:经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写____________________。

  (三)开工日期:______年_____月_____日;竣工日期:_______年_____月_____日;合同工期总日历天数_____天。若发生了不可预见或不可抗力情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

  第三条 工程质量及技术要求

  本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时,本合同约定:

  1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工,工程验收时,严格按照图纸和验收标准、规范执行。

  2、进场施工前,必须提前5天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量保证措施和护坡方案、适当安排抢工、缓工、工期保证措施。

  3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走,不得遗漏、(禁止)填埋建筑碎块和垃圾,完成后,要求场地标高在原庄点的室外地坪,并及时配合甲方准确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。

  4、土方工程施工完成后要求坑底平整,地基无机械碾压或外力扰动;表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5CM;边角齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的高程。

  5、及时完成工程资料,计量文件、签证单等,按规范整理归档保管,竣工资料为1式____套。

  第四条 工程价款结算

  (一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  本合同的工程量是暂定数量,工程完工验收合格后,依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算,双方核定签认后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

  (二) 工程价款结算与拨付办法:

  结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后,甲方一次性付至结算总金额的_____%,剩余尾款_____个月内付清或以甲方所建___________项目的房屋按市场价抵顶工程款。

  第五条 双方责任

  (一) 甲方责任

  1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期顺延外,还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

  2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,协调处理影响施工的相关事宜,解决相关的问题。

  3、 甲方负责放线定位,并提供高程基准点。

  4、 由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。

  5、 工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

  6、 工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

  7、 不按合同规定拨付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的______‰支付滞纳金。

  (二) 乙方责任

  1、 乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的.安全防护措施,加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

  2、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案,并经监理、甲方审批同意后施工,乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后三日内,必须组织足够的机械、人员进场,展开施工。

  3、 乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理,应遵守银川市相关城管、交通、市政环卫管理规定,如有违犯甲方不承担任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。

  4、 乙方不得转包分包本工程,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担本工程总价款20%的违约金。

  5、 乙方应保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,工期每落后一天,甲方罚扣乙方______元。

  6、 乙方对完成的工程先行自检,自检合格后提请监理、甲方验槽,验槽合格后,以三方实际测量共同认可的工程量(基坑实体积)为准,作为结算依据。

  7、 乙方应严格遵守《工程现场管理办法》,支持配合监理和甲方人员的正当要求,服从统一指挥,按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。

  第六条 合同纠纷

  因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,提交_______________仲裁委员会申请仲裁。

  第七条 附则

  (一) 本合同自双方盖章签字后生效,双方履行完毕后自行失效。

  (二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (三) 本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

  第八条 附加条款

  发包方:(章) _________承包方:(章)_________

  地址: _________地址:_________

  法定代表人: _________法定代表人:_________

  委托代理人: _________委托代理人:_________

  电话: _________电话:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  帐号: _________帐号:_________

  邮政编码:_________ 邮政编码:_________

  签约时间: _____年_____月_____日 签约时间: _____年_____月_____日

  土方工程施工合同 9

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条、工程项目

  一、工程名称:

  安装工程

  二、工程地点:

  _________

  三、承包方式:包工、包机械、包安全

  第二条、工程期限

  合同工期总日历天数 _________天

  第三条、工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组 _________元/组(一组 _________块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价 安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方 _________日内支付相关工程费用.

  第四条、甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_________ cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条、件进行维修。

  第五条、安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用,由乙方承担。

  第六条、奖惩责任

  1、如_________ 月_________ 日前安装达到 光伏板安装,则按_________ 元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的 _________%向守约方支付违约金。

  第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条、附则

  本合同一式 _________份,甲乙双方各执_________ 份,自双方代表签字。

  甲方:

  乙方:

  代表人:

  代表人:

  电话:

  电话:

  日期: _____年_____月_____日

  日期: _____年_____月_____日

  土方工程施工合同 10

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据发、承包双方签订的《残疾人体育训练中心、餐厅建筑安装工程及综合服务中心一期项目配套收尾工程施工合同》(合同编号 CGF-1999-0201,以下简称"原合同")的约定,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就原合同做出如下补充说明:

  一、补充协议条款

  1、承包方式:包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料

  2、工程固定总价:(小写:147万元 大写:壹佰肆拾柒万圆),

  3、验收及保修:

  (1) 乙方完成施工后,应向甲方提出竣工验收申请;

  (2) 甲方接到乙方竣工验收申请后,应于七天内组织验收,验收不合格的,乙方无条件调整至合格。如甲方在七日内不组织验收,视为本工程合格。

  (3)本工程质保期一年,接到甲方维修通知24小时内到达现场进行维修;

  4、施工期限:至开工报告生效后, 50 历天完成,除假期和施工条件不允许,及因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。

  5、工程款 结算与付款:

  签订本合同生效之日起10个工作日内,甲方支付至本合同总价的'30﹪,灯具主材进场后开始安装,甲方支付至本合同总价的50﹪,工程进度达到80﹪(即发光字、空中玫瑰、主楼数码管安装完毕),经验收合格后,甲方支付至本合同总价的70﹪,全部工程完毕,验收合格后,甲方支付至本合同总价的95﹪,剩余5%款项作为质保金,在保修期满后15日内结清。

  二、本补充协议未约定之处按照原合同条款执行;

  三、本补充协议存在冲突,以本协议为准;

  四、本补充协议经双方法人代表或书面授权的委托人签字并加盖公章后生效;

  五、本协议一式 肆 份,甲方 贰 份,乙方 贰 份。

  甲方(公章):_________  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日  _________年____月____日

《土方工程施工合同(精选10篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【土方工程施工合同】相关文章:

土方工程施工合同06-10

土方工程施工合同11-01

土方工程施工合同(精华)06-20

土方工程施工合同15篇09-08

土方工程施工合同实用(15篇)06-21

土方工程施工合同15篇【热】06-10

土方工程施工合同【汇总15篇】06-21

土方施工合同09-05

土方租赁合同06-28

土方工程施工合同(精选10篇)

  随着人们法律观念的日益增强,关于合同的利益纠纷越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编为大家整理的土方工程施工合同通用,仅供参考,大家一起来看看吧。

土方工程施工合同(精选10篇)

  土方工程施工合同 1

  甲方:

  乙方:

  甲方承揽_____ 土方工程施工后,因他项工程未能完工,一时难已组织人力完成,经发包方同意,转包给乙方施工。为此,双方根据合同法的规定,就有关事项经协商一致,特订以下合同:

  一、甲方在承揽该工程时已付给发包方, _____元的工程保证金由乙方支付。给付的办法在本合同甲乙双方签字生效后五日内由乙方汇给甲方指定的账户或现金兑现。

  二、乙方必须按照发包方的要求保持保量地完成土方工程的施工任务。

  三、土方工程施工过程中应注意安全。若发生意外事故,由乙方负责,甲方不承担经济责任和法律责任。

  四、土方工程施工后的`工程款结算由甲方负责。甲方在乙方每阶段土方工程完工后及时将领取的工程款如数交付给乙方。乙方按照二个点给付甲方转让费。

  五、本合同自甲、乙双方签字后生效。

  六、本合同一式二分,甲、乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  _____年_____月_____日:

  土方工程施工合同 2

  一、合同双方

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  二、合同内容

  1、甲方承担东库二级公路第__标段路基路面桥涵工程建设任务,由于施工需要由乙方完成部分路段的路基施工任务。

  2、路基土方单价:借土填方运距1公里以内8元/立方米,1公里以外每超运100米,土方运价增加0.08 元/立方米;挖方2.5元/立方米;远运利用方运距1公里以内5.5元/立方米;1公里以外每超运100米,土方运价增加0.08 元/立方米。(此土方单价包括挖装运输、碾压、洒水成型)

  3、乙方施工段落: 段土方量为_____ 立方米。

  三、双方职责

  甲方:

  1、甲方可为乙方提供施工便道,乙方对施工便道进行维护以及洒水,保障便道的畅通。

  2、甲方承担的工程由于设计变更、占地拆迁及自燃因素等造成的乙方机械设备无法运转,甲方不承担误工停驶费用。

  3、甲方承担路基土方取土费用,并按取土数量规划取土位置及占地面积等。

  4、甲方不提供乙方进场人员的.生活房及其机械的停放场地。

  乙方:

  1、乙方应服从甲方生产指挥,遵守甲方生产作息时间,按照甲方的施工进度计划进行施工,否则耽误甲方生产,造成的损失和后果由乙方负责。

  2、乙方的人员、机械等安全生产事故,劳动保护等费用自理。

  3、乙方应服从甲方生产安排及质量管理,否则甲方有权辞退乙方机械终止合同。

  4、乙方必须按甲方的要求时间及时进场。

  5、乙方如对工程量有异议,可在填筑前对所签订的土方量进行复核。

  6、乙方必须按甲方的取土位置及取土规划要求进行取土,保证取土坑规整,随取随修,否则取土坑修缮费用及当地草原管理部门罚款由乙方承担,结算从乙方完成工作量中扣除;

  7、乙方必须要文明施工,安全生产,执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,如果一经发现严禁违章作业、违章指挥的,甲方有权终止合同。造成人员伤亡事故的,乙方完全承担事故责任,

  四、施工期限

  乙方在_____年_____月_____日完成承包段的路基土方施工任务。

  五、结算方式:

  甲方根据乙方完成的工程量情况及项目办拨款情况分期付款。

  六、其它事项:

  1、本合同一式五份,甲乙双方及甲方施工分部、机务、财务各执一份。

  2、本合同未尽事宜、合同修改可通过双方协商解决,并由合同双方代表签字后,具有同本合同相等的法律约束力。

  3、本合同至甲方路基工程结束后即行废止。

  甲方:

  甲方代表签字:

  乙方代表签字:

  _____年_____月_____日:

  土方工程施工合同 3

  甲方:

  乙方:

  为了尽快完成六景工业园区中西部国际汽车城土方工程任务,经甲乙双方友好协商,本着平等、自愿、互惠互利、诚信的原则,甲方同意将六景工业园区中国西部国际汽车城土方工程分包给乙方施工,为了明确甲乙双方责、权、利和义务,特签订如下协议条款﹕

  一、工程概况

  1、工程名称﹕加拿大宝柏财务投资集团六景工业园区中国西部国际汽车城。

  2、工程地点﹕南宁市六景工业园区内。

  3、承包内容﹕平整土地(挖、装、运、平)自然压实。

  4、工程数量:约500万立方米(以实际施工量为准)。

  5、工程造价:约4500万元人民币。

  6、承包单位:1—2类土,运距:1.3公里以内人民币为__元∕每立方(含税)(__元∕m3),按自然方量计算。如运距超出1.3公里,每立方增加壹元叁角人民币,如在施工过程中遇到石头等勾机不能开挖的,以人民币贰拾柒元∕每立方(27元∕m3),按自然方量计算(负责爆破),如双方未能达成共识,由甲方另安排施工队爆破。

  7、承包工期:180天有效工作日,如遇到下雨天不能施工的工期相应顺延。

  8、开工日期及完工日期:自______年____月____日至______年____月____日,具体开工时间以甲方的开工通知书为准。

  二、工程量的计算方式:

  工程计算根据业主所提供的水准点、座标和测定的网络方量,施工图为计算依据,经业主、甲、乙三方测定的数据作为结算依据。在施工过程中,如业主需要变更标高或变更设计方案,所产生的工程量增减,则以现场监理工程师业主代表签发的变更通知以及现场所签字认可的数据为结算依据。

  三、结算与付款方式:

  乙方机械及有关人员进场施工3天内,甲方支付工程总造价5%的预付款作为油料费、维修费、生活费等,临时设施由乙方先垫付,后凭发票向甲方报销,此后每月结算一次进度款,每次结算进度款的80%,剩下的'20%款项待结算第二次进度款时一起结算第一次余款,以此类推。待工程完工后以验收合格办理结算,双方确认后15天内全部付清工程款。

  四、甲、乙双方责任

  1、甲方责任

  (1)甲方负责总协商、督促业主做好如下工作(三通一平)。

  (2)负责办理开工的一切相关手续,提供给乙方施工人员及机械停放和临时设施所需场地给乙方。

  (3)指派专业技术人员测量,指导协助并制订施工计划,业主代表及监理工程师进行工程量的上报及签证工作。

  (4)负责在开工前三天内向乙方提供施工图纸及其他技术交底工作。

  (5)负责协调业主、监理单位和上级各有关部门的关系确保工程顺利施工。

  (6)因甲方原因造成乙方停工时(三天以上)甲方应按机械的停台费每天补偿给乙方(乙方1000元、汽车800元、推土机500)。

  (7)甲方负责水电到现场,水电费乙方自理。

  2、乙方的责任

  (1)乙方接到进场开工通知书后,务必按规定时间组织有关人员及机械进场施工,并在进场前三天内向甲方提供进场机械设备清单。操作人员有关证件、花名册、身份证复印件,施工组织设施方案交甲方备案。禁止使用无牌证车辆及报废机械进场施工。

  (2)负责施工人同食宿及临时设施配套工作,做好项目部工人宿舍、机械停放场地整理管理工作,费用由乙方自行承担。

  (3)向甲方提交施工组织方案,每周向甲方提供当期工程进度报表并提供下周的施工计划,会同甲方和业主对已完成的工程量监证核对。

  (4)乙方在施工过程中,要做到文明施工,遵守各项规章制度、法律、法规,安全生产的有关管理规定,严格按安全生产标准组织施工,消除事故隐患,如由于乙方安全措施不当造成的一切安全事故由乙方自行承担一切后果和责任。

  (5)乙方所有进场人员必须办理应办理的各种保险手续。

  五、违约责任

  1、如乙方未按业主、监理、甲方的要求,按时量完成任务,进度缓慢违反安全规范施工,故意停工,经甲方监理提出整改通知仍未服从,甲方有权另行安排施工队伍施工,乙方无条件退场,余下的工程款甲方不给予结算乙方。作为乙方赔偿甲方的损失。

  2、如甲方与业主问题未能开工和未按本协议条款执行或且不能按时支付工程款按所欠款部分根据银行的贷款利息计付给乙方。

  六、其他约定:

  1、本工程如遇到不可抗拒的自然灾害和业主原因而停建或缓建,甲方必须提前15天通知乙方做好各项准备工作并计算已完成的工程量。

  2、本协议的覆行过程中,双方若发生争议,双方本着友好协商解决,如双方协商不能达成共识,任何一方都可以想协议覆行所在地法院起诉。

  3、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商补充,补充条款与本协议具有同等的法律效力。

  4、本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,工程完工后付清工程款,本协议自动失效。

  甲方:__________

  代表人:__________

  电话:__________

  身份证号码:__________

  _____年_____月_____日

  乙方:__________

  代表人:__________

  身份证号码: __________

  _____年_____月_____日

  土方工程施工合同 4

  发包方:

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关 法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 工程范围:

  第二条 工作内容

  2.1 零星工程:甲方项目场内开掘道口,协助现场施工、临时设施搭建等

  2.2 工程范围内的土石方开挖、外运,岩石层的静力爆破。

  2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作,包括乙方文明施工、迎接检查等。

  2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响,从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理,由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。

  第三条 合同工期及保证金

  3.1 经双方协商确定,工程期为日,暂定自 _____年_____月_____日起至______年____月____日,具体开工时间由甲方下达开工令明确。乙方进场正式开挖前,甲方需自行完善施工现场的一切房屋和电力设施的拆迁以及青苗土地的赔偿,将所有施工场地一次性交付乙方,否则乙方不作工期承诺。

  3.2 若施工过程中发生不可抗力情形,或者甲方要求乙方暂定工作,工期相

  应顺延。

  3.3保证金 : 甲乙双方签订合同时乙方向甲方缴纳订金20万元,乙方进场正式开挖3日内向甲方缴纳80万元。该保证金甲方每月按乙方完成总工程量的比例向乙方退还。

  3.4中途停工:如施工过程中非乙方原因停工(不可抗力因素除外)单次3日以上或累计10日以上,则甲方按如下单价赔偿乙方现场损失:机械租金____元每台每天,管理人员工资300元每人每天,工人及驾驶员200元每人每天,车辆租金350元每辆每天,其他费用_____元每天。

  第四条 工程质量

  4.1 乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内(外)卸土地点、工期时间等要求,首先制定具有针对性的施工组织(设计)方案,交由建设单位进行审批,合同签订后三日内,必须组织人员进场,作好前期准备工作。

  4.2 施工层面的标高,开挖、预留土体平整度,阶梯度等要满足《施工验收规范》、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求。

  第五条 工程价格及支付方式

  5.1土石方工程量的确认:现场正式开挖前,甲方、乙方、双方共同对现场地形标高进行测量、签证,保存基础数据;工程开挖结束,经甲方、乙方、双方验收合格后,双方代表共同对现场地形标高进行测量、签证,计算出总挖运土方量,进行签证确认,最终确认的数据为最终结算的依据。

  5.2工程单价按现场开挖的实际方量47元每立方米(该单价包含爆破、装车、7公里以内的运输、100元每车的弃渣,税金由甲方自行负责)如果运输距离超过7公里或弃渣超过100元每车,则甲方按乙方实际多出的费用补贴给

  5.3 工程款支付方式,乙方每月25日向甲方提供当月实际工程量,甲方于次月5日前按乙方所完成的工程量支付该量合同单价的85%的进度款给乙方,工程完工甲方验收合格即支付乙方剩余的`15%的工程款。甲方若不能按时支付乙方进度款及结算款等一切应该支付的款项,则甲方需按未付金额的日千分之三的资金占用费赔偿乙方经济损失。

  第六条 双方的权利和义务

  6.1.甲方责任

  6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)资料;如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符,造成的相应损失由甲方自行负责。

  6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正,办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续,解决现场具体问题。

  6.1.3 工程竣工后,经乙方请求验收,甲方应在验收。

  6.1.4 按合同规定及时支付工程款

  6.1.5施工爆破手续,乙方配合甲方由甲方完善爆破手续,所产生的费用由乙方负责。

  6.2 乙方责任

  6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥,严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位的工作。

  6.2.2乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,杜绝重大

  安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

  6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配,在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案,获得甲方许可后方可施行。

  6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性,经常与甲方现场联系沟通。

  6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作,并承担相关费用。

  6.2.6 承包人必须具备相应实力,自行完成本合同工程,不得转包。

  6.2.7 承包人应按照有关规定进行安全施工,并承担相应的费用。

  第七条 争议解决方式

  7.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜,参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行,双方也可友好协商解决,协商解决不成,任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁,双方也可不经协商直接向当地仲裁委员申请仲裁。

  7.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  ①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同;

  ②调解要求停止施工,且为双方接受;

  ③法院要求停止施工;停止施工后,双方应妥善处理现场,防止损失发生,并有利于项目的下一步施工。

  第八条 其他

  8.1 本合同一式二四份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  8.2 本合同自双方盖章后生效。合同失效时间的确定。

  甲方: (盖章) __________乙方: (盖章)__________

  签字代表: __________签字代表:__________

  电话:__________ 电话:__________

  _____年_____月_____日

  土方工程施工合同 5

  发包方:

  承包方:

  甲方现将 土石方挖、运工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同。

  第一条、 工程项目

  (一)工程名称:

  (二)工程地点:

  (三)工程内容:

  (四)承包范例:

  按照甲方提供的施工图纸,以及甲方提供的施工技术交底及施工方案进行施工。 具体包括:

  1、 土石方工程:

  (1)土方开挖、开挖后基面平整。

  (2)余泥渣土排放证办理(费用由乙方承担)。

  (五)承包方式:包挖、包运、包机械进退场、包施工中所需的配合等一切费用以及向有关专业主管部门报批、办理所需相关费用等综合包干形式。

  (六) 承包价格:

  1、按甲方工程范围及施工方案施工。完成所有工作内容按每立方米_________元单价综合包干形式承包,以上造价含税金,含余泥渣排放费,工程结算时按实际立方乘以每立方米综合单价结算。土石方工程的计算方法按现场丈量尺寸计算。

  2、施工中,由于工程修改(已施工的)变更而发生的费用或调整办法:以现场签证送现场施工员审查,项目预算员审核,项目经理审批,公司预算部审定。

  3、乙方已了解并认同现场施工环境条件,并已在报价中难度予以综合考虑,在施工过程中,不得以施工条件等任何因素为理由降低施工质量、延长工期和调高单价。

  第二条、工期

  (一)根据甲方要求的工期完成全部所有承包工作内容。

  (二)乙方延迟工期,应承担甲方的一切经济损失。

  (三)如遇下列情况经甲方公司签证后,工期可顺延。

  (1)甲方未能按合同约定履行责任。

  (2)施工期间重大设计变更,必须延长工期的。

  (3)不可抗拒的因素。

  第三条、工程质量标准和保修期

  (一)工程质量标准按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。并按照国家现行验收规定《GB50204-_____》中有关规定执行。

  (二)乙方按施工图纸施工,严格控制设计标高,不得超挖和少挖。

  第四条、材料设备供应

  (一)工程材料价差的处理方法,不再另行调整。

  (二)乙方自带机械,机械维修、机械进退场费用自理。

  第五条、工程款支付和结算

  (一)工程款结算方式:乙方按该工程施工图纸、施工方案及现场技术交底完成所有工作内容,按现场实际发生丈量计算土方量。

  (二)工程款支付方式:乙方每完成1万立方,甲方支付完成工程款50%给乙方,依此类推。土方全部完工付80%,余款在世纪风情一期工程完工至六层后一个月内全部付清。

  第六条、双方责任

  (一)甲方责任:

  1、开工前向乙方提供开挖方案。

  2、向乙方提供施工报建、办证等手续所需的相关资料。

  3、协助乙方组织有关单位参加的施工图纸交底会审,督促和配合乙方做好图纸会审纪录。

  4、向乙方提供生产生活用水用电,费用由乙方自理。

  5、审核乙方完成工程量结算书,作为向乙方支付款的`依据。

  6、对乙方在施工通知后二天内会同设计单位进行处理。

  7、委派人员为现场管理代表,监督工程质量、进度、负责设计图纸和变更、施工期间的质量验收及其它事宜。

  8、组织工程竣工验收,办理竣工结算。

  (二)乙方责任:

  1、乙方必须接受甲方和监理人员的全面监督,遵守工地规章制度。

  2、乙方接到甲方进场通知后乙方在24小时内自行组织人员机具进场,以及妥善保管机具,派工地代表进驻现场。

  3、乙方应按施工图纸、施工说明和国家现行(施工及验收规范)及甲方有关部门审定施工方案,确保质量和工期。

  4、乙方应确保施工安全和第二者安全,若因乙方施工不当,违章操作造成施工伤亡事故,乙方必须负全责并进行赔偿。

  5、施工中因乙方原因造成的停工、返工、成品的破坏市政道路的损坏等以及由于施工质量原因造成的一切经济损失和法律责任等均由乙方承担。

  6、施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面通知甲方。

  7、乙方自行做好材料、设备的保管和保护工作。

  8、在施工过程中,乙方因施工不当,违反操作规程而造成人员伤亡、设备损坏,乙方要承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的一切损失,与其他工程冲破突时由甲方协调解决。

  9、施工过程中,乙方须认真执行合同各项条款,否则甲方有权单方终止合同,并应赔偿由此造成的一切经济损失。

  10、 工程竣工验收后,施工单位人员、机械必须在3天内撤离施工现场。

  第七条、工程验收

  (一)工程验收以施工图及说明书、图纸地审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

  (二)工程施工中,隐蔽工程必须具备隐蔽工程验收签证,检验符合施工规范要求。

  (三) 经甲方确认各项工程具备验收条件,方能办理竣工验收手续。

  第八条、违约责任

  (一)乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工的,按合同中第二条第(二)款向甲方偿付违约金,并承担因工期质量问题造成的经济损失。

  (二)遇不可抗拒自然灾害,造成的经济损失,报有关部门规定。

  第九条、其他约定条款

  (一)乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进行分包。

  (二)乙方应严格按照施工规范甲方的方案进行施工。

  (三)本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协方议,补充协议作为本合同的副件,与原合同具有同等法律效力。

  (四)合同执行过程中如发生争议,双方应及时协调解决,协商不成时任何一方均可向南昌市仲裁委员会申请仲裁。

  第十条、合同生效及合同份数

  (一)合同自甲、乙双方签字或盖章生效。

  (二)本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,均具有同等效力。工程款付清本合同自行失效。

  甲方:__________ 乙方:__________

  代表人签字: __________代表人签字:__________

  联系电话: __________联系电话:__________

  _____年_____月_____日 _____年_____月_____日

  土方工程施工合同 6

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见,为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任,就乙方承揽甲方工程等事宜,制定本合同,以供双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:土方开挖回填运输

  二、承包方式及价款:

  PC200挖机_____ 元/台班,共计两台(包括进退场费用);

  三、工程负责人

  甲方派______为驻现场负责人,乙方派_____________为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程质量、进度进行监督,办理验收交接手续和其他相关事宜。

  四、工伤事故:

  乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担,乙方不得因此影响工程施工进度。

  五、工期:

  本合同全部工程于______年____月开工至______年____月竣工,共5个月。在施工过程中,除遇下列情况外,工期不予顺延。

  1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;

  2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的;

  3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件,以及设备不符合规格要求,被迫停工或不能顺利施工的。

  六、工程质量

  乙方必须严格按照甲方现场管理人员的要求,在指定位置、指定标高保质保量完成;

  七、双方责任

  甲方责任

  1、 按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);

  2、负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间工程的验收手续;

  3、在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;

  4、协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;

  5、核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;

  乙方责任

  1、服从甲方、监理及业主现场指挥及管理;

  2、服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚.对承担的工程项目的.施工质量、安全、进度、文明施工负责;

  3、按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的 全部工作内容并交付使用;

  4、制定妥善的工程质量和安全保证措施;

  5、对施工工人进行安全生产方面的教育,杜绝安全事故。

  6、乙方要做好安全生产工作,如发生安全事故,由此产生的费用由乙方自己承担。

  7、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点,不得外运和乱弃。

  八、结算以及付款方式:

  1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;

  2、每月按甲、乙双方确认的台班数乘以合同单价付款至80%;

  九、其他

  本协议自双方签字或盖章后生效,一式_____份,双方各持___份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  土方工程施工合同 7

  发包方(全称):______(以下简称为甲方)

  承包方(全称):______(以下简称为乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就土方工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:公馆土方工程

  2、工程地点:饭店以北,北路以东

  3、建设单位:置业有限公司

  4、设计单位:市建筑设计研究院有限公司

  5、监理单位:浙江工程管理有限公司

  6、甲方项目总经理:徐

  二、工程承包范围与承包方式

  1、承包范围:开挖深度从自然地坪起,至地下室垫层底标高处,包括基坑土方挖运、人工清理与弃土,人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高,坑内土方回填(包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下一切土方的回填)等,工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积,土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定,超挖部分不计工程量。

  2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。

  三、合同工期

  1、土方开工日期:暂定为年8月15日(挖土开始之日,乙方必须在当天出具开工报告,否则视当天为开工日期。)如果南区地下室、北区地下室、地下室连通口因为桩基施工进度要求,开始挖土的日期不同,则工期分别计算。

  2、工期要求:按施工总进度计划,南区一层地下室:第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工),第二层挖土工期为15日历天(从第一道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);北区两层地下室:第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工),第二层挖土工期为20日历天(从第一道围护梁养护结束到第二道围护梁施工),第三层挖土工期为15日历天(从第二道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);联通口:挖土工期为5日历天(从挖土开始到地下室底板垫层施工,联通口的挖土初步定在南区地下室施工完成以后)。

  四、质量标准

  1、工程质量标准:保护好已完工的桩基及基坑支护桩工程。按规范和图纸要求施工,并服从施工监理及甲方的要求。

  2、挖土造成塌方、断桩或围护桩因乙方施工原因产生的事故,均由乙方承担。因挖土不按规范施工,造成桩基小应变检测为不合格,或桩位偏差,由乙方承担。

  3、乙方必须做好基坑围护紧急预案,该预案必须经监理及甲方认可,有此产生的费用由现场相关承担的责任分摊。

  五、合同价款

  1、本合同内所有工程量按土方开挖前的密实体积计算,土方开挖前始自然地坪标高由监理单位、乙方和甲方共同确定,超挖部分不计工程量。

  2、本工程土方综合单价为闭口包干价,包括挖土、装车、清理机下余土、修理边坡、基坑土方人工清理挖运与弃土、土方外运、卸土、基坑回填、地下室外侧壁软土回填、坑内土方回填、场地挖土施工便道的回填及外运、挖土方案的评审费、其他周边关系处理等费用等全部工作内容。综合价为41.50元/3。该综合单价应包括人工费、机械费、管理费、规费、利润、税金、与其他单位的配合费用及风险因素等一切可能发生的费用,竣工结算时不得按施工方案、信息价等调整。综合单价包含了完成该项目土方施工所需的.全部施工工序内容,且按图纸、规范及合同要求有关工作等所有费用。

  3、结算方式:土方完成后按照如下公式确定工程实际总造价:

  结算价=土方综合单价41.50元/立方米___开挖土方总量

  4、乙方的挖土配合费及湿土排水费为5元每立方米另计,该费用包含了塔吊吊装费、夜间照明费、在工地内现成的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施使用等相关费用。

  5、不管土方的工程量如何变动,上述综合单价均不作调整。

  六、付款方式:

  1、挖土全部完成(包括南区地下室、北区地下室的全部挖土,不包括连通口的挖土),且桩小应变检测完成后一周内,支付至实际完成工程量的70%并退还保证金;

  2、施工至主体结构五层且土方工程全部竣工验收合格结算双方确认完成后十个工作日内一次性付清;

  发包方(全称):置业有限公司(以下简称为甲方)

  承包方(全称):建工股份有限公司(以下简称为乙方)

  甲方:______乙方:______

  ______年______月______日 ______年______月______日

  土方工程施工合同 8

  发包方:___________________________________________(以下简称甲方)

  承包方:___________________________________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程概况

  (一) 工程名称:_______________________________________________

  (二) 工程地点:_______________________________________________

  (三) 工程范围:甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工,人工、机械设备及实施组织,土方的开挖及转运,场内调配及外运,地表清理,平整场地;废渣垃圾外运至渣场,渣场由乙方自行落实;零星工程:项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整,意外应急和护坡抢险等;工程资料的编制,相关试验;本合同清运建筑废渣、垃圾工程量约为________________ M;挖运土3方工程量约为________________ M。

  第二条 工程价款及工期

  (一)合同价款:

  本合同采用单价包干决算,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,此单价为固定价格,不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为:

  31、清理外运废渣垃圾,现场计量总数,按_____元/M包干价执行。

  32、挖掘外运土方,不论运距远近,按_____元/M包干价执行。

  3、场内回填一般土,按_____元/M3包干价执行,回填种植土,按_____元/M3包干价执行。

  4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备,按市场价计算租金,机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

  (二)工程总造价:经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写____________________。

  (三)开工日期:______年_____月_____日;竣工日期:_______年_____月_____日;合同工期总日历天数_____天。若发生了不可预见或不可抗力情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

  第三条 工程质量及技术要求

  本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时,本合同约定:

  1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工,工程验收时,严格按照图纸和验收标准、规范执行。

  2、进场施工前,必须提前5天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量保证措施和护坡方案、适当安排抢工、缓工、工期保证措施。

  3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走,不得遗漏、(禁止)填埋建筑碎块和垃圾,完成后,要求场地标高在原庄点的室外地坪,并及时配合甲方准确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。

  4、土方工程施工完成后要求坑底平整,地基无机械碾压或外力扰动;表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5CM;边角齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的高程。

  5、及时完成工程资料,计量文件、签证单等,按规范整理归档保管,竣工资料为1式____套。

  第四条 工程价款结算

  (一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  本合同的工程量是暂定数量,工程完工验收合格后,依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算,双方核定签认后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

  (二) 工程价款结算与拨付办法:

  结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后,甲方一次性付至结算总金额的_____%,剩余尾款_____个月内付清或以甲方所建___________项目的房屋按市场价抵顶工程款。

  第五条 双方责任

  (一) 甲方责任

  1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期顺延外,还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

  2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,协调处理影响施工的相关事宜,解决相关的问题。

  3、 甲方负责放线定位,并提供高程基准点。

  4、 由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。

  5、 工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

  6、 工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

  7、 不按合同规定拨付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的______‰支付滞纳金。

  (二) 乙方责任

  1、 乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的.安全防护措施,加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

  2、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案,并经监理、甲方审批同意后施工,乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后三日内,必须组织足够的机械、人员进场,展开施工。

  3、 乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理,应遵守银川市相关城管、交通、市政环卫管理规定,如有违犯甲方不承担任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。

  4、 乙方不得转包分包本工程,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担本工程总价款20%的违约金。

  5、 乙方应保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,工期每落后一天,甲方罚扣乙方______元。

  6、 乙方对完成的工程先行自检,自检合格后提请监理、甲方验槽,验槽合格后,以三方实际测量共同认可的工程量(基坑实体积)为准,作为结算依据。

  7、 乙方应严格遵守《工程现场管理办法》,支持配合监理和甲方人员的正当要求,服从统一指挥,按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。

  第六条 合同纠纷

  因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,提交_______________仲裁委员会申请仲裁。

  第七条 附则

  (一) 本合同自双方盖章签字后生效,双方履行完毕后自行失效。

  (二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (三) 本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

  第八条 附加条款

  发包方:(章) _________承包方:(章)_________

  地址: _________地址:_________

  法定代表人: _________法定代表人:_________

  委托代理人: _________委托代理人:_________

  电话: _________电话:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  帐号: _________帐号:_________

  邮政编码:_________ 邮政编码:_________

  签约时间: _____年_____月_____日 签约时间: _____年_____月_____日

  土方工程施工合同 9

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条、工程项目

  一、工程名称:

  安装工程

  二、工程地点:

  _________

  三、承包方式:包工、包机械、包安全

  第二条、工程期限

  合同工期总日历天数 _________天

  第三条、工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组 _________元/组(一组 _________块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价 安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方 _________日内支付相关工程费用.

  第四条、甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_________ cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条、件进行维修。

  第五条、安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用,由乙方承担。

  第六条、奖惩责任

  1、如_________ 月_________ 日前安装达到 光伏板安装,则按_________ 元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的 _________%向守约方支付违约金。

  第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条、附则

  本合同一式 _________份,甲乙双方各执_________ 份,自双方代表签字。

  甲方:

  乙方:

  代表人:

  代表人:

  电话:

  电话:

  日期: _____年_____月_____日

  日期: _____年_____月_____日

  土方工程施工合同 10

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据发、承包双方签订的《残疾人体育训练中心、餐厅建筑安装工程及综合服务中心一期项目配套收尾工程施工合同》(合同编号 CGF-1999-0201,以下简称"原合同")的约定,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就原合同做出如下补充说明:

  一、补充协议条款

  1、承包方式:包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料

  2、工程固定总价:(小写:147万元 大写:壹佰肆拾柒万圆),

  3、验收及保修:

  (1) 乙方完成施工后,应向甲方提出竣工验收申请;

  (2) 甲方接到乙方竣工验收申请后,应于七天内组织验收,验收不合格的,乙方无条件调整至合格。如甲方在七日内不组织验收,视为本工程合格。

  (3)本工程质保期一年,接到甲方维修通知24小时内到达现场进行维修;

  4、施工期限:至开工报告生效后, 50 历天完成,除假期和施工条件不允许,及因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。

  5、工程款 结算与付款:

  签订本合同生效之日起10个工作日内,甲方支付至本合同总价的'30﹪,灯具主材进场后开始安装,甲方支付至本合同总价的50﹪,工程进度达到80﹪(即发光字、空中玫瑰、主楼数码管安装完毕),经验收合格后,甲方支付至本合同总价的70﹪,全部工程完毕,验收合格后,甲方支付至本合同总价的95﹪,剩余5%款项作为质保金,在保修期满后15日内结清。

  二、本补充协议未约定之处按照原合同条款执行;

  三、本补充协议存在冲突,以本协议为准;

  四、本补充协议经双方法人代表或书面授权的委托人签字并加盖公章后生效;

  五、本协议一式 肆 份,甲方 贰 份,乙方 贰 份。

  甲方(公章):_________  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日  _________年____月____日